ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a služby ve smyslu § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“) a zároveň je veřejnou zakázkou nadlimitní ve smyslu ustanovení § 25 zákona. Na základě rozhodnutí zadavatele je tato veřejná zakázka zadávána formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. zákona.

Účelem tohoto zadávacího řízení pro daný a níže specifikovaný předmět veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele (účastníka), se kterým budou uzavřeny příslušné smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky.

1.2 Pojmy a znění Zadávací dokumentace

Tento dokument slouží jako zadávací dokumentace a je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky (dále také jen „Zadávací dokumentace“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (dále také jen „nabídka“). Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků, v rámci tohoto zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez výhrad veškeré podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků k zadávacím podmínkám (dodatečných informací a vysvětlení Zadávací dokumentace). Předpokládá se, že účastník (dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a bude se jimi plně řídit. Pokud účastník (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací dokumentaci a stanoveným zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky a následné vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatel (účastník) k zadávacím podmínkám tohoto zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada může znamenat i

vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.

Pojem „dodavatel“ používaný v této Zadávací dokumentaci má význam definovaný příslušným ustanovením zákona, zejména ve smyslu definovaném v ustanovení § 5 zákona, a má být vykládán v kontextu příslušného ustanovení zákona. Stejně tak budou vykládány veškeré další pojmy uvedené v

§ 28 zákona.

V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami, jsou rozhodující údaje uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu pojmů používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. V případě rozporů mezi písemným (listinným) vyhotovením Zadávací dokumentace a elektronickou verzí Zadávací dokumentace, má přednost písemné (listinné) vyhotovení Zadávací dokumentace.

1.3 Uveřejnění zadávacího řízení a identifikace veřejné zakázky

Zadání veřejné zakázky a toto otevřené zadávací řízení se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dnem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“), resp. Úředního věstníku EU (dále jen „TED“) dle ustanovení § 212 zákona. Zadávací dokumentace navazuje na Předběžné oznámení odeslané k uveřejnění do VVZ, resp. XXX, pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-006725 a dále jej upřesňuje.

Toto zadávací řízení bylo zároveň dále uveřejněno na profilu zadavatele xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxx_0.xxxx .

2. Identifikace zadavatele

2.1 Identifikace zadavatele

Zadavatel: Statutární město Liberec

se sídlem: Liberec I-Staré Xxxxx, xxx. Xx. X. Xxxxxx 1/1, PSČ: 460 59 IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupen: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, primátorem

2.2 Označení osoby odlišné od zadavatele vypracovávající část zadávací dokumentace

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 zákona osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

Označení části Zadávací dokumentace vypracované osobou odlišnou od zadavatele

Identifikace osoby odlišné od zadavatele vypracovávající příslušnou část Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci, tj. Architektonický návrh včetně komentáře zadavatele.

XXXX XXXXXX ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265,

DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 820/12g, 460

07 Liberec III-Jeřáb, zastoupen: Ing. arch. Xxxxxx Xxxxxxxx, jednatelem

Zadavatel dále uvádí, že žádnou další část Zadávací dokumentace, vyjma shora uvedeného, nevypracovala osoba odlišná od zadavatele ve smyslu § 36 odst. 4 zákona.

3. Předmět veřejné zakázky

3.1 Název veřejné zakázky

„Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí

– Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor““

3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí v Liberci, a to včetně všech vyvolaných úprav navazujících komunikací, zpevněných a zelených ploch a včetně úprav stávajících inženýrských sítí a návrhu nových inženýrských sítí pro potřeby Přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu včetně zázemí, a v neposlední řadě také zahrnutí sadových úprav okolních pozemků. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení (DPS). Součástí plnění je také zajištění inženýrské činnosti včetně všech posudků, studií, měření a výpočtů vyžádaných dotčenými orgány státní správy v průběhu projednávání projektové dokumentace v jakémkoliv jejím stupni a dále podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení a dále žádosti o vydání stavebního povolení na místně příslušný stavební úřad. V neposlední řadě je též součástí plnění výkon autorského dozoru stavby (tj. zhotovovaného díla, které je předmětem této veřejné zakázky).

Stavební objekty, které jsou předmětem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a jichž se týká následný výkon autorského dozoru jsou členěny na dvě oddělené části (budovy), a to následující:

• Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím);

• Parkovací dům se zázemím.

(společně také jako „stavební objekty“)

Veškeré dodávky, výkony, činnosti a služby, které jsou předmětem této veřejné zakázky budou vybraným dodavatelem vykonávány odděleně v rámci obou stavebních objektů.

Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností je architektonický návrh zpracovaný společností XXXX XXXXXX ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Xxxxxx Xxxxxxxx, jednatelem, včetně komentáře zadavatele, kdy tento Architektonický návrh je jako Příloha č. 2.a nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu je jako Příloha č. 2.b nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. (dále jen „Architektonický návrh“)

3.3 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje následující fáze projekční a inženýrské činnosti:

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), a dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných projektových dokumentací pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů;

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů;

c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů;

d) autorský dozor, a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů.

Bližší vymezení požadovaného rozsahu projekčních a inženýrských činností včetně činností autorského dozoru je uvedeno v Příloze č. 1 – Charakteristika veřejné zakázky, přiložené k této Zadávací dokumentaci.

3.4 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a v přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel (účastník) povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny obchodních (platebních) podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje dodavatele (účastníky) na skutečnost, že Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel (účastník) se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu dodavatele, či na patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochrannou známku či označení původu, pak se dle ustanovení § 89 dost. 6 zákona, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel (účastník) oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

3.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 16 zákona ve výši 5.400.000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění předmětu této veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle shora uvedeného dle shora uvedeného je zároveň stanovena jako nabídková cena maximální a nejvýše přípustná za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností. V případě překročení této stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle shora uvedeného může být takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění stanovených zadávacích podmínek.

3.6 Místo plnění předmětu veřejné zakázky

Bližší specifikace místa plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena v čl. 10 odst. 10.4. této Zadávací dokumentace.

