OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno identifikační číslo: 46905375 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223 pro zhotovení reklamní inzerce nebo jiného...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

P.F. art, spol. s r.o.

se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno

identifikační číslo: 46905375

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223

pro zhotovení reklamní inzerce nebo jiného způsobu propagace objednatele, jeho výrobků či služeb a její umístění na nástěnné plány měst a krajů a jejich distribuce na vybraná místa či jejich jiné šíření, její umístění na dárkové předměty, popř. umístnění na učební a školní pomůcky vč. jejich případné distribuce

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti X.X.xxx spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno, IČ: 46905375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223, e-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx, (dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“), mezi zhotovitelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“ nebo „správce“) (zhotovitel nebo zpracovatel a objednatel nebo správce dále společně jen „strany“), jejímž předmětem je zhotovení reklamní inzerce nebo jiného způsobu propagace objednatele, jeho výrobků či služeb (dále jen „reklama“), a její umístění na nástěnné plány měst a krajů a jejich distribuce na vybraná místa či jejich jiné šíření, její umístění na dárkové předměty jako jsou firemní navigace, firemní autoatlasy, stolní podložky, firemní a školní záznamníky, dětské mapy, pexeso, aj., popř. umístnění na učební a školní pomůcky jako jsou nástěnné obrazy, nástěnné mapy, školní doplňky, aj., vč. jejich případné distribuce (dále jen „dílo“ nebo „služba“).

   2. Zhotovitel je obchodní společnost vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti kartografie a zhotovování kartografických produktů a podnikatelskou činnost v oblasti reklamy a zhotovování reklamní inzerce.

   3. Objednatel je osoba, která není spotřebitelem. Objednatel je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele.

   4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

   5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

   6. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčen čl. 10.6. obchodních podmínek.

   7. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na jakékoli smluvní či mimosmluvní vztahy založené prostřednictvím portálu xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxx.xx.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

   1. Strany uzavírají smlouvu na základě písemné objednávky objednatele. Objednatel písemnou objednávku doručí na adresu sídla zhotovitele na objednávkovém formuláři poskytovaném zhotovitelem, ledaže se strany dohodnou písemně jinak. Objednávkový formulář obsahuje údaje zhotovitele a dále zejména osobní údaje objednatele (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo podnikající fyzické osoby, webová adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, popř. zvláštní adresa pro zaslání faktury a zvláštní adresa pro zaslání předmětu objednávky), informace o objednávané službě, ceně služby, způsobu úhrady ceny, informace o způsobu dodání podkladů objednatelem, datum, razítko a podpis objednatele a podpis osoby jednající za zhotovitele.

   2. Řádně vyplněná a zhotoviteli doručená objednávka je závazná a považuje se za návrh smlouvy podle § 1731 a násl. občanského zákoníku.

   3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku do e-mailové schránky zhotovitele.

   4. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu písemné objednávky v listinné podobě oběma stranami, s výjimkou případu podle 2.5. obchodních podmínek.

   5. Pro případ, že objednatel doručí zhotoviteli písemnou objednávku v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové schránky, je smlouva uzavřena odesláním písemného potvrzení o přijetí objednávky zhotovitelem do e-mailové schránky objednatele.

   6. Zhotovitel nemá povinnost smlouvu uzavřít a vyhrazuje si právo objednávku nepřijmout, a to zejména v případě, kdy je objednatel v prodlení s úhradou ceny za předchozí poskytnuté služby ze strany zhotovitele. V případě nepřijetí objednávky není zhotovitel objednávkou vázán.

   7. Na základě smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

   8. Ustanovením 2.4., 2.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost zhotovitele a objednatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. V takových případech se na uzavření smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání smlouvy.

   9. Uzavřením smlouvy objednatel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Předání a převzetí DÍLA

   1. Strany mohou sjednat, že předmět smlouvy spočívá v následujících druzích díla:

1. zhotovení reklamy a její umístění na nástěnné plány měst a krajů a jejich distribuce na vybraná místa či jiné šíření;

2. zhotovení reklamy a její umístění na dárkové předměty jako jsou firemní navigace, firemní autoatlasy, stolní podložky, firemní a školní záznamníky, dětské mapy, pexeso, aj.;

3. zhotovení reklamy a její umístnění na učební a školní pomůcky jako jsou nástěnné obrazy, nástěnné mapy, školní doplňky aj., vč. jejich případné distribuce;

4. jiné plnění, které si strany v souvislosti s reklamou sjednají.

