SMLOUVA o DÍLO

____________________________________________________________________

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Xxxxx Xxxxxx v Litvínově (xxxxxxxxxx hala)

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL
Město Litvínov		Bilfinger Euromont a.s.
EVIDENČNÍ ÚDAJE	EVIDENČNÍ ÚDAJE
OBJEDNATELE	ZHOTOVITELE
Číslo smlouvy:	Číslo smlouvy: KT/10317/19
Xxxxx xxxxxxx:	Xxxxx xxxxxxx: 19N030/11

Obsah:

Čl. 1. - SMLUVNÍ STRANY 3

Čl. 2. - VÝCHOZÍ ÚDAJE 4

Čl. 3. - PŘEDMĚT DÍLA 4

Čl. 4. - PROVEDENÍ DÍLA 4

Čl. 5. - TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 5

Čl. 6. - CENA 5

Čl. 7. - PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 5

Čl. 8. - BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6

Čl. 9. - VLASTNICKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST za VADY a ZÁRUKA 6

Čl. 10. - POJIŠTĚNÍ 7

Čl. 11. - SMLUVNÍ SANKCE, JISTOTA 7

Čl. 12. - ROZHODNÉ PRÁVO 8

Čl. 13. - SPORY 8

Čl. 14. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9

Čl. 1. - SMLUVNÍ STRANY

1.1OBJEDNATEL: Městský úřad Litvínov

Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 1

Zastoupený: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx – starostka města

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, MBA – vedoucí odboru NM

- technických: Xxxxxx Xxxxx – vedoucí úseku údržby ZS

Oprávnění statutárních orgánů OBJEDNATELE k zastupování OBJEDNATELE, včetně uzavírání smluv a dodatků k nim, zůstává nedotčeno.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 941491/0100

IČ: 00266027

DIČ: CZ00266027

(dále též jako „OBJEDNATEL“)

1.2ZHOTOVITEL: Bilfinger Euromont a.s.

Sídlo: Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8

Statutární orgán: Představenstvo, jehož členy jsou Xxx. Xxxx Xxxxx, předseda představenstva, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx a Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx

Jednající: Ing. Xxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva a Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, členem představenstva

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx

- technických: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Commerzbank AG, č. účtu 10496345/6200

IČ: 631 47 165

DIČ: CZ63147165

Doruč. adresa: Bilfinger Euromont a.s.

Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most

Registrace: Bilfinger Euromont a.s. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352.

(dále též jako „ZHOTOVITEL“)

Čl. 2. - VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1Identifikační údaje díla

Název: Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Xxxxx Xxxxxx v Litvínově

Místo provádění díla: dle Xxxxxxx, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy

Čl. 3. - PŘEDMĚT DÍLA

3.1Předmětem DÍLA je dodávka a montáž technologie osvětlení. Přesný rozsah díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je specifikován v Nabídce, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Ve smyslu § 2586 občanského zákoníku se ZHOTOVITEL zavazuje takto specifikované DÍLO provést a OBJEDNATEL se zavazuje za něj zaplatit dále sjednanou cenu.

3.2ZHOTOVITEL je oprávněn zřídit si na vlastní náklady zařízení staveniště, které bude po dobu provádění DÍLA provozovat a udržovat a po ukončení DÍLA ho odstraní.

3.3OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost a protiplnění dle Přílohy č. 1

3.4Skladování zařízení a materiálu sloužící k plnění předmětu DÍLA během realizace DÍLA na staveništi zajistí OBJEDNATEL, na své náklady a vlastní riziko.

3.5DÍLO bude vyhotoveno v jakosti určené:

• obecně závaznými právními předpisy,

• technickými normami EU a ČR

3.6Změna DÍLA

3.6.1ZHOTOVITEL je povinen přistoupit k jednání o změně DÍLA, je-li o to OBJEDNATELEM požádán a lze-li to po ZHOTOVITELI spravedlivě požadovat. Změna může být vyvolána postupem prací na DÍLE nebo z vlastního podnětu OBJEDNATELE nad rámec sjednaného předmětu DÍLA.