3.7 Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Bližší specifikace termínů plnění a doby plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena v čl. 10 odst. 10.3. této Zadávací dokumentace.

3.8 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Dle klasifikace CPV se jedná o kód:

Hlavní předmět:

71000000-8: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Další předměty:

71242000-6: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71300000-1: Technicko-inženýrské služby

4. Kvalifikace – obecné vymezení

Účastník (dodavatel) v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona, kdy konkrétní požadavky jsou dále stanoveny v čl. 5 této Zadávací dokumentace. V případě nesplnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu v rámci předložené nabídky, a to ani po případné žádosti o objasnění či vysvětlení ve smyslu ustanovení § 46 zákona, může být takový účastník (dodavatel) vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Požadavky zde uvedené podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 a násl. zákona dodavatel, který prokáže:

I. Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona;

II. Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona;

III. Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona.

Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je dále stanovena v čl. 5 této Zadávací dokumentace.

4.2 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 226 až 232 zákona a za podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující:

a) profesní zpisobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavateli prokazují splnění kritérií profesní zpisobilosti, a

b) základní zpisobilost podle § 74 zákona.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 233 až 240 zákona a za podmínek zákonem stanovených, kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 239 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených údajů.

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než jeden rok).

4.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona samostatně. Prokázání splnění ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace či zbylé profesní způsobilosti (vyjma shora uvedené profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob – blíže viz čl. 4 odst. 4.4 této Zadávací dokumentace.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jiným osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

4.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence), požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace odpovídající základní způsobilosti (dle ustanovení § 74 zákona) a také prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).

Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob v zákonem vymezeném rozsahu povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní zpisobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence),

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné osoby,

c) doklady prokazující splnění základní zpisobilosti dle § 74 zákona;

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (obsahem tohoto písemného závazku musí být minimálně na straně jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, závazek ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem).

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, v případě, že prostřednictvím jiné osoby prokazuje technickou kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové jiné osobě, předložil písemný závazek dle shora uvedeného písm. d) zákona, který bude obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat příslušné služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této veřejné zakázky.

4.5 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona v rozsahu shora uvedené dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

4.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v prosté kopii. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací dokumentace musí být podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kvalifikačního kritéria (způsobilosti) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení. Zadavatel nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v zadávacím řízení. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka).

4.7 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníki zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Nesplnění této povinnosti, tj. neoznámení změny v dokladech prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.

4.8 Objasnění kvalifikace či dokladů prokazujících kvalifikaci

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

4.9 Posouzení kvalifikace

Zadavatel provede posouzení kvalifikace u dotčených dodavatelů (účastníků) v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace, a to sám či prostřednictvím určené komise pro posouzení kvalifikace. Dodavatel, který neprokáže splnění kvalifikace či některé z níže uvedených kvalifikačních kritérií (způsobilostí) v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v případě změny kvalifikace u dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

5. Kvalifikace – konkrétní vymezení

Zadavatel tímto požaduje prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů a způsobilostí v rámci každé nabídky dodavatele (účastníka):

5.1 Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu ustanovení § 74 zákona, kdy Zadavatel požaduje prokázání splnění této základní způsobilosti dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona.

Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou základní způsobilost dle § 74 zákona splňuje účastník (dodavatel), který:

Způsob prokázání požadované základní způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel),

který předloží:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; kdy k zahlazení odsouzení se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je- li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona. Požadavek pro prokázání této podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše uvedené tímto nejsou dotčeny, a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být tyto podmínky pro prokázání

tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny.

Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) zákona, a to k prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle písm. a).

Upozornění: Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm.

a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm.

a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

Potvrzení příslušného finančního úřadu v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. b), a to k prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle písm. b) a zároveň ve vztahu ke spotřební dani také písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, a to v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. c) zákona.

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu dle písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Základní zpisobilost“

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění;

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle tohoto písm. c), a to v souladu s ustanovením

§ 75 odst. 1 písm. d) zákona.

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Základní zpisobilost“

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. e) zákona, a to k prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle písm. d).

e) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis z obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona nebo písemné čestné prohlášení v případě, kdy účastník (dodavatel) není v obchodním rejstříku zapsán, a to k prokázání splnění této požadované základní způsobilosti dle písm. e).

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání splnění této požadované základní zpisobilosti dle písm. e) v případě, kdy není zapsán v obchodním rejstříku, použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Základní zpisobilost“

5.2 Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu ustanovení § 77 zákona.

Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovaná profesní způsobilost dle

ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona:

Způsob prokázání požadované profesní

způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel), který předloží:

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a to k prokázání splnění této požadované profesní způsobilosti dle písm. a).

1 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2 dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

b) Doklad o tom, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:

- projektová činnost ve výstavbě

Dodavatel (účastník) je oprávněn prokázat splnění této profesní způsobilosti dle tohoto písm. b) i jiným obdobným oprávněním podnikat než shora uvedeným, a to v případě, pokud je takové oprávnění svým charakterem ekvivalentní ke splnění

předmětu této veřejné zakázky.

Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:

- projektová činnost ve výstavbě,

(či i jiným obdobným oprávněním podnikat než shora uvedeným, a to v případě, pokud je takové oprávnění svým charakterem ekvivalentní ke splnění předmětu této veřejné zakázky)

a to k prokázání splnění této požadované profesní způsobilosti dle písm. b).

5.3 Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele (účastníka) v rozsahu ustanovení § 78 zákona.

5.4 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele ve smyslu ustanovení

§ 79 zákona.

Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:

Požadovaná technická kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona:

Způsob prokázání požadovaného technického kvalifikačního předpokladu – prokáže účastník

(dodavatel), který předloží:

a) Referenční list, tj. seznam významných dodávek a služeb obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník předložil Referenční list obsahující minimálně následující požadavky zadavatele:

1) min. 3 reference zahrnující dodávky a služby spočívající ve VYPRACOVÁNÍ VÍCESTUPŇOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (tj. minimálně v rozsahu DUR, DSP a DPS) pro investiční akci zahrnující výstavbu objektů občanské vybavenosti a souvisejících dopravních staveb, případně polyfunkčních staveb s převažující funkcí administrativně

obchodní opět včetně souvisejících

Čestné prohlášení ve formě Referenčního listu obsahujícího seznam významných dodávek a služeb, z něhož vyplývá prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního požadavku dle písm. a).

Účastník je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 4 - Čestné prohlášení – Referenční list“

dopravních staveb, a to ve finanční hodnotě min. ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH nebo ve finanční hodnotě rozpočtových nákladů (stavebních prací) takové investiční akce min. ve výši 40.000.000,- Kč bez DPH.

2) min. 3 reference zahrnující služby a dodávky spočívající ve VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU v rámci realizace investiční akce zahrnující výstavbu objektů občanské vybavenosti a souvisejících dopravních staveb, případně polyfunkčních staveb s převažující funkcí administrativně obchodní opět včetně souvisejících dopravních staveb, a to ve finanční hodnotě min. ve výši 1.000.000.,- Kč bez DPH nebo ve finanční hodnotě rozpočtových nákladů (stavebních prací) takové investiční akce min. ve výši 40.000.000.,- Kč bez DPH.

Referenční list, tj. seznam významných zakázek, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

- obchodní firma/název objednatele,

- předmět významné dodávky/služby,

- doba realizace významné dodávky/služby,

- místo realizace významné dodávky/služby,

- finanční objem významné dodávky/služby a finanční objem rozpočtových nákladů příslušné investiční akce (stavby),

- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky/služby

ověřit.

b) Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a to včetně osvědčení o jejich odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám a službám, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník předložil seznam techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující

následující požadavky zadavatele:

Čestné prohlášení ve formě Seznamu techniků obsahujícího seznam odborných technických pracovníků, z něhož vyplývá prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního požadavku dle písm. b).

Účastník je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 5 - Čestné prohlášení – Seznam techniki“

Upozornění: Účastník je pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu povinen přiložit ke shora požadovanému Seznamu techniki, tj.

1) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru POZEMNÍCH STAVEB a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru pozemního stavitelství. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

2) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru DOPRAVNÍCH STAVEB a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru dopravní stavby. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

3) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru STATIKA A DYNAMIKA STAVEB a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru statika a dynamika staveb. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

4) min. 1 specializovaný technický pracovník,

který bude autorizovaným inženýrem

seznam odborných technických pracovníki, též nezbytné profesní životopis každého jednotlivého technického pracovníka, a to v požadovaném rozsahu.

Upozornění: K tomuto požadovanému technickému kvalifikačnímu předpokladu dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, tj. požadovanému seznamu techniků včetně jejich osvědčení o odborné kvalifikaci dle ustanovení čl. 5. odst. 5.4 písm. b) této Zadávací dokumentace, zadavatel sděluje a dodává, že každý dodavatel (účastník) je povinen osoby odborných technických pracovníků doložených v seznamu techniků (dle vzoru uvedeném v Příloze č. 5 této Zadávací dokumentace), jejichž prostřednictvím je prokazován tento zmíněný technický kvalifikační předpoklad, uvést zároveň:

- v závazném návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to v čl. IX odst. 9.2 písm. b) této Smlouvy o dílo, jakožto kontaktní osoby ve věcech technických;

v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru technika prostředí staveb. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

5) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

6) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

– ZDRAVOTNÍ TECHNIKA a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb – zdravotní technika (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let

v požadovaném oboru technika prostředí

staveb – zdravotní technika. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

7) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže osvědčení o autorizaci pro

autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

- prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

8) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude ODBORNÍKEM NA VYHOTOVENÍ ROZPOČTŮ STAVEB (ROZPOČTÁŘ) a bude disponovat následujícími předpoklady:

- prokáže praxi v délce min. 10 let v požadovaném oboru vyhotovení rozpočtů staveb (rozpočtář). Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

- prokáže účast na minimálně 3 realizacích

rozpočtu stavby zahrnující výstavbu objektů občanské vybavenosti a souvisejících dopravních staveb, případně polyfunkčních staveb s převažující funkcí administrativně obchodní opět včetně souvisejících dopravních staveb postavených v celkové hodnotě rozpočtových stavebních nákladů takové stavby občanské vybavenosti min. ve výši 40.000.000,- Kč bez DPH. Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

Seznam techniků dle shora uvedených požadavků, musí u každého odborného

technického pracovníka obsahovat nejméně následující údaje:

- jméno a příjmení specializovaného technického pracovníka včetně uvedení čísla autorizace dle údaji v zápisu ČKAIT (je-li požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.),

- pozici či funkční zařazení včetně uvedení požadovaného oboru (specializace),

- délku praxe v požadovaném oboru (specializaci),

- informaci, zda se jedná o zaměstnance či osobu spolupracující na základě jiné smluvně podložené spolupráce (v případě, že nejde o zaměstnance účastníka, pak je dodavatel (účastník) povinen doložit prostou kopii takové smlouvy s příslušným technikem či odborným pracovníkem dále dodržet veškeré povinnosti o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle ustanovení § 83 zákona)

- kontaktní osoba, u které bude možné údaje o technickém pracovníkovi ověřit.

Přílohou seznamu techniků, tj. seznamu odborných technických pracovníků dle shora uvedených požadavků, musí být ke každému uvedenému technickému pracovníkovi profesní životopis, a to minimálně v následujícím rozsahu a struktuře:

- jméno a příjmení osoby technického pracovníka;

- uvedení čísla autorizace technického pracovníka dle údaji v zápisu ČKAIT u požadovaného technického pracovníka (je-li požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.);

- přiložení kopie osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., a to v požadovaném oboru u

příslušného technického pracovníka (je-li

požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.)

- označení funkční pozice a náplně práce;

- dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky;

- prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré

informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé“;

- vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.

