Z M L U V A
Z M L U V A
č. 323-2019 / 073/2020
o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
Nižšie uvedené zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. túto zmluvu o vykonaní servisných služieb pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS )
1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská č. 1, 815 15 Bratislava Štatutárny zástupca: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Bankové spojenie: Slovenské sporiteľňa
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
SWIFT: XXXXXXXX
IČO: 30 794 544
DIČ: 2021795358
IČ DPH: SK2021795358
Registrácia: Živ.reg. OU Bratislava 11-26311 (ďalej len „objednávateľ )
1.2. Zhotoviteľ : DAD - TEL, spol. s r.o.
Sídlo : Pavlovova 10, 821 08 Bratislava
IČO : 00 698 881
IČ DPH : SK 2020 315968
Zastúpený : Xxxxx Xxxxxxxx - konateľ Xxxxx Xxxxxxxx – konateľ
Bankové spojenie : VÚB Bratislava - mesto Číslo účtu : 194647 - 012 / 0200
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. OR vo vložke číslo 213/B
( ďalej len „ zhotoviteľ ” )
2. Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo a to kontrolu raz za rok na elektrickej požiarnej signalizácii (ďalej len „EPS“) v zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a to 1x ročne, pozostávajúcu z týchto úkonov :
a/ kontrola požiarnej ústredne + hlásičov
b/ kontrola náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
c/ kontrola funkčnosti ovládacích zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení ca/ povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
cb/ utesnenia , vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, cc/ jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
cd/ napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení
zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde, ce/ záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo
xxxxxxxxx,
cf/ prepojenia jednotlivých zariadení, d/ kontrola hlásičov požiaru
da/ funkčných parametrov hlásičov
db/ vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia
dc/ vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia e/ preskúšanie diaľkového prenosu na stálu službu
f/ vystavenie periodickej správy o ročnej kontrole (odbornej prehliadke a odbornej skúške)zariadenia EPS
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať kontrolu raz za tri mesiace ( štvrťročná kontrola ) na EPS v zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a to 3 x ročne, pozostávajúcu z týchto úkonov :
a/ kontrola hlásičov požiaru (funkčná skúška všetkých druhov hlásičov - prípravkami ktoré určuje výrobca )
aa/ kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenie povrchovej nečistoty,
ab/ funkčná kontrola hlásičov požiaru,
ac/ kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
ad/ kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulovaní s ionizačnými hlásičmi
b/ funkčná skúška a údržba núdzového zdroja c/ funkčná skúška výstupov
ca/ ovládacích zariadení
cb/ zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, cc/ doplňujúcich zariadení
d/ preskúšanie diaľkového prenosu na stálu službu
e/ kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať mesačnú kontrolu na EPS v zmysle vyhlášky č.726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia je pravidelnej kontroly, pozostávajúcu z týchto úkonov :
a/ kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
b/ kontrola výstupov na ovládanie požiarno-technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
c/ aktivácia jedného hlásiča ( každý mesiac z inej zóny )
d/ aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou
2.4. Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnej dohode s objednávateľom vykonať zmeny na zariadeniach EPS, ich rozširovanie a to : dodávku a montáž zariadenia EPS a dodávku a montáž rozvodov, prípadne premiestnenie, alebo výmenu zariadenia EPS a rozvodov v rámci zmluvného objektu, prihliadajúc na potreby a oprávnené požiadavky objednávateľa po vypracovaní PD.
2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy ( oprava technických zariadení podľa Xxxxxxxx 718 § 18 ods. 1.) prípadných zistených závad na vlastnom zariadení EPS, ktoré vznikli pri normálnej prevádzke zariadenia EPS podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle platných predpisov.
