Příloha č. 1 ZD

Příloha č. 1 ZD

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo),
na akci: „Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v letech 2020 – 2021“

Kód akce: A1120

č. KOH/Se/xxx/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,

státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec


IČO

DIČ

00007536

CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Most


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

1609491/0100


Zastoupen:

Ing. Xxxxxx Xxxxxx, ředitelem podniku


Ve věcech technických:

Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Ph.D., vedoucím střediska Kohinoor

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, vedoucím odd. ZNHČ střediska Kohinoor


(dále jen „Objednatel“)

aShape1


Název obchodní firmy (dle OR nebo ŽR)*

Sídlo obchodní firmy (dle OR nebo ŽR)**


IČO

DIČ

0000000

CZ00000000 

Bankovní spojení:

……………………..


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………… soudu v …………,

sp. zn. ………… …………

Číslo účtu:

000000000000/0000


Zastoupena:

…………………….. (dle OR)


Ve věcech technických:

……………………..


(dále jen „Zhotovitel“)


(dále společně jen „Smluvní strany“)


* Xxxxx a příjmení, je-li druhá strana fyzickou osobou

** Adresa fyzické osoby

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

  1. Důvod uzavření Smlouvy

    1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v letech 2020 – 2021“, Kód akce: A1120, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

    2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

  2. Předmět Smlouvy

  1. Předmětem této Smlouvy je provádění pravidelného čtvrtletního kontrolního sledování a vyhodnocování údajů monitorovacích prvků rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Ležáky. Rozmístění monitorovacích prvků je vyznačeno v přehledné mapě, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a níže uvedenými tabulkami. Zhotovitel bude kontrolní sledování a vyhodnocování údajů monitorovacích prvků rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Ležáky, v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou, provádět v období od ledna 2020 do 31. 12. 2021.

  2. Předmětem této Smlouvy je dále každoroční aktualizace pasportizace vývěrů vody na povrch, nacházejících se na předmětné lokalitě na několika místech, a to zákresem do situační mapy.

  3. Systém monitorovacích prvků, jimiž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových
    a výsypkových svahů, se skládá z následujících prvků:

  • vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 14 vrtů s délkou 672 bm). Seznam inklinovrtů je uveden v tabulce č. 1;

Tabulka č. 1 – Seznam všech inklinometrických vrtů

 

Y (JTSK)

X (JTSK)

IMV 1/2

790147

983758

IMV 2/1

790783

984393

IMV 2/2

791279

984794

IMV 2/3

791345

985389

IMV 3/1

791312

986216

IMV 4/1

791245

986512

IMV 4/2

790861

986762

IMV 4/3

790400

986872

IMV 5/1

789753

986597

IMV 5/2

789492

986149

IMV1/3

789831

983658

IMV2/4

791172

984600

IMV4/4

791064

986653

IMV6/3

788922

985571

  • měřidel pórových tlaků (MPT) ve vrtech nebo penetračních sondách (celkem 9 měřidel). Seznam měřidel pórových tlaků je uveden v tabulce č. 2;

Tabulka č. 2 – Seznam měřidel pórových tlaků

 

Y (JTSK)

X (JTSK)

MPT2/1

790782

984393

MPT2/2

791275

984791

MPT3/1

791310

986216

MPT3/2

791316

986215

MPT4/1

790857

986766

MPT5/1

789751

986602

MPT5/2

789496

986153

MPT6/1

788893

985786

MPT6/2

789412

985867

  • pozorovacích vrtů pro sledování hladiny podzemní vody (celkem 17 vrtů). Seznam je uveden v tabulce č. 3;

Tabulka č. 3 – Seznam pozorovacích vrtů

 

Y (JTSK)

X (JTSK)

POZ1/1

789600

983495

POZ1/2

789768

983605

POZ1/3

789804

983659

POZ2/1

790760

984147

POZ2/2

791052

984697

POZ2/3

791332

985028

POZ2/4

791292

985485

POZ4/1

790283

987301

POZ4/2

790363

987158

POZ4/3

790444

987014

POZ4/4

791060

986650

POZ5/1

789724

986138

POZ6/1

789527

985878

POZ6/2

789238

985522

POZ6/3

788923

985575

POZ7/1

789174

985006

POZ7/2

789158

985184

  • geodetických bodů na terénu či zhlaví vybraných inklinovrtů (celkem 7 bodových polí) podle tabulky č. 4;

