Dohoda o ukončení smluvního vztahu
Veřejná zakázka č.: VZ 114.16 Identifikátor zakázky č.: P16V00000114
Dohoda o ukončení smluvního vztahu
vyplývajícího ze smlouvy o dílo č. S/0172/2017/INV
Smluvní strany
Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupený Bc. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel
a
IVITAS, a.s.
Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupený Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, členy představenstva
IČ: 25357255
DIČ: CZ25357255
Peněžní ústav: KB Ostrava
Č. účtu: 271169770267/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1453.
dále xxx xxxxxxxxxx
Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4727/RMOb-JIH/1822/82 ze dne 15.7.2021dohodly uzavřít tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o dílo agendové číslo S/0172/2017/INV ze dne 22. 2. 2017.
čl. I.
Účel dohody
Smluvní strany se dohodly na uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu vzniklého uzavřením smlouvy o dílo agendové číslo S/0172/2017/INV na zpracování projektové dokumentace stavby na vybudování parkovacích stání s názvem dílčí část č. 1 - „Vybudování parkovacích stání na ul. Proskovická, p.p.č. 793/241 a 793/406, k. ú. Výškovice u Ostravy“.
čl. II.
Předmět dohody
1. Smluvní strany se dohodly, že na základě zpracování a předání části díla dle čl. II. odst. 3 a dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo agendové číslo S/0172/2017/INV - provedení průzkumných prací, DUR, DSP v ceně 120.153,- Kč vč. DPH, nebudou zpracovány zbývající části díla dle čl. II. odst. 3 a odst. 2 (nebude zpracována DPS, nebude prováděn autorský dozor) smlouvy o dílo agendové číslo S/0172/2017/INV.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za předanou část díla.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že uzavřením této dohody smluvní vztah vzniklý z výše specifikované smlouvy o dílo zaniká. Smluvní strany se dohodly, že úhradou ceny 120.153,- Kč za část díla dle čl. II. odst. 3 a dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo agendové číslo S/0172/2017/INV jsou vzájemné závazky zcela vyrovnány.
čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodli o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tato dohoda o ukončení smluvního vztahu je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda o ukončení smluvního vztahu nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této dohody, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto dohodu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo:
Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
starosta obvodu člen představenstva