SMLOUVA O poskytování podpory systému

objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	SPRÁVA TELEMATICKÉHO MAJETKU V PRAZE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PODPORY SYSTÉMU	zhotovitel [Doplnit]
Ev. č.: [doplnit]	Počet Příloh: 6	Ev. č.: [doplnit]

SMLOUVA O poskytování podpory systému

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem:	Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 000/0, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059
za společnost jedná:	Xxx. Xxxxx Xxxxxx, MBA, předseda představenstva xxxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Ph.D., místopředseda představenstva PhDr. Xxxxx Xxxxx, člen představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxx, člen představenstva
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech obchodních:	[doplnit, vč. pozice]
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických:	[doplnit, vč. pozice]
IČO:	034 47 286
DIČ:	CZ03447286
Bankovní spojení:	PPF banka a.s. č. účtu: 2023100003/6000

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:	[doplnit]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u [doplnit], oddíl [doplnit], vložka [doplnit]
za společnost jedná:	[doplnit, vč. pozice] [doplnit, vč. pozice]
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech obchodních:	[doplnit, vč. pozice]
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických:	[doplnit, vč. pozice]
IČO:	[doplnit]
DIČ:	[doplnit]
Bankovní spojení:	[doplnit bankovní dům] č. účtu [doplnit]

2. Definice a výklad pojmů

V této Smlouvě budou mít následující definované pojmy a výrazy takový význam, jaký je jim přiřazen tímto článkem 2 Smlouvy:

1. „Cena“ znamená celkovou cenu za poskytování Podpory, která je blíže specifikována v odst. 5.1 této Smlouvy.

2. „Dílo“ znamená dílo realizované Xxxxxxxxxxxx dle Xxxxxxx o dílo.

3. „Komplexní podpora“ znamená souhrn veškerých Služeb, dodávek zboží, podpory, údržby a servisu Systému prováděných Zhotovitelem na základě této Smlouvy. Součástí Komplexní podpory je i odstraňování případných vad Systému.

4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. „Objednatel“ znamená právnickou osobu, uvedenou jako takovou v článku 1 Smlouvy, včetně jejího právního nástupce. V procedurálních záležitostech je Objednatel zastupován fyzickou osobou určenou Objednatelem.

6. „Objednávka“ znamená objednávku Objednatele na provedení dílčích služeb v rámci Rozšířené podpory dle Přílohy 3 Smlouvy.

7. „Paušál“ znamená částku odpovídající jedné osmačtyřicetině (1/48) Ceny a která je blíže specifikována v odst. 6.1.1 této Smlouvy.

8. „Podpora“ znamená poskytování Komplexní podpory a Rozšířené podpory Xxxxxxxxxxxx na základě této Smlouvy.

9. „Akceptace Díla“ znamená převzetí Díla Objednatelem po úspěšném uvedení Díla do provozu v souladu se Smlouvou o Dílo.

10. „Rozšířená podpora“ znamená souhrn veškerých služeb prováděných Zhotovitelem dle odst. 4.3 této Smlouvy.

11. „Služby“ znamenají veškeré činnosti Zhotovitele nezbytné pro provedení Komplexní podpory.

12. „Smlouva“ znamená tuto smlouvu o zajištění Podpory Systému, která se řídí § 2586 a násl. Občanského zákoníku, jíž se Zhotovitel zavazuje poskytovat Podporu a Objednatel se zavazuje k zaplacení Ceny.

13. „Smlouva o Dílo“ znamená smlouvu o dílo č. Objednatele [doplnit], která je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem současně s touto Smlouvou, na základě které je Zhotovitel povinen provést Dílo.

14. „Strana“ znamená jednotlivě Zhotovitele nebo Objednatele.

15. „Strany“ znamenají společně Zhotovitele a Objednatele.

16. „Systém“ znamená Zhotovitelem vytvořený centrální IT systém uceleného moderního řešení, který poskytne Objednateli komplexní a efektivní možnost správy Telematického majetku.

17. „Telematický majetek“ znamená majetek uvedený v Příloze 1 Smlouvy, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a který je spravován Objednatelem.

18. „Zhotovitel“ znamená právnickou osobu uvedenou jako takovou v článku 1 Smlouvy, včetně jejího právního nástupce. V procedurálních záležitostech je Zhotovitel zastupován fyzickou osobou ustanovenou Zhotovitelem.

19. „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Úvodní ustanovení

   1. Objednatel je veřejným zadavatelem a má zájem realizovat projekt, který má vést k nalezení inovativního řešení správy Telematického majetku v Praze (tj. k vytvoření Systému) a k následné Komplexní podpoře Systému, a který je spolufinancován dotací z operačního programu Praha – pól růstu ČR.