2.6. Okrem toho sa zhotoviteľ zaväzuje opraviť poruchy zariadenia EPS a to tak, že nastúpi na opravu najneskôr do 24 hodín po doručení správy s výnimkou prípadu, kedy napr. náhradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia, alebo v iných obdobných prípadoch, kedy tento čas môže byť výnimočne predĺžený na 48 hodín, o čom bude objednávateľa ihneď informovať.
2.7. Pri vykonávaní ročných , štvrťročných, mesačných kontrolách, opravách a montáži na zariadení EPS sa zhotoviteľ bude riadiť nasledovnými platnými predpismi :
a/ Vyhláška č. 726 / 2002 Z.z. zabezpečenie pravidelnej kontroly EPS
b/ Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi , - STN 33 2130 Vnútorné elektrické rozvody
c/ STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia , - STN 92 0404 EPS , úvod d/ STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie ( EPS )
e/ právnymi normami, ktoré sa stanú v priebehu plnenia predmetu zmluvy súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a ktoré sa vzťahujú k predmetu plnenia zmluvy.
2.8. Havarijné situácie oznamuje objednávateľ telefonicky, alebo osobne na adresu DAD-TEL, spol. s x.x., Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx. Správa môže prísť kedykoľvek aj na telefónne čísla :
Servisné stredisko Bratislava – prevádzka Račianska 155, 834 15 Bratislava, č.t. / fax 02 / 0000 0000, mobilný telefón : 0905 610557 , 0905 610471 pričom je povinný uviesť minimálne tieto údaje: Názov a telefón objednávateľa, meno nahlasovateľa poruchy, miesto poruchy, nahlásenie čo najpresnejšieho popisu poruchy.
2.9. Ustanovenie bodu 2.6. neplatí pri zásahu vyššej moci a bude uskutočnené v čo najkratšom termíne, s prihliadnutím na skutočný stav situácie.
3. Miesto plnenia
Miestom plnenia je miesto uskutočnenia služby vykonané v súlade s podmienkami predmetnej zmluvy : MD POH, Gorkého 17, Bratislava a Klariskách na Farskej č. 1 v Bratislave.
4. Podmienky servisných služieb – zmluvné podmienky
4.1. S požiarnymi hlásičmi sa nesmie bez súhlasu zhotoviteľa manipulovať.
4.2. Pred vypojením zariadenia EPS z prevádzky musí objednávateľ upovedomiť zhotoviteľa.
4.3. Objednávateľ upovedomí zhotoviteľa okamžite o každej havárii, ktorá by mohla ovplyvniť funkciu zariadenia.
4.4. Prípadné väčšie závady na zariadení spôsobené inak, než prevádzkou v predpokladaných podmienkach (vyššia moc, nedodržiavanie návodov, mimoriadne opatrenia, neoprávnený zásah, nesprávne zaobchádzanie) zhotoviteľ odstraňuje mimo rámec servisu.
4.5. Objednávateľ zaistí, aby výkon servisnej služby nebol sťažovaný ani zdržiavaný.
4.6. Náhradné diely pre servisné úkony počas doby platnosti tejto servisnej zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ. Tieto náhradné diely sú vyrobené výrobcom. O vhodnosti použitia nahrádzajúcich častí rozhodne zhotoviteľ v zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z. § 13 odstavec 2,3.
4.7. Právne záväzné sú iba dokumenty vyhotovené v písomnej forme a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Táto podmienka sa rovnako vzťahuje na zmeny a doplnky zmluvy, dodatky k zmluve,
zrušenie zmluvy a iné so zmluvou súvisiace deklarované zámery. Objednávky, zmluvy a oznámenia o zrušení transakcie vytvorené dátovým spracovaním sa taktiež považujú za oficiálne dokumenty.
4.8. Všetky objednávky, zmluvy, dodatky k zmluvám a iné so zmluvou súvisiace deklarované zámery, ktoré sa vo výnimočných prípadoch oznamujú telefonicky alebo verbálne, sa stávajú záväznými až po tom, ako budú písomne potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa zodpovednou za uzatvorenie zmluvy.
