ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)
Článok I. ZMLUVNÉ STRANY
Názov organizácie: Obec Koprivnica
Sídlo organizácie: Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
Štatutárny orgán: Xxx. Xxxxx Xxxxx
IČO: 00322164
DIČ: 2020778826
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bardejov
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Xxx. Xxxxx Xxxxx, starosta obce
b) technických: Xxx. Xxxxx Xxxxx (ďalej len “Objednávateľ ”)
A
Názov: CUKSTAV, s.r.o.
Sídlo: Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, konateľ
Zapísaná v: Or Okr sud Prešov
IČO: 45344086
DIČ: 2022947025
IČ DPH: SK 2022947025
Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Bardejov
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, konateľ
b) technických: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, konateľ
Číslo telefónu: x000000000000 Číslo faxu:
Email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
(ďalej len “Zhotoviteľ”)
Článok II. PREAMBULA
2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“
2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.
Článok III. PREDMET ZMLUVY
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov: „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
• oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
• podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
• podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) príloha č. 3,
3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Xxxxx nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Xxxxx na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:
5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):
Spolu bez DPH 587 484,74- eur
DPH 20% 117 496,95- eur
Spolu 704 981,69- eur
Slovom Sedemstoštyritisícdeväťstoosemdesiatjeden eur, 69 cent Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej zábezpeky:
1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov.
alebo
2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní);
alebo
3.) predložiť bankovú záruku vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní).
5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.
5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Xxxx za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxxxxxxxx bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)
V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.
5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:
a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte
súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.
5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien v rozsahu jeho nevykonanej časti po uplynutí každých 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela. Prvý krát po uplynutí 3 mesiacov od podpisu zmluvy, nasledovným spôsobom:
Mechanizmu úpravy jednotkových cien
V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:
A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Xxxxxxx č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).
B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.
Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Xxxxxxxxxx.
5.15 Úprava ceny diela na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotovitel' vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.
Článok VI. ČAS PLNENIA
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 360 dní odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela.
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Xxxxx sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.
Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: č. p. 157, k.ú. Koprivnica - detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).
Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY
8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Xxxx za Xxxxx s DPH stanovenej
v čase podpisu tejto Zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a
odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK
9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:.09846*10*20 .
9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Xxxxxxxxxx považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
a) Kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
j) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Xxxxx za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.
Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Xxxxxxxxxx je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
• Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
• Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
• Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
• Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
• V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
• V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
• V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
− odstúpiť od Zmluvy
− má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
ČLÁNOK XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotoviteľa:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: titul, meno a priezvisko, funkcia: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel: x000000000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel: x000000000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
za Objednávateľa:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Xxx. Xxxxx Xxxxx, starosta obce Tel: x000000000000
Email: xxxxxxxxxxxxxx@xx-xxx.xx
b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Xxx. Xxxxx Xxxxx, starosta obce Tel: x000000000000
Email: xxxxxxxxxxxxxx@xx-xxx.xx
14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Xxxxxxx č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,
j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.
Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM),
b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
Rekapitulácia rozpočtu Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | Sadzby DPH | |||||
A | B | |||||
20% | 0% | |||||
Názov objektu | ZRN | VRN % | HZS | Kompl.čin. | Ostatné náklady stavby | Cena |