1. Dílo spočívající ve zhotovení reklamy a její umístění na nástěnné plány měst a krajů a jejich distribuce na vybraná místa či jiné šíření podle čl. 3.1.1. těchto obchodních podmínek, je zhotovitelem objednateli předáno v okamžiku, kdy zhotovitel předá zásilku obsahující dílo prvnímu dopravci za účelem další distribuce či jiného šíření podle smlouvy. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je dílo objednatelem převzato.

2. Dílo spočívající ve zhotovení reklamy a její umístění na dárkové předměty jako firemní navigace, firemní autoatlasy, stolní podložky, firemní a školní záznamníky, dětské mapy, pexeso, aj. podle čl. 3.1.2. těchto obchodních podmínek je zhotovitelem objednateli předáno v okamžiku, kdy zhotovitel předá zásilku s dílem prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je dílo objednatelem převzato.

3. Dílo spočívající ve zhotovení reklamy a její umístění na učební a školní pomůcky jako nástěnné obrazy, nástěnné mapy, školní doplňky aj. podle čl. 3.1.3. těchto obchodních podmínek je v případě, že:

1. součástí smlouvy je závazek zhotovitele tyto dále distribuovat, popř. jinak šířit na předem sjednaná místa, zhotovitelem objednateli předáno v okamžiku, kdy zhotovitel předá zásilku obsahující dílo prvnímu dopravci za účelem další distribuce či jiného šíření podle smlouvy. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je dílo objednatelem převzato;

2. součástí smlouvy není závazek zhotovitele tyto jakkoli dále distribuovat či jinak šířit, zhotovitelem objednateli předáno v okamžiku, kdy zhotovitel předá zásilku s dílem prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je dílo objednatelem převzato.

1. Je-li předmětem smlouvy jiné plnění podle čl. 3.1.4. těchto obchodních podmínek, použijí se na předání takového plnění zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem obecná ustanovení občanského zákoníku.

2. V případě, že je předmětem smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem současně více druhů díla podle čl. 3.1. těchto obchodních podmínek, probíhá předání takového díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem po částech ve smyslu ust. § 2606 občanského zákoníku. Za část díla se v takovém případě považuje jednotlivý druh díla podle čl. 3.1. těchto obchodních podmínek. Na převzetí jednotlivé části díla se použije čl. 3.2. až 3.5. těchto obchodních podmínek, a to v závislosti na tom, o jaký druh díla podle čl. 3.2. obchodních podmínek se jedná.

3. Objednatel bere na vědomí, že vše, co je v rámci těchto obchodních podmínek nebo smlouvy stanoveno ve vztahu k dílu, platí i pro část takového díla, není-li stanoveno jinak.

4. Xxxx je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Ustanovení § 2605 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

1. CENA díla A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   1. Strany ve smlouvě sjednávají cenu díla (dále jen „cena“). Strany berou na vědomí, že cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude připočtena v zákonné výši. Strany berou na vědomí, že zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.

   2. Xxxxxxxxxx je oprávněn vystavit objednateli proformafakturu znějící na 100% z ceny díla, a to nejdříve spolu s uzavřením smlouvy.

   3. Je-li cena uhrazena na základě proformafaktury podle 4.2. obchodních podmínek, je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení ceny.

   4. Není-li cena uhrazena na základě proformafaktury podle čl. 4.2. obchodních podmínek, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu za dílo prostřednictvím faktury vystavené objednateli. Zhotovitel má právo vystavit fakturu nejdříve v okamžiku, kdy je dílo předáno zhotovitelem podle čl. 3. obchodních podmínek.

   5. Cenu může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:

      1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně zhotovitele;

      2. bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele č. 3309302/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. se xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxxx 0000/00, 000 00, IČ: 45244782 (dále jen „účet zhotovitele“);

   6. Ustanovením 4.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost zhotovitele a objednatele sjednat platební podmínky individuálně, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné.

   7. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby uvedený v čl. 4.5. obchodních podmínek.

   8. Cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury podle čl. 4.4. těchto obchodních podmínek.

   9. V případě platby bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

   10. V případě platby bezhotovostně převodem na účet zhotovitele je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

   11. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla podle tohoto článku obchodních podmínek vzniká zhotoviteli právo na odstoupení od smlouvy.

