Rámcová smlouva č. 1408-2016-523101
Xxxxxxx smlouva č. 1408-2016-523101
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2016 - 2019
část 2 - okresy Břeclav, Hodonín (dále jako „Smlouva“)
uzavřená
dle ust. §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany Smlouvy
Objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
Zástupce ve věcech technických: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tel.: xxxxx,
ID DS: z49per3
IČ 01312774
DIČ CZ 01312774, není plátce DPH
Bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu xxxxx
(v této smlouvě dále jen „objednatel“) a
Zhotovitel GARANTO s.r.o.
Sídlo Okružní II/240, 569 43 Jevíčko
Zastoupen Xxxxxxx Xxxxxxx, jednatelem a Xxxxxxx Xxxxxxxx, jednatelem
Telefon xxxxx
ID DS k7c8yag
IČ 24207039
DIČ CZ24207039
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30251.
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2016 - 2019“ následující smlouvu:
Čl. I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (potvrzených objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující činnosti: zhotovit kácení a ořezu stromů (dále jen „dílo“) na pozemcích s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj v okresech Břeclav, Hodonín.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Objednatel není zavázán k uzavírání dílčích smluv o dílo až do výše plnění uvedeného níže v této Smlouvě. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.
3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci a oceněna v ceníku, který je nedílnou součástí této rámcové smlouvy jako příloha č. 1.
4. Požadovaným dílem se v rámci plnění této smlouvy zhotovitelem rozumí:
- kácení stromů a ořez dřevin rostoucích mimo les
- zdravotní a bezpečnostní prořez stromů
- provedení bezpečnostní vazby stromů
- odstranění a likvidace pařezů
- mýcení náletových dřevin a keřů
- služby spojené s rizikovým kácením
- odvoz a likvidace dřevního odpadu v souladu se zákonem o odpadech
- úklid pozemku
- odprodej dřevní hmoty.
Dílo bude provedeno v požadované kvalitě a v souladu s podmínkami uvedenými v jednotlivých nařízeních a rozhodnutích příslušných orgánu státní správy a v souladu se všemi platnými normami a závaznými vyhláškami.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude poskytován dle aktuálních potřeb a požadavků objednatele a cenový rámec díla uvedený v článku II. nemusí být vyčerpán v plném rozsahu.
6. Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.3.2019.
2. Cenový rámec díla je stanoven na hodnotu nejvýše do částky 190 000,- Kč (slovy: jednostodevadesáttisíc korun českých) bez DPH. Platnost a účinnost této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena nebo vyčerpáním uvedené částky hodnoty díla.
Čl. III
Dílčí objednávky a proces objednání
1. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány měsíčně elektronickou formou (e-mailem) nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací, a to na adresy uvedené v této smlouvě. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména:
a) označení smluvních stran;
b) požadovaná/é dílo/a;
c) předpokládaná celková cena podle smluvního ceníku dle Přílohy č.1 této smlouvy;
d) požadovaný termín provedení díla, je-li odlišný od termínu, který stanovuje tato smlouva;
e) místo provedení díla
f) příslušný vedoucí organizační jednotky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou smlouvou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit, a to na adresu uvedenu v čl. III. odst.3 této smlouvy. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této Smlouvy.
3. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek: objednatel: viz čl. XIII odst. 1 písm. c) Xxxxxxx
zhotovitel: viz čl. XIII odst. 2 písm. b) Xxxxxxx
4. Objednatel může zhotoviteli zaslat písemnou žádost o odhad nákladů na provedení díla (údržby pozemku), ve které objednatel uvede popis pozemků a/nebo odhad množství a objemu prací a jejich obecnou specifikaci.
Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení žádosti o odhad zaslat objednateli předběžnou cenovou kalkulaci.
5. Xxxxxxxxxx dílčí objednávku objednateli nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejího obdržení písemně potvrdí. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.
6. V případě, že dílčí objednávka nebude ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku zhotovitelem písemně potvrzena a k dílčí objednávce zhotovitel nevznese písemné připomínky specifikující její rozpor s touto smlouvou, je dílčí objednávka považována za přijatou a závaznou.
