OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
OBSAH:
3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 5
4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 5
6. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA CENY 6
10. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 8
11. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ - SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 9
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY 10
13. AUTORSKÁ PRÁVA, UŽITÍ A ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ 12
Pokud některá ustanovení těchto „Obchodních a platebních podmínek“ (dále jen „Obchodní podmínky“) nelze vzhledem k povaze díla použít, jsou neúčinná.
Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě o dílo (dále též „smlouva na dodávku“) nebo jejích přílohách budou mít níže uvedené významy.
1. OBECNÉ POJMY
Smlouva o dílo (smlouva na dodávku)
Smlouvou o dílo se rozumí dokument označený jako „Smlouva o dílo“ („Smlouva na dodávku“) a všechny její přílohy, které tvoří zejména tyto Obchodní podmínky, Xxxxxxxxxxx provádění díla a finančního plnění a další listiny, které jsou ve smlouvě o dílo jako její přílohy označeny. Smlouvu o dílo dále tvoří všechny podklady závazné zhotovení díla, které jsou v ní jako takové uvedeny.
Obchodní podmínky
Obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a označený jako
„Obchodní podmínky na dodávky“ (dále též „Obchodní podmínky“), který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky obsahují ustanovení obchodněprávní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při provádění díla řídí.
Podmínky pro zhotovení díla
Podmínkami pro zhotovení díla se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a označený jako „Podmínky pro zhotovení díla,“ který tvoří přílohu smlouvy o dílo a který obsahuje zásady a postupy závazné pro zhotovení díla.
Harmonogram zhotovení díla
Harmonogramem zhotovení díla se rozumí dokument vypracovaný zhotovitelem a schválený objednatelem, který obsahuje:
- rozčlenění postupu podle charakteru díla
- uvedení termínů zahájení a ukončení díla
Zadávací podmínky
Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré požadavky objednatele, které byly obsaženy v oznámení zadávacího řízení (výzvě), které byly dále upřesněny v zadávací dokumentaci a které musely být zhotovitelem v jeho nabídce splněny. Zadávací podmínky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro provedení díla.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně závaznými právními předpisy a konkretizovaných objednatelem (zadavatelem) v oznámení zadávacího řízení (výzvě), které vymezovaly předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Nabídka
Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč (zhotovitel) podal jako návrh smlouvy v rámci zadávacího řízení a který byl zadavatelem (objednatelem) vybrán jako
nejvhodnější. Nabídka tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro zhotovení díla.
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí zadavatele (objednatele) o tom, kterému uchazeči (zhotoviteli) byla přidělena veřejná zakázka. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky tvoří v souladu se smlouvou dílo jeden z podkladů závazných pro zhotovení díla.
2. STRANY A OSOBY
Účastníkem smlouvy o dílo na straně objednatele může být jen jedna osoba.
Zhotovitel
Účastníkem smlouvy o dílo na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o sdružení nebo jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, že jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem zhotovitel používán v jednotném čísle.
3. DALŠÍ POJMY
Cena za dílo (dodávku)
Xxxx za dílo je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla a jejíž výše je uvedena ve smlouvě o dílo.
Přejímací řízení
Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel přejímá řádně provedené dílo nebo jeho část.
Závěrečný protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy
Závěrečný protokol o předání a převzetí díla je doklad, kterým objednatel potvrzuje, že dílo bylo jako celek zhotoveno řádně a že toto dílo přejímá.
Okolnost vylučující odpovědnost
Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy o dílo rozumí překážky, které nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
4. KOMUNIKACE
Právo
Xxxxxxx o dílo a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Řešení sporů
Spory vzniklé ze smlouvy o dílo je příslušný řešit obecný soud objednatele.
Jazyk
Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou o dílo budou zástupci smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“).
Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy o dílo předkládat, musí být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.
Písemné oznámení
Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb.
Lhůty
Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno jinak.
3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovené dílo dohodnutou cenu. Cenu za zhotovení díla se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo.
Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel se zavazuje dílo převzít za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou o dílo, nebo jejími přílohami poskytnout zhotoviteli při zhotovování díla potřebnou součinnost, a to vždy tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého zhotovení díla.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dílo závazné pro jeho zhotovení a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření smlouvy o dílo k dispozici.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše uvedených podkladů.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené ke zhotovení díla, které má zhotovitel podle smlouvy o dílo a jejích příloh a podkladů závazných pro zhotovení díla opatřit.
Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami oprávněn kontrolovat, jak je dílo zhotovováno.
4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Xxxxxxxxxx se uzavřením předmětné smlouvy o dílo zavazuje řádně a včas zhotovit dílo dle předmětu smlouvy o dílo a jejích příloh.
Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí.
Xxxxxxxxxx se zavazuje dílo zhotovit v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné.
Žádný z podkladů, které jsou pro zhotovení díla závazné a které zhotovitel převzal od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít k jiným účelům, než je zhotovení díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Xxxxxxxxxx se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí.