   2. Zhotovitel podal nabídku v zadávacím řízení o inovačním partnerství s názvem „Správa telematického majetku v Praze“ zadané Objednatelem podle § 70 a násl. ZZVZ a dotačních podmínek operačního programu, přičemž nabídka Xxxxxxxxxxx s návrhem řešení byla Objednatelem vyhodnocena na základě hodnotících kritérií v zadávacím řízení na prvním místě, a proto Strany uzavírají tuto Smlouvu.

   3. Strany současně s touto Smlouvou uzavírají Xxxxxxx o dílo, na základě které má Xxxxxxxxxx pro Objednatele vytvořit Systém.

   4. Tuto Smlouvu Strany uzavírají za účelem zajištění následné podpory, údržby a servisu Systému Zhotovitelem po Akceptaci Díla Objednatelem dle Smlouvy o Dílo, a to včetně odstraňování případných vad Systému.

   5. Strany potvrzují, že při sjednávání této Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele (xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx/xxx.xxx-xxxxx.xx00000/xxx000x0-xx00-0x0x-0000-xx0000x00x00/XXx00-00xXxxxxxXXXxXXXx00.0.x0000.xxx?XXXxXXXXXXX), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Xxxxx se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Xxxxx nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Předmět Smlouvy

   1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas pro Objednatele provádět na svůj náklad a nebezpečí Podporu specifikovanou touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě za Podporu zaplatit Xxxx v souladu s odst. 6.1 této Smlouvy. Podpora se dále člení na poskytování Komplexní podpory a Rozšířené podpory.

   2. Zhotovitel bude poskytovat Komplexní podporu způsobem popsaným v této Smlouvě. Rozsah Komplexní podpory zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené položky:

1. služba HelpDesk, resp. ServiceDesk Zhotovitele s možností integrace na HelpDesk Objednatele;

2. uživatelská podpora ve třech úrovních – on-line a off-line služby zahrnující telefonickou a elektronickou komunikaci pomocí HelpDesk s uživateli;

3. aktualizace nastavení jednotlivých částí Systému;

4. administrace uživatelů, správa rolí pro skupiny uživatelů;

5. pravidelné kontroly;

6. servisní technická podpora (řešení incidentů);

7. údržba Systému, přičemž údržba software a firmware produktů, které jsou součástí Systému, zahrnuje zejména poskytování a implementaci nových verzí těchto produktů, provádění update či upgrade těchto produktů a instalaci opravných patchů;

8. odstraňování vad Systému, řešení zjištěných či hlášených incidentů a podporu při disaster recovery (obnově po pádu Systému);

9. poradenství a konzultace;

10. nastavení zálohování Systému a podporu správy uživatelů;

11. podpora licenčního software (maintenance);

12. zpracování dat a správa dat;

13. konverze dat, exporty/importy dat od externích zpracovatelů;

14. zprovoznění Systému po havárii hardware, konfigurace Systému na vyžádání;

15. specializované expertní služby související s nastavením parametrů Systému;

16. doškolování uživatelů na pracovišti nad rámec plánu;

17. aktualizace dokumentace Systému v závislosti na provedených úpravách.

1. Zhotovitel bude poskytovat Rozšířenou podporu způsobem popsaným v této Smlouvě a Objednávkách Objednatele. Rozsah Rozšířené podpory zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené položky:

1. školení dle požadavků Objednatele nad sjednaný rozsah;

2. řešení požadavků na úpravu provozních parametrů Systému a drobných úprav aplikace; a

3. poskytování konzultací a metodické podpory, včetně implementace nových verzí Systému.

4. Podrobné vymezení předmětu této Smlouvy je obsaženo v Příloze 1, Příloze 2 a Příloze 6 Smlouvy.

5. Veškeré Služby poskytované Zhotovitelem v rámci Komplexní podpory budou detailně definovány Zhotovitelem v katalogovém listu služby dle vzoru uvedeného v čl. 4.4.7 Přílohy 1 Smlouvy. Jednotlivé služby budou v katalogovém listu služby uvedeny a definovány alespoň v rozsahu, který je uveden v čl. 4.4.9 Přílohy 1 Xxxxxxx.

6. Veškeré služby v rámci Rozšířené podpory budou detailně definovány v individuálních Objednávkách Objednatele. Způsob poskytování služeb v rámci Rozšířené podpory je podrobněji upraven v Příloze 3 Smlouvy.

7. V rámci rozsahu Komplexní podpory provede Zhotovitel rovněž všechny služby a zajistí dodávky veškerého zboží, které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě ani Příloze 1 Smlouvy, ale jsou nezbytné z hlediska úplnosti a funkčnosti Systému. Poskytnutí veškerých těchto služeb a provedení dodávek zboží jsou již zahrnuty v Ceně.