5. Cena servisných prác
5.1. Cena za služby poskytované podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe výberu víťaznej cenovej ponuky v prieskume trhu podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 18/96 Z.z. o cenách a v kalkuláciách sú zahrnuté všetky súvisiace náklady so službou vrátane dopravných nákladov.
Zmluvná cena je maximálne vo výške 4 500,00 € s DPH a skladá sa z nasledovných kalkulačných položiek na dvoch sledovaných objektoch BKIS spolu vo výške 3750,00 € bez DPH:
5.2. Cena pre objekt MD POH, Gorkého 17, Bratislava s počtom hlásičov 156 je 1947,00 € bez DPH
5.2.1. Cena za vykonanie kontroly raz za rok 1x ročne pri počte hlásičov 156 ks a počte ústrední 680 + 136 ( 20% DPH ) = 816,00 € s DPH
5.2.2. Cena za vykonanie kontroly raz za tri mesiace , t.j 3 x ročne pri počte hlásičov 156: 250 x 3 = 750,00 € ( + 20% DPH ) = 900,00 € s DPH
5.2.3.. Cena za vykonanie mesačnej kontroly, t.j. 11 x pri počte hlásičov 156 ks : 47,00 x 11 = 517,00 €40 ( + 20% DPH ) = 620,40 € s DPH
5.3. Cena za objekt Koncertná sieň Klarisky na Farskej č. 1 v Bratislave. je 1803,00 € bez DPH
5.3.1. Cena za vykonanie kontroly raz za rok pri počte hlásičov 27 ks : 626,00 + ( 20% DPH ) = 751,20 € s DPH
5.3.2. Cena za vykonanie kontroly raz za tri mesiace 3 x ročne pri počte hlásičov 27 ks: 220,00 x 3 = 660,00 € ( + 20% DPH ) = 264,00 x 3 = 792,00 € s DPH
5.3.3. Cena za vykonanie mesačnej kontroly t.j. 12 x ročne pri počte hlásičov 27. 47,00 x 11 = 517,00 € (+ 20% DPH ) = 620,40 € s DPH
5.4. Vykonávanie mimoriadnych opráv nad rámec bežných servisných služieb predmetu zmluvy budú kalkulované osobitne podľa platných cenníkov:
– dodávka náhradných dielov podľa platného cenníka dovozcu zariadenia EPS
– cena za výkon opravy podľa jednotkovej hodinovej sadzby vo výške – 22 € na hodinu podľa obojstranne odsúhlaseného potrebného pracovného času na opravu.
5.5. Dňom schválenia a podpísania písomného preberacieho protokolu ( montážny list ) zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu diela so splatnosťou faktúry 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a bude preplácaná výhradne prevodným príkazom. Súčasťou faktúry bude aj písomný protokol o prevzatí a odovzdaní diela schválený a podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene a musí obsahovať tieto náležitosti :
a/ názov a sídlo objednávateľa a názov a sídlo zhotoviteľa, b/ označenie faktúry a jej číslo,
c/ registračné číslo a deň podpisu zmluvy,
d/ predmet plnenia a deň splnenia (odovzdanie a prevzatie), e/ deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
f/ dohodnutú cenu za dielo,
g/ označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa,
h/ prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby, odtlačok pečiatky zhotoviteľa, ch/ celková fakturovaná čiastka a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty.
Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty v plnom rozsahu zodpovedá zmluvná strana zhotoviteľa.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do 3 dní od jej riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.6. Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez súhlasu objednávateľa.
6. Podmienky vykonania servisných prác Divadlo P. O. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx
6.1. Ročná kontrola EPS, bude vykonaná vždy v mesiaci „ jún „ každého zmluvného roka .
6.2. Štvrťročná kontrola zariadenia EPS, bude vykonaný vždy v mesiacoch, marec, september, december, každého zmluvného roka .