Xxxxxxxxxx se zavazuje, že dílo bude mít při předání a převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou o dílo a všemi podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné, zejména pak předpokládané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou o dílo a jejími přílohami odstranit případné vady díla.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu, po kterou je dílo zhotovováno, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců objednatele a všech třetích osob.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu, po kterou je dílo zhotovováno, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu pro zhotovení díla stanoví uzavřená smlouva o dílo a její přílohy, obecně závazné právní předpisy a všechny podklady objednatele, které jsou pro zhotovení díla závazné.
Provedením některých prací je zhotovitel oprávněn pověřit i jiné osoby jako své subdodavatele.
Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn plněním předmětu smlouvy pověřit pouze ty subdodavatele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce. Jiné subdodavatele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pověřit plněním předmětu smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Pokud zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele, má odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
6. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA CENY
Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě o dílo. Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit v souladu se
smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
Cena díla obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je zpracována po jejích případných částech.
Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena díla, kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému zhotovení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu zhotovování díla zvyšována cena za jeho zhotovení.
Cenu díla, popř. její dílčí části, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na základě daňových dokladů, které byly objednateli doručeny a jím odsouhlaseny.
Daňový doklad za zdanitelné plnění s náležitostmi daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je splatný do 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla.
Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo, včetně čísel případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.
Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad v souladu s tímto článkem, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k přepracování a lhůta splatnosti neběží. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.
Xxxxxxxxxx s objednatelem se dohodli, že dnem úhrady daňového dokladu je den odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
7. PŘERUŠENÍ PRACÍ
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení zhotovování díla, nebo jeho části v případě, že zhotovitel nezhotovuje dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné.
Obnovení činnosti na zhotovení díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, nebo v případě dohody smluvních stran smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje znovu započít se zhotovováním díla nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které bylo zhotovování díla přerušeno, nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla.
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Xxxxxxxxxx splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů předem písemně oznámit objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se předání a převzetí uskuteční.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla.
Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel.
V případě, že při předání a převzetí díla zjistí objednatel vady díla, je oprávněn v protokolu o předání a převzetí díla poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při zhotovování díla porušením svých právních povinností.
Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při zhotovování díla způsobil jeho subdodavatel.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.
Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti se zhotovováním díla způsobil porušením svých právních povinností.
Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.
Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
10. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Xxxxxxxxxx se zavazuje, že dílo bude zhotoveno řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami, podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné.
Dílo, které nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady.
Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje záruku za jakost díla v délce minimálně 24 měsíců. Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že
dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné.
Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí díla pověřil třetí osoby.
Záruční doba za jakost díla počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel.
Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla, nebo jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v užívání díla, nebo vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně.
Nemůže-li objednatel pro vadu díla, nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části díla i jinou související část díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část díla.
Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy o dílo a jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčené dílo, nebo jeho část po jejím odstranění.
Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí díla a dále za vady, které se na díle, nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho odpovědnost.
Objednatel je oprávněn kdykoliv, kdy při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, že dílo nebo jeho část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit v nejkratší možné lhůtě.
V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že dílo nebo jeho část má vady, písemně oznámit objednateli, že jeho požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí.
V případě, že zhotovitel požadavek objednatele na odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší smluvní strany zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
11. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ - SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje uhradit.
V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže uvedené smluvní pokuty.
V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně zhotoveného díla v termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla, nebo z ceny jeho části dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla.
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva oprávněné smluvní strany.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo pouze v případech stanovených smlouvou o dílo nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- zjistí-li objednatel při kontrole postupu zhotovování díla, že zhotovitel nezhotovuje dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro zhotovení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k zhotovování díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným zhotovováním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 21 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,
- jestliže bylo vůči zhotoviteli příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.
Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
− okamžitě ukončit veškeré činnosti při zhotovování díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
− do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly při zhotovování díla skutečně provedeny a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
− v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených při zhotovování díla vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady skutečně provedených a objednatelem převzatých prací na zhotovovaném díle,
− vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem zhotovení díla převzal,
− bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.
V případě odstoupení od smlouvy o dílo, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za zhotovované dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly při zhotovování díla provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny díla o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně zhotovené dílo nebo jeho část.
Každá strana je oprávněna ukončit smlouvu výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od měsíce následujícího po dni doručení druhé smluvní straně.
13. AUTORSKÁ PRÁVA, UŽITÍ A ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ
V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu autorského zákona, udělí zhotovitel objednateli licenci k tomuto dílu.
Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelnou, nevýhradní, teritoriálně a co do množství neomezenou licenci na celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje zhotovitel objednateli licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licence využívat.
Tato licence opravňuje objednatele k tomu, aby:
a) bez omezení využíval dílo v rámci své podnikatelské činnosti
b) si pořídil neomezený počet kopií díla pro vlastní potřebu
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu se svými potřebami a propojoval ho s dalším software, tak aby zvýšil jeho účinnost a výkon, to však jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele
Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze v případě písemné dohody smluvních stran.