Tabulka č. 4 – Seznam polí geodetických bodů

Název

Popis

GEOD4/1

u vyústění přivaděče (2008)

NIV4/1

u vyústění přivaděče (rozšíření 2011)

GEOD4/3

u vyústění přivaděče (rozšíření 2015)

GEOD6/2

u přitěžovací lavice na výsypce Střimice

GEOD7/1

v oblasti 7

GEOD7/2

v Pařidelském laloku

GEOD8/1

v oblasti 8

  • extenzometrických pořadů (celkem 3 pořady).

  1. Zhotovitel bude provádět měření a vyhodnocování a předávat Objednateli informace v souladu s údaji uvedenými v níže uvedených tabulkách č. 5 až 8:

Tabulka č. 5 – Četnost měření IVM

Rok

0000

0000

0000

Inklinovrty

Hloubka (m)

Počet měření

Celkem (m)

Počet měření

Celkem

(m)

Srovnávací

měření

Celkem

(m)

IMV1/2

60

4

240

3

180

1

60

IMV2/1

60

2

120

2

120

1

60

IMV2/2

40

2

80

2

80

1

40

IMV2/3

30

4

120

3

90

1

30

IMV3/1

50

3

150

2

100

1

50

IMV4/1

54,5

4

218

4

218

1

54,5

IMV4/2

40

4

160

4

160

1

40

IMV4/3

31

4

124

4

124

1

31

IMV5/1

59

2

118

2

118

1

59

IMV5/2

59,5

2

119

2

119

1

59,5

IMV1/3

57

4

228

3

171

1

57

IMV2/4

41

2

82

2

82

1

41

IMV4/4

40,5

4

162

3

121,5

1

40,5

IMV6/3

49,5

2

99

2

99

1

49,5

Celkem

672


2020


1782,5


672

Tabulka č. 6 – Četnost měření MPT

Měřidla pórového tlaku

počet měření 2020

počet měření

2021

MPT 2/1

2

2

MPT 2/2

2

2

MPT 3/1

2

2

MPT 3/2

2

2

MPT 4/1

1

1

MPT 5/2

2

2

MPT 6/1

2

2

MPT 6/2

2

2

MPT 5/1

2

2

Celkem

17

17

Tabulka č. 7 – Četnost měření POZ a HV

Pozorovací vrty

Počet měření

2020

počet měření

2021

POZ1/1

4

4

POZ1/2

4

4

POZ1/3

4

4

POZ2/1

3

2

POZ2/2

3

2

POZ2/3

3

2

POZ2/4

4

4

POZ4/1

4

4

POZ4/2

4

4

POZ4/3

4

4

POZ4/4

4

4

POZ5/1

3

2

POZ6/1

3

2

POZ6/2

3

2

POZ6/3

3

2

POZ7/1

3

2

POZ7/2

3

2

Celkem

59

50

Tabulka č. 8 – Četnost měření GEOD NIV a Extenzometrické pořady

2020

2021

Prvky

Počet

Počet měření

Celkem

Počet měření

Celkem

GEOD4/1

1

3

19

3

17

NIV4/1

1

3

3

GEOD4/3

1

4

3

GEOD6/2

1

2

2

GEOD7/1

1

3

2

GEOD7/2

1

2

2

GEOD8/1

1

2

2

pasportizace vývěrů


1


1

pochůzky


4


4

extenzometrické pořady

3

2

6

2

6

doprava (km)


1600


1600

zpráva


1


1

  1. O výsledcích měření budou pro Objednatele Zhotovitelem zpracovány Písemné zprávy, jejichž obsahem bude výčet měřených prvků v daném období, úplné výsledky s komentářem vztaženým ke každému měřenému prvku zvlášť a souhrnným vyhodnocením výsledků ve vztahu ke sledované veličině a jejímu vlivu na stabilitní stav, včetně očekávaného výhledu s upozorněním na případná rizika vyplývající ze zjištěných dat. Vyhodnocení měření bude předáno také v digitální podobě. Písemné zprávy budou zpracovány ve shodě s prováděným měřením. Počet Písemných zpráv je uveden v přiloženém soupisu služeb. Písemné zprávy budou Objednateli předávány vždy do 14 dnů po výše uvedených měřeních. Poslední měření proběhne v prosinci roku 2021.