   12. Objednatel nemá jakýkoli právní nárok na poskytnutí slev z ceny díla, popř. na kombinaci takovýchto slev poskytovaných zhotovitelem.

   13. V případě úpadku nebo hrozícího úpadku objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele za objednatelem stávají splatnými ke dni zveřejnění rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o úpadku objednatele.

2. návrh reklamy

   1. Po celou dobu trvání závazkového poměru ze smlouvy mezi stranami je objednatel povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost pro řádné a včasné zhotovení díla, které je předmětem smlouvy. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady pro zpracování díla, které je předmětem smlouvy, při uzavření smlouvy, nejpozději však do 14 dnů, ledaže je mezi stranami písemně sjednáno jinak. V případě, že objednatel neposkytne nutnou součinnost a nepředá zhotoviteli podklady pro zpracování díla řádně a včas, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním jeho povinností ze smlouvy.

   2. Pro případ, že podklady předané objednatelem budou pro účely zhotovení díla podle smlouvy neúplné, nekvalitní, nečitelné nebo budou vykazovat jiné nedostatky, zhotovitel si vyhrazuje právo provést vlastní úpravy takových podkladů.

   3. Na základě uzavřené smlouvy a podkladů předaných objednatelem zhotovitel vyhotoví v součinnosti s objednatelem návrh reklamy (dále jen „návrh reklamy“). Návrh reklamy zhotovitel zašle objednateli jako datový soubor (barevný náhled) prostřednictvím e-mailové schránky objednatele nebo prostřednictvím vybraného dopravce (černobílý či barevný náhled) na doručovací adresu objednatele uvedenou ve smlouvě.

   4. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatně dvě úpravy návrhu reklamy zpracovaného zhotovitelem dle podkladů předaných objednatelem.

   5. Další změny nad rámec 5.4. obchodních podmínek, provede zhotovitel na žádost objednatele výhradně na základě dohody stran a za úplatu podle aktuálního ceníku zhotovitele.

   6. Objednatel je povinen schválit návrh reklamy nebo sdělit požadavky na změny podle 5.4. a 5.5. obchodních podmínek ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání návrhu reklamy objednateli. Lhůta 7 dnů k vyjádření platí i pro každý další návrh reklamy po provedené změně podle 5.4. a 5.5. obchodních podmínek zaslaný zhotovitelem objednateli. Strany sjednávají, že v případě, kdy se objednatel nevyjádří k zaslanému návrhu reklamy ve lhůtě podle věty první a druhé tohoto ustanovení, považuje se návrh reklamy za schválený objednatelem. Strany sjednávají, že v případě, kdy objednatel využije obě možnosti úpravy návrhu reklamy podle 5.4. obchodních podmínek a ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání druhého upraveného návrhu reklamy objednateli nebude mezi stranami sjednána dohoda o dalších úpravách podle 5.5. obchodních podmínek, považuje se návrh reklamy za schválený objednatelem.

   7. Objednatel bere na vědomí, že návrh reklamy, který objednatel schválil podle čl. 5.6. obchodních podmínek, je dodatek ke smlouvě, na jehož základě strany specifikují objednané dílo, a tvoří nedílnou součást smlouvy.

   8. Objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít způsobem podle čl. 3. obchodních podmínek. Odmítnutím převzetí díla objednatelem není dotčena povinnost objednatele zaplatit cenu dle čl. 4. obchodních podmínek.

   9. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem podle čl. 3. obchodních podmínek.

   10. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. obecná ustanovení o odstoupení od smlouvy

   1. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

   2. Odstoupení od  smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků ze smlouvy se odstoupení od smlouvy takového zajištění nedotýká.

   3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou objednatel zhotoviteli způsobil, a svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty proti nároku objednatele na vrácení peněžních prostředků, které zhotovitel od objednatele přijal, s čímž objednatel dává svůj výslovný souhlas.

   4. Je-li společně s poskytnutím služby objednateli poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit zhotoviteli.

   5. Odstoupí-li od smlouvy zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli oznámení o odstoupení od smlouvy v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případ, kdy od smlouvy odstoupí objednatel.

   6. Odstoupí-li jedna ze stran od smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením poskytnutého plnění zhotoviteli, a to i v případě, kdy poskytnuté plnění nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

   2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poskytnuté dílo nemá vady při jeho předání podle čl. 3. těchto obchodních podmínek.

