PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
Reg. ciíslo C ? . " / "P0 *? ^
Datum
A 6 •«+.,.
. s
Středom oravská nemocniční a.s.
sídlo: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
právní forma: akciová společnost
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, B 5810 IČ: 27797660
DIČ: CZ 699000899
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 117480343/0300
Originál uložen na
Fotokopie předána
Osoby oprávněné jednat za společnost: Ing. Xxxxxxx Xxxxx, předseda představenstva
XXXx. Xxxx Xxxxxx, místopředseda představenstva kontaktní osoba: Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx
telefon: x000 000 000 000
e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
Ph Dr. M xxxxxxx Xxxxx
sídlo:
právní forma: IČ:
bankovní spojení:
Horní Bludovice 589, 739 37 Horní Bludovice OSVČ
14600633
ČSOB Havířov, č.ú. 2489583/0300
Osoby oprávněné jednat za společnost: PhDr. Xxxxxxxx Xxxxx telefon: x000 000 000 000
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")
(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „sm luvní strany" a každý samostatně jako
„sm luvní strana")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
sm louvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek I . Předm ět sm louvy
Předmětem závazku zhotovitele podle této smlouvy je provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dohodnuté dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vykonávání činností v rámci přípravy a realizace vzdělávacích programů v rámci projektu číslo CZ.1.04/1.1.02/94.00167 s názvem „„Vzděláváním ke zvýšení kompetencí zaměstnanců Středomoravská nemocniční a.s." specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. Projekt „Vzděláváním ke zvýšení kompetencí zaměstnanců Středomoravská nemocniční a.s." je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
To to dílo zahrnuje zejm éna:
• analýzu vzdělávacích potřeb,
■
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
1/8
evropský
sociální
ford V Č R EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAM ĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
• přípravu programu, jeho obsahu a metodiky,
• odbornou a metodickou přípravu lektorů, vlastní lektorskou práci,
• zpracování studijních materiálů pro účastníky vzdělávacích programů,
• dodržování obsahové, metodické a lektorské úrovně vzdělávacích programů,
• prezenční listiny,
• certifikát/osvědčení MZČR pro úspěšné absolventy,
• průběžné vyhodnocování průběhu školení a konzultace se zástupci objednatele (dle oběma stranami přijatého návrhu projektu),
• závěrečné hodnocení zpětné vazby u účastníků,
• vyhodnocení přínosu výuky,
• samostatné jednání s účastníky vzdělávacího programu jménem objednatele,
• dodržování pravidel publicity OP LZZ.
Te rm ín y zahájení a ukončení realizace zakázky:
zahájení: 15. 4. 2014
ukončení: 30. 4. 2015
Místo plnění předmětu sm louvy:
Místem plnění předmětu smlouvy je Česká republika, bližší specifikace je uvedena dále.
Místo plnění v případě ostatních kurzů jsou prostory zhotovitele nebo zhotovitelem zajištěné. Prostory musí být způsobilé k provádění výuky daného kurzu. Konkrétní místo plnění podléhá vždy předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
Článek I I . Xxxxxxx sm luvních stran
Xxxxxxxxxx se zavazuje k provádění díla s náležitou odbornou péčí, ve sjednaných termínech, řádně a svědomitě a v souladu s předpisy, vztahujícími se na jeho výkon. Xxxxxxxxxx je povinen provádět dílo podle dispozic objednatele a zavazuje se respektovat jeho zadání, zejména ohledně času, místa a způsobu jeho realizace.
Zhotovitel se zavazuje průběžně shromažďovat a uchovávat veškeré zpracované materiály jako projekty, programy, studijní materiály, výsledky hodnocení, připomínky a náměty posluchačů a ostatní dokumenty ke kurzům s tím, že jsou a zůstávají majetkem objednatele, a předávat je podle dohody objednateli.
Xxxxxxxxxx se zavazuje spolupracovat s objednatelem při realizaci xxxxxxx.
Objednatel je povinen během celé doby provádění díla vyvinout všechnu nezbytnou součinnost, kterou zhotovitel potřebuje k řádnému provedení díla.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje zejména:
• zajistit zhotoviteli dohodnuté materiálně technické zabezpečení a podmínky pro vykonání díla,
• zajistit zhotoviteli organizační, technickou a odbornou pomoc a součinnost,
• předat zhotoviteli informace a podklady nezbytné pro splnění jeho úkolů v dohodnutých termínech,
• uhradit ve lbůtě splatnosti faktury řádně vystavené zhotovitelem.