Čl. IV.
Termín plnění dílčí objednávky
Zhotovitel je povinen zhotovit služby objednatelem dílčí objednávkou požadované v termínu v ní stanoveném.
Čl. V.
Cena a platební podmínky
1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a je uvedena v ceníku, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2. Ceny díla uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla, tj. zejména náklady na dopravu, náklady na půjčovné za manipulační prostředky, manipulace s dřevní hmotou, apod.
3. Cena díla bude po provedení na základě dílčí objednávky objednatele zhotovitelem vždy vyfakturována, a to daňovým dokladem – fakturou, vystaveným zhotovitelem, který zhotovitel odešle objednateli vždy po ukončení dílčí zakázky. Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění díla. Nedílnou součástí každého daňového dokladu - faktury musí být kalkulace ceny díla dle ceníku díla (viz příloha č. 1 této smlouvy), která bude vždy předem odsouhlasena příslušným vedoucím organizační jednotky objednatele dle dílčí objednávky, a dále předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, zda služby byly zhotovitelem řádně provedeny a objednatelem řádně převzaty.
3. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
4. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů – faktur, majících formu obchodní listiny činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se pro účely této rámcové smlouvy rozumí den odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
5. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. prosince příslušného kalendářního roku.
6. Daňový doklad-faktura musí obsahovat číslo této rámcové smlouvy a číslo dílčí objednávky a musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena dílčího plnění bude vyčíslena jako cena bez DPH, DPH bude vyčíslena samostatně a dále bude vyčíslena cena včetně DPH.
7. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Xxxxxxxxx 0000/00x, 000 00 Xxxxx 0
Adresa pro doručení faktury: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
8. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla za údržbu pozemků, není-li připojena kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury objednateli.
9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.
10. Xxxxxxxxxx se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové smlouvy, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Čl. VI.
Odprodej dřevní hmoty
1. V rámci každé dílčí objednávky díla bude zhotovitelem odkoupena dřevní hmota a uhrazena cena za vytěženou dřevní hmotu.
2. Cena za vytěženou dřevní hmotu je stanovena ceníkem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
3. Současně při převzetí oběma stranami potvrzené dílčí objednávky díla je zhotovitel povinen předat objednateli podrobný soupis dřevní hmoty, na základě kterého bude po odsouhlasení příslušným pověřeným zaměstnancem organizační jednotky objednatele provedena úhrada ze strany zhotovitele za vytěženou dřevní hmotu v souladu s ceníkem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Ostatní podmínky odprodeje vytěžené dřevní hmoty jsou upraveny samostatnou kupní smlouvou v rámci každé dílčí objednávky díla.
Čl. VII.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel dohodne se zhotovitelem v rámci každé dílčí objednávky díla rozsah oprávnění zhotovitele ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a vjezdu vozidel zhotovitele do prostor objednatele, včetně vymezení doby provádění díla dle této smlouvy v prostorách objednatele zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli podmínky pro řádné a bezpečné provedení díla a poskytnout mu potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s prováděním díla.
Čl. VIII.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s vynaložením odborné péče, dle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele. Za objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných díla příslušný vedoucí organizační jednotky nebo organizačního útvaru objednatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí služby v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu.
2. Xxxxxxxxxx se zavazuje vždy po skončení provádění díla vyzvat objednatele k převzetí výsledku, které příslušný pověřený zaměstnanec organizační jednotky po prohlídce provedení díla potvrdí svým podpisem na předávacím protokolu.
3. V případě nemožnosti předání výsledku díla objednateli z důvodů na straně objednatele (nepřítomnost příslušného pověřeného zaměstnance organizační jednotky objednatele se služby považují za splněné okamžikem provedení vlastní služby a následným telefonickým a e-mailovým oznámením příslušnému pověřenému zaměstnanci organizační jednotky objednatele. Zhotovitel v tomto případě musí vždy spolehlivě
prokázat, že řádné předání výsledku díla bylo znemožněno výhradně zaviněním na straně objednatele.
