SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo na stavební práce, na akci

Severozápadní svahy - Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM mezi st. km 2,0000 - 2,1600

Kód akce: A1346

č. KOH/Se/153/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Xxxxxx Xxxxxx, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: , Ph.D., vedoucím střediska Kohinoor

, závodním lomu střediska Kohinoor

, technickým pracovníkem odboru zahlazování následků hornické činnosti střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 Zastoupena: Xxxxxx Xxxxxx, výkonným ředitelem - na základě plné moci, viz příloha č. 5

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, výrobním ředitelem - na základě plné moci, viz příloha č. 5

Ve věcech technických: Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ředitelem Závodu ekologických a inženýrských staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

Raiffeisenbank a. s., číslo účtu:

(dále xxx xxxxxxxxxx)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy o dílo je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Severozápadní svahy - Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM mezi st. km 2,0000 - 2,1600“, kód akce: A1346, na základě výzvy, ze dne 4. 5. 2016, č. j. 2016/5557/PKÚ/NŘZ, objednatele jakožto veřejného zadavatele k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatele jakožto zhotovitele díla, a v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami účastníků řízení dotčených orgánů státní správy a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 22/1997 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb., vyhláškou č. 298/2005 Sb. a dalšími technickými předpisy, normami vztahující se na předmětné práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce a intenzifikace stávající podzemní těsnící stěny (dále též PTS) v úseku mezi staničením km 2,00000 až 2,16000, zřízené na základě závazné podmínky vodoprávního úřadu k hydrické rekultivaci zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky - Most., která zajišťuje parametry hydrobariéry pro dlouhodobou ochranu vodního díla Jezero Most před průsaky kontaminovaných vod z vnějších popelových skládek právního předchůdce Unipetrol RPA v jednom ze dvou křížení koridoru projektované trasy silnice III/2565.

Nové stavební prvky tvoří kontrolní a revizní šachtice drenážního systému, tedy prvky odvodnění

zřizovaného max. do úrovně okolního terénu.

Mezi šachticemi bude položeno potrubí o délce 95 m, které bude plnit funkci svodného drénu.

Do obou nově zřízených revizních šachtic budou ze severní a jižní strany svedena drenážní potrubí o délkách 21 m.

Plocha zvýšení přelivové hrany PTS činí 376,75 m2.

Zkapacitněním této části hydrobariéry budou eliminovány negativní vlivy podpovrchových vod.

Technické řešení

Vlastnímu hloubení rýhy musí předcházet odkopávky, zajišťující dosažení její požadované báze. Ve směru od severu k jihu bude upraven svah do sklonu 1 : 2, umožňující vjezd kolové nebo pásové techniky do zářezu. Boční svahy budou ve smyslu vzorového řezu upraveny do sklonu 2 : 1.

Z horizontu prvotního výkopu bude hloubena pažená rýha o celkové šíři 3 m. Hloubení v této části výkopové rýhy, zahrnující zřízení stupně pro kotvení límce PTS.

Po docílení požadované nivelety bude báze rýhy zhutněna ručně na 92 % PS. Na takto upravenou bázi bude v celé trase projektované drenáže (137 m) rozprostřena vrstva granulovaného bentonitu o mocnosti 20 cm, která bude ihned překryta vrstvou štěrkopísku stejné mocnosti. Na tuto vrstvu budou položena potrubí, revizní šachty a další konstrukční vrstvy.

V průběhu ručního hloubení rýhy bude odkryta přelivová hrana PTS v daném úseku jejího staničení. Pro uvolnění stavebního prostoru musí být postupně přerušeny veškeré zemní práce při odkryté horní hraně a kabely, do té doby fixované na východní straně rýhy, resp. odkopávky, musí být přeloženy k západní hraně výkopové rýhy (rýhy zřizované pro drenážní potrubí).

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací s výkazem výměr, viz příloha č. 1 této smlouvy o dílo.

2

II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kterou zpracovala v listopadu roku 2015 pod názvem „Severozápadní svahy - Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM mezi st. km 2,00000 - 2,16000“ a pod zakázkovým číslem 5615/11, společnost Terén Design s. r. o., Dr. Xxxxxxxxxx 2874/1, 415 01 Teplice, IČO 25449001, obdržel zhotovitel v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: červenec 2016 (po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději

do 5 dnů od předání staveniště)

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 23. prosince 2016

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Kopisty, a to:

- na pozemcích p. č. 157/4, p. č. 186/2 a p. č. 574/1 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik,

- na pozemcích p. č. 578/7 a p. č. 1498/1ve vlastnictví Statutárního města Most.

Předmětné území je součástí dobývacího prostoru Most. Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027 Kraj: Ústecký kraj

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovená jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 10. 6. 2016, č. j. 2016/8511/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, a vzájemně odsouhlasených soupisů prací, v rámci provádění díla.

Cena celkem bez DPH: 5 295 071,83 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

3

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo a právo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě o dílo, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

4

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,

- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,

- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,

- předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,

- razítko a podpis zhotovitele,

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení prací na zhotovení díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví smlouvy (A1346). Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní správě, ve znění pozdějších předpisů a pod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle této smlouvy o dílo a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a harmonogramem prací, při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality prováděných prací zhotovitelem činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

5

2. Při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele, pro zahájení provádění předmětu díla dle článku III. této smlouvy o dílo a ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy o dílo, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla podle článku VI. této smlouvy o dílo.

3. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

4. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

IX. DOBA PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Jedná se o území uvnitř dobývacího prostoru, proto pro něj platí soubor technologických postupů, dopravní řád a havarijní plán lomu Ležáky - Most. Tento soubor provozní dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.