  2. Bližší vymezení předmětu Xxxxxxx je dáno oceněným soupisem služeb, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

  3. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby vymezené v článku II. této Smlouvy a v příloze č. 1 této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté služby hradit Zhotoviteli dohodnutou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

  1. Termín plnění

    1. Termíny dokončení jednotlivých dílčích plnění: do 31. 3. 2020

do 30. 6. 2020

do 30. 9. 2020

do 31. 12. 2020

do 31. 3. 2021

do 30. 6. 2021

do 30. 9. 2021

    1. Termín dokončení díla: do 31. 12. 2021

  1. Místo plnění

Katastrální území: Most – 699357, Kopisty – 669334, Pařidla – 669342, Konobrže – 669326, Střimice – 699748

Kraj: Ústecký

Okres: Most

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

  1. Cena díla

    1. Cena díla provedeného dle této Smlouvy, vychází z nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v jeho nabídce podané do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 000 000,00 Kč

z toho za rok 2020 000 000,00 Kč

za rok 2021 000 000,00 Kč

    1. Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpokládanou cenu díla stanovenou na základě množství služeb, které Objednatel předpokládá, že budou Zhotovitelem poskytnuty a které uvedl v soupisu služeb a jednotkových cen.

    2. Skutečná cena díla bude určena podle skutečného objemu poskytnutých služeb nutných k provedení díla, jejich oceněním dle jednotkových cen uvedených ve Zhotovitelem oceněném soupisu služeb, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny i případné změny rozsahu služeb vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

    3. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis služeb). Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu služeb jsou pevné do doby dokončení díla.

    4. Část ceny, která nebude určována objemem poskytnutých služeb, je stanovena jako pevná a maximální.

    5. Obě Smluvní strany výslovně potvrzují, že položka č. 7 „Doprava“ v oceněném soupisu služeb, části B. Pravidelné položky – režimní měření, je měřitelnou položkou a bude Zhotovitelem fakturována dle skutečného počtu racionálně najetých kilometrů, tj. skutečný počet racionálně najetých kilometrů bude uveden v soupisu skutečně poskytnutých a vzájemně odsouhlasených služeb.

  1. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

    1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci vždy na základě dílčího čtvrtletního plnění (celkem 8 faktur). Přílohou každé faktury bude, mimo níže uvedené, Písemná zpráva za dané období (četnost měření je popsána v příloze č. 1 této Smlouvy).

    2. Faktury budou vystavené Zhotovitelem do 15 dnů po ukončení dílčího plnění a předání Písemné zprávy za dané období Objednateli, budou doloženy soupisem skutečně provedených služeb, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem o předání a převzetí Písemné zprávy za dané období s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

    3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

    4. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

      • název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

      • název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

      • označení faktury a její číslo,

      • bankovní spojení Zhotovitele,

      • splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

      • datum uskutečnění zdanitelného plnění,

      • předmět faktury, číslo Smlouvy,

      • vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,

      • razítko a podpis Zhotovitele,

      • v příloze soupis skutečně provedených služeb za účtované období, zjišťovací protokol a Písemnou zprávu za dané období včetně protokolu o jejím předání a převzetí s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

    1. Faktury, soupis skutečně provedených služeb, zjišťovací protokol a Písemná zpráva za dané období a předávací protokol, musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1120) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

    2. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

    3. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

    4. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

    5. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

    6. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

    7. Plnění provedená Xxxxxxxxxxxx bez předchozího souhlasu Objednatele nebo provedená nad rámec této Smlouvy, nebudou Zhotovitelem Objednateli vyúčtována a nebudou Objednatelem zaplacena.