8. Xxxxxxxxxx je povinen provádět Podporu s řádnou a odbornou pečlivostí a odpovědností.

5. Termíny a místo plnění

   1. Termínem zahájení poskytování Podpory podle této Xxxxxxx je den účinnosti této Smlouvy.

   2. Doba poskytování Podpory je čtyřicet osm (48) měsíců od účinnosti této Smlouvy. Rozsah poskytování Rozšířené podpory je maximálně 80 člověkodnů ročně, tedy 320 člověkodnů během trvání této Smlouvy.

   3. Zhotovitel je povinen poskytovat Komplexní podporu v termínech a lhůtách sjednaných v této Smlouvě a v Příloze 1 Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Rozšířenou podporu v termínech a lhůtách sjednaných v této Smlouvě a v Objednávkách Objednatele.

   4. Lhůty pro reakci a pro obnovení řádného fungování Systému při řešení incidentů a požadavků jsou následující:

Závažnost incidentu	Lhůty řešení incidentu
	Reakce	Obnovení
Priorita 1 – kritická	30 minut	8 hodin
Priorita 2 – vysoká	1 hodina	12 hodin
Priorita 3 – střední	90 minut	24 hodin
Priorita 4 – nízká	2 hodiny	5 dnů
Priorita 5 – ostatní	2 hodiny	7 dnů

Definice závažnosti incidentů jsou uvedeny v čl. 4.4.8 Přílohy 1 Smlouvy.

5. Zhotovitel bude poskytovat Podporu v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv den mimo sobot, nedělí a státních svátků podle zvláštních právních předpisů. Oznámení jakéhokoliv incidentu Objednatelem v jakékoliv době podle věty první tohoto odstavce nezbavuje Xxxxxxxxxxx jeho povinnosti dodržet lhůty pro reakci a obnovení řádného fungování Systému dle odst. 5.4 Smlouvy.

6. Místem poskytování Podpory je sídlo Objednatele a případně jiná místa na území hlavního města Prahy určená Objednatelem.

6. Cena a platební podmínky

   1. Celková Cena za poskytování Podpory dle této Smlouvy činí [doplnit],- Kč (slovy: [doplnit] korun českých) bez DPH, přičemž tato Cena se dále člení na:

      1. cenu za poskytování Komplexní podpory ve výši [doplnit],- Kč (slovy: [doplnit] korun českých) bez DPH; a

      2. cenu za poskytování Rozšířené podpory v rozsahu 320 člověkodnů ve výši [doplnit],- Kč (slovy: [doplnit] korun českých) bez DPH.

   2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za poskytování Komplexní podpory na základě měsíčně vystavovaných faktur na Paušál, který odpovídá jedné osmačtyřicetině (1/48) ceny za Komplexní podporu, tj. ve výši [doplnit],- Kč (slovy: [doplnit] korun českých) bez DPH za každý měsíc poskytování Komplexní podpory.

   3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za poskytování Rozšířené podpory na základě měsíčně vystavovaných faktur na dílčí část ceny za poskytování Rozšířené podpory, která odpovídá skutečnému počtu člověkodnů v rámci provádění služeb Rozšířené podpory. Cena za jeden (1) člověkoden je ve výši [doplnit],- Kč (slovy: [doplnit] korun českých) bez DPH.

   4. Objednatel je povinen hradit Paušál a dílčí část ceny za Rozšířenou podporu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle obecně závazných právních předpisů.

   5. Cena uvedená v této Smlouvě je stanovena jako nejvýše přípustná, závazná a úplná. Zhotovitel prohlašuje, že Xxxx plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s poskytováním Komplexní podpory a Rozšířené podpory podle této Smlouvy.

   6. Paušál dle odst. 6.1.1 této Smlouvy a dílčí část ceny za poskytování Rozšířené podpory dle odst. 6.3 této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny měsíčně zpětně, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byla Komplexní podpora a Rozšířená podpora poskytnuta. V případě, že Komplexní podpora nebude poskytována po celý kalendářní měsíc, přísluší Zhotoviteli pouze poměrná část Paušálu odpovídající poměru dnů skutečného poskytování Komplexní podpory k celkovému počtu dnů v kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného kalendářního měsíce.