   3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případě, kdy tak stanoví smlouva nebo závazné právní předpisy zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku.

   4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případě, že vadu způsobilo použití věci, kterou zhotoviteli předal objednatel, a to za předpokladu, že zhotovitel včas upozornil objednatele na nevhodnost dané věci pro účely poskytnutí služeb.

   5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případě, že objednatel před převzetím o vadě díla věděl, nebo ji sám způsobil.

   6. Objednatel bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy objednatel oznámí zhotoviteli vady díla způsobem podle čl. 7.7. a 7.8. obchodních podmínek a objednatel prokazatelným způsobem doloží skutečnosti týkající se smlouvy podle čl. 7.9. obchodních podmínek, popř. objednatel předá zhotoviteli věci potřebné k vyřízení reklamace podle čl. 7.10. obchodních podmínek.

   7. Vady díla – skryté i zjevné - je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy je objednatel zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. V opačném případě objednatel nemá právo z vadného plnění. Zhotovitel pro všechny tyto případy v souladu s ust. § 2618 občanského zákoníku namítá, že právo bylo objednatelem uplatněno opožděně.

   8. Objednatel oznamuje vady u zhotovitele vždy písemným sdělením zaslaným na adresu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000/0, 000 00 Brno či do e-mailové schránky zhotovitele. Objednatel v oznámení uvede zejména své kontaktní údaje a popis vady. Oznámení učiněné v jakékoli jiné formě či jiným způsobem, než dle věty první a druhé tohoto ustanovení, je od počátku neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.

   9. Objednatel je povinen prokazatelným způsobem doložit, kdy uzavřel se zhotovitelem smlouvu a jaké služby a za jakou cenu od zhotovitele objednal. Objednatel bere na vědomí, že nejvhodnějším způsobem k prokázání skutečností uvedených v předchozí větě je předložení faktury.

   10. V případě, že odstranění vady vyžaduje, aby objednatel předal zhotoviteli určité věci, je objednatel povinen na své náklady předat takové věci zhotoviteli za účelem vyřízení reklamace na adrese provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem.

   11. Uplatní-li objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu zhotovitel písemně, kdy právo uplatnil, jakož i způsob jeho vyřízení a dobu trvání. Zhotovitel je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně vyrozumět objednatele o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

   12. Reklamaci, včetně jejího vyřízení, zhotovitel vyřeší bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od jejího řádného uplatnění podle čl. 7.6. obchodních podmínek, ledaže se strany dohodnou písemně na delší lhůtě. O vyřízení reklamace zhotovitel vždy vyrozumí objednatele prostřednictvím e-mailové schránky. Dnem doručení vyrozumění o vyřízení reklamace do e-mailové schránky objednatele je reklamace vyřízena.

   13. U zamítnuté reklamace vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení náhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace objednatelem, a to na základě vystavené faktury. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace bezhotovostně na účet zhotovitele.

5. sankce

   1. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla na základě vystavené faktury podle 4.4. obchodních podmínek vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty objednatelem ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

   2. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodů podle 5.1. obchodních podmínek nebo z jiných důvodů na straně objednatele, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z konečné ceny díla, tj. včetně DPH a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

   3. Smluvní pokuta podle čl. 8.1. a 8.2. obchodních podmínek je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednateli k jejímu zaplacení.

   4. Uhrazením smluvní pokuty podle čl. 8.1. a 8.2. obchodních podmínek není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

6. DORUČOVÁNÍ písemností a jiných zásilek

   1. Strany se zavazují mezi sebou komunikovat ve formě, kterou pro daný případ stanovuje smlouva a příslušné právní předpisy. Pro případy výslovně neupravené strany sjednávají, že upřednostňovanou formou komunikace mezi stranami je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.

   2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen přijímat písemnosti či zásilky, které mu byly doručeny tzv. na dobírku.

   3. Objednatel bere na vědomí, že písemnosti či zásilky, z nichž není patrné, proč byly ke zhotoviteli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.

   4. Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailové schránky je doručena druhé straně okamžikem jejího odeslání z e-mailové schránky odesílající strany.

7. Zpracovatelská smlouva

   1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel zpracovává při poskytování služeb pro objednatele a při veškerých souvisejících úkonech osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy, a to na základě zpracovatelské smlouvy upravené v čl. 10 až 16 obchodních podmínek (dále jen „zpracovatelská smlouva“).