6. Další zákonné podmínky pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele (účastníky) na další zákonné podmínky, které budou v rámci tohoto zadávacího řízení uplatněny při jednání s vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavírána příslušná smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky.

Pokud bude vybraný dodavatel v rámci tohoto zadávacího řízení, se kterým má být podepsána smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky, právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 104 zákona předložit:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a zároveň

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

7. Hodnotící kritéria

7.1 Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

7.2 Dílčí hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení

Hodnotící kritérium

Váha

kritéria

Celková nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení

stavby (DPS) a související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů:

Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)

60%

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč

bez DPH)

15%

Lhůta zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů:

Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací dům se zázemím (v týdnech)

25%

Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel či hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby s příslušnou odborností. Hodnotící kritéria pro jednotlivé části této veřejné zakázky jsou zadavatelem stanovena následovně:

1. Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ s vahou 60%

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace.

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové nabídkové ceny nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní realizaci příslušných dodávek a služeb. Každý dodavatel (účastník) je při stanovení této celkové nabídkové ceny zároveň povinen respektovat a dodržet zadavatelem stanovenou maximální cenu ve výši 5.050.000,- Kč bez DPH.

Adekvátní částku z nabízené hodnoty této celkové nabídkové ceny v členění pro každý ze stavebních objektů je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to v čl. VIII odst. 8.1 příslušného návrhu každé této smlouvy, a to vždy v členění pro každý ze stavebních objektů.

Zadavatel tímto stanovuje a dodavatel (účastník) bere na vědomí, že v případě, že dodavatel (účastník) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem stanovené maximum, tj. překročí stanovenou maximální cenu, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (účastníka) bude ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (účastník) bude vyloučen.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou:

Počet bodů

nejvýhodnější nabídka

= ------------------------------ x 100

hodnocená nabídka

Nejnižší nabídnutá hodnota této celkové nabídkové ceny hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

2. Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ s vahou 15%

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace.

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové nabídkové ceny nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní realizaci příslušných služeb. Každý dodavatel (účastník) je při

stanovení této celkové nabídkové ceny zároveň povinen respektovat a dodržet zadavatelem stanovenou maximální cenu ve výši 350.000,- Kč bez DPH.

Adekvátní částku z nabízené hodnoty této celkové nabídkové ceny v členění pro každý ze stavebních objektů je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor dle Přílohy č. 9 této Zadávací dokumentace, a to v čl. VIII odst. 8.1 příslušného návrhu každé této smlouvy, a to vždy v členění pro každý ze stavebních objektů.

Počet bodů

nejvýhodnější nabídka

= ------------------------------ x 100

hodnocená nabídka

3. Dílčí hodnotící kritérium „Lhůta zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací dům se zázemím (v týdnech)“ s vahou 25%

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Lhůty zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací dům se zázemím (v týdnech)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace.

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové lhůty nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní realizaci příslušných dodávek a služeb v rámci následujících milníků:

- OD: zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zároveň zahájení související činnosti pro kompletní zajištění územního řízení (tj. od bodu uvedeného v tabulce A. pod číslem A.I v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací dokumentace)

- DO: zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému k podání úplné žádosti o povolení stavby ve stavebním řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení a zároveň zajištění podání žádosti o povolení stavby (tj. do bodu uvedeného v tabulce B. pod číslem B.III v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací dokumentace)

Zadavatel stanovuje, že uvedená hodnota celkové lhůty v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude součtem časových hodnot (v týdnech) vycházejících z tabulek A. a B. v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací dokumentace (které je zadavatel zároveň povinen doplnit v závazném znění návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace), a to konkrétně hodnot: A.II. + A.III. + B.II. + B.III. (to vše v týdnech).

Každý dodavatel (účastník) je při stanovení této celkové lhůty zároveň povinen respektovat a dodržet zadavatelem stanovené maximální lhůty uvedené v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací dokumentace.

Nabízené hodnoty této celkové lhůty v členění pro každý ze stavebních objektů je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Smlouvy o dílo

– projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to v čl. VII odst. 7.1 příslušného návrhu každé této smlouvy, a to vždy v členění pro každý ze stavebních objektů.

Počet bodů

nejvýhodnější nabídka

= ------------------------------ x 100

hodnocená nabídka

Nejnižší nabídnutá hodnota této celkové lhůty hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

7.3 Celkové hodnocení

V rámci celkového hodnocení nabídek budou bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, specifikovaných výše v odst. 8.2 tohoto článku Zadávací dokumentace, vynásobena vahou daného dílčího kritéria. Celkové hodnocení je poté součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií v souladu s tímto článkem této Zadávací dokumentace. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů v součtu všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. Maximálním celkovým počtem bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí hodnotu nula. V případě, že účastník (dodavatel) v některém z dílčích hodnotících kritérií nabídne (uvede) hodnotu přesahující stanovené limity v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

V případě naprosté shody v rámci celkového počtu bodů, které dodavatelé (účastníci) obdrží v rámci hodnocení nabídek, bude mezi těmito shodně ohodnocenými nabídkami rozhodnuto losem. Takový výběr nejvhodnější nabídky, tj. losem, bude proveden prostřednictvím mechanických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčí průběh losování, a to zejména s ohledem na dodržení transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace. Dotčení dodavatelé (účastníci), kterých se náhodný výběr bude týkat, budou o místu a čase konání losování včas vyrozuměni, a to minimálně 3 dny předem. Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit takového losování, kdy zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby na vyžádání zadavatele plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena.

8. Způsob stanovení nabídkových cen

8.1 Forma a způsob stanovení celkové nabídkové ceny za dodávku CAS

Nabídkové ceny za předmět plnění této veřejné zakázky budou stanoveny ve formě ceny bez DPH, samostatně uvedené DPH a ceny včetně DPH a v nabídce uchazeče budou vyplněny povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace a adekvátně i v Návrhu Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace a Návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor dle přílohy č. 9 této Zadávací dokumentace v následujícím členění:

X. Xxxxxxxxx cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost v Kč bez DPH – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím)

A.1.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení

(DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

A.2.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

A.3.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro provedení

stavby (DPS) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

A.4.