   7. Žádosti Zhotovitele ohledně plateb budou předkládány Objednateli písemně ve formě faktury s řádným popisem předmětu příslušného Paušálu a/nebo dílčí části ceny za poskytování Rozšířené podpory, spolu s ostatními doklady, požadovanými v souladu se Smlouvou a po splnění příslušných povinností Zhotovitele předepsaných mu Smlouvou. Faktury musí být prokazatelně doručeny na níže uvedenou adresu:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8,

110 00 Praha 1 - Staré Město

K rukám: [doplnit oddělení, oprávněnou osobu, případně e-mailovou adresu apod.]

8. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Paušál a dílčí část ceny za poskytování Rozšířené podpory na základě faktury Zhotovitele za příslušné období. Faktury budou mít splatnost třicet (30) dnů. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu na úhradu příslušného Paušálu a dílčí části ceny za poskytování Rozšířené podpory vždy po odsouhlasení příslušného Výkazu poskytnutých služeb a dodaného zboží Objednatelem. Nedílnou součástí každé faktury jako její příloha bude Objednatelem odsouhlasený Výkaz poskytnutých služeb a dodaného zboží, jehož závazný vzor je uveden v Příloze 5 Smlouvy.

9. Faktury vystavené Zhotovitelem - plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice budou zároveň sloužit jako daňový doklad a budou vydány v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od tohoto dne, přičemž musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných obecně závazných platných právních předpisů ke dni vystavení faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 435 (Údaje povinně uváděné na listinách a internetu) Občanského zákoníku a dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak následující údaje:

• Obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání Zhotovitele, který uskutečňuje zdanitelné plnění;

• Obchodní firmu, sídlo Objednatele, včetně jména zástupce pro obchodní záležitosti;

• Pořadové číslo dokladu;

• Datum vystavení dokladu;

• Výše Paušálu / dílčí části ceny za poskytování Rozšířené podpory;

• Počet člověkodnů v rámci poskytování Rozšířené podpory za daný kalendářní měsíc;

• Číslo Smlouvy Objednatele: [doplnit];

• Jméno, kód a SWIFT peněžního ústavu Zhotovitele;

• Číslo účtu včetně IBAN, na který má být platba provedena;

• Termín splatnosti faktury v souladu se Smlouvou;

• Podpis a razítko Zhotovitele.

Faktura musí být ve dvou stejnopisech, ve formátu A4, jednostranně tištěná na standardním kancelářském papíru o hmotnosti 80g/m2, skenovatelná a kopírovatelná, černobílá bez ztráty informační hodnoty.

10. Objednatel je oprávněn kdykoliv ve lhůtě splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku 6 Smlouvy nebo není v souladu s právními předpisy. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, pozměnit, popř. vyhotovit novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury se stává původní lhůta splatnosti faktury neplatnou. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vystavenou fakturu splňující podmínky Smlouvy.

11. Objednatel proplatí fakturu splňující podmínky Smlouvy bankovním převodem na účet Zhotovitele ve lhůtách uvedených v tomto článku, a to následně po dni obdržení faktury a ostatních dokladů, které jsou zapotřebí k provedení příslušné platby určené Smlouvou.

12. Objednatel není v prodlení s uhrazením faktury - daňového dokladu faktury, pokud byla účtovaná částka nejpozději poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

7. PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

   1. Veškerá práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele týkající se práv z duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s poskytováním Podpory se řídí článkem 12 Smlouvy o dílo.

   2. Odměna Zhotovitele za poskytnutí práv z duševního vlastnictví je plně obsažena v Ceně dle této Smlouvy.

8. vady podpory

   1. Zhotovitel odpovídá za to, že Podpora bude poskytnuta řádně a bude prosta jakýchkoli věcných či právních vad.

   2. Tato Smlouva ani poskytnutí Podpory podle této Smlouvy žádným způsobem nemění, neruší ani neomezuje záruční práva a povinnosti Stran podle Xxxxxxx o Dílo.

9. práva a povinnosti objednatele

   1. Objednatel je oprávněn jakýmkoliv způsobem ohlašovat a oznamovat vady Díla či jeho částí Zhotoviteli.

   2. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím poskytování Podpory vstup do míst plnění podle této Smlouvy.

   3. Objednatel je povinen vyvinout úsilí k zajištění vzdáleného přístupu Zhotovitele k Systému a serverům infrastruktury výhradně pro účely poskytování Podpory podle této Smlouvy.

10. práva a povinnosti zhotovitele

    1. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost potřebnou při poskytování Podpory podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.

    2. Zhotovitel je povinen poskytovat Podporu řádně a včas. Xxxxxxxxxx je povinen postupovat při poskytování Podpory s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Xxxxxxxxxx povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody.

    3. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně Zhotovitele poskytovat Podporu dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

    4. Všechny podklady, data a jejich hmotné nosiče předané Objednatelem Zhotoviteli na základě předávacího protokolu jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy. O předání bude Xxxxxxxxxxxx vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy oprávnění zástupci obou Stran.

