Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

Příloha č. 2 Výzvy

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo), na akci:

Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů

Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. OIŘS/Bo/xxxx/2021

Smluvní strany:

		Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
	IČO 000 07 536 DIČ CZ00007536			Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433			Číslo účtu:	1609491/0100
	Zastoupen:		Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ředitelem podniku
	Ve věcech technických: Ve věcech obchodních: (dále jen „Objednatel“)		Xxx. Xxxx Xxxxx, náměstek ředitele pro provoz e-mail: xxxx.xxxxx@xxx.xx, tel.: x000 000 000 000 Xxxx Xxxxxxx, vedoucí oddělení informačních a řídicích systémů e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxx.xx, tel.: x000 000 000 000 Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek e-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, tel.: x000 000 000 000 Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx, tel.: x000 000 000 000
a

Název obchodní firmy (dle OR nebo ŽR) Sídlo obchodní firmy (dle OR nebo ŽR)
	IČO 000 00 000 DIČ CZ00000000		Bankovní spojení:	…………….
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u ………. soudu ……………….. sp. zn. ……		Číslo účtu:	00000000/0000
	Zastoupena:	………………………. (dle OR) (e-mail: ………, tel.:……..)
	Ve věcech technických	………………………. (e-mail: ……., tel.: ……….) (uvést osobu prokazující odbornou způsobilost)
	(dále jen „Zhotovitel“) (dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů, kód akce: PP, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zvýšením povědomí uživatelů o nebezpečích při pohybu v kyberprostoru Objednatel hodlá dosáhnout eliminaci rizik, která ohrožují základní bezpečnost systémů používaných v rámci podniku. Dílo bude provedeno ve formě e-learningového školícího systému. Cílem není zahltit uživatele informacemi,
ale nenásilnou formou je seznamovat s riziky, resp. škodami, které mohou Objednateli jejich činností
a pohybem v kyberprostoru vzniknout. Důvodem je i co nejmenší zatížení uživatelů při plánování času
na absolvování školení a ověřování znalostí v konkrétním termínu, bez nutnosti pořádání hromadných akcí, čímž dojde i k eliminaci koncentrace více osob v místnostech v období stále probíhající pandemie.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

2. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je dodávka, zprovoznění a realizace systému pro školení vybraných zaměstnanců Objednatele (dále též „uživatelé“) v oblasti zabezpečení IT systémů (dále též „dílo“), jehož cílem je především zvýšení obecných znalostí uživatelů v oblasti rizik a pravidel chování při používání výpočetní techniky.

Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve třech etapách (dále jen „etapa A, etapa B, etapa C“):

Etapa A

Dodavatelská část:

- dodávka software (dodávka nezbytného SW),

- dodávka potřebného počtu licencí (pokud je relevantní).

Technická část:

- zprovoznění systému školení,

- nastavení přístupů uživatelů do systému.

Iniciační část:

- výběr vhodného formátu školení,

- sestavení plánu školení a testů,

- nastavení rozsahu a termínů pro absolvování školení,

- sestavení oblastí školení s výběrem témat školení,

- tvorba jednotlivých částí školících úrovní a testů,

- sestavení plánu ověřovacích testů nutných pro plné ověření znalostí.

Etapa B

Realizační část:

- školení zaměstnanců IT oddělení k obsluze systému školení a tvorbě, nebo úpravě oblastí,

- testování nastavení školícího systému,

- spuštění školícího systému - uživatelská školení,

- nastavení opakování testování, případně vynucení opakování neúspěšných testů,

- vyhodnocení testů.

Etapa C

Závěrečná část:

- ostrý test chování uživatelů,

- phishingová kampaň,

- náhodná simulace podvržených URL adres, Hoaxy, šíření falešných a poplašných zpráv apod.

Bližší specifikace jednotlivých parametrů díla je vymezena v příloze č. 1 a v článku VIII. této Smlouvy.

3. Termín plnění

Termín ukončení realizace etapy A: do tří měsíců od účinnosti Smlouvy

Termín ukončení realizace etapy B: do jedenácti měsíců od účinnosti Smlouvy

Termín ukončení realizace etapy C a předání dokončeného díla Objednateli: do dvanácti měsíců
od účinnosti Smlouvy

Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení realizace celého díla této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín ukončení realizace celého díla, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. díky vládním nařízením ve vztahu k onemocnění COVID-19 atp. Objednatel si právo na změnu termínu ukončení realizace celého díla vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

4. Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele.

Obec: Chlumec

Katastrální území: Hrbovice (647985)

Kód obce: CZ0427568015

Kraj: Ústecký

5. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem za všechny tři etapy (A, B, C) bez daně z přidané hodnoty (DPH): xxxxxxxx,xx Kč

(slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

2. Cena díla je vyčíslena v příloze č. 1 této Xxxxxxx.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Xxxxxxxxxxx související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.

6. Platební podmínky a fakturace

   1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci vždy po řádném dokončení a předání vymezené části díla, tj. jednotlivých etap. Smluvní strany se dohodly, že Xxxxxxxxxx je oprávněn vystavit jednotlivé faktury na tyto maximální částky: po dokončení etapy A ve výši 40 % z celkové ceny díla v Kč
      bez DPH, po dokončení etapy B ve výši 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, po dokončení etapy C a předání díla Objednateli ve výši 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. odst. 1. této Smlouvy.