Inženýrská činnost v rámci územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. směřující k podání příslušných žádostí pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb.

………………,- Kč

A.5.

Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání příslušných žádostí pro kompletní zajištění stavebního řízení

………………,- Kč

B. Nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost v Kč bez DPH – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům se zázemím

B.1.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

B.2.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro stavební

řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

B.3.

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro provedení

stavby (DPS) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH)

………………,- Kč

B.4.

………………,- Kč

B.5.

Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání

příslušných žádostí pro kompletní zajištění stavebního řízení

………………,- Kč

X. Xxxxxxxxx cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím)
C.1.	Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)	………………,- Kč
C.2.	DPH	………………,- Kč
C.3.	Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH)	………………,- Kč
X. Xxxxxxxxx cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům se zázemím
D.1	Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)	………………,- Kč
D.2	DPH	………………,- Kč
D.3	Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH)	………………,- Kč

Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné za splnění celého předmětu veřejné zakázky, resp. jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky dle shora stanoveného. Při stanovení každé nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu zakázky v jeho plném rozsahu, resp. ke splnění každé z fází předmětu veřejné zakázky dle shora stanoveného. Nabídkové ceny budou obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla, služeb a veškerých činností, které jsou předmětem této veřejné zakázky, a to včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla služeb a veškerých činností, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Nabídkové ceny budou uvedena v české měně.

8.2 Možnosti překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi zadavatelem a vítězným účastníkem (tj. vybraným dodavatelem) a před termínem dokončení a uskutečnění předmětného plnění dle takové smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, nebo

b) pokud zadavatel bude požadovat i provedení dalšího plnění než toho, které je předmětem smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi zadavatelem a vybraným účastníkem, a to pouze za současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (tj. zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), a dále na základě schváleného a písemně potvrzeného dodatku k příslušné smlouvě na plnění předmětu této veřejné zakázky.

8.3 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel případně příslušná hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci posouzení a hodnocení nabídek nabídkovou cenu dodavatele (účastníka) uvedenou v nabídce v souladu s § 113 zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel či příslušná hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat dodavatele (účastníka) k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo dodavatel (účastník) nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka dodavatele (účastníka) hodnocena.

9. Platební podmínky

Níže uvedené platební podmínky jsou závazné a budou obsaženy v příslušných smlouvách dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, tj. návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS a návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor (dále jen „Smlouvy“), které budou uzavřeny mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. V rámci vymezení některých níže uvedených platebních podmínek je dodavatel (účastník), se kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované platební podmínky jsou uvedeny ve znění návrhu každé příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. Nesplnění kterékoliv platební podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.

9.1 Obecné platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za poskytnuté dodávky a služby, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky dle této Zadávací dokumentace, bude vyúčtována na základě daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit po dodání, poskytnutí či vykonání příslušné sjednané dodávky či služby (případně její části), a to vše v souladu s podmínkami znění návrhu příslušných Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace.

Fakturovány budou pouze dodávky a služby, které jsou řádně a v požadované kvalitě dodány, provedeny a vykonány, a to vždy po jejich dodání, provedení či vykonání dle sjednaných platebních podmínek uvedených ve Smlouvách dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. Dodávky či služby, které nebyly poskytnuty, dodány a vykonány, v souladu s těmito zadávacími podmínkami a zejména příslušnými Smlouvami uzavřenými za účelem plnění předmětu veřejné zakázky, nebudou fakturovány.

Platby a veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje a fakturované částky budou v této měně.

9.2 Formální požadavky na fakturaci a vyúčtování platby za poskytnuté dodávky

Příslušné platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou probíhat vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem, kdy faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat údaje stanovené v každé z příslušných Smluv dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, které budou následně uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Nebude-li mít faktura (daňový doklad) příslušné zákonné či další zadavatelem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

9.3 Splatnost faktur

Faktury (daňové doklady) budou vystavovány dodavatelem, a to na základě podmínek stanovených v každé z příslušných Smluv dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, které budou následně uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla minimálně 30 kalendářních dní

ode dne jejich doručení zadavateli.

Veškeré platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou ze strany zadavatele prováděny převodem na účet dodavatele uvedený v každé z příslušných Smluv, které budou následně uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, a to s vyznačením sjednaného variabilního symbolu.

10. Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou závazné a budou obsaženy v příslušných smlouvách dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, tj. návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS a návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor (dále jen „Smlouvy“), které budou uzavřeny mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. V rámci vymezení některých níže uvedených obchodních podmínek je dodavatel (účastník), se kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované obchodní podmínky jsou uvedeny ve znění návrhu každé příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.

10.1 Předložení návrhu smlouvy

Dodavatel je v rámci tohoto zadávacího řízení povinen předložit v rámci své nabídky návrh každé z příslušných Smluv požadovaných zadavatelem v rámci této veřejné zakázky, a to v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace.

Návrhy příslušných Smluv předložených dodavatelem v rámci jeho nabídky nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této Zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn a povinen znění příslušných návrhů Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace doplnit pouze na červeně vyznačených místech.

Návrhy příslušných Smluv předložených dodavatelem v rámci jeho nabídky musí být ze strany dodavatele podepsány statutárním orgánem, případně osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, kdy v takovém případě doloží dodavatel oprávnění této osoby zastupovat dodavatele v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu jakékoliv z příslušných Smluv není předložením řádného návrhu těchto Smluv ve smyslu této Zadávací dokumentace.

10.2 Předmět smlouvy

Předmět příslušných Smluv bude specifikován v souladu s vymezením předmětu této veřejné zakázky dle čl. 3 této Zadávací dokumentace, kdy bude:

a) jako předmět Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS bude stanoven závazek dodavatele spočívající ve zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností, a to dle vzoru této smlouvy uvedeném v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace;

b) jako předmět Příkazní smlouvy – autorský dozor bude stanoven závazek dodavatele spočívající v zajištění výkonu autorského dozoru, a to dle vzoru této smlouvy uvedeném v Příloze č. 9 této Zadávací dokumentace.