4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
5. V případě, že zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla dle této smlouvy skryté překážky, které brání řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, a navrhnout jiné řešení provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen bez prodlení podat objednateli zprávu o vzniku případné škody, kterou zhotovitel způsobil v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.
7. Xxxxxxxxxx je povinen na žádost objednatele před podáním dílčí objednávky provést prohlídku prostor dotčených prováděním díla dle této smlouvy, a poskytnout objednateli konzultaci k řádnému provedení díla dle této smlouvy; náklady na provedení prohlídek a konzultací jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.
8. Xxxxxxxxxx je v dílčí objednávce povinen určit odpovědného zástupce, který je kontaktní osobou pro dílčí objednávku objednatele a je kompetentní k řešení situací, bránících zdárnému dokončení objednaných díla v dohodnutém čase a požadované kvalitě.
Čl. IX.
Smluvní pokuty
1. Xxxxxxxxxx je v případě porušení své povinnosti dle této smlouvy povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
a) při prodlení zhotovitele s prováděním díla v termínu stanoveném dílčí objednávkou objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí objednávky za každý i započatý den prodlení;
b) pro případ prokazatelného porušení povinností zhotovitele dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
2. Za porušení mlčenlivosti dle čl XI. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezprošťuje zhotovitele povinnosti splnit závazky stanovené touto smlouvou.
4. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy vystavené stranou oprávněnou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.
5. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu §2913 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
Čl. X.
Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze ukončit jednostrannou písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s měsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počne běžet prvního dne měsíce následujícího poté, kdy byla druhé smluvní straně písemná výpověď doručena.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů sjednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit zejména v případech, kdy je tato smlouva porušena podstatným způsobem.
4. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
a) prodlení zhotovitele s provedením objednaných díla dle dohodnutých lhůt o více než pět (5) pracovních dnů;
b) nedodržení či porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku VIII. této smlouvy.
5. Odstoupení od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou je platné a účinné doručením písemného odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.
6. V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují, že ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy vzájemně vypořádají závazky vyplývající z této smlouvy.
7. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije ustanovení článku XIII. odst. 6. této smlouvy. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této rámcové smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele.
Čl. XI.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu ust. §504 občanského zákoníku, a musí být v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Neveřejné informace nezahrnují:
a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je objednatel, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.
3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s plněním díla. Xxxxxxxxxx se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:
a) je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;
b) kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;
c) v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
4. Xxxxxxxxxx se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
7. Xxxxxxxxxx se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto
zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.
8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.
Čl. XII.
Zveřejňování informací
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle §5 odst.5 zákona o registru smluv do registru smluv.
2. Smluvní strany se dále dohody, že tuto Xxxxxxx zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace správce registru smluv uveřejnění Smlouvy bude zaslána Poskytovateli na e-mail uvedený v kontaktních údajích v této smlouvě. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Poskytovatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
3. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k odstavcům 1. a 2. tohoto článku Smlouvy se nepřihlíží. V případně neuveřejnění jen části Smlouvy se použije tento odstavec 1. a 2. tohoto článku Smlouvy přiměřeně.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
a) k jednáním ve věci této smlouvy:
Xxx. Xxx Xxxxxx, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
b) ve věcech vystavení dílčí objednávky
Xxx. Xxxxx Xxxx, vedoucí pobočky Břeclav
c) ve věcech technických a k převzetí díla:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: x.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
a) k jednáním ve věci této smlouvy:
Xxxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxxx, jednatelé zhotovitele
b) ve věcech technických a předání výsledku díla:
Xxxxx Xxxxx, tel. xxxxx, xxx.xxxxx@xxxxx.xx
3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanovením občanského zákoníku a předpisy s ním souvisejícími.
4. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou smluvních stran. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu rozhodnuto v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem ČR.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XII Smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Ceník díla
8. Tato smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle k ní připojují své podpisy.
V Brně dne 13.10.2016 V Brně dne 17.10.2016
Objednatel Zhotovitel
………………………………………… ………………………………………..… Xxx. Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx ředitel jednatelé
Krajského pozemkového úřadu GARANTO s.r.o. pro Jihomoravský kraj