    5. Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely než je poskytování Podpory podle této Smlouvy.

    6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

1. provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli; ani

2. postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

7. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

8. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

9. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

1. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; nebo

2. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny a lhůty poskytování Podpory, má Xxxxxxxxxx povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených termínů a lhůt při poskytování Podpory dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle ZZVZ nebo dotačního programu, zejm. k poskytnutí informací, jejichž uveřejnění ukládá § 219 ZZVZ. V případě, že pro řádné splnění součinnosti podle předchozí věty tohoto odstavce je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel povinen takovou součinnost pro Objednatele smluvně zajistit.

11. V případě, že pro řádné fungování Systému nebo pro řádné poskytování Podpory je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel povinen takovou součinnost pro Objednatele smluvně zajistit.

12. Zhotovitel je dle odst. 12.5 Smlouvy o dílo povinen poskytnout Objednateli zdrojové kódy a veškerou dokumentaci k částem Systému, a to jejich vložením do Objednatelem určeného datového úložiště. Zhotovitel je dle této Smlouvy povinen tyto zdrojové kódy a veškerou dokumentaci v případě změny Systému průběžně aktualizovat a po každé provedené aktualizaci je poskytovat Objednateli včetně dokumentace provedených změn týmž způsobem.

13. Zhotovitel je povinen předat Objednateli poslední verzi zdrojových kódů a veškerou dokumentaci Systému, a to způsobem dle odst. 12.5 Smlouvy o dílo a jejích příloh ke dni ukončení této Smlouvy, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne ukončení této Smlouvy. Objednatel je oprávněn využít zdrojový kód kdykoli podle svého uvážení.

14. Zhotovitel se zavazuje, že Systém bude ke dni ukončení této Smlouvy funkční v rozsahu dle Xxxxxxx o dílo a úprav provedených dle této Smlouvy, a dále se zavazuje, že Systém bude k tomuto dni prostý jakýchkoliv vad.

11. Evidence a jiná organizační opatření

    1. Zhotovitel je povinen při poskytování Podpory vést provozní deník, do kterého budou zaznamenávány všechny poskytnuté Služby, činnosti v rámci poskytování Rozšířené podpory, dodávky zboží, podpory, údržby a servis Systému, hlášené vady a stavy jejich řešení a dále evidovány veškeré servisní zásahy v produkčním prostředí Systému, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho (1) pracovního dne od výskytu dané události. Způsob vedení provozního deníku a jeho náležitosti jsou blíže specifikovány v čl. 4.4.3 Přílohy 1 Xxxxxxx.

    2. O plněních dle odst. 4.2 této Smlouvy poskytnutých v průběhu každého měsíce po dobu trvání poskytování Komplexní podpory dle této Smlouvy vyhotoví Zhotovitel souhrnný Výkaz poskytnutých služeb a dodaného zboží dle vzoru uvedeného v Příloze 5 této Smlouvy. Výkaz poskytnutých služeb a dodaného zboží bude zpracován na základě Objednatelem potvrzených zápisů v provozním deníku dle této Smlouvy.

    3. Výkazy poskytnutých služeb a dodaného zboží bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení a podpisu vždy nejpozději do pěti (5) dnů po skončení daného kalendářního měsíce, za který jsou vypracovány. Objednatel je povinen do pěti (5) dnů od doručení příslušného Výkazu poskytnutých služeb a dodaného zboží jej potvrdit či k němu písemně sdělit své připomínky (a to i opakovaně).

12. Ochrana NEVEŘEJNÝCH informací

    1. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace (jak jsou definovány v odst. 12.2 této Smlouvy) bude udržovat v přísném utajení a bude o nich zachovávat mlčenlivost, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo pro potřeby třetích osob, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ani tyto informace a materiály nepoužije k jiným účelům než k plnění Smlouvy. Tento souhlas není třeba v případě subdodavatelů, avšak vždy pouze v rozsahu informací nezbytných pro poskytování Podpory příslušným subdodavatelem. Xxxxxxxxxx je povinen podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení neveřejných informací.

    2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

1. veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, zejména veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů a umístění týkajících se Telematického majetku, jakož i jiné informace, které Objednatel Zhotoviteli svěřil nebo které se Zhotovitel o Objednateli nebo projektu v průběhu plnění Smlouvy dozví, a to i náhodně nebo od jakékoliv třetí osoby;

2. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;

3. veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 ZZVZ; a

4. veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na subdodavatele a třetí strany, kterým informace uvedené v odstavci 12.2 výše poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele, a to za podmínek tohoto článku 12 Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby budou zavázány k této povinnosti mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu jako on sám.

2. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, eventuálně citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem nebo nařízením, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této Smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku 12 trvá po dobu pěti (5) let od ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku 12 se nevztahuje na:

1. informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající Strany;

2. informace, které přijímající Strana obdržela od třetí strany;

3. informace, jejichž sdělení vyžaduje zákon.

7. Povinnosti Objednatele poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto článkem 12 Smlouvy dotčeny.

8. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel má povinnost zveřejnit Xxxxxxx v registru smluv. Takové zveřejnění Xxxxxxx v registru smluv nepředstavuje porušení tohoto článku 12 Smlouvy.

13. Sankce

    1. V případě, že Xxxxxxxxxx poruší svou povinnost poskytovat Komplexní podporu řádně a včas v termínech a lhůtách podle této Smlouvy, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

1. ve výši 0,1 % z Paušálu za každou započatou jednu (1) minutu po uplynutí lhůty na obnovení řádného fungování Systému v případě závažnosti incidentu Priorita 1 – kritická dle odst. 5.4 Smlouvy a čl. 4.4.8 Přílohy 1 Xxxxxxx;

2. ve výši 0,5 % z Paušálu za každou započatou jednu (1) hodinu po uplynutí lhůty na obnovení řádného fungování Systému v případě závažnosti incidentu Priorita 2 – vysoká dle odst. 5.4 Smlouvy a čl. 4.4.8 Přílohy 1 Xxxxxxx;

3. ve výši 1 % z Paušálu za každých započatých dvacet čtyři (24) hodin po uplynutí lhůty na obnovení řádného fungování Systému v případě závažnosti incidentu Priorita 3 – střední dle odst. 5.4 Smlouvy a čl. 4.4.8 Přílohy 1 Xxxxxxx;

4. ve výši 1,5 % z Paušálu za každých započatých pět (5) dnů po uplynutí lhůty na obnovení řádného fungování Systému v případě závažnosti incidentu Priorita 4 – nízká dle odst. 5.4 Smlouvy a čl. 4.4.8 Přílohy 1 Xxxxxxx;

5. ve výši 2 % z Paušálu za každých započatých deset (10) dnů po uplynutí lhůty na obnovení řádného fungování Systému v případě závažnosti incidentu Priorita 5 – ostatní dle odst. 5.4 Smlouvy a čl. 4.4.8 Přílohy 1 Smlouvy.

2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytovat Rozšířenou podporu řádně a včas v termínech a lhůtách podle této Smlouvy a Objednávek Objednatele, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [doplnit],- Kč za každý započatý [doplnit] prodlení.

3. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost [doplnit] stanovenou v příslušných Objednávkách Objednatele, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [doplnit],- Kč za každé takové porušení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností informovat Objednatele o uvolnění update a/nebo upgrade a/nebo zajistit dostupnost update a/nebo upgrade dle čl. 2.6 Přílohy 1 této Smlouvy bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle této Smlouvy dodat Objednateli na vyžádání aktuální dokumentaci k Systému a/nebo povinnosti předat tuto aktuální dokumentaci k Systému automaticky při dodání update či upgrade Systému bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace, podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení neveřejných informací a/nebo použít neveřejné informace pouze za účelem plnění této Smlouvy dle odst. 12.1 této Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Xxxxxxxxxxx zavázat svého případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele dle ustanovení odst. 12.3 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé takové porušení.

7. V případě, že Zhotovitel v rozporu s odst. 10.5 této Smlouvy použije podklady, data nebo hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely než je poskytování Podpory podle této Smlouvy, a/nebo ve stanoveném termínu nevrátí Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy, a/nebo v rozporu s odst. 10.8 této Smlouvy použije k plnění této Smlouvy třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé takové porušení.

8. V případě, že Xxxxxxxxxx poruší svou povinnost zajistit smluvně součinnost třetích osob dle  odst. 10.10 a/nebo odst. 10.11 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé takové porušení.

9. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost aktualizovat zdrojové kódy nebo dokumentaci způsobem dle  odst. 10.12 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele, bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení.

10. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto čl. 13 Smlouvy proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny a Paušálu.

11. Smluvní pokuty dle tohoto čl. 13 Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli.

12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši veškerou škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

14. doba trvání a možnost ukončení smlouvy

    1. Tato Xxxxxxx se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne její účinnosti.

    2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Stran, výpovědí dle tohoto čl. 14 Smlouvy, odstoupením jedné ze Stran v souladu s touto Smlouvou nebo v důsledku předčasného ukončení Xxxxxxx o dílo.