   2. Strany tímto berou na vědomí, že v okamžiku uzavření smlouvy o dílo podle čl. 2 těchto obchodních podmínek je mezi nimi uzavřena rovněž tato zpracovatelská smlouva.

   3. Pro účely čl. 10 až 16 těchto obchodních podmínek je objednatel považován za správce osobních údajů, tj. za osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.

   4. Pro účely čl. 10 až 16 těchto obchodních podmínek je zhotovitel považován za zpracovatele osobních údajů, tj. za osobu, která zpracovává osobní údaje pro správce ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR.

   5. Objednatel (dále také jako „správce“) pověřuje zhotovitele (dále také jako „zpracovatel“) zpracováním osobních údajů správce v souvislosti s prováděním díla.

   6. Strany berou na vědomí, že od ustanovení čl. 10 až 16 obchodních podmínek se nelze jakkoli odchýlit, a to ani ujednáním stran. Jakékoli jednání učiněné v rozporu s větou první tohoto ustanovení, je od počátku neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.

8. Zpracování osobních údajů

   1. Správce tímto pověřuje zpracovatele ve smyslu ust. § 44 zákona o zpracování osobních údajů, resp. ve smyslu čl. 28 GDPR, zpracováním osobní údajů fyzických osob a zpracovatel se zavazuje osobní údaje poskytnuté mu správcem dle jeho pokynu zpracovávat.

   2. Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování poskytnutých osobních údajů těchto kategorií:

      1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (jméno, příjmení, vč. dodatku, je-li subjekt údajů podnikatelem, akademický titul, adresa bydliště, sídla nebo jiná korespondenční adresa, IČ, DIČ, webová stránka);

      2. kontaktní údaje – osobní údaje umožňující zpracovateli kontaktování subjektů údajů (např. identifikační údaje, telefonní číslo, adresa e-mailové schránky).

   3. Předmětem zpracování nejsou citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9 GDPR ani údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

   4. Zpracovatel se zavazuje poskytnuté osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu za účelem provedení díla, tj.:

      1. zhotovení reklamní inzerce nebo jiného způsobu propagace správce, jeho výrobků či služeb (dále jako „reklama“),

      2. umístění této reklamy na nástěnné plány měst a krajů, na dárkové předměty (firemní navigace, firemní autoatlasy, stolní podložky, firemní a školní záznamníky, dětské mapy, pexeso, aj.), na učební a školní pomůcky,

      3. distribuce a jiné šíření reklamy,

      4. uchování zhotovené reklamy po dobu plnění závazků ze smlouvy a dále do uplynutí doby pro uplatnění reklamace díla.

   5. Zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem provedení díla se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, zejména jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, úprava či pozměnění, strukturalizace, přizpůsobení nebo pozměnění, seřazení či zkombinování, vyhledávání, nahlížení, předávání, tisk, zveřejňování, šíření, nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo likvidace ve smyslu čl. 4 GDPR

   6. Správce i zpracovatel se zavazují dodržovat při zpracování poskytnutých osobních údajů povinnosti stanovené právními předpisy účinnými na území České republiky, zejména GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

   7. Mezi oprávněné osoby, které budou na straně zpracovatele poskytnuté osobní údaje zpracovávat, patří jednatelé a zaměstnanci zpracovatele.

   8. Zpracovatel se ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl při zpracovávání poskytnutých osobních údajů pro správce. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezena a zpracovatel se zavazuje zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje dále zavázaly k mlčenlivosti.

   9. Maximální doba trvání zpracování poskytnutých osobních údajů zpracovatelem je totožná s maximální délkou lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Po uplynutí této doby budou poskytnuté osobní údaje trvale zlikvidovány nebo předány správci za současné likvidace veškerých existujících kopií, pokud právní předpisy účinné na území České republiky nebo právní předpisy Evropské unie nepožadují uložení daných osobních údajů.

   10. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje bez existence platné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi správcem a zpracovatelem.

   11. Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány zpracovatelem nebo požádá-li o to subjekt údajů podle čl. 17 GDPR, je zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny správce provést likvidaci poskytnutých osobních údajů nebo tyto poskytnuté osobní údaje předat správci.