   2. Každá faktura za vymezenou část díla bude vystavená Xxxxxxxxxxxx do 15 dnů po řádném předání dokončené části díla specifikované v článku II. a v příloze č. 1. Smlouvy Objednateli. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a protokolem o předání a převzetí dokončené části díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.

   3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

• označení faktury a její číslo,

• bankovní spojení Zhotovitele,

• splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

• datum zdanitelného plnění,

• předmět faktury, číslo Smlouvy,

• vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,

• v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

1. Faktury a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (PP) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách a předávacích protokolech uvedeny, nebudou faktury proplaceny a budou vráceny k opravě.

2. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur Objednatel požaduje v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx@xxx.xx.

3. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

4. Úhrada ceny za každou vymezenou část díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Xxxxxxxxxxx, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

6. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

7. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

1. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

7. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením vymezených etap díla oproti termínům uvedeným v článku III. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné vymezené etapy díla bez DPH uvedené v příloze č. 1 Xxxxxxx, resp. v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:

• za zjištěné a prokázané nesplnění povinností uvedených v článku X. odst. 3., 4. a 5. této Smlouvy
  5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

3. Reklamace vad musí být Objednatelem provedena písemně. Zhotovitel je povinen, v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad v termínu určeném v souladu s čl. IX. odst. 2 této Smlouvy, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení s jejich odstraněním.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

7. Kontrola a převzetí díla

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. a v příloze č. 1 této Smlouvy bude provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými v době jeho předání Objednateli.

2. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem odsouhlasení funkčnosti a kvality díla.

3. Doklady nezbytné k převzetí a používání díla budou dodány v českém jazyce a komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat též pouze v českém jazyce.

4. Zhotovitel garantuje dostupnost servisní podpory dodávaného software a licencí v České republice.

5. V případě dodávky software musí být Zhotovitel oprávněn tento software prodávat.

6. Dodávaný software musí nést všechny znaky legálního software a musí obsahovat licenční smlouvy v odpovídajícím množství licencí pro daný produkt.

7. Veškerý software musí být dodáván v souladu s příslušnými právními a licenčními předpisy v kompletním stavu na funkčních nosičích dat.

8. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Xxxxxxxxxxx odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.

10. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle článku II., VIII.
    a přílohy č. 1. této Smlouvy, a to v termínu uvedeném v článku III. této Smlouvy. Objednatel bude dílo přebírat po částech, které jsou vymezeny v čl. II. této Smlouvy. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, bez vad a nedodělků bránících užívání, budou předávány Xxxxxxxxxxxx a přebírány Objednatelem vždy nejpozději ve lhůtách uvedených v článku III. této Smlouvy.

11. Zhotovitel po ukončení prací na příslušné vymezené části díla předá Objednateli tuto část formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data určeného v souladu s článkem III. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název a technický popis vymezené části díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat vymezenou část díla, oznámí Xxxxxxxxxx Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

12. V případě, že příslušná část díla vykazuje vady a nedodělky bránící jejímu užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzata a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení vymezené části díla, a to až do doby, kdy bude Objednatelem převzata. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí vymezené části díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí příslušné části díla bez vad
    a nedodělků.

13. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo bez vad a nedodělků, které je plně způsobilé sloužit požadovanému účelu.

7. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v délce 24 měsíců od data předání dokončeného díla Objednateli, které bude uvedeno v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat předmět Xxxxxxx pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

2. Reklamace vad musí být Objednatelem provedena písemně a oznámení doručeno Zhotoviteli, nejlépe do jeho datové schránky nebo na e-mailovou adresu: ……….. Objednatel je povinen popsat, jak se vada projevuje, a sdělit Zhotoviteli, jaké své právo z vadného plnění uplatňuje. V případě, že bude Objednatel požadovat opravu vady, je Xxxxxxxxxx povinen reklamovanou vadu opravit do 10 pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění, je-li to technicky možné. Pokud odstranění Objednatelem řádně reklamované vady nebude možné provést ve lhůtě 10 pracovních dnů, sepíší Smluvní strany zápis o prodloužení lhůty pro odstranění reklamované vady, jehož součástí bude i řádné zdůvodnění tohoto prodloužení.

7. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Identifikační údaje poddodavatelů uvedených v nabídce:

Název poddodavatele:

Adresa:

IČO:

Stručný popis předmětu plnění:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v %:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v Kč bez DPH:

2. Xxxxxxxxxx je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci plnění předmětu Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

7. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (xxxxx://xxx.xxx.xx).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:

• u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

• proti Xxxxxxxxxxx bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

• Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;

• v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s předáním díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám plnění uvedeným v čl. III. této Smlouvy a porušení povinností uvedených v čl. VIII. odst. 3, 4, 6 a 7 této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (xxx.xxx.xx).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Xxxxxxx po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Xxxxxxx svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1 této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Xxxxxxx prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Xxxxxxx, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

7. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat do datových schránek, ID datové schránky Objednatele bneuin8, ID datové schránky Zhotovitele …………... Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx@xxx.xx a že Objednatel je oprávněn případné vady reklamovat i dopisem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. IX. odst. 2 této Smlouvy.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Popis řešení (díla) včetně cen

V Chlumci dne V  ……………… dne

….………………………………….……… ……………………......................................

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx ………………………..

ředitel podniku ………………………..

Palivový kombinát Ústí, státní podnik ………………………..

(Objednatel) (Zhotovitel)