A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím ko A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod ne A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných d A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priest A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej s B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém B 1.2 - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch B 1.3 - Plynový kondenzačný kotol B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným zí B4.1 - Systém umelého osvetlenia B5.1 - Fotovoltický zdroj B5.2 - Batériový systém C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany C1.3 - Oprava krovu - oprava/výmena drevených C1.6.1 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí el | 132 080,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 080,10 |
58 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 019,50 | |
9 032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 032,96 | |
37 318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 318,89 | |
46 724,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 724,83 | |
17 691,04 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 17 771,04 | |
32 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 249,68 | |
10 243,70 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 10 787,70 | |
6 609,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 609,79 | |
65 002,66 | 0,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 66 294,66 | |
11 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,10 | |
42 447,26 | 0,00 | 341,27 | 0,00 | 0,00 | 42 788,53 | |
11 040,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040,09 | |
16 189,71 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 089,71 | |
6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890,00 | |
37 961,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 961,45 | |
12 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 442,23 | |
29 117,33 | 0,00 | 1 991,15 | 0,00 | 0,00 | 31 108,48 | |
Celkom bez DPH | 582 336,32 | 0,00 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 587 484,74 |
DPH 20% z | 587 484,74 | 117 496,95 | ||||
DPH 0% z | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkom v EUR | 704 981,69 |
Krycí list stavby | ||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | ||||||
Miesto: | ||||||
Ks: | ||||||
Zákazka: | Spracoval: | Dňa | ||||
Odberateĺ: | ||||||
IČO: | DIČ: | |||||
Projektant: | ||||||
IČO: | DIČ: | |||||
Dodávateĺ: | ||||||
IČO: | DIČ: | |||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady stavby | 0 | |
HSV | 169 309,31 | 14 513,15 | 183 822,46 | |||
PSV | 152 536,26 | 174 275,24 | 326 811,50 | Komplet. činnosť | 0,00 | |
MONT | 27 898,28 | 39 745,36 | 67 643,64 | HZS | 5 148,42 | |
OST | 0,00 | 0,00 | 4 058,72 | |||
VN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Spolu | 582 336,32 | Spolu | 5 148,42 | |||
VRN | VRN | |||||
Zariadenie staveniska | 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 | |||
Územie so sťaž. podmienk. | 0,00 | Horské oblasti | 0,00 | |||
Prevádzkové vplyvy | 0,00 | Mimostavenisková doprava | 0 | |||
Spolu | 0,00 | |||||
Projektant,rozpočtár | Celkové náklady Celkové náklady bez DPH | 587 484,74 | ||||
DPH 20% z | 587 484,74 | 117496,95 | ||||
DPH 0% z | 0,00 | 0 | ||||
Spolu v EUR | 704 981,69 | |||||
Odberateĺ | Dodávateĺ | |||||
Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet | |||||||
Krycí list rozpočtu | |||||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | |||||||||
Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepĺovacieho systém | Miesto: | ||||||||
Ks: | |||||||||
Zákazka: Spracoval: Dňa | |||||||||
Odberateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Projektant: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Dodávateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | 0 | |||||
HSV | 104 406,97 | 4 274,24 | 108 681,21 | ||||||
PSV | 9 578,45 | 3 703,68 | 13 282,13 | Komplet. činnosť | 0,00 | ||||
MONT | 4 404,53 | 5 712,23 | 10 116,76 | HZS | 0,00 | ||||
OST | |||||||||
VN | |||||||||
Spolu 132 080,10 | Spolu | 0,00 | |||||||
Zariadenie staveniska 0% 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00 | |||||||
Územie so sťaž. podmienk. 0% 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 | |||||||
Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 | |||||||
Spolu | 0,00 | ||||||||
Projektant,rozpočtár | Celkové náklady | ||||||||
Celkové náklady bez DPH | 132 080,10 | ||||||||
DPH 20% z | 132 080,10 | 26416,02 | |||||||
DPH 0% z | 0,00 | 0 | |||||||
Spolu v EUR | 158 496,12 | ||||||||
Odberateĺ Dodávateĺ | |||||||||
Rekapitulácia rozpočtu Odberateĺ: Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateĺ: Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepĺovacieho systému Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) | |||||||
Práce HSV | ||||||||||||
ZEMNÉ PRÁCE | 8 651,95 | 2 250,15 | 10 902,10 | 151,6300 | 0,0000 | |||||||
ZÁKLADY | 563,02 | 98,20 | 661,22 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 165,80 | 165,80 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
SPEVNENÉ PLOCHY | 2 202,68 | 1 360,60 | 3 563,28 | 36,8000 | 0,0000 | |||||||
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 69 179,61 | 0,00 | 69 179,61 | 1,6600 | 0,0000 | |||||||
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 15 193,83 | 399,49 | 15 593,32 | 59,7000 | 0,0000 | |||||||
PRESUNY HMÔT | 8 615,88 | 0,00 | 8 615,88 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce HSV | 104 406,97 | 4 274,24 | 108 681,21 | 249,7900 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | ||||||||||||
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 1 005,10 | 214,97 | 1 220,07 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK | 529,56 | 680,80 | 1 210,36 | 0,0400 | 0,0000 | |||||||
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 969,92 | 1 397,97 | 2 367,89 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 6 073,41 | 0,00 | 6 073,41 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 893,65 | 1 204,50 | 2 098,15 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 106,81 | 205,44 | 312,25 | 0,0400 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | 9 578,45 | 3 703,68 | 13 282,13 | 0,0800 | 0,0000 | |||||||
Montážne práce | ||||||||||||
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 4 404,53 | 5 712,23 | 10 116,76 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Montážne práce | 4 404,53 | 5 712,23 | 10 116,76 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Celkom v EUR | 118 389,95 | 13 690,15 | 132 080,10 | 249,8700 | 0,0000 | |||||||
Rozpočet | ||||||||||||
Odberateĺ: | Spracoval: | |||||||||||
Projektant: | Ks: | |||||||||||