   12. Správce a zpracovatel tímto sjednávají, že zpracovatel bude provádět zpracování poskytnutých osobních údajů v souvislosti s prováděním díla pro správce bezúplatně. Tím není dotčeno právo zhotovitele na uhrazení ceny díla objednatelem.

   13. Správce a zpracovatel se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost pro plnění povinností v souvislosti s ochranou poskytnutých osobních údajů v souvislosti s prováděním díla.

9. Zpracování na pokyn správce

   1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

   2. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje pro správce na základě:

      1. objednávky, resp. uzavřené smlouvy,

      2. poskytnuté součinnosti a podkladů správce podle čl. 5.1. obchodních podmínek,

      3. požadavků správce na úpravu návrhu reklamy podle čl. 5.6. obchodních podmínek,

      4. odsouhlasení návrhu reklamy správcem podle čl. 5.7. obchodních podmínek,

      5. jiných pokynů správce, a to zejména pokynů k aktualizaci, výmazu, změně nebo jinému nakládání s poskytnutými osobními údaji, udělených správcem zpracovateli písemnou formou.

   3. Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování poskytnutých osobních údajů na základě pokynů udělených mu jiným způsobem, než jaký je sjednán v čl. 12.2. zpracovatelské smlouvy (zejména ústně nebo telefonicky). Zpracovatel je povinen případné pokyny udělené mu správcem doložit a za tímto účelem je archivovat. V případě pochybností na straně zpracovatele je zpracovatel oprávněn správce požádat o potvrzení pokynu.

   4. Zpracovatel je ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR povinen neprodleně informovat správce o tom, pokud bude mít za to, že určitý pokyn správce porušuje GDPR, zákon o zpracování osobních údajů nebo jiné právní předpisy.

   5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje jiným způsobem než dle pokynů správce pouze tehdy, je-li mu zpracování poskytnutých osobních údajů uloženo právními předpisy Evropské unie nebo právním řádem České republiky. O tomto požadavku informuje zpracovatel správce před zpracováním poskytnutých osobních údajů, ledaže právní předpisy takovéto informování zakazují z důležitých důvodů veřejného zájmu.

   6. Zpracovatel je oprávněn reklamní předměty obsahující reklamu, kterou zpracovatel jako zhotovitel zhotovil pro správce jako objednatele na základě uzavřené smlouvy o dílo prezentovat v rámci vlastní marketingové činnosti třetím osobám, přičemž s tímto správce výslovně souhlasí.

10. Zabezpečení ochrany osobních údajů

    1. Zpracovatel se ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. c) ve spojení s čl. 32 GDPR zavazuje přijmout veškerá technická, organizační, personální a jiná potřebná opatření v souladu s požadavky kladenými účinnými právními předpisy, zejména GDPR, která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání osobních údajů zabezpečeny veškeré jeho povinnosti vyplývající pro něj, jakožto zpracovatele, z právních předpisů (zejména GDPR), a to zejména způsobem podle čl. 13.2. obchodních podmínek.

    2. Zpracovatel se ve smyslu čl. 32 GDPR zavazuje zajistit následující:

       1. pověřit zpracováním poskytnutých osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně poskytnutých osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení GDPR,

       2. provádění zpracování poskytnutých osobních údajů pouze v prostorách sídla zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby zpracovatele,

       3. nesvěřit zpracování poskytnutých osobních údajů třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu správce, tímto není dotčen čl. 14. obchodních podmínek,

       4. používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k poskytnutým osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců zpracovatele,

       5. poskytnuté osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech,

       6. písemné dokumenty obsahující poskytnuté osobní údaje uchovávat na zabezpečeném místě a vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů,

       7. poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a poskytnuté osobní údaje bude pravidelně zálohovat,

       8. zajistit dálkový přenos poskytnutých osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, zejména prostřednictvím protokolu umožňujícího zabezpečenou komunikaci v počítačové síti; s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a různě závažným rizikům mohou být některé poskytnuté osobní údaje posílány e-mailem,

       9. prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistit schopnost obnovit dostupnost poskytnutých osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,

       10. zajistit pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování poskytnutých osobních údajů,

       11. při ukončení zpracování poskytnutých osobních údajů zajistit fyzickou likvidaci poskytnutých osobních údajů nebo tyto poskytnuté osobní údaje správci předat.

11. Souhlas se zapojením dalších zpracovatelů

    1. Zpracovatel je ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR oprávněn pověřit zpracováním poskytnutých osobních údajů další zpracovatele, a to na základě předchozího písemného povolení správce.