    3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení s poskytováním Podpory dle této Smlouvy po dobu delší než deset (10) dnů oproti termínům a lhůtám sjednaným v této Smlouvě a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.

    4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení s platbou Paušálu po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

    5. Odstoupení od Xxxxxxx je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně.

    6. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání jednoho (1) měsíce počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Zhotoviteli doručena písemná výpověď této Smlouvy.

    7. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání dvanácti (12) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Objednateli doručena písemná výpověď této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že odlišné délky výpovědních dob jsou odůvodněny specifickým veřejnoprávním postavením Objednatele, který je povinen aplikovat ZZVZ.

    8. Strany prohlašují, že v případě předčasného ukončení Smlouvy o dílo se tato Smlouva ke stejnému okamžiku zrušuje, a to s obdobnými právními účinky.

    9. Společná ustanovení pro ukončení Smlouvy

       1. Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen, a to okamžitě nebo k datu stanovenému v daném oznámení nebo dohodě:

1. přestat s poskytováním Podpory, vyjma těch částí Podpory, které Objednatel specifikoval v oznámení nebo dohodě, výlučně pro účely ochrany provozuschopnosti Systému;

2. v právem umožněném rozsahu Objednateli postoupit veškerá práva, výhody a oprávnění Zhotovitele k Systému a jeho částí k datu ukončení Smlouvy a na základě případného požadavku Objednatele rovněž z veškerých subdodavatelských smluv uzavřených mezi Xxxxxxxxxxxx a jeho subdodavateli; a

3. dodat Objednateli zdrojové kódy, dokumentaci, výkresy a specifikace vypracované Xxxxxxxxxxxx a jeho subdodavateli k datu ukončení Smlouvy v souvislosti s poskytováním Podpory.

10. Zhotovitel je oprávněn k úhradě Paušálu připadajícího na kalendářní měsíc k datu ukončení Smlouvy. V případě, že Komplexní podpora nebude poskytována po celý kalendářní měsíc, přísluší Zhotoviteli pouze poměrná část Paušálu odpovídající poměru dnů skutečného poskytování Komplexní podpory k celkovému počtu dnů v kalendářním měsíci. Zhotovitel je dále oprávněn k úhradě případných prokazatelných a účelně vynaložených nákladů na ochranu provozuschopnosti Systému podle odstavce 14.9.1 písm. a) výše. Veškeré částky splatné ze strany Zhotovitele Objednateli, vzniklé před datem ukončení Smlouvy, se započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto odstavce.

11. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

1. smluvních pokut;

2. ochrany neveřejných informací;

3. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; a

4. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

12. V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Zhotovitel nárok na úhradu plnění provedených v souladu s touto Smlouvou a akceptovaných Objednatelem ke dni předčasného ukončení této Smlouvy. Strany si v případě odstoupení od Xxxxxxx nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.

13. Strany se dohodly, že Xxxxxxxxxx je povinen plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z Přílohy 4 Smlouvy (Exitový plán), a to i po řádném ukončení této Smlouvy nebo po případném předčasném ukončení této Smlouvy.

15. Oprávněné osoby

    1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle Xxxxxxx provedeno písemně a doručeno osobně nebo doporučenou poštou nebo kurýrní službou, na adresu příslušné Strany, uvedenou níže v tomto článku. Jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. v rámci Smlouvy budou zaslány na níže uvedené adresy oprávněných osob Stran.

    2. Oprávněné osoby Objednatele:

Pro smluvní záležitosti: [doplnit jméno a příjmení, vč. pozice]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

tel.: [doplnit]

e-mail: [doplnit]

Pro technické záležitosti: [doplnit jméno a příjmení, vč. pozice]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

tel.: [doplnit]

e-mail: [doplnit]

3. Oprávněné osoby Zhotovitele:

Pro smluvní záležitosti: [doplnit jméno a příjmení, vč. pozice]

[doplnit název společnosti]

[doplnit adresu]

tel.: [doplnit]

e-mail: [doplnit]

Pro technické záležitosti: [doplnit jméno a příjmení, vč. pozice]

[doplnit název společnosti]

[doplnit adresu]

tel.: [doplnit]

e-mail: [doplnit]

4. Každá ze Stran musí písemně a bezodkladně oznámit druhé Straně veškeré změny své adresy pro příjem takovýchto sdělení, případně veškeré změny telefonních čísel nebo e-mailu.

5. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, k uzavírání dodatků ani k ukončení Smlouvy, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Stranu v záležitostech této Smlouvy. Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit.