    8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:

  • část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

  • základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

    1. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:

  • část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

  • základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

  1. Smluvní pokuty

    1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části (dílčího plnění), oproti termínům uvedeným v čl. III. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

    2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:

      • 5.000,- Kč za každé jednotlivé pochybení zjištěné v Písemné zprávě zpracovávané Zhotovitelem v souladu s čl. II. této Smlouvy;

      • 10.000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 této Smlouvy;

      • 5.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 2 a 3 této Smlouvy;

      • 3.000,- Kč za každý den prodlení s předložením nových dokladů o pojištění Zhotovitele (v případě změny smluv) uvedených v čl. XI. odst. 13 této Smlouvy.

    1. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

    2. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

  1. Způsob zajištění řádného plnění

  1. Realizace díla dle této Smlouvy bude probíhat v prostoru bývalého lomu, proto platí pro pohyb v tomto prostoru zpracovaná dokumentace - dopravní řád. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání místa plnění dle této Smlouvy.

  2. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením provádění služeb dle této Smlouvy vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Služby (měření) budou prováděny v souladu s tabulkami č. 5 – 8 uvedenými v čl. II. této Smlouvy.

  4. Veškeré služby musí být prováděny pod dozorem geotechnika Zhotovitele, který bude odpovídat za kontrolu jakosti služeb odpovídajících předmětu této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně platných norem, dalších právních předpisů, interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele, vztahujících se k předmětu této Smlouvy.

  5. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.

  6. Veškeré služby v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou prováděny tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

  7. Zhotovitel zabezpečí místa plnění této Smlouvy a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek a bude vybaven vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

  8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy vést provozní deník. Do provozního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prováděných služeb, jejich průběhu apod.

  9. Provozní deník bude v souladu s fakturovanými objemy služeb a bude během výkonu měření na místě plnění této Smlouvy, tj. bude u osoby provádějící měření.

  10. Vybavení a zařízení místa plnění této Smlouvy si zajistí Xxxxxxxxxx podle svých potřeb. V místech plnění není možnost napojení na inženýrské sítě Objednatele. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě jiných vlastníků, budou podmínky užívání a úhrada odběrů předmětem smlouvy uzavřené Zhotovitelem přímo s majitelem daného odběrného místa.

  1. Předání a převzetí díla

    1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle článku II. a VIII. této Smlouvy, a to v termínech dle čl. III. této Smlouvy. Dílo, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáváno Zhotovitelem Objednateli po částech. Poslední část díla bude předána nejpozději v den uvedený v článku III. odst. 2. této Smlouvy.

    2. V případě zjištění vad a nedodělků v rámci dílčího plnění sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura bude v takovém případě vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků a převzetí příslušného dílčího plnění Objednatelem.

  2. Poddodavatelé

    1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, xxxxxx dílo prováděl sám.

Název poddodavatele:

Adresa:

IČO:

Specifikace části plnění zakázky poddodavatelem:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v %:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v Kč bez DPH:

(pozn.: údaje budou doplněny dle seznamu poddodavatelů Zhotovitele)

    1. Xxxxxxxxxx je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

    2. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

  1. Ostatní smluvní ujednání

    1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

    2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

      • u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

      • proti Xxxxxxxxxxx bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

      • v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. VIII. odst. 3., 4. a 9. této Smlouvy.

    1. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

    2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

    3. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

    4. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

    5. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (xxx.xxx.xx).

    6. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

    7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Xxxxxxx po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

    8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Xxxxxxx výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

    9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za poskytnuté služby dle této Smlouvy.

    10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Xxxxxxx svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

    11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % celkové ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % celkové ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1 Smlouvy. V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy Objednatelem uplatněn v písemné formě.

    12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných služeb dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí služeb, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

  1. Compliance doložka

  1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

  2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (xxxx://xxx.xxx.xx).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

  1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

  1. Závěrečná ujednání

    1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

    2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

    3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

    4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

    5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

    6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

    7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

    8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

    9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

    10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

    11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

  1. Oceněný soupis služeb

  2. Mapa situace prvků 2020 - 2021

V Chlumci dne ………………. V ………………. dne ……………….

Xxx. Xxxx Xxxx ……………….

ředitel ……………….

Palivový kombinát Ústí, státní podnik ……………….

(Objednatel) (Zhotovitel)

Shape2

Document Metadata

Filed: October 4th, 2024