10.3 Doba plnění smlouvy

1. Předpokládané limitní termíny plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího ve zpracování vícestupňové projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení (DPS) včetně zajištění související inženýrské činnosti, a to v rámci každého ze stavebních objektů:

A. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové

dokumentace pro kompletní zajištění územního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a to v rámci každého ze stavebních objektů:

Číslo úkonu

(činnosti)

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele

Sjednaný termín splnění

A.I.

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) v rámci obou stavebních objektů a zároveň zahájení související činnosti pro kompletní zajištění územního řízení v rámci

každého ze stavebních objektů

do 7 dní od podpisu této Smlouvy v rámci každého ze stavebních objektů

A.II.

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a předání vyhotovené dokumentace pro územní řízení (DUR) v rámci každého ze stavebních objektů

max. do 10 týdnů od zahájení činnosti dle bodu A.I. této tabulky

A.III.

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení v rámci obou stavebních objektů a zároveň zajištění podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci

každého ze stavebních objektů

max. do 6 týdnů od dokončení a protokolárního předání a převzetí vyhotovené dokumentace pro územní řízení (DUR) dle bodu A.II. této

tabulky

B. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o po~~vol~~ení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v rámci každého ze stavebních objektů:

Číslo úkonu

(činnosti)

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele

Sjednaný termín splnění

B.I.

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) v rámci obou stavebních objektů a zároveň zahájení související činnosti pro kompletní zajištění stavebního řízení v rámci každého ze

stavebních objektů

po řádném splnění činností dle bodu A.III výše uvedené tabulky

B.II.

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a předání vyhotovené dokumentace pro územní řízení (DSP) v rámci každého ze

stavebních objektů

max. do 12 týdnů od zahájení činnosti dle bodu B.I. této tabulky

B.III.

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému k podání úplné žádosti o povolení stavby ve stavebním řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, v rámci obou stavebních objektů a zároveň zajištění podání žádosti o povolení stavby v rámci

každého ze stavebních objektů

max. do 7 týdnů od dokončení a protokolárního předání a převzetí vyhotovené dokumentace pro stavební řízení (DSP) dle bodu B.II. této tabulky

C. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to v rámci každého ze stavebních objektů:

Číslo úkonu

(činnosti)

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele

Sjednaný termín splnění

C.I.

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci každého ze stavebních objektů

do 7 dní od naplnění odkládací podmínky uvedené v čl. 10 odst.

10.5 této Zadávací dokumentace, tj. od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem povoleno umístění stavby v rámci každého ze stavebních objektů

C.II.

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a předání vyhotovené dokumentace pro územní řízení (DSP) v rámci každého ze

stavebních objektů

max. do 10 týdnů od zahájení činnosti dle bodu C.I. této tabulky

Číslo úkonu

(činnosti)

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele

Sjednaný termín splnění

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci každého ze stavebních objektů

do 7 dní od naplnění odkládací podmínky uvedené v čl. 10 odst.

10.5 této Zadávací dokumentace, tj. minimálně až od doby podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací k realizaci

(zhotovení) stavebních objektů

2. Předpokládané termíny plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího ve výkonu autorského dozoru v rámci každého ze stavebních objektů:

		Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí či samostatný Parkovací dům včetně zázemí
		ke dni vykonání veškerých
		činností autorského dozoru dle
		návrhu Příkazní smlouvy –
		autorský dozor dle Přílohy č. 9
	ukončení činnosti na provádění a zpracovávání	této Zadávací dokumentace,
	projektové dokumentace pro provedení stavby	kdy zadavatel předpokládá, že
II.	(DPS) a předání vyhotovené dokumentace pro	doba plnění výkonu činností
	územní řízení (DSP) v rámci každého ze	autorského dozoru nepřekročí
	stavebních objektů	více jak 1 měsíc od doby vydání
		pravomocného rozhodnutí o
		užívání stavby, resp.
		kolaudačního souhlasu, v rámci
		každého ze stavebních objektů

Lhůty plnění příslušných dodávek, činností a výkonů (v týdnech) v rámci každého ze stavebních objektů dle shora uvedených tabulek pod písm. a) až c) tohoto odstavce a článku stanoví zadavatel vždy totožně v rámci každého ze stavebních objektů, tj. totožně v návrhu Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8.a této Zadávací dokumentace pro Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i v návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8.b této Zadávací dokumentace pro Parkovací dům včetně zázemí.

10.4 Místo plnění smlouvy

Místem realizace předmětu plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je sídlo zadavatele, tj. Liberec I-Staré Město, nám. Xx. X. Xxxxxx 1/1, PSČ 460 59, případně po dohodě mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, se kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, i na jiná místa plnění. V případě výkonu činnosti autorského dozoru, jakožto součásti předmětu této veřejné zakázky, je místem plnění zároveň i místo realizace stavebních prací v rámci plánované výstavby nového dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 4103/2, vše v k.ú. Liberec.