3.6.2Všechny případné změny předmětu DÍLA budou sjednány v písemných vzestupně a nepřetržitě číslovaných dodatcích ke smlouvě včetně vlivu na smluvní cenu a harmonogram prací.

Čl. 4. - PROVEDENÍ DÍLA

4.1ZHOTOVITEL je xxxxxxx při provádění DÍLA dodržovat platné zákony a právní předpisy, včetně Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti.

4.2ZHOTOVITEL je povinen použít pro realizaci DÍLA jen výrobky, které splňují jakostní parametry stanovené technickými normami a právními předpisy. Za jakost a právní bezvadnost výrobků dodaných OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM odpovídá ZHOTOVITEL.

4.3ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s  § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, ve kterém bude průběžně zaznamenávat postup provedených prací.

4.4ZHOTOVITEL je oprávněn využít k plnění předmětu DÍLA subdodavatele.

4.5ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za jakost a včasnost provedení DÍLA zhotovovaného jeho subdodavateli tak, jako by je zhotovoval sám a je povinen zajistit plnění veškerých požadavků a povinností kladených na něj touto smlouvou subdodavateli stejně, jako by DÍLO prováděl sám.

4.6ZHOTOVITEL se zavazuje, že práce na DÍLE budou provádět osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací.

4.7ZHOTOVITEL zajistí:

• bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi,

• úklid staveniště v průběhu provádění DÍLA.

4.8ZHOTOVITEL po předání DÍLA vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení, které vznikly jeho činností, které nebudou již potřebné k odstraňování vad, provádění víceprací a dokončování DÍLA.

Čl. 5. - TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

5.1ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy OBJEDNATELEM.

5.2ZHOTOVITEL je povinen bezodkladně informovat OBJEDNATELE o nemožnosti dodržet termíny a uvést důvod prodlení.

5.3Předáním a převzetím DÍLA se pro účely této smlouvy rozumí dokončení DÍLA ve smyslu § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, nebo převzetí DÍLA jako celku OBJEDNATELEM. Převzetí DÍLA bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE.

Čl. 6. - CENA

6.1Cena za zhotovení DÍLA v rozsahu dle čl. 3, jakož i za plnění všech povinností ZHOTOVITELE podle této smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.

6.2Celková cena za DÍLO je 959.079 Kč bez DPH.

6.3Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude ZHOTOVITELEM uplatněna v souladu se zákonem o DPH ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4Celková cena zahrnuje obvyklé náklady ZHOTOVITELE související s řádným provedením a předáním DÍLA.

Čl. 7. - PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

7.1Platby se uskuteční na základě faktur - daňových dokladů (dále jen faktura) ZHOTOVITELE. Datum předání a převzetí díla uvedené na příslušném „Protokolu o předání a převzetí díla“ bude dnem zdanitelného plnění.

7.2Právo fakturovat vzniká ZHOTOVITELI dnem předání a převzetí díla nebo části díla nebo dnem dokončení DÍLA nebo části DÍLA, případně na základě OBJEDNATELEM potvrzeného Zjišťovacího protokolu, ve kterém bude jasně uveden rozsah plnění ZHOTOVITELE za dané období. Na stanovenou adresu OBJEDNATELE bude doručena faktura a oboustranně potvrzený „Protokol o předání a převzetí díla“ resp. „Zjišťovací protokol“.

7.3Smluvní strany ujednávají, že OBJEDNATEL je oprávněn zadržet část sjednané ceny DÍLA (nejvýše však 5 % ze sjednané ceny DÍLA) do odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA; zbývajících 5 % ceny díla se OBJEDNATEL zavazuje vyplatit ZHOTOVITELI nejpozději do 7 dnů od odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA.

7.4Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení OBJEDNATELI.

7.5Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět ZHOTOVITELI k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů OBJEDNATELI.

7.6OBJEDNATEL bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet ZHOTOVITELE zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. ZHOTOVITEL je povinen sdělit OBJEDNATELI číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria.