Zhotovitel a objednatel se zavazují domlouvat termíny kurzů nejpozději 30 dnů před jejich plánovaným konáním elektronickou cestou. Změna dohodnutého termínu kurzu je možná nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho plánovaným konáním. Dojde-li ke zrušení nebo odhlášení
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
2/8
evropský
sociální
fond V Č R EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
později, náleží protistraně smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, nedohodnou-!i se strany v konkrétním případě jinak nebo nejde-li o zrušení z důvodu tzv. vyšší moci.
Za porušení požadavku nezajištění akreditace během realizace pro akreditované kurzy je objednatel oprávněn účtovat si smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši 10% z ceny jednotlivých kurzů za každý jednotlivý zjištěný případ. Pokud dodavatel do 30 dnů od upozornění objednatele nesjedná nápravu - nezajistí akreditaci, je to důvod k vypovězení smlouvy.
Uplatnění nároku na smluvní pokutu nemá vliv na právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody. Ustanovení § 2050 NOZ se nepoužije, věřitel má právo na náhradu škody vzniklé i z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly.
Článek I I I .
Xxxx za provedení díla a je jí splatnost
Za řádné provedení díla se sjednává cena 54.000,--Kč (slovy: padesátčtyřitisíc) za oblast č.4 + zákonná sazba DPH.
Nabídková cena se v průběhu realizace výuky nebude měnit, nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná. Dojde-li během plnění dle této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 tohoto článku upraví tak, aby DPH odpovídala zákonem stanovené sazbě.
Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu bankovním převodem průběžně, a to na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy po realizaci jednotlivých kurzů (skupiny kurzů) a kompletním předložení řádně vyplněných a zpracovaných prezenčních listin k fakturovaným kurzům. Fakturovaná částka bude v Kč.
Splatnost faktury bude minimálně 15 dnů ode dne doručení zadavateli.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované odměny za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se objednatel nezprošťuje svého závazku zaplatit fakturovanou odměnu zhotoviteli.
Článek IV .
Trvá n í sm louvy a je jí skončení
Smluvní vztah podle této smlouvy o dílo se uzavírá na dobu určitou a vztahuje se na konkrétní akci, viz specifikace v čl. I této smlouvy. Smluvní vztah počíná dnem podpisu této smlouvy a končí do 30.4.2015, pokud nebude dohodnuto jinak.
Smluvní vztah lze předčasně ukončit dohodou účastníků, která musí obsahovat ujednání, ke kterému datu smluvní vztah končí, anebo výpovědí, jež musí být doručena druhé straně. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení druhé straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla druhé straně doručena třetí den po jejím odeslání. Dohoda o ukončení smlouvy/výpověď musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
3/8
evropský
sociální
fond v Č R EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAM ĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
Článek V. Zvláštní ujednání
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství objednatele, o vzájemných vztazích smluvních stran, jakož i o dalších skutečnostech a informacích, které budou objednatelem označeny jako interní nebo důvěrné, a to i poté, co dojde k ukončení smluvního vztahu.
Xxxxxxxxxx se zavazuje chránit dobré jméno a pověst objednatele a postupovat tak, aby svým jednáním nepoškodil jeho oprávněné zájmy.
Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV ČR, MF ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, jorovést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel je povinen obdobným způsobem zavázat své případné subdodavatele.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od uskutečnění dodávky (Zhotovitel se zavazuje po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena a ve kterém byla v projektu uhrazena závěrečná platba. Zhotovitel je povinen obdobným způsobem zavázat své případné subdodavatele.
Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství zhotovitele, o vzájemných vztazích smluvních stran, jakož i o dalších skutečnostech a informacích, které budou zhotovitelem označeny jako interní nebo důvěrné, po dobu nejméně dvou let po ukončení smluvního vztahu.
Objednatel se zavazuje chránit dobré jméno a pověst zhotovitele a postupovat tak, aby svým jednáním nepoškodil jeho oprávněné zájmy.
Článek V I. Ustanovení závěrečná
Veškeré případné neshody budou smluvní strany řešit především cestou vzájemné dohody. V případě, že vzájemnou dohodou nebude spor vyřešen, je každá smluvní strana oprávněna obrátit se k soudu.
Právní vztahy z této smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, jakož i předpisy komunitárního práva ES (EU). Následující ustanovení tohoto odstavce reagují na nedávnou novelizaci občanského práva - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).
Dojde-li k jakémukoli výkladovému sporu ohledně ustanovení uvedených v této smlouvě, má vždy přednost ustanovení tohoto odstavce, případně výklad souladný s těmito ustanoveními.