    2. Správce tímto uděluje konkrétní souhlas zpracovateli, aby do zpracování zapojil tyto další zpracovatele:

       1. Tiskárna Helbich, a.s., IČ: 25592505, se sídlem Xxxxxxxxxx 00/00, 000 00 Xxxx,

       2. Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive, pro účely vnitřní evidence a kontroly.

    3. Správce tímto dále uděluje obecný souhlas zpracovateli, aby do zpracování zapojil dalšího zpracovatele poskytnutých osobních údajů. O veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, popř. jiných změnách, je zpracovatel povinen správce písemně informovat a správce je současně oprávněn vyslovit vůči těmto zpracovatelům či změnám námitky.

    4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, zavazuje se tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uložit stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této zpracovatelské smlouvě, pokynech správce či jaké vyplývají z účinných právních předpisů, zejména GDPR, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných personálních, technických a organizačních opatření tak, aby zpracování poskytnutých osobních údajů splňovalo požadavky zákona o zpracování osobních údajů, GDPR a dalších právních předpisů účinných na území České republiky. Zpracovatel bere na vědomí, že v případě, kdy další zpracovatel nesplní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

12. Součinnost zpracovatele, povinnost být nápomocen

    1. Zpracovatel je v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) GDPR povinen poskytnout správci veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s plněním povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to zejména na žádost o přístup k poskytnutým osobním údajům, na opravu, doplnění či výmaz poskytnutých osobních údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost poskytnutých osobních údajů, či v souvislosti se vznesením námitky proti zpracování poskytnutých osobních údajů, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření v míře odpovídající povaze zpracování poskytnutých osobních údajů. Zpracovatel má právo za poskytnutí součinnosti podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující nezbytně vynaložené náklady.

    2. Zpracovatel je v souladu s  čl. 28 odst. 3 písm. f) GDPR správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, tj. při zabezpečení zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů danému subjektu údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici.

    3. Zpracovatel je v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. h) GDPR povinen poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti týkající se ochrany osobních údajů stanovené v této smlouvě, zejména, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR. Zpracovatel je dále povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispět. Zpracovatel poskytne správci součinnost, to vše především v případě jednání s dozorovým úřadem nebo jiným veřejnoprávním úřadem.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    1. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel zpracovává osobní údaje objednatele, pokud se jedná o fyzickou osobu, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

14. ukládání souborů cookies

    1. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel používá na internetových stránkách xxx.xxxxx.xx tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

    2. Objednatel bere na vědomí a potvrzuje, že zhotovitel svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na internetových stránkách a s možností objednatele udělit souhlas zhotoviteli s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – xxx.xxxxx.xx“, který je přístupný v části „Používání souborů cookies“ na každé stránce internetových stránek xxx.xxxxx.xx.

15. elektronická evidence tržeb

    1. Objednatel bere na vědomí, že v případě platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele v hotovosti nebo jiným způsobem uvedeným v § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálním znění (dále jen „zák. č. 112/2016 Sb.“) podléhají takové transakce elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“).

    2. Zhotovitel je v případě uvedeném v čl. 18.1. obchodních podmínek povinen vystavit objednateli účtenku s údaji podle § 20 zák. č. 112/2016 Sb. Zároveň je zhotovitel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

    2. Žádným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, a to vždy jednáním v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. V takových případech se na uzavření smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání smlouvy. Tímto není dotčen čl. 1.6. ani čl. 10. 6. obchodních podmínek

    3. Vztah založený smlouvou se řídí českým právem, a to i tehdy, je-li objednatel zahraniční osobou.

    4. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad smlouvy, vč. obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad některého pojmu nebo ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek platí výklad smlouvy, vč. obchodních podmínek, v českém jazyce.

    5. Vzájemné spory mezi zhotovitelem a objednatelem řeší české soudy.

    6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

    7. Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných všemi stranami, jinak jsou takové změny od počátku neplatné. Tímto ustanovením není dotčen čl. 1.6., jakož ani čl. 10.6. obchodních podmínek.

    8. Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000/0, Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxx, adresa e-mailové schránky: xxxxxxxx@xxxxx.xx.

    9. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné v místě provozovny zhotovitele nebo na každé stránce webových stránek xxx.xxxxx.xx.

    10. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich příloh a součástí.