7.7V případě, že se  ZHOTOVITEL stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí ZHOTOVITEL s tím, že OBJEDNATEL bude hradit část faktur zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet ZHOTOVITELE.

7.8Dále smluvní strany ujednávají, že veškeré nároky na zaplacení ceny DÍLA nebo její části se promlčují ve lhůtě patnácti let ode dne, kdy tento nárok mohl být uplatněn poprvé.

Čl. 8. - BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

8.1ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a zajistí pro své pracovníky a subdodavatele základní školení v těchto oblastech.

8.2ZHOTOVITEL na své vlastní náklady zajistí dodržování BOZP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., hygieny práce a požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Čl. 9. - VLASTNICKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST za VADY a ZÁRUKA

9.1ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na DÍLE až do jeho předání ve smyslu článku 5 této smlouvy.

9.2ZHOTOVITEL odpovídá za škody způsobené OBJEDNATELI nebo třetí osobě zaviněným vadným provedením DÍLA.

9.3Ve smyslu § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, smluvní strany výslovně ujednávají, že vlastnické právo k Dílu přechází na OBJEDNATELE úplným zaplacením ceny Díla.

9.4Záruka za provedené dílo

ZHOTOVITEL odpovídá po dobu záruční doby za zjevné vady, které má DÍLO v době předání, nebo které vzniknou v záruční době. Za případnou vadu DÍLA bude považována také nedostatečná udržovaná osvětlenost Em 750 lx a to po dobu záruční lhůty.

9.5Záruční doby

9.5.1Záruční doba týkající se DÍLA počíná běžet dokončením DÍLA, nejpozději však řádným předáním DÍLA, tj. podpisem předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.

9.5.2Záruční doba činí 60 měsíců.

9.5.3V případě zjištění vady díla v záruční době má OBJEDNATEL právo požadovat a ZHOTOVITEL povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Současně smluvní strany výslovně ujednávají, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže OBJEDNATEL požadovat slevu z ceny díla, pokud je ZHOTOVITEL připraven takovou vadu odstranit a v rozumném čase a řádně vadu odstraní. Zjistí-li se dodatečně, že ZHOTOVITEL za reklamovanou vadu DÍLA neodpovídá, budou mu objednatelem uhrazeny vynaložené náklady.

9.5.4Nevyjádří-li se ZHOTOVITEL k reklamaci a nahlášení vady od OBJEDNATELE do deseti dnů ode dne jejího obdržení, nedůvodně neuzná reklamaci a existenci vad či do patnácti pracovních dnů ode dne nahlášení reklamace a vady nenastoupí k odstranění vady, je OBJEDNATEL oprávněn odstranit vadu na vlastní náklady a vynaložené náklady následně ZHOTOVITELI přeúčtovat, nejvýše však do výše obvyklých nákladů spojených s odstraněním takové vady. V této souvislosti smluvní strany výslovně ujednávají, že veškeré jejich vzájemné nároky z práva na odstranění vad DÍLA (včetně peněžitého nároku na zaplacení náhrady nákladů vynaložených na odstranění vady DÍLA) se promlčují ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

Čl. 10. - POJIŠTĚNÍ

10.1V případě vzniku škody, způsobené ZHOTOVITELEM při plnění DÍLA, nese náklady na odstranění ZHOTOVITEL. V ostatních případech nese tyto náklady OBJEDNATEL.

Čl. 11. - SMLUVNÍ SANKCE, JISTOTA

11.1Za nedodržení konečného termínu předání a převzetí DÍLA, pokud k němu došlo zaviněním ZHOTOVITELE, má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

11.2Za prodlení ZHOTOVITELE se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí DÍLA v dohodnutých lhůtách, pokud k němu došlo zaviněním ZHOTOVITELE, má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny DÍLA bez DPH, a to vedle náhrady škody.

11.3OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4Smluvní strany ujednávají, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí ZHOTOVITELE povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl ZHOTOVITEL v prodlení s plněním své smluvní povinnosti, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se pro účely tohoto ujednání považuje např.:

1. prodlení na straně správních orgánů nebo jiných orgánů veřejné moci při vydávání jakéhokoli rozhodnutí nebo stanoviska, nezbytného pro dokončení DÍLA.

