„Prekopávač kompostu a geotextíla“
Kúpna zmluva č. /2024
„Prekopávač kompostu a geotextíla“
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.
(ďalej len zmluva)
Zhotoviteľ:
Názov JRK Slovensko s.r.o.
Sídlo: Staromestská 3, 811 03, Bratislava Štatutárny zástupca: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, konateľ
IČO: 50530950
DIČ: 2120371044
IČ DPH: SK2120371044
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu v IBAN tvare: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, riaditeľ spoločnosti
Registrácia: OR/ŽR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 114896/B
a
Objednávateľ:
Názov: Obec Nededza
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza Štatutárny zástupca: PhDr. Xxxxx Xxxxx, starosta
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Nie je platiteľom DPH 2020677582
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.
Č. účtu v IBAN tvare: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.
Článok I Predmet Kúpnej zmluvy
1. Predmetom plnenia je dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy prekopávača kompostu a dodávka geotextílie na prekrytie kompostu, všetko podľa Technickej špecifikácie, na podklade ktorej bola vypracovaná a predložená ponuka
Článok II
Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo
1. Dodávateľ dodá tovar na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
2. Dodávteľ sa zaväzuje dodať tovar v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu .
3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, Hlavná 1/1
kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa PhDr. Xxxxx Xxxxx, starosta obce Nededza.
4. Lehota na splnenie predmetu zákazky 90 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
Článok III
Cena a platobné podmienky
Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania a je:
Cena za dodávku tovaru celkom: 24 800,00 € bez DPH
20% DPH: 4 960,00 €
Cena s DPH : 29 760,00 €
slovom: dvadsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiat eur
predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.
Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 záväzné a nemenné. Cena za dodávku tovaru – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku
I. tejto Kúpnej zmluvy a Príloha č. 2 je zároveň nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Článok IV
Doba plnenia a možnosti ukončenia kúpnej zmluvy
1. Zmluva na dodávku tovaru sa uzatvára:
• na dobu určitú do 31.07.2024
2. Zmluvu na dodávku tovaru je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
• písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
• písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane
Článok V
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA
1. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania so začatím, dokončením alebo splnením celej dodávky tovarov alebo ich časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode
3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
2. Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak dodávateľ reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú vadu. a každý kalendárny deň.
3. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
4. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty sa dodávateľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou.
6. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dodania tovarov alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa technickej špecifikácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí dodávateľ pri dodávke tovaru.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.
8. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
9. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
Článok VI Záverečné ustanovenia
1. Kúpna zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2
(dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpna zmluva si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou
a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Kúpna zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Kúpna zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy sú prílohy:
• Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií uchádzača predložený ako súčasť ponuky zo dňa
25.3.2024
• Príloha č. 2 – technická špecifikácia - ako súčasť ponuky zo dňa 25.3.2024
V Bratislave, dňa 25.3.2024 V Nededzi, dňa .......................................
<.. image(Obrázok, na ktorom je text, rukopis, písmo, atrament Automaticky generovaný popis) removed ..>
....................................................................... .............................................................
Xxx. Xxxxx Xxxxxx, riaditeľ spoločnosti PhDr. Xxxxx Xxxxx, starosta
za dodávateľa za objednávateľa
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií uchádzača
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (povinná príloha ponuky)
Názov predmetu zákazky: „Prekopávač kompostu a geotextília“
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03, Bratislava, IČO: 50530950
..........................................................................................................................................................................
Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)
Časť | Zadanie stavby | Ponuková cena v euro bez DPH | Ponuková cena v euro s DPH |
1. 2. 3. | Prekopávač kompostu Geotextília SPOLU | 24 000,00,-€ 800,00,-€ 24 800,00,-€ | 28 800,00,-€ 960,00,-€ 29 760,00,-€ |
Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO/NIE 1)
1) Nehodiace sa prečiarknite V Bratislave, dňa 25.3.2024
<.. image(Obrázok, na ktorom je text, rukopis, písmo, atrament Automaticky generovaný popis) removed ..>
Tu uveďte: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, riaditeľ spoločnosti
Príloha č. 2 – technická špecifikácia Prekopávač kompostu
<.. image(Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, číslo, písmo Automaticky generovaný popis) removed ..>
Geotextília na pokrytie kompostu
<.. image(Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, číslo, rovnobežný Automaticky generovaný popis) removed ..>