2. V rámci předání staveniště budou zhotoviteli předána Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle 5. Doplňku Plánu likvidace lomu Ležáky - Most, č. j. 9279/04 z 29. 12. 2004, upřesněného Změnou č. 13 Plánu likvidace lomu Ležáky - Most (Rozhodnutí č. j. SBS/37464/2015/OBÚ-04/6 ze dne 5. 4. 2016).

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a po dohodě s objednatelem.

2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

6

5. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

6. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném

případě nebude využívána voda z jezera Most.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 10 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Stavební práce prováděné hornickým způsobem budou zhotovitelem prováděny v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz článek II. této smlouvy o dílo.

2. Stavební práce prováděné hornickým způsobem budou také zhotovitelem prováděny v souladu s podmínkami Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle 5. Doplňku Plánu likvidace lomu Ležáky - Most, č. j. 9279/04 z 29. 12. 2004, upřesněného Změnou č. 13 Plánu likvidace lomu Ležáky - Most (Rozhodnutí č. j. SBS/37464/2015/OBÚ-04/6 ze dne 5. 4. 2016).

3. Veškeré stavební práce prováděné hornickým způsobem musí být prováděny pod dozorem závodního lomu, nebo jím určeným způsobem, který bude odpovídat za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů zadavatele vztahujících se k předmětu plnění.

4. Veškeré stavební práce na stávajících či právními předchůdci dříve zřízených důlních dílech, budou realizované jako hornická činnost. Tedy činnost upravená zejména vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., s trvalou přítomností odpovědných osob zhotovitele: technického dozoru, závodního lomu a ostatních osob odpovídajících za kontrolu bezpečnosti a jakosti prováděných prací dle předmětu díla. Dále za dodržování veškerých obecně platných norem a právních, hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících oblast životního prostředí, interních organizačních norem a řídících aktů objednatele, vztahujících se k předmětu plnění.

5. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při hornické činnosti patří zejména znalost a dodržování vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7

6. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli zpracovanou a schválenou provozní dokumentaci, a to technologický postup nebo pracovní postup pro realizaci akce dle § 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel a zhotovitel se dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, před zahájením prací navzájem písemně seznámí s riziky, které se týkají prací prováděných v rámci předmětu plnění.

8. Postup prací bude před zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem objednatele.

9. Zhotovitel na závěr zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou objednateli předá v rámci předání a převzetí díla. Součástí předání bude zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby definované v projektové dokumentaci (část D.1 Technická zpráva).

10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním veřejné zakázky a jejich následné uvedení do původního stavu.

11. Xxxxxxxxxx je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním veřejné zakázky nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

12. Xxxxxxxxxx se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

13. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna zhotovitelem tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

14. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

15. Xxxxxxxxxx je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu veřejné zakázky. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

16. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

8

17. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

18. Xxxxxxxxxx potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XIII. této smlouvy o dílo, a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději ve lhůtě uvedené v článku IV. smlouvy o dílo.

2. Xxxxxxxxxx předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací

řízení.

3. Zhotovitel zpracuje a objednateli předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla, dokumentaci skutečného provedení díla (stavby), nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Současně zhotovitel předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla, objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Nebudou-li dokumentace skutečného provedení díla a prohlášení o shodě objednateli předány, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Xxxxxxxxxx po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací, nejpozději však do 23. prosince 2016, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky se lhůtou k jejich odstranění:

a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

9

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VII. této smlouvy o dílo cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. této smlouvy o dílo.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

10

XVII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Xxxxxxxxxx je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, xxxxxx dílo prováděl sám.

2. Xxxxxxxxxx uvedl ve své nabídce tyto subdodavatele:

- GEOSAN STAVEBNÍ a.s., IČO 25671464, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

- Holešovice, podíl na plnění veřejné zakázky 4,5 % - koordinace stavebních prací týkající se hornické činnosti v rozsahu min. 20 hod týdně,

- AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, podíl na plnění veřejné zakázky 1,7 % - výkon činnosti odborně způsobilé osoby - technický dozor,

- Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, narozen 15. 6. 1955, bytem Na Zámčiskách 1062/11, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, podíl na plnění veřejné zakázky 1,7 % - výkon činnosti odborně způsobilé osoby - technický dozor,

- TELSIG-servis, spol. s r.o., IČO 49825771, se sídlem U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, podíl na plnění veřejné zakázky 5,7 % - silniční motorová doprava nákladní.

3. Zhotovitel je též oprávněn v průběhu realizace díla pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou neuvedl ve své nabídce, ale pouze v případě, že jím nebude prokazovat kvalifikační předpoklady, které v rámci zadávacího řízení prokázal jiným subdodavatelem nebo sám. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, xxxxxx dílo prováděl sám.

4. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.

5. Xxxxxxxxxx je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

6. Xxxxxxxxxx je povinen, ve lhůtě 60 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků, předložit objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.

11

XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná oprávněnými osobami obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Xxxxxxxxxx bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo

včetně dohodnuté ceny.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

9. Xxxxxxxxxx odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy o dílo svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

10. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.

11. Xxxxxxxxxx zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě.

12

12. Xxxxxxxxxx je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských rizik zahrnujících rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicím, sesuvem půdy, zemětřesením apod. Pojistné smlouvy, které tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této smlouvy o dílo, musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

13. Xxxxxxxxxx odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.

3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

13

10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

- Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

- Příloha č. 3: Pojistná smlouva - Pojištění podnikatelských rizik

- Příloha č. 4: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

- Příloha č. 5: Plná moc, 15/GEO/001, z 1. 10. 2015

V Chlumci dne 22. 7.2016 V Kolíně dne 9. 8. 2016

Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxx

ředitel výkonným ředitelem

Palivový kombinát Ústí, státní podnik GEOSAN GROUP a.s. (objednatel) (zhotovitel)

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx výrobním ředitelem GEOSAN GROUP a.s.

(zhotovitel)

14