6.3. Mesačné kontroly zariadenia EPS, budú vykonávané v 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 – tom mesiaci každého roka.
Klariskách na Farskej č. 1 v Bratislave
6.4. Ročná kontrola EPS, bude vykonaná vždy v mesiaci „ november „ každého zmluvného roka .
6.5. Štvrťročná kontrola zariadenia EPS, bude vykonaný vždy v mesiacoch, február, máj, august, každého zmluvného roka .
6.6. Mesačné kontroly zariadenia EPS, budú vykonávané v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 – tom mesiaci každého roka.
6.7. Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov zhotoviteľa voľný vstup do príslušných prevádzok, kde je namontované zariadenie EPS. V opačnom prípade je objednávateľ zbavený všetkých povinností a záruk.
6.8. Objednávateľ dá po dobu vykonania servisu a ďalších služieb bezplatne k dispozícii : a/ miestnosť pre servisného technika s elektrickou zásuvkou 230 V
b/ u hlásičov umiestnených vyššie ako 8 m zabezpečí objednávateľ bezpečnú prístupovú cestu c/ povolenie pre parkovanie servisných vozidiel na parkovisku i v areáli objednávateľa
d/ platnú projektovú dokumentáciu e/ záznamovú knihu EPS
6.9. Pre celú dobu skúšok a počas vypojenia z prevádzky zariadenia EPS zaistí objednávateľ požiarnu bezpečnosť v areáli a podmienky bezpečnej práce servisných pracovníkov.
7. Zmeny v podmienkach dodania tovaru a poskytovania služieb
7.1. Objednávateľ môže následne požiadať o zmeny v zmluvných podmienkach týkajúcich sa dodávky tovaru a služieb v rámci prevádzkových možností zhotoviteľa, pokiaľ objednávateľ takéto zmeny dostatočne odôvodní a pokiaľ zhotoviteľ s takýmito zmenami súhlasí.
7.2. Akékoľvek odchýlky od ustanovení uvedených v zmluvných dokumentoch, ktoré ovplyvnia druh alebo kvalitu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, sa považujú za zmeny v zmluvných podmienkach. Pod zmenou zmluvných podmienok v zmysle bodu 7.1 sa rozumie aj konečný termín plnenia, miesto plnenia a všetky požiadavky týkajúce sa spôsobu realizovania dodávok.
7.3. Ceny zhotoviteľ upraví v súlade s platným cenníkom, pokiaľ by zo strany štátu došlo k obmedzeniu dovozu prostriedkami obchodnej politiky ( najmä zmena colných sadzieb, dovoznej prirážky, množstevné obmedzenia a pod.) a súčasne tieto obmedzenia by mali vplyv na ceny výrobkov a služieb používaných dodávateľom na výkon služieb podľa tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu platí aj pre zmeny nárastu odvodov do poistných fondov, zmeny DPH, daňových zákonov, zákonov ( vyhlášok ) týkajúcich sa zabezpečenia pravidelných kontrol EPS a podobne. Bude dohodnutá nová cena stanovená na základe zvýšenia, alebo zníženia príslušných nákladov. Pokiaľ zmena v podmienkach dodávky tovaru, alebo služieb ovplyvní iné zmluvné podmienky, najmä konečný termín plnenia, zoberie sa táto skutočnosť do úvahy v uzatvorenej dohode o novej cene. Ak nastanú takéto prípady zmluvné strany sa dohodnú v zodpovedajúcom dodatku k tejto zmluve bez zbytočného odkladu.
7.4. Nové ceny a všetky zmeny v konečnom termíne plnenia budú písomne odsúhlasené a potvrdené ešte pred ukončením samotného plnenia.
7.5. Objednávateľ nezaplatí za tovar alebo služby poskytnuté, zhotoviteľom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom odchyľujú od zmluvných dojednaní. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie a v primeranom čase stiahnuť takýto tovar alebo služby, v opačnom prípade tak urobí objednávateľ na trovy a riziko zhotoviteľa. Zhotoviteľ má však nárok na úhradu za predpokladu, že objednávateľ následne tovar alebo služby prevezme. Ustanovenie tohto bodu nemá dosah na všetky ďalšie nároky objednávateľa.