10.5 Odkládací podmínka zahájení realizace díla, resp. realizace DPS a autorského dozoru

Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínů uvedených v návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to tímto způsobem: Provedení a zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS), je vázáno na odkládací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů

a činností vybraného dodavatele na této části předmětu veřejné zakázky je vázáno na výslovný písemný pokyn zadavatele předaný a doručený vybranému dodavateli, kdy zadavatel písemný pokyn k zahájení realizace na této části předmětu veřejné zakázky v případě naplnění veškerých níže uvedených dílčích podmínek:

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i umístění stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí,

Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínů uvedených v návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor dle Přílohy č. 9 této Zadávací dokumentace, a to tímto způsobem:

Zahájení plnění činností, prací a výkonu autorského dozoru je vázáno na odkládací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů a činností autorského dozoru dle této veřejné zakázky je vázáno na výslovný písemný pokyn zadavatele předaný a doručený vybranému dodavateli, kdy zadavatel vydá písemný pokyn k zahájení realizace prací, výkonů a činností autorského dozoru dle této veřejné zakázky v případě naplnění veškerých níže uvedených dílčích podmínek:

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i umístění stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí,

a zároveň

b) vydání pravomocného stavebního povolení na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem povoleno provedení stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i provedení stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí,

a zároveň

c) vyhotovení a dokončení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracované a vyhotovené vybraným dodavatelem;

a zároveň

d) podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací k realizaci (zhotovení) stavebních objektů Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i samostatný Parkovací dům včetně zázemí, který bude zadavatelem (jakožto objednatelem) vybrán na základě samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) uvedené stavby, tj. stavebních objektů Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i samostatný Parkovací dům včetně zázemí.

Dodavatel je povinen garantovat nabídnuté nabídkové ceny uvedené ve smlouvách dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, které uzavře zadavatel s tímto vybraným dodavatelem, a to po celou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky, a to i s ohledem na případné odkládací podmínky spočívající ve shora uvedeném.

10.6 Záruční doba

V rámci své nabídky dodavatel akceptuje záruční a reklamační podmínky zadavatele, specifikované v přiloženém znění návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby činila min. 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné kompletní projektové dokumentace (tj. DUR či DSP či DPS). Délka záruční lhůty, kterou dodavatel uvede ve své nabídce a souvisejícím návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, je pro dodavatele závazná, a to jak v rámci procesu hodnocení nabídek, tak i následného uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět této veřejné zakázky, tj. zejména DUR či DSP či DPS, v době odevzdání zadavateli. Za vady předmětu smlouvy vzniklé po odevzdání odpovídá tehdy,

pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním příslušné projektového dokumentace (tj. DUR či DSP či DPS).

Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

10.7 Změny či doplnění smlouvy

Jakékoliv změny či doplnění kterékoliv ze Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným dodatkem k těmto Smlouvám schváleným oběma smluvními stranami (tj. zadavatelem i vybraným dodavatelem). Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této Zadávací dokumentaci.

10.8 Součinnost

Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu této veřejné zakázky v úzké součinnosti se zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované dodávky budou průběžně konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele. Dodavatel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat zadavatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné poddodavatele.

10.9 Ochrana důvěrných informací

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě příslušných Smluv uzavřených mezi zadavatelem a dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem (účastníkem).

Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.10 Ochrana důvěrných informací

Dodavatel odpovídá zadavateli za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku třetích osob v souladu s každou uzavřenou Smlouvou (dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace). Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje zadavatel po dodavatelích v minimálních výších:

- min. 10.000.000,- Kč z jedné škodní události v rámci plnění části předmětu této veřejné zakázky specifikovaném v návrhu Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace;

a zároveň

- min. 5.000.000,- Kč z jedné škodní události v rámci plnění části předmětu této veřejné zakázky specifikovaném v návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor.

Potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost dodavatele je kryta do požadované výše v rámci pojištění za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku třetích osob v souladu s platnou pojistnou smlouvou, bude přiložen až ke Smlouvám uzavíraným s vybraným dodavatelem dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace.

11. Prohlídka místa realizace navrhovaného stavebního objektu

Pro zpracování nabídky dodavatele (účastníka) dle tohoto výběrového řízení koná zadavatel prohlídku místa, kde bude situován a realizován navrhovaný stavební objekt.

Na této prohlídce místa realizace navrhovaného stavebního objektu budou dodavatelé, kteří se předem přihlásili u kontaktní osoby zastupující zadavatele dle čl. 15 odst. 15.1 této Zadávací dokumentace seznámeni s místem plnění, dispozicí a prostorovým vymezením a dále také se stávajícím stavem místa plnění a místními podmínkami. Dále bude přítomným dodavatelům poskytnut prostor pro zodpovězení jejich otázek k předmětu plnění této veřejné zakázky.

Prohlídka místa realizace navrhovaného stavebního objektu se z rozhodnutí zadavatele bude konat: dne 22. 5. 2017 od 10:00 hod. v místě: Žitavská ulice 393/6, 460 07 Liberec, které je zároveň místem setkání všech dodavatelů, kteří se budou chtít předmětné prohlídky účastnit.

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci příslušného dodavatele. Svou účast na prohlídce místa realizace navrhovaného stavebního objektu jsou dodavatelé povinni nahlásit u kontaktní osoby zastupující zadavatele dle čl. 15 odst. 15.1 této Zadávací dokumentace, a to minimálně 3 pracovní dny před konáním této prohlídky.

12. Poddodavatelské plnění

Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky plněné prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

Účastník tak učiní formou čestného prohlášení dle Přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – Přehled poddodavatelů, v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením konkrétních služeb plněných prostřednictvím poddodavatele a věcného podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).

Účastník dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení (či jiný obdobný smluvní závazek) každého poddodavatele o spolupráci na plnění předmětu této veřejné zakázky, podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního poddodavatele. V požadovaném prohlášení (či jiném obdobném smluvním závazku), zpracovaném samostatně podle jednotlivých poddodavatelů se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě uzavření Smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem (účastníkem) bude poddodavatel akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu dle příslušné Smlouvy.

Dodavatel (účastník) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnění prováděl sám. Dodavatel (účastník) je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (účastníkovi) z příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace.

V případě, že účastník nebude plnit určitou část této veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, doloží ve své nabídce písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

13. Obsah a forma nabídek

13.1 Varianty nabídky

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky.

13.2 Sestavení a členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:

a) Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 7 této Zadávací dokumentace, který bude obsahovat:

- název veřejné zakázky,

- identifikační údaje zadavatele,

- požadované identifikační údaje dodavatele (účastníka) (vč. firmy/názvu účastníka, sídla/místa podnikání účastníka, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat jménem (či za) účastníka, kontaktní osoby účastníka, kontaktního telefonního čísla, kontaktní adresy, kontaktní emailové adresy a ID datové schránky),

- údaje o nabízených hodnotách hodnotících kritérií v předepsaném členění (tj. dle vzoru Krycího listu uvedeného v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace).

Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 7 této Zadávací dokumentace bude řádně podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat.

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;

c) Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti:

- Výpisy z evidence Rejstříku trestů;

- Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovým nedoplatkům a čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (součástí čestného prohlášení dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace);

- Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatkům na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti;

- Čestné prohlášení k prokázání zbývající základní způsobilosti dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat;

to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání základní způsobilosti dle této Zadávací dokumentace.

d) Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti:

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence); to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání profesní způsobilosti dle této Zadávací dokumentace.

e) Dokumenty prokazující splnění ekonomické kvalifikace:

- Výkazy zisku a ztrát za 3 bezprostředně předcházející účetní období,

a to v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání ekonomické kvalifikace dle této Zadávací dokumentace.

f) Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace:

- Čestné prohlášení – Referenční list dle Přílohy č. 4 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (v rozsahu požadavki dle této Zadávací dokumentace);

- Čestné prohlášení – Seznam techniků dle Přílohy č. 5 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (v rozsahu požadavki dle této Zadávací

dokumentace) vč. příslušného profesního životopisu každého technického pracovníka (v rozsahu požadavki dle této Zadávací dokumentace).

to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání technické kvalifikace dle této Zadávací dokumentace.

g) V případě, že část zakázky bude plněna formou poddodávky, uvede účastník seznam poddodavatelů a poddodávek včetně požadovaných informací v souladu se vzorem v „Příloze č. 6 – Seznam poddodavatelů“.

h) Xxxxx Xxxxxxx o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle vzoru uvedeného v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, který bude řádně doplněný na veškerých červeně vyznačených místech, které je dodavatel (účastník) povinen vyplnit, a dále bude řádně podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat.

i) Návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor dle vzoru uvedeného v Příloze č. 9 této Zadávací dokumentace, který bude řádně doplněný na veškerých červeně vyznačených místech, které je dodavatel (účastník) povinen vyplnit, a dále bude řádně podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat.

j) Fakultativně může dodavatel (účastník) uvést další informace či vlastní podrobné uvedení a popis své nabídky.

13.3 Vyhotovení a označení nabídky

Dodavatel (účastník) je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v písemném vyhotovení, označeném na krycím listě názvem „Originál“. Zadavatel doporučuje účastníkům (dodavatelům) také předložení případného druhého paré nabídky označeného na krycím listě názvem „Kopie“, kdy toto druhé paré nabídky označené jako „Kopie“ má informativní povahu, nicméně jeho předložením se dodavatel (účastník) při podání nabídky zavazuje, že bude shodné s tištěnou formou nabídky označenou jako „Originál“.

Písemná nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. vázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny razítkem a podpisem účastníka). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.

Dodavatel (účastník) předloží nabídku též v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD, kdy tato elektronická podoba nabídky na CD/DVD má informativní povahu, nicméně jejím předložením se dodavatel (účastník) při podání nabídky zavazuje, že bude shodná s tištěnou formou nabídky označenou jako „Originál“. Každý účastník je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu buď *.doc či *.docx (či jiném editovatelném formátu).

Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily podání nabídky elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanovuje, že nabídky mohou být podány pouze v listinné formě v souladu se shora uvedeným.

Obálka s nabídkou bude na přelepu opatřena názvem veřejné zakázky, tj. zřetelně označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – NABÍDKA“

–

„Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí

– Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“

Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek

14.1 Místo doručení nabídky

Místem pro podání nabídky je PODATELNA Statutárního města Liberec v sídle zadavatele na adrese: Liberec I-Staré Xxxxx, xxx. Xx. X. Xxxxxx 1/1, PSČ 460 59. Dodavatel (účastník) může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na výše uvedenou adresu.

14.2 Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 27.6.2017 do 10:00 hod. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele (účastníka) o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Nabídku je možno podat osobně v pracovních dnech v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin, nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány celý den až do ukončení lhůty pro podání nabídek.

14.3 Termín otevírání obálek

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele, tj. na adrese Liberec I-Staré Xxxxx, xxx. Xx. X. Xxxxxx 1/1, PSČ 460 59, a to dne 27.6.2017 od 10:10 hod., tj. bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena.

14.4 Vázanost nabídkou

Dodavatel (účastník) je svou nabídkou vázán 4 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (účastníkem), je dodavatel (účastník) povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

15. Další informace

15.1 Kontaktní osoba a dodatečné informace

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osoby zadavatele:

- Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, tel.: x000 000 000, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

15.2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob zastupujících zadavatele bude poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanovením § 98 až 99 zákona. Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob bude poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele adresované některé z kontaktních osob zastupujících zadavatele či na základě vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti některého z dodavatelů.

Vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace ve smyslu tohoto odstavce včetně případného přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) odešle zadavatel dotčeným dodavatelům a uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část této Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).

16. Závěrečná ustanovení

a) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.

b) Předané zadávací podklady zájemce nevrací. Dodavatel (účastník) smí použít tyto pokyny a podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či nabídky dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné dodavatelem (účastníkem) v nabídce.

d) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením zákona, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

g) Náklady na vyhotovení nabídek a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel (účastník) sám.

h) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

i) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či opomenutí v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

j) Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Charakteristika předmětu veřejné zakázky Příloha č. 2: 2.a – Architektonický návrh

2.b – Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Základní způsobilost

Příloha č. 4: Čestné prohlášení – Referenční list Příloha č. 5: Čestné prohlášení – Seznam techniků Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7: Krycí list

Příloha č. 8: 8.a – návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS

– Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím)

8.b – návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS

– Parkovací dům se zázemím

Příloha č. 9: 9.a – návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor – Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím)

9.b – návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor – Parkovací dům se zázemím

Xxxxx Xxxxxxxxx, primátor Statutární město Liberec

Document Metadata

Table of Contents

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Document Metadata