Dodávateĺ: | ||||||||||||
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | ||||||||||||
Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepĺovacieho systému | ||||||||||||
Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Por.č. Kód položky Názov Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť | ||||||
Práce HSV | ||||||||||||
1 | ZEMNÉ PRÁCE | |||||||||||
130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore xxxx. tr.3 ručne | m3 | 77,872 | 29,80 | 2 320,59 | 0 | ||||||
162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 77,872 | 5,10 | 397,15 | 0 | ||||||
167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 77,872 | 10,26 | 798,97 | 0 | ||||||
171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 77,872 | 0,89 | 69,31 | 0 | ||||||
171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 155,744 | 8,00 | 1 245,95 | 0 | ||||||
174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 80,228 | 4,16 | 333,75 | 0 | ||||||
174201101.S | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 4,136 | 1,77 | 7,32 | 0 | ||||||
113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 91,614 | 19,86 | 1 819,45 | 0 | ||||||
162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 | m3 | 77,872 | 4,71 | 366,78 | 0 | ||||||
162201219.S | Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom xxxx. tr.1 až 4 | m3 | 389,360 | 3,32 | 1 292,68 | 0 | ||||||
583310001200.S | Kamenivo frakcia 8-16 mm | t | 7,817 | 26,18 | 204,65 | 0 | ||||||
000000000000.S | Štrkopiesok frakcia 0-63 mm | t | 151,631 | 13,49 | 2 045,50 | 1,000 | 151,631 | |||||
1 | ZEMNÉ PRÁCE | 10 902,10 | 151,63 | 0 | ||||||||
2 | ZÁKLADY | |||||||||||
289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 106,970 | 0,76 | 81,30 | 0,000 | 0,003 | |||||
211010001R | Montáž požiarnej kotvy | kus | 160,000 | 1,24 | 198,40 | 0 | ||||||
213291002 | Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy | hod | 12,000 | 23,61 | 283,32 | 0 | ||||||
693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | m2 | 109,109 | 0,90 | 98,20 | 0 | ||||||
2 | ZÁKLADY | 661,22 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||||
345958O502 | Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, | kus | 60,000 | 0,78 | 46,80 | 0 | ||||||
345958O504 | Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, | kus | 100,000 | 1,19 | 119,00 | 0 | ||||||
3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 165,80 | 0 | 0 | ||||||||
5 | SPEVNENÉ PLOCHY | |||||||||||
564791111.S | Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm | m3 | 19,056 | 49,34 | 940,22 | 1,931 | 36,802 | |||||
596911142.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 79,400 | 15,90 | 1 262,46 | 0 | ||||||
592460007600.S | Dlažba betónová škárová, hr. 60mm | m2 | 80,988 | 16,80 | 1 360,60 | 0 | ||||||
5 | SPEVNENÉ PLOCHY | 3 563,28 | 36,8 | 0 | ||||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||
620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoĺvek spôsobom | m2 | 94,110 | 1,90 | 178,81 | 0,000 | 0,009 | |||||
622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | m2 | 29,250 | 28,19 | 824,56 | 0,005 | 0,145 | |||||
622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 769,105 | 6,80 | 5 229,91 | 0,002 | 1,507 | |||||
611481199.S | Potiahnutie podláh sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 3,900 | 9,00 | 35,10 | 0 | ||||||
621460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu podhĺadov penetráciou základnou | m2 | 70,960 | 3,93 | 278,87 | 0 | ||||||
621460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu podhĺadov penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 70,960 | 3,75 | 266,10 | 0 | ||||||
621461033.S | Vonkajšia omietka podhĺadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm | m2 | 70,960 | 17,36 | 1 231,87 | 0 | ||||||
621481119.S | Potiahnutie vonkajších podhĺadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 70,960 | 9,20 | 652,83 | 0 | ||||||
622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 769,105 | 1,91 | 1 468,99 | 0 | ||||||
622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 638,455 | 2,72 | 1 736,60 | 0 | ||||||
622461033.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm | m2 | 609,205 | 15,60 | 9 503,60 | 0 | ||||||
625250250.S | Kontaktný zatepĺovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, zatÍkacie kotvy, zatÍkacie kotvy, ??0,034 (W/m.K), ?= 30 (kg/m3) | m2 | 29,250 | 40,70 | 1 190,48 | 0 | ||||||
625250590.S | Kontaktný zatepĺovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatÍkacie kotvy, EPS Perimeter hr. 120 mm, zatÍkacie kotvy, ??0,034 (W/m.K), ?= 30 (kg/m3) | m2 | 130,650 | 47,90 | 6 258,14 | 0 | ||||||
625250742.S | Kontaktný zatepĺovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatÍkacie kotvy, ??0,039 (W/m.K), ?= 108 (kg/m3), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010 | m2 | 555,430 | 67,90 | 37 713,70 | 0 | ||||||
625250762.S | Kontaktný zatepĺovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, ??0,039 (W/m.K), ?= 108 (kg/m3), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010 | m2 | 53,775 | 44,04 | 2 368,25 | 0 | ||||||
625255011.S | Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeĺovacím pásom | m2 | 3,900 | 62,00 | 241,80 | 0 | ||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 69 179,61 | 1,66 | 0 | ||||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | |||||||||||
941941041.S | Montáž lešenia ĺahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 678,790 | 1,69 | 1 147,16 | 0,026 | 17,458 | |||||
941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ĺahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 2 036,370 | 0,80 | 1 629,10 | 0 | ||||||
944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia | m2 | 678,790 | 1,20 | 814,55 | 0,000 | 0,034 | |||||
941941841.S | Demontáž lešenia ĺahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 678,790 | 1,40 | 950,31 | 0,026 | 17,458 | |||||
944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | m2 | 678,790 | 0,75 | 509,09 | 0 | ||||||
965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 3,900 | 2,43 | 9,48 | 0 | ||||||
976071111.S | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t | m | 5,400 | 7,91 | 42,71 | 0 | ||||||
979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 63,451 | 15,35 | 973,97 | 0 | ||||||
979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 538,040 | 0,50 | 1 269,02 | 0 | ||||||
979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 63,451 | 11,39 | 722,71 | 0 | ||||||
979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 317,255 | 1,28 | 406,09 | 0 | ||||||
979089002.S | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 63,451 | 14,00 | 888,31 | 0 | ||||||
916561111.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 107,600 | 6,09 | 655,28 | 0,098 | 10,54 | |||||
918101111.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 6,456 | 107,68 | 695,18 | 2,201 | 14,21 | |||||
952903011.S | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu | m2 | 715,330 | 0,92 | 658,10 | 0 | ||||||
953945317.S | Hliníkový soklový profil šírky 183 mm | m | 97,500 | 10,88 | 1 060,80 | 0 | ||||||
953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou | m | 215,100 | 2,94 | 632,39 | 0 | ||||||
953946201.S | Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) | m | 5,600 | 41,73 | 233,69 | 0 | ||||||
953946202.S | Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový) | ks | 2,000 | 44,78 | 89,56 | 0 | ||||||
953997961.S | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 | ks | 9,000 | 2,00 | 18,00 | 0 | ||||||
978015291.S | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 715,330 | 2,50 | 1 788,33 | 0 | ||||||
429720337300.S | Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 204x204x15 mm | ks | 9,000 | 2,97 | 26,73 | 0 | ||||||
592170001500.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm | ks | 108,676 | 3,43 | 372,76 | 0 | ||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 15 593,32 | 59,7 | 0 | ||||||||
99 | PRESUNY HMÔT | |||||||||||
999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 307,710 | 28,00 | 8 615,88 | 0 | ||||||
99 | PRESUNY HMÔT | 8 615,88 | 0 | 0 | ||||||||
Práce HSV | 108 681,21 | 249,790 | 0 | |||||||||
Práce PSV | ||||||||||||
711 | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | |||||||||||
998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 12,073 | 2,6557 | 32,06 | 0 | ||||||
711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voĺne na ploche zvislej | m2 | 100,500 | 3,57 | 358,79 | 0 | ||||||
711190010.S | Ukončujúci profil profilovaných fólií | m | 97,500 | 6,30 | 614,25 | 0 | ||||||
283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 115,575 | 1,86 | 214,97 | 0 | ||||||
711 | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 1 220,07 | 0 | 0 | ||||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | |||||||||||
713111125.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením | m2 | 73,056 | 7,02 | 512,85 | 0,001 | 0,044 | |||||
998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 12,135 | 1,3770 | 16,71 | 0 | ||||||
631440009600.S | Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdÍžnou orientáciou vlákna, pre kontakné zatepĺovacie systémy | m2 | 68,952 | 8,58 | 591,61 | 0 | ||||||
631440009800.S | Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdÍžnou orientáciou vlákna, pre kontakné zatepĺovacie systémy | m2 | 2,138 | 10,49 | 22,43 | 0 | ||||||
631440010200.S | Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 100 mm s pozdÍžnou orientáciou vlákna, pre kontakné zatepĺovacie systémy | m2 | 3,427 | 19,48 | 66,76 | 0 | ||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 1 210,36 | 0,04 | 0 | ||||||||
762 | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | |||||||||||
998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 23,032 | 4,4262 | 101,94 | 0 | ||||||
762341021.S | Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech | m2 | 67,600 | 12,84 | 867,98 | 0 | ||||||
607260000400.S | Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm | m2 | 74,360 | 18,80 | 1 397,97 | 0 | ||||||
762 | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 2 367,89 | 0 | 0 | ||||||||
764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | |||||||||||
998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 65,162 | 1,8688 | 121,78 | 0 | ||||||
764352810.S | Demontáž žĺabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 57,000 | 0,97 | 55,29 | 0 | ||||||
764454803.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t | m | 47,000 | 1,14 | 53,58 | 0 | ||||||
764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30° | m | 98,000 | 7,26 | 711,48 | 0 | ||||||
764352427.S | Žĺaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 98,000 | 29,94 | 2 934,12 | 0 | ||||||
764359413.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm | ks | 8,000 | 26,02 | 208,16 | 0 | ||||||
764454455.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm | m | 51,000 | 39,00 | 1 989,00 | 0 | ||||||
764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 6 073,41 | 0 | 0 | ||||||||
767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||||
998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 18,288 | 1,0820 | 19,79 | 0 | ||||||
767163005.S | Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy | m | 5,500 | 42,64 | 234,52 | 0 | ||||||
767995299.S | Fasádne oceĺové prvky - (očistenie, prebrúsenie, náter) - demontáž a spätná montáž | kpl | 1,000 | 639,34 | 639,34 | 0 | ||||||
553520002200.S | Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové | m | 5,500 | 219,00 | 1 204,50 | 0 | ||||||
767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 2 098,15 | 0 | 0 | ||||||||
771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | |||||||||||
771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov | m2 | 3,900 | 24,64 | 96,10 | 0,005 | 0,021 | |||||
998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 3,066 | 3,4918 | 10,71 | 0 | ||||||
5976455003 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - mrazuvzdorná | m2 | 4,290 | 44,26 | 189,88 | 0 | ||||||
5856111950 | Škárovacia hmota CERESIT CE 33 | kg | 1,950 | 1,90 | 3,71 | 0,001 | 0,002 | |||||
5859482693 | Lepidlo na obklady a dlažby | kg | 12,090 | 0,98 | 11,85 | 0,001 | 0,012 | |||||
771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 312,25 | 0,04 | 0 | ||||||||
Práce PSV | 13 282,13 | 0,080 | 0 | |||||||||
Montážne práce | ||||||||||||
921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | |||||||||||
210220107 | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8 | m | 140,000 | 7,78 | 1 089,20 | 0 | ||||||
210220401 | Označenie zvodu štítkom (kov, plast) | kus | 8,000 | 3,54 | 28,32 | 0 | ||||||
210220403 | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku | kus | 8,000 | 4,54 | 36,32 | 0 | ||||||
210220025 | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami | m | 120,000 | 3,39 | 406,80 | 0 | ||||||
210220050 | Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami | m | 45,000 | 3,30 | 148,50 | 0 | ||||||
210220137 | Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom | m | 60,000 | 9,72 | 583,20 | 0 | ||||||
210220221R | Montáž zachytávacej tyče | kus | 10,000 | 26,43 | 264,30 | 0 | ||||||
210220302R | Montáž bleskozvodnej svorky | kus | 284,000 | 6,93 | 1 968,12 | 0 | ||||||
210220325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | kus | 1,000 | 28,27 | 28,27 | 0 | ||||||
3549000O05 | Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) | m | 45,000 | 11,00 | 495,00 | 0 | ||||||
3549000O33 | Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2) | m | 120,000 | 3,25 | 390,00 | 0 | ||||||
3549001O70 | Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2) | m | 140,000 | 1,78 | 249,20 | 0 | ||||||
3549001O82 | Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2) | m | 60,000 | 5,95 | 357,00 | 0 | ||||||
3549023O01. | - Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA | kus | 55,000 | 15,76 | 866,80 | 0 | ||||||
3549034O11 | Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm | kus | 8,000 | 28,20 | 225,60 | 0 | ||||||
3549034O20 | Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitu, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm | kus | 2,000 | 10,12 | 20,24 | 0 | ||||||
3549034O22 | - zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm | kus | 3,000 | 2,77 | 8,31 | 0 | ||||||
3549034O31 | Držiak ISO A -500 | kus | 16,000 | 53,36 | 853,76 | 0 | ||||||
3549040O20.1 | Svorka Vario rýchlospojka : 5311707, typ 249 B ST BP | kus | 35,000 | 2,65 | 92,75 | 0 | ||||||
3549040O68 | Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT | kus | 20,000 | 3,35 | 67,00 | 0 | ||||||
3549040O84 | Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10. pripojovacia (10mm) | kus | 85,000 | 8,85 | 752,25 | 0 | ||||||
3549040O91 | Svorka žĺabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15- 25mm) | kus | 8,000 | 11,93 | 95,44 | 0 | ||||||
3549041O00 | Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená | kus | 8,000 | 6,61 | 52,88 | 0 | ||||||
3549041O03 | Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30 | kus | 18,000 | 7,42 | 133,56 | 0 | ||||||
3549041O09 | Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST | kus | 30,000 | 0,70 | 21,00 | 0 | ||||||
3549041O79 | Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009, pre vodič D8-10, s príchytkou - 2 otvory (1x skrutka s maticou) | kus | 2,000 | 6,96 | 13,92 | 0 | ||||||
3549041O87. | Svorka prepojovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA | kus | 8,000 | 54,24 | 433,92 | 0 | ||||||
3549041O90 | Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST- OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10) | kus | 100,000 | 0,87 | 87,00 | 0 | ||||||
3549070O10 | Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku | kus | 8,000 | 36,26 | 290,08 | 0 | ||||||
3549071O02 | Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30 | kus | 8,000 | 3,96 | 31,68 | 0 | ||||||
3549076O01 | Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dÍžka 10m | kus | 1,000 | 15,84 | 15,84 | 0 | ||||||
3549090O05 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom | kus | 1,000 | 10,50 | 10,50 | 0 | ||||||
921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 10 116,76 | 0,000 | 0 | ||||||||
Montážne práce | 10 116,76 | 0,000 | 0 | |||||||||
Celkom v EUR | 132 080,10 | 249,870 | 0 | |||||||||
Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet | |||||||
Krycí list rozpočtu | |||||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | |||||||||
Objekt A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom Miesto: | |||||||||
Ks: | |||||||||
Zákazka: Spracoval: Dňa | |||||||||
Odberateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Projektant: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Dodávateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | 0 | |||||
HSV | 11 813,20 | 0,00 | 11 813,20 | ||||||
PSV | 33 369,67 | 12 836,63 | 46 206,30 | Komplet. činnosť | 0,00 | ||||
MONT | HZS | 0,00 | |||||||
OST | |||||||||
VN | |||||||||
Spolu 58 019,50 | Spolu | 0,00 | |||||||
Zariadenie staveniska 0% 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00 | |||||||
Územie so sťaž. podmienk. 0% 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 | |||||||
Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 | |||||||
Spolu | 0,00 | ||||||||
Projektant,rozpočtár | Celkové náklady | ||||||||
Celkové náklady bez DPH | 58 019,50 | ||||||||
DPH 20% z | 58 019,50 | 11603,9 | |||||||
DPH 0% z | 0,00 | 0 | |||||||
Spolu v EUR | 69 623,40 | ||||||||
Odberateĺ Dodávateĺ | |||||||||
Rekapitulácia rozpočtu Odberateĺ: Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateĺ: Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica Objekt A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) | |||||||
Práce HSV | ||||||||||||
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 5 230,90 | 0,00 | 5 230,90 | 1,7300 | 0,0000 | |||||||
PRESUNY HMÔT | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce HSV | 11 813,20 | 0,00 | 11 813,20 | 1,7300 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | ||||||||||||
POVLAKOVÉ KRYTINY | 471,45 | 660,63 | 1 132,08 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK | 1 798,32 | 9 004,72 | 10 803,04 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 6 442,72 | 2 881,28 | 9 324,00 | 3,1000 | 0,0000 | |||||||
DREVOSTAVBY | 21 649,77 | 0,00 | 21 649,77 | 8,9700 | 0,0000 | |||||||
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 48,88 | 290,00 | 338,88 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 909,38 | 0,00 | 909,38 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
NÁTERY | 2 049,15 | 0,00 | 2 049,15 | 0,2600 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | 33 369,67 | 12 836,63 | 46 206,30 | 12,3200 | 0,0000 | |||||||
Celkom v EUR | 45 182,87 | 12 836,63 | 58 019,50 | 14,0500 | 0,0000 | |||||||
Rozpočet | ||||||||||||
Odberateĺ: | Spracoval: | |||||||||||
Projektant: | Ks: | |||||||||||
Dodávateĺ: | ||||||||||||
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | ||||||||||||
Objekt A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom | ||||||||||||
Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Por.č. Kód položky Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť | |||||
Práce HSV | ||||||||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||
611460303.S | Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm | m2 | 540,750 | 12,00 | 6 489,00 | 0 | ||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 6 489,00 | 0 | 0 | ||||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | |||||||||||
941955001.S | Lešenie ĺahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 347,580 | 3,45 | 1 199,15 | 0,002 | 0,532 | |||||
941955004.S | Lešenie ĺahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 193,170 | 4,45 | 859,61 | 0,006 | 1,194 | |||||
965082930.S | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, xx.xx 200 mm, -1,40000t | m3 | 21,708 | 13,32 | 289,15 | 0 | ||||||
979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 41,514 | 15,35 | 637,24 | 0 | ||||||
979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 660,560 | 0,50 | 830,28 | 0 | ||||||
979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 41,514 | 11,39 | 472,84 | 0 | ||||||
979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 207,570 | 1,28 | 265,69 | 0 | ||||||
979089002.S | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 41,514 | 14,00 | 581,20 | 0 | ||||||
952902110.S | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 478,720 | 0,20 | 95,74 | 0 | ||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 5 230,90 | 1,73 | 0 | ||||||||
99 | PRESUNY HMÔT | |||||||||||
999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,332 | 28,00 | 93,30 | 0 | ||||||
99 | PRESUNY HMÔT | 93,30 | 0 | 0 | ||||||||
Práce HSV | 11 813,20 | 1,730 | 0 | |||||||||
Práce PSV | ||||||||||||
712 | POVLAKOVÉ KRYTINY | |||||||||||
998712202.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 7,789 | 2,7541 | 21,45 | 0 | ||||||
712290010.S | Zhotovenie parozábrany | m2 | 478,720 | 0,94 | 450,00 | 0 | ||||||
283230007300.S | Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE | m2 | 550,528 | 1,20 | 660,63 | 0 | ||||||
712 | POVLAKOVÉ KRYTINY | 1 132,08 | 0 | 0 | ||||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | |||||||||||
713116050.S | Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou izoláciou hrúbky do 35 - 40 cm | m3 | 191,488 | 7,10 | 1 359,56 | 0 | ||||||
998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 106,800 | 1,3770 | 147,07 | 0 | ||||||
713000016.S | Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00792t | m2 | 193,170 | 1,51 | 291,69 | 0 | ||||||
629110000100.S | Fúkaná tepelná izolácia, Supalofil Loft 045, ??0,045 (W/m.K), ?= 15 (kg/m3) | kg | 3 159,552 | 2,85 | 9 004,72 | 0 | ||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 10 803,04 | 0 | 0 | ||||||||
762 | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | |||||||||||
762512245.S | Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním | m2 | 53,550 | 5,69 | 304,70 | 0 | ||||||
762810017.S | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm | m2 | 193,170 | 24,40 | 4 713,35 | 0,016 | 3,098 | |||||
762822120.S | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2 | m | 184,700 | 3,18 | 587,35 | 0 | ||||||
998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 99,706 | 4,4262 | 441,32 | 0 | ||||||
762841812.S | Demontáž podbíjania obkladov stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t | m2 | 193,170 | 2,05 | 396,00 | 0 | ||||||
605110000100.S | Trámy 100x200mm | m3 | 4,485 | 400,00 | 1 794,00 | 0 | ||||||
607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm | m2 | 57,834 | 18,80 | 1 087,28 | 0 | ||||||
762 | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 9 324,00 | 3,1 | 0 | ||||||||
763 | DREVOSTAVBY | |||||||||||
998763201.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 233,550 | 2,4000 | 560,52 | 0 | ||||||
763132220.S | Podhĺad SDK závesný na dvojúrovňovej oceĺovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany | m2 | 540,750 | 39,00 | 21 089,25 | 0,017 | 8,966 | |||||
763 | DREVOSTAVBY | 21 649,77 | 8,97 | 0 | ||||||||
766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | |||||||||||
766231001.S | Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru | ks | 1,000 | 46,46 | 46,46 | 0,000 | 0 | |||||
998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,071 | 0,7869 | 2,42 | 0 | ||||||
11579 | Sklápacie schody napr. Schody FAKRO LWT 70x120 cm 280 | ks | 1,000 | 290,00 | 290,00 | 0 | ||||||
766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 338,88 | 0 | 0 | ||||||||
767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||||
998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 27,302 | 1,0820 | 29,54 | 0 | ||||||
767581801.S | Demontáž podhĺadov kaziet, -0,00500t | m2 | 266,620 | 2,20 | 586,56 | 0 | ||||||
767582800.S | Demontáž podhĺadov roštov, -0,00200t | m2 | 266,620 | 1,10 | 293,28 | 0 | ||||||
767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 909,38 | 0 | 0 | ||||||||
783 | NÁTERY | |||||||||||
783782404.S | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 240,000 | 2,68 | 643,20 | 0,000 | 0,077 | |||||
783894612.S | Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteĺnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x | m2 | 540,750 | 2,60 | 1 405,95 | 0,000 | 0,178 | |||||
783 | NÁTERY | 2 049,15 | 0,260 | 0 | ||||||||
Práce PSV | 46 206,30 | 12,320 | 0 | |||||||||
Celkom v EUR | 58 019,50 | 14,050 | 0 | |||||||||
Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet | |||||||
Krycí list rozpočtu | |||||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | |||||||||
Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurova Miesto: | |||||||||
Ks: | |||||||||
Zákazka: Spracoval: Dňa | |||||||||
Odberateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Projektant: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Dodávateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | 0 | |||||
HSV | 4 475,39 | 0,00 | 4 475,39 | ||||||
PSV | 1 213,28 | 3 344,29 | 4 557,57 | Komplet. činnosť | 0,00 | ||||
MONT | HZS | 0,00 | |||||||
OST | |||||||||
VN | |||||||||
Spolu 9 032,96 | Spolu | 0,00 | |||||||
Zariadenie staveniska 0% 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00 | |||||||
Územie so sťaž. podmienk. 0% 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 | |||||||
Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 | |||||||
Spolu | 0,00 | ||||||||
Projektant,rozpočtár | Celkové náklady | ||||||||
Celkové náklady bez DPH | 9 032,96 | ||||||||
DPH 20% z | 9 032,96 | 1806,59 | |||||||
DPH 0% z | 0,00 | 0 | |||||||
Spolu v EUR | 10 839,55 | ||||||||
Odberateĺ Dodávateĺ | |||||||||
Rekapitulácia rozpočtu Odberateĺ: Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateĺ: Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostr Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Xxxxxx | Xxxxxx | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) | |||||||
Práce HSV | ||||||||||||
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 3 616,99 | 0,00 | 3 616,99 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 852,07 | 0,00 | 852,07 | 0,1900 | 0,0000 | |||||||
PRESUNY HMÔT | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce HSV | 4 475,39 | 0,00 | 4 475,39 | 0,1900 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | ||||||||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC | 1 213,28 | 3 344,29 | 4 557,57 | 0,0700 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | 1 213,28 | 3 344,29 | 4 557,57 | 0,0700 | 0,0000 | |||||||
Celkom v EUR | 5 688,67 | 3 344,29 | 9 032,96 | 0,2600 | 0,0000 | |||||||
Rozpočet | ||||||||||||
Odberateĺ: Spracoval: | ||||||||||||
Projektant: Ks: | ||||||||||||
Dodávateĺ: | ||||||||||||
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | ||||||||||||
Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostr | ||||||||||||
Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť | |||
Práce HSV | ||||||||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||
600900509 | Vnútorné zateplenie - aerogelová termoizolačná stierka - v 3 vrstvách | m2 | 146,375 | 20,50 | 3 000,69 | 0 | ||||||
611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hÍbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 123,260 | 5,00 | 616,30 | 0 | ||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 3 616,99 | 0 | 0 | ||||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | |||||||||||
941955001.S | Lešenie ĺahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 123,260 | 3,45 | 425,25 | 0,002 | 0,189 | |||||
978011161.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 123,260 | 2,12 | 261,31 | 0 | ||||||
979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,465 | 15,35 | 37,84 | 0 | ||||||
979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 98,600 | 0,50 | 49,30 | 0 | ||||||
979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,465 | 11,39 | 28,08 | 0 | ||||||
979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 12,325 | 1,28 | 15,78 | 0 | ||||||
979089002.S | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 2,465 | 14,00 | 34,51 | 0 | ||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 852,07 | 0,19 | 0 | ||||||||
99 | PRESUNY HMÔT | |||||||||||
999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,226 | 28,00 | 6,33 | 0 | ||||||
99 | PRESUNY HMÔT | 6,33 | 0 | 0 | ||||||||
Práce HSV | 4 475,39 | 0,190 | 0 | |||||||||
Práce PSV | ||||||||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | |||||||||||
713111125.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením | m2 | 123,260 | 9,40 | 1 158,64 | 0,001 | 0,074 | |||||
998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 39,679 | 1,3770 | 54,64 | 0 | ||||||
631460000400.S | cementovým nástrekom, pre stropy, TEPELNÁ IZOLÁCIA Z LAMIEL Z KAMENNEJ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A ZREZANÍMI HRANAMI, ? | m2 | 125,725 | 26,60 | 3 344,29 | 0 | ||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 4 557,57 | 0,070 | 0 | ||||||||
Práce PSV | 4 557,57 | 0,070 | 0 | |||||||||
Celkom v EUR | 9 032,96 | 0,260 | 0 | |||||||||
Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet | |||||||
Krycí list rozpočtu | |||||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | |||||||||
Objekt A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne Miesto: | |||||||||
Ks: | |||||||||
Zákazka: Spracoval: Dňa | |||||||||
Odberateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Projektant: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Dodávateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | 0 | |||||
HSV | 12 606,71 | 0,00 | 12 606,71 | ||||||
PSV | 9 154,67 | 15 557,51 | 24 712,18 | Komplet. činnosť | 0,00 | ||||
MONT | HZS | 0,00 | |||||||
OST | |||||||||
VN | |||||||||
Spolu 37 318,89 | Spolu | 0,00 | |||||||
Zariadenie staveniska 0% 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00 | |||||||
Územie so sťaž. podmienk. 0% 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 | |||||||
Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 | |||||||
Spolu | 0,00 | ||||||||
Projektant,rozpočtár | Celkové náklady | ||||||||
Celkové náklady bez DPH | 37 318,89 | ||||||||
DPH 20% z | 37 318,89 | 7463,78 | |||||||
DPH 0% z | 0,00 | 0 | |||||||
Spolu v EUR | 44 782,67 | ||||||||
Odberateĺ Dodávateĺ | |||||||||
Rekapitulácia rozpočtu Odberateĺ: Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateĺ: Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica Objekt A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) | |||||||
Práce HSV | ||||||||||||
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 5 563,30 | 0,00 | 5 563,30 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 3 636,61 | 0,00 | 3 636,61 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
PRESUNY HMÔT | 846,80 | 0,00 | 846,80 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce HSV | 12 606,71 | 0,00 | 12 606,71 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | ||||||||||||
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 944,53 | 1 035,20 | 1 979,73 | 0,1000 | 0,0000 | |||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK | 2 726,44 | 6 725,30 | 9 451,74 | 0,3400 | 0,0000 | |||||||
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 3 438,42 | 4 206,55 | 7 644,97 | 1,1400 | 0,0000 | |||||||
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 1 700,24 | 3 590,46 | 5 290,70 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
PODLAHY POVLAKOVÉ | 345,04 | 0,00 | 345,04 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Práce PSV | 9 154,67 | 15 557,51 | 24 712,18 | 1,5800 | 0,0000 | |||||||
Celkom v EUR | 21 761,38 | 15 557,51 | 37 318,89 | 1,5800 | 0,0000 | |||||||
Rozpočet | ||||||||||||
Odberateĺ: | Spracoval: | |||||||||||
Projektant: | Ks: | |||||||||||
Dodávateĺ: | ||||||||||||
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | ||||||||||||
Objekt A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne | ||||||||||||
Prehĺad rozpočtových nákladov | ||||||||||||
Por.č. Kód položky Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť | |||||
Práce HSV | ||||||||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||
632452255.S | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm | m2 | 193,170 | 28,80 | 5 563,30 | 0 | ||||||
6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 5 563,30 | 0 | 0 | ||||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | |||||||||||
965043341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom xx.xx 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 15,454 | 87,61 | 1 353,92 | 0 | ||||||
979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 33,999 | 15,35 | 521,88 | 0 | ||||||
979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 359,960 | 0,50 | 679,98 | 0 | ||||||
979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 33,999 | 11,39 | 387,25 | 0 | ||||||
979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 169,995 | 1,28 | 217,59 | 0 | ||||||
979089002.S | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 33,999 | 14,00 | 475,99 | 0 | ||||||
9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 3 636,61 | 0 | 0 | ||||||||
99 | PRESUNY HMÔT | |||||||||||
999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 30,243 | 28,00 | 846,80 | 0 | ||||||
99 | PRESUNY HMÔT | 846,80 | 0 | 0 | ||||||||
HZS | HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY | |||||||||||
XXX000000.S | Demontáž pódia | hod | 64,000 | 12,00 | 768,00 | 0 | ||||||
HZS000212.S | Spätná montáž pódia | hod | 128,000 | 14,00 | 1 792,00 | 0 | ||||||
HZS | HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY | 2 560,00 | 0 | 0 | ||||||||
Práce HSV | 12 606,71 | 0,000 | 0 | |||||||||
Práce PSV | ||||||||||||
711 | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | |||||||||||
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 193,170 | 4,59 | 886,65 | 0,001 | 0,104 | |||||
998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 21,794 | 2,6557 | 57,88 | 0 | ||||||
628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou | m2 | 222,146 | 4,66 | 1 035,20 | 0 | ||||||
711 | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 1 979,73 | 0,1 | 0 | ||||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | |||||||||||
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 193,170 | 0,93 | 179,65 | 0,000 | 0,021 | |||||
713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voĺne v jednej vrstve | m2 | 193,170 | 1,10 | 212,49 | 0,000 | 0,006 | |||||
713191122.S | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H | m2 | 193,170 | 4,86 | 938,81 | 0,002 | 0,309 | |||||
998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 86,153 | 1,3770 | 118,64 | 0 | ||||||
713122131.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla | m2 | 193,170 | 6,61 | 1 276,85 | 0 | ||||||
281025 | Systémová doska UNI FA SD 001 pre rúrku O16 mm. Rozmer: 1200x600 mm. Hrúbka: 30 mm. Systémová doska z EPS150. Rozteč rúrok 150 mm. Farba: sivá. | m2 | 197,033 | 10,50 | 2 068,85 | 0 | ||||||
283190012200.S | Doska z fenolovej peny hr. 40 mm, pre zateplenie podláh, ??0,021 (W/m.K), ?= 35 (kg/m3) | m2 | 197,033 | 22,90 | 4 512,06 | 0 | ||||||
283230011400.S | Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie | m2 | 222,146 | 0,65 | 144,39 | 0 | ||||||
713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 9 451,74 | 0,34 | 0 | ||||||||
771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | |||||||||||
771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov | m2 | 127,711 | 24,40 | 3 116,15 | 0,005 | 0,677 | |||||
998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 92,294 | 3,4918 | 322,27 | 0 | ||||||
5976455002 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava | m2 | 140,482 | 26,60 | 3 736,82 | 0 | ||||||
5856111950 | Škárovacia hmota CERESIT CE 33 | kg | 63,856 | 1,90 | 121,33 | 0,001 | 0,064 | |||||
5859482693 | Lepidlo na obklady a dlažby | kg | 395,904 | 0,88 | 348,40 | 0,001 | 0,396 | |||||
771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 7 644,97 | 1,14 | 0 | ||||||||
775 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | |||||||||||
998775202.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,581 | 1,0328 | 30,55 | 0 | ||||||
775413220.S | Montáž prechodovej lišty | m | 32,940 | 5,38 | 177,22 | 0 | ||||||
775530040.S | Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením | m2 | 65,459 | 22,80 | 1 492,47 | 0 | ||||||
611920003600.S | Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka do 45 mm, tvrdé drevo | m2 | 66,768 | 52,40 | 3 498,64 | 0 | ||||||
611990000800.S | Lišta prechodová, šírka 28 mm | m | 33,269 | 2,76 | 91,82 | 0 | ||||||
775 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 5 290,70 | 0 | 0 | ||||||||
776 | PODLAHY POVLAKOVÉ | |||||||||||
998776202.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,496 | 0,3443 | 1,20 | 0 | ||||||
776990100.S | Zametanie podkladu | m2 | 193,170 | 0,58 | 112,04 | 0 | ||||||
776990105.S | Vysávanie podkladu | m2 | 193,170 | 1,20 | 231,80 | 0 | ||||||
776 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 345,04 | 0,000 | 0 | ||||||||
Práce PSV | 24 712,18 | 1,580 | 0 | |||||||||
Celkom v EUR | 37 318,89 | 1,580 | 0 | |||||||||
Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet | |||||||
Krycí list rozpočtu | |||||||||
Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica | |||||||||
Objekt A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií Miesto: | |||||||||
Ks: | |||||||||
Zákazka: Spracoval: Dňa | |||||||||
Odberateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Projektant: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
Dodávateĺ: | |||||||||
IČO: DIČ: | |||||||||
ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | 0 | |||||
HSV | 15 651,97 | 1 321,76 | 16 973,73 | ||||||
PSV | 6 395,73 | 23 355,37 | 29 751,10 | Komplet. činnosť | 0,00 | ||||
MONT | HZS | 0,00 | |||||||
OST | |||||||||
VN | |||||||||
Spolu 46 724,83 | Spolu | 0,00 | |||||||
Zariadenie staveniska 0% 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00 | |||||||
Územie so sťaž. podmienk. 0% 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 | |||||||
Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 | |||||||