7.6. Zhotoviteľ sa môže odchýliť od zmluvných podmienok ohľadne dodania tovaru a poskytnutia služieb iba v tom prípade, ak o svojom zámere odchýliť sa od zmluvy písomne informuje objednávateľa ešte pred samotným dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb a objednávateľ k tomu udelí písomný súhlas. Vyššie uvedené ustanovenie je platné aj vtedy, keď zamýšľané odchýlky vyústia do cenovej zmeny.
8. Záruka
8.1. Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu EPS a podmienok tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej kontroly .
8.2. Pri novo zabudovanom zariadení EPS zhotoviteľ ručí za to, že od okamihu prechodu nebezpečenstva škody dielo (zariadenie EPS) bude počas obdobia 24 mesiacov spôsobilé na použitie.
8.3. O závadách bude objednávateľ informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.
8.4. V prípade výskytu vady , ktorá sa objavila v priebehu záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať buď odstránenie vady v primeranom čase alebo výmenu náhradného dielu, prípadne požadovať primeranú zľavu z ceny diela. Zhotoviteľ je povinný znášať náklady súvisiace s poskytnutím záruky.
8.5. Objednávateľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v zákonom stanovenej 2 ročnej lehote odo dňa písomného uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa, inak sa jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.
8.6. Podľa § 19. ods.4 zák. č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa je zhotoviteľ povinný vybaviť reklamáciu v 30 dňovej lehote.
9. Zmluvná pokuta
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oneskoreného plnenia servisných prác uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania z ceny stanovenej dohodou uvedenej predmetnej zmluvy .
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej sumy, v prípade, že neuhradí zhotoviteľovi do 14 dní doručenú faktúru za dodané práce.
10. Výpovedná lehota
10.1. Táto zmluva sa končí dňom uplynutia doby platnosti zmluvy uvedenej v článku 13. bod 1. zmluvy, pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou.
10.2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu v šesťmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
a) ak poskytovateľ je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy (v prípade ak sa dostane do omeškania),
b) ak ide o závadné plnenie poskytovateľom, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil (v prípade ak minimálne 3 krát malo plnenie nejakú vadu),
c) ak dôjde k zmene v rozpočte BKIS týkajúcej sa služieb poskytovateľa alebo k závažným zmenám týkajúcim sa MDPOH na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. ak skončí nájomný vzťah medzi zriaďovateľom BKIS ako prenajímateľom a BKIS ako nájomcom, predmetom ktorého je nájom MDPOH).
10.4. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením prejavu vôle druhej zmluvnej strane.
11. Osobitné ustanovenia
11.1. Obe strany sa zaväzujú neposkytnúť žiadne informácie tretím osobám, ktoré získali v súvislosti s obchodmi podľa tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy oboch strán alebo jednej zo strán.
11.2. Zmluva platí pre dobu od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2020.
11.3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.
11.4. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto zmluvy v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
11.5. Táto zmluva môže byť pozmenená a doplnená zmluvnými stranami po odsúhlasení oboch strán formou písomného dodatku k zmluve.
11.6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
11.7. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
11.8. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie.
11.9. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluva bola podpísaná a uzatvorená slobodne, zrozumiteľne, vážne, nie v tiesni ani nie za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, že jej obsahu porozumeli, na dôkaz čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
V Bratislave dňa ......................
.........................................
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, štatutár Objednávateľ
V Bratislave dňa .....................
Xxxxx Xxxxxxxx – konateľ zhotoviteľa .......................................................
Xxxxx Xxxxxxxx – konateľ zhotoviteľa .........................................................
Podpis a pečiatka zhotoviteľa