16. Závěrečná ustanovení

    1. Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě Stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy. K platnosti dodatku Smlouvy se vyžaduje úplná dohoda o jeho obsahu. Strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 (Nedostatek konsenzu) Občanského zákoníku.

    2. Tato Xxxxxxx se řídí výlučně právními předpisy České republiky.

    3. V případě vzniku jakýchkoliv sporů mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývajících, včetně jakékoliv záležitosti týkající se její existence, platnosti či ukončení, popř. realizace Podpory, ať v průběhu poskytování Podpory nebo po jeho dokončení, se Strany budou snažit vyřešit tento spor nebo rozdílný názor smírnou cestou.

    4. Veškeré spory nebo nároky vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodovány podle českého práva, a to:

1. u Městského soudu v Praze v případě sporů, které jsou oprávněny rozhodovat krajské soudy jako soudy prvního stupně; a

2. u Obvodního soudu pro Prahu 1 v případě sporů, které jsou oprávněny rozhodovat okresní soudy jako soudy prvního stupně.

Nebude-li touto Smlouvou stanoveno popř. Stranami písemně dohodnuto jinak, budou Strany pokračovat v plnění svých příslušných smluvních povinností v souladu se Smlouvou i v případě trvání jakéhokoliv sporu, sporné otázky či řízení.

5. Veškerá ujednání mezi Stranami, ať ústní nebo písemná, která byla učiněna před podpisem Smlouvy, ztrácejí podpisem Smlouvy platnost, nestala-li se součástí Smlouvy.

6. V případě, že některé ujednání této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

7. Tato Smlouva včetně jejích Příloh je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má právní sílu originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení této Smlouvy.

8. Strany s odkazem na § 558 odst. 2 (Obchodní zvyklosti) Občanského zákoníku sjednávají, že (i) se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že (ii) obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

9. Obchodní podmínky Zhotovitele jsou pro smluvní vztahy založené touto Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné.

10. Objednatel v souladu s § 1740 odst. 3 (Náležitosti přijetí, přijetí s dodatky nebo odchylkou) Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Xxxxxxx s dodatkem nebo odchylkou. Strany se dohodly, že ustanovení § 1757 odst. 2 (Písemné potvrzení smlouvy) Občanského zákoníku se na vztahy Stran vyplývající z této Smlouvy nepoužije.

11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 (Právo na obnovení jednání) Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 (Právo na obnovení jednání) a § 1766 (Obnovení rovnováhy práv a povinností soudem) Občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 (Pevná částka nebo odkaz na rozpočet) Občanského zákoníku.

12. Zhotovitel prohlašuje, že:

1. není v likvidaci;

2. nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, není v hrozícím úpadku, v platební neschopnosti a není předlužen ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani není dán důvod pro zahájení insolvenčního řízení proti němu;

3. nebyla vůči němu nařízena nucená správa;

4. nebylo vydáno rozhodnutí o jeho přeměně;

5. neuzavřel smlouvu o prodeji nebo pachtu svého závodu nebo jeho částí;

6. na jeho majetek není vedena exekuce ani proti němu není veden výkon rozhodnutí;

7. je finančně způsobilý realizovat Podporu podle této Smlouvy, resp. má zajištěno financování svých činností podle této Smlouvy;

8. nevede žádné soudní či jiné spory se subdodavateli ani nemá vůči svým subdodavatelům žádné neuhrazené závazky z jiných smluvních vztahů.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem Akceptace Díla Objednatelem.

14. Tato Smlouva se skládá z níže uvedené smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást Smlouvy a která musí být Zhotovitelem dodržována při poskytování Podpory

	Text Smlouvy
	Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4	Technický rámec projektu Specifikace Zhotovitele Způsob poskytování služeb Rozšířené podpory Exitový plán
	Příloha 5 Příloha 6	Vzor Výkazu poskytnutých Služeb a dodaného zboží Katalogové listy jednotlivých Služeb

15. Výše uvedenou smluvní dokumentaci je nutné považovat za soubor dokumentů, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy před ustanoveními výše uvedených Příloh. Ustanovení Příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

16. Strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou Stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly.

NA DŮKAZ ČEHOŽ, Strany tuto Smlouvu podepsaly prostřednictvím svých řádně oprávněných zástupců jakožto právně závazné ujednání.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V _______________ dne _______________ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ____________________________________ Jméno: [doplnit] Funkce: [doplnit]	V _______________ dne _______________ [doplnit] ____________________________________ Jméno: [doplnit] Funkce: [doplnit]
V _______________ dne _______________ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ____________________________________ Jméno: [doplnit] Funkce: [doplnit]	V _______________ dne _______________ [doplnit] ____________________________________ Jméno: [doplnit] Funkce: [doplnit]

21 / 21