Čl. 12. - ROZHODNÉ PRÁVO

12.1Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Čl. 13. - SPORY

13.1Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, IČ 481 35 313 (dále též jako „Soud“), se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále též jako „Řád“), jakož i s obsahem Sazebníku nákladů Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále též jako „Sazebník“).

13.2O právech a povinnostech plynoucích z Řádu a Sazebníku se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Soudu, kde mohou též obdržet stejnopis Řádu a Sazebníku nebo na internetové adrese xxxx://xxx.xxxx.xx. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Soudu. Smluvní strany se dohodly, že rozhodce spor rozhodne podle zásad spravedlnosti rozhodčím nálezem, přičemž tento rozhodčí nález není třeba odůvodnit.

13.3Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Písemnosti ve sporu zasílá stranám rozhodce nebo jím pověřená osoba, a to na adresu, kterou smluvní strana uvedla v této smlouvě, popřípadě na adresu bydliště nebo sídla, pokud smluvní strana neuvedla jinou adresu, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena, nebo zvolenému právnímu zástupci smluvní strany.

13.4Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních rukou doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Ostatní písemnosti se mohou zasílat doporučeným nebo obyčejným dopisem a oznámení kromě toho také telegraficky, dálnopisem nebo telefaxem. Všechna výše uvedená doručení jsou platná i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

13.5Náklady řízení, jimiž jsou zejména, rozhodčí poplatek, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Odměnu za zastupování stanoví rozhodce přiměřeně podle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v účinném znění. Pouze v  odůvodněných případech může rozhodce přiznat náhradu odměny za právní zastoupení účastníka advokátem či notářem podle skutečně účastníkem zaplacené odměny za takové právní zastoupení. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

13.6V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným výše jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným v této smlouvě.

Čl. 14. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1Dnem podpisu smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k DÍLU.

14.2OBJEDNATEL je oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za ZHOTOVITELEM nebo jiná práva vůči ZHOTOVITELI vyplývající z této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu ZHOTOVITELE. Dále smluvní strany ujednávají, že OBJEDNATEL je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za ZHOTOVITELEM započítat proti pohledávce ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM pouze po předchozím písemném souhlasu ZHOTOVITELE.

14.3Změny, doplňky či jakékoli vedlejší dohody musí být uzavřené formou písemného dodatku této smlouvy, podepsaného statutárními orgány obou smluvních stran nebo osobou k tomu statutárním orgánem písemně zmocněnou. To platí i pro dohodu rušící povinnost této písemné formy. Současně smluvní strany výslovně ujednávají, že splnění jakéhokoli závazku OBJEDNATELE, ať již peněžitého nebo nepeněžitého, vzniklého touto smlouvou nebo v přímé souvislosti s ní, lze prominout pouze písemnou formou; za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická korespondence.

14.4Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně, a to na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě, pokud strana neoznámila protistraně jinou adresu pro doručování, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena. Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

14.5V případě provádění DÍLA ZHOTOVITELEM pověřenou třetí osobou je ZHOTOVITEL oprávněn přenést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy do smluvních dokumentů mezi ZHOTOVITELEM a jeho subdodavatelem.

14.6Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

14.7Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14.8Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14.9Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

14.10Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

14.11Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu.

14.12Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý oddělený závazek nebo právní jednání takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu takový dodatek k této smlouvě, kterým nahradí neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této smlouvě.

14.13Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Nabídka

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

V Litvínově dne ……………….…… V Mostě dne ……………….……

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE

Bilfinger Euromont a.s.

…………………………………………… .................................................................

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxx 2. místostarosta města generální ředitel

předseda představenstva

............................................................

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx

obchodní ředitel

člen představenstva

Strana: 1	Počet stran: 10
Za objednatele ověřil	Xxxxx: Xxx. Xxxx Xxxxxxx MBA	Podpis:
Za zhotovitele ověřil	Xxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx	Podpis: