Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Vážení, vyzýváme Vás tímto k podání nabídky do veřejné zakázky na dodávky

„Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod“

zadanou ve smyslu § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ (dále také „veřejná zakázka“).

Název veřejné zakázky Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod

Druh veřejné zakázky dodávky

Typ zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: město Český Brod

Se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO 00235334

Zastoupený Bc. Xxxxxxx Xxxxxxxx, starosta

Bankovní spojení Komerční banka a.s. č. ú.: 9294910237/0100 – základní účet

Komerční banka a.s. č. ú.: 9302880227/0100 – depozitní účet

profil zadavatele xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx

kontaktní osoby

k veřejné zakázce Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, tel 000000000, email xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxx, tel 000000000, email xxxxxxx@xxxxxxx.xx

technické informace Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tel 000000000, email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Tato veřejná zakázka bude z části financovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, dle podmínek čerpání investiční dotace v programu Národní plán obnovy – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2; Výzva č. NPO 1/2022. Projekt bude realizován v souladu s rozhodnutím o účelovém určení prostředků státního rozpočtu (rozhodnutí).

1. Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména energetickým posudkem a soupisem dodávek a prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 301 ks svítidel, dále pak dodávka a montáž 69 ks sloupů a 62 ks výložníků včetně doplnění vedení, kompletace celé soustavy veřejného osvětlení, revize a měření.

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž dílem se rozumí zejména dodávka, výměna a instalace svítidel provedená dle energetického posudku, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a komponent nezbytných pro řádné dokončení díla, likvidace původních svítidel, certifikované měření dodaných svítidel, aktualizace pasportu. Dále je předmětem zakázky provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen energetickým posudkem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

2. Klasifikace dle CPV

34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení

45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.400.000 Kč

4. Plnění veřejné zakázky

4.a. Plnění veřejné zakázky musí odpovídat podmínkám Ministerstvem průmyslu a obchodu, dle podmínek čerpání investiční dotace v programu Národní plán obnovy – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2; Výzva č. NPO 1/2022.

4.x. Xxxxxxxxx předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jenž bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech a musí zahrnovat minimálně termín zahájení stavby, na jednotlivých částech díla- dle zapínacích bodů, termín zprovoznění navrhnuté soustavy VO jednotlivých zapínacích bodů a termín dokončení a předání kompletního díla.

4.c. Místo plnění

Místem plnění město Český Brod, katastrální území Český Brod, Liblice u Českého Brodu a Štolmíř, konkrétní lokality jsou specifikovány v energetickém posudku a pasportu VO.

4.d. Doba plnění

Maximální doba plnění je 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

4.e. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné a je na účastnících, zda ho před podáním nabídky navštíví.

5. Požadavky na kvalifikaci

5.a. Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 odst. 1 ZZVZ není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel předložením:

a) výpisu z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.

b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

5.b. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje k prokázání tohoto požadavku na kvalifikaci, aby účastník doložil živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k podnikání pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá.

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Zadavatel zároveň požaduje, aby dodavatel uvedl, v jakém vztahu k němu je osoba, jejímž prostřednictvím prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ (např. zaměstnanec, poddodavatel apod.).

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

5.c. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

5.d. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ.

Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel předložením seznamu dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto dodávek.

Minimálně 3 dodávky obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí výměna světelných zdrojů, výstavba veřejného osvětlení a podobně) v minimální hodnotě 300 tisíc Kč, Minimálně jedna z referenčních zakázek musí zahrnovat kompletní stavbu veřejného osvětlení - sloupy, svítidla s technologií LED, revize zařízení

Způsobem prokázání je předložení seznamu dodávek podle výše uvedené specifikace. Součástí seznamu musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo realizace dodávek, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon nebo e-mail). Pokud byla dodávka plněna ve společnosti či jiném spojení dodavatelů, účastník je povinen prokázat, svůj podíl (věcný a finanční) na celkovém objemu.

5.e. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce

V souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace je obsažen v příloze zadávací dokumentace.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele) je dodavatel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 ZZVZ, tj.:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle

§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci, jsou-li požadovány, prokazují dodavatelé společně.

Dodavatel může vždy nahradit doklady o kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky.

Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o akceptaci obchodních a platebních podmínek pro realizaci veřejné zakázky a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo obsaženým v zadávací dokumentaci. Před uzavřením smlouvy o dílo se vyplní v textu smlouvy o dílo údaje, které jsou určeny k vyplnění, a to podle údajů z nabídky účastníka. Nabídka, která nebude obsahovat čestné prohlášení

o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky a

o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo, nebo bude obsahovat pozměněný obsah návrhu smlouvy o dílo mimo místa určená k vyplnění, může být posouzena jako nevyhovující zadávacím podmínkám a dodavatel vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek

7. Nabídková cena

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v českých korunách v členění:

cena bez DPH,

sazba DPH a výše DPH, cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami ve vyplněném soupisu dodávek a prací, který bude součástí nabídky.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy o dílo.

Soupis dodávek prací bude předložen v elektronické podobě ve formátu *.xls(x) (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do soupisu prací zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.

Změna nabídkové ceny je možná za podmínek definovaných v obchodních a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě o dílo na základě dohody smluvních stran pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje dodávky či práce, které nejsou v předmětu díla,

b) zadavatel požaduje vypustit některé dodávky či práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem.

8. Hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 114 ZZVZ, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Zadavatel upozorňuje, že pro hodnocení je rozhodná cena uvedená v krycím listu.

9. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu podle § 40 ZZVZ.

Zadávací lhůta trvá 4 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

10. Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 41 ZZVZ, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 ZZVZ: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: 9302880227/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele („peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky, nebo formou pojištění záruky, musí být originál záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele předloženy zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty podle § 40 ZZVZ.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele:

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Zadavatel stanovuje podle § 41 odst. 2 ZZVZ povinnost účastníka složit jistotu ve výši 60 000 Kč.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, že dodavatel zvolí jako způsob poskytnutí jistoty formu bankovní záruky, musí být součástí elektronicky podané nabídky originál záruční listiny v elektronické podobě (elektronický originál dokumentu osvědčujícího poskytnutí bankovní záruky).

11. Další požadavky zadavatele

11.a. Seznam poddodavatelů

Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele). Seznam poddodavatelů bude přílohou uzavřené smlouvy o dílo. Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z přílohy zadávací dokumentace.

11.b. Střet zájmů

Účastník musí splňovat podmínky ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, („ZSZ“), tj. že u účastníka, který je obchodní společností, jakož i u poddodavatelů, kteří jsou obchodními společnostmi, jejichž prostřednictvím účastník v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, platí, že v žádném z nich veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba, nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

11.x. Xxxxxxxxxxx prací

Vybraný dodavatel předloží, jako další podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ, na výzvu zadavatele k součinnosti před uzavřením smlouvy v rámci bližších podmínek součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ, podrobný harmonogram prací, ze kterého bude vyplývat časové plnění po jednotlivých týdnech.

12. Nabídka

12.a. Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat zejména:

a) krycí list

b) dokumenty k prokázání splnění kvalifikace,

c) čestné prohlášení o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo obsaženým v zadávací dokumentaci,

d) seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů,

e) doklad o složení jistoty, ,

f) harmonogram prací,

g) případné další dokumenty.

12.b. Způsob zpracování nabídky

Dodavatel je povinen do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze ZZVZ.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány nebo uvedeny v českém jazyce (doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce).

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.

Zadavatel podle § 107 odst. 5 ZZVZ vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal v tomtéž zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací.

Účastník ve formuláři krycí list nabídky, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, a to včetně telefonu a e-mailové adresy.

12.c. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je do středy 3. srpna do 10 hodin

12.d. Způsob podání nabídky

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf (textové části nabídky, doklady) a *.xls (položkové rozpočty).

Zadavatel upozorňuje, že pro vložení nabídky musí být dodavatel řádně registrován, přičemž proces registrace dodavatele v elektronickém nástroji může trvat až několik dní. Oslovení uchazeči jsou předběžně registrováni a pro možnost podání nabídky musí registraci dokončit. Technické dotazy lze konzultovat se správcem systému.

13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se zasílá zejména prostřednictvím elektronického nástroje a řídí se příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejm. § 98 ZZVZ ve spojení s § 54 ZZVZ).

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

14. Oznámení uchazečům

• Zadavatel posoudil v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.

• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

• U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

• Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu postupem podle

§ 113 ZZVZ.

• Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit veškeré povinné dokumenty týkající se veřejné zakázky (oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele) na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

a) Dodavatelé zpravidla plní veřejné zakázky obdobného druhu a rozsahu z části prostřednictvím poddodavatelů, přičemž z velké části se jedná o poddodavatele, kteří jsou malými nebo středními podniky, tj. subjekty s nižší ekonomickou silou. Zadavatel požaduje, aby dodavatel hradil řádně a včas své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům, čímž se sníží riziko negativních ekonomických dopadů pozdních plateb poddodavatelům dodavatele. Dále aby zajistil důstojné pracovní podmínky a podílel se na eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

b) Zadavatel v rámci zadávací dokumentace zpracoval a uveřejnil potřebné vzorové dokumenty tak, aby v maximální možné míře usnadnil možnost zpracování a podání nabídky a zajistil tak účast co největšího počtu dodavatelů, včetně malých a středních podniků s menším administrativním zázemím.

c) Požadavky na sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek naplňuje dále již samotný předmět veřejné zakázky, neboť se jedná o modernizaci světelného parku města, která povede ke zvýšení komfortu obyvatel.

• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

a) Jedná se o výměnu osvětlovacích bodů, jejich opravu či doplnění sítě VO, tj. předmětem veřejné zakázky nebude dotčen zábor nového území.

b) Díky výměně stávajících svítidel za nová dojde ke zvýšení ochrany životního prostředí snížením světelného znečištění i snížením energetické náročnosti.

c) Odtokové poměry zůstávají zachovány

d) V průběhu realizace zakázky bude kladen důraz na minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zbytky materiálů budou přednostně použity při realizaci díla.

• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

a) Energetický posudek zohledňuje aktuální vývoj na trhu se stavebními materiály a technologiemi. Blíže vizte zejména energetický posudek, a soupis stavebních prací a dodávek služeb s výkazem výměr, kdy nové technologie ve vývoji osvětlovacích těles umožní snížení světelného znečištění i snížení energetické náročnosti

Přílohy:

01 Krycí list

02 Vzor čestného prohlášení 03 Návrh smlouvy o dílo

04 Energetický posudek s popisem prací a dodávek, pasport VO, situace 05 Technická dokumentace

06 Položkový rozpočet slepý

Digitálně podepsal Xxxx Xxxxxxxxx 18.07.2022 16:31

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx vedoucí odboru rozvoje