• Smluvní strany společně prohlašují, že touto smlouvou upravují komplexně a úplně svá vzájemná práva a povinnosti. Pro výklad této smlouvy, resp. pro stanovení práv a povinností smluvních stran týkajících se této smlouvy proto smluvní strany vylučují použití
(i) jakýchkoli dokumentů výslovně neuvedených v této smlouvě (včetně korespondence smluvních stran předcházející uzavření této smlouvy), (ii) oborových či jiných zvyklostí či
(iii) případné předchozí praxe smluvních stran. Smluvní strany tuto smlouvu rovněž dříve
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
4/8
evropský
sociální
■ fond v Č R EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
neuzavřely v jiné než písemné formě, žádná ze stran proto není oprávněna její obsah písemně potvrdit ve smyslu a s účinky dle § 1757 NOZ.
■ Smluvní strany se dohodly, že § 577 NOZ se rovněž nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
* Dle § 1765 NOZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
■ Postoupení této smlouvy jako celku je vyloučeno bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany {včetně postoupení práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím cenného papíru). Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. Rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.
■ Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli, ustanovení o lichvě (§ 1796 NOZ) a neúměrném zkrácení {§§ 1793 až 1795 NOZ) se proto nepoužijí.
■ Zhotovitel prohlašuje, že s ním byla tato smlouva řádně a podrobně projednána a nejedná se tudíž o tzv. adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 a násl. NOZ; vzhledem k této skutečnosti se rovněž nepoužije ustanovení § 557 NOZ.
■ Smluvní strany prohlašují, že si navzájem sdělily veškeré okolnosti požadované dle § 1728 odst. 2 NOZ. Smluvní strany jsou dále povinny si navzájem neprodleně sdělovat, že při provozu svého podniku (obchodního závodu) udělily prokuru (včetně totožnosti zmocněného prokuristy).
* Jakákoli smluvní pokuta mezi smluvními stranami musí být sjednána pouze písemně, a to výlučně v podobě listiny podepsané (nikoli elektronicky) oběma smluvními stranami.
* Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně a v písemné podobě sjednáno jinak, je výše úroku z prodlení stanovena příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn požadovat případné úroky z úroků (smluvních úroků či úroků z prodlení).
* Neplatnost právního jednání (v důsledku nedodržení jeho ujednané formy) souvisejícího s touto smlouvou lze namítat i v případě, že již bylo některou ze smluvních stran plněno. Ustanovení § 582 odst. 2 NOZ se proto nepoužije.
* Objednatel se touto smlouvou jakkoli nevzdává svých práv na náhradu újmy či práv z vadného plnění.
* Splatnost odměny Poskytovatele je sjednána touto smlouvou, ustanovení § 1963 odst. 1 NOZ se proto nepoužije.
■ Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok vzniklý na základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný (včetně nároků nejistých či neurčitých, např. nároků ze smluvních pokut, z náhrady škody či jiné újmy, bezdůvodného obohacení), proti ceně plnění, která má být objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny po vzájemné dohodě v písemné podobě, na téže listině, datované, označené jako dodatek, vzestupně číslované a podepsané oběma smluvními stranami, nestanoví-li výslovné ujednání smluvních stran jinak.
Tato kvalifikovaná forma změny není vyžadována v případě změny identifikačních či kontaktních údajů některé ze smluvních stran, a dále tam, kde se tak smluvní strany výslovně písemně dohodly.
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační' solidarity 2012
5/8
*
ň
OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME
J k LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST
ř j A ZAMĚSTNANOST xxx.xxxxx.xx
Smluvní strany se dohodly, že nabídka na uzavření či změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění obsah nabídky pouze nepodstatně {ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se proto nepoužije).
Každé ustanovení této smlouvy je oddělitelné. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným {či zdánlivým) nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné (resp. zdánlivé) či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti (resp. zdánlivosti) či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné (či zdánlivé) nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného (resp. zdánlivého) či neúčinného ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, po jednom přebírá každá smluvní strana při svém podpisu.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Za objednatele Za zhotovitele
PhDr. Xxxxxxxx Xxxxx
1/
XXXx. Xxxx Xxxxxx místopředseda představenstva
■
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
6/8
evropský
sociální
fond V Č R EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE
A ZAM ĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
Příloha č. 1: Smlouvy o dílo
Specifikace předmětu zakázky společnosti Středomoravská nemocniční a.s.
Číslo oblasti | Název kurzu | Cílová skupina/ profese | Jednotka kurz nebo osoba/kurz | Počet kuntů | Počet osob v kurzu | Počet osob celkem |
4. | Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty | Fyzioterapeuté | Kurz | 3 | 1 | 3 |
Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012
7/8