Dodatek č. 2
Číslo smlouvy objednatele: 1104-2018-505202 Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Houbový Vrch
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
Zastoupen: | Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxxx, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxxx, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
Adresa: | 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov |
Telefon: | x000 000000000 |
E-mail : | |
ID DS: | z49per3 |
Bankovní spojení: | Česká národní banka |
Číslo účtu: | 3723001/0710 |
IČO: | 01312774 |
DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx reprezentant sdružení Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx a Xxx. Xxxxxxxx Xxxx – PROJEKCE |
Sídlo: | Sídlo: xxxxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Xxxxx Samoty Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor |
Zastoupen: | Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx |
V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxx |
Telefon: | xxxxxxxx |
E-mail : | xxxxxxxx |
ID DS: | -- |
Bankovní spojení: | xxxxxxxx |
Číslo účtu: | xxxxxxxx |
IČO: | 65945735 |
DIČ: | CZ xxxxxxxx |
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxx |
(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 22. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1104-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Houbový Vrch“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen
„Smlouva“).
Článek II.
Tímto dodatkem dochází ke změně v níže uvedených dílčích částech plnění:
3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - vzhledem k již současnému vytyčení a stabilizaci těchto MJ v terénu tato činnost nebude prováděna. Jedná se o obvod jediné parcely ve vlastnictví Města Horní Planá (počet MJ 11).
3.4.2. - Zaměření komunikací v lesních komplexech - jedná se o skutečně zaměřené MJ dle požadavku vlastníka lesních pozemků.
Původní stav:
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | |
3.4. | Přípravné práce | |||||
3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 11 | 3 000 | 33 000 | 31. 10. 2019 |
Zaměření komunikací v lesních komplexech | 100 bm | 20 | 700 | 14 000 | ||
Nový stav:
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | |
3.4. | Přípravné práce | |||||
3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 31. 10. 2019 |
Zaměření komunikací v lesních komplexech | 100 bm | 15 | 700 | 10 500 | ||
Celková cena díla se Dodatkem č. 2 sníží o 36 500 Kč bez DPH (44 165 Kč včetně DPH). Jedná se o započtení méněprací.
Článek III.
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě
6.1. Smlouvy takto:
Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH | 377 800 Kč |
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 404 300 Kč |
Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 80 910 Kč |
Celková cena bez DPH | 863 010 Kč |
DPH 21% | 181 232 Kč |
Celková cena díla včetně DPH | 1 044 242 Kč |
Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
Článek IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Českém Krumlově 31. 10. 2019 V Táboře 31. 10. 2019 Za objednatele: Za zhotovitele:
Xxx. Xxxxx Xxxxx
vedoucí Pobočky Český Krumlov
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx reprezentant sdružení
Za správnost:
Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx
referentka Pobočky Český Krumlov
Příloha: Položkový výkaz činností
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Houbový Vrch - Dodatek č. 2
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | |
3.4. | Přípravné práce | |||||
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 000 | 18 000 | 31.8.2019 |
Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 500 | 12 000 | ||
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 91 | 950 | 86 450 | 31.10.2019 |
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 5 000 | 0 | ||
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 0 | 0 | ||
Zaměření komunikací v lesních komplexech | 100 bm | 15 | 700 | 10 500 | ||
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 52 | 3 000 | 156 000 | 28.2.2020 |
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | |||
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 11 | 3 000 | 33 000 | ||
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 91 | 350 | 31 850 | 31.5.2020 |
Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 000 | 0 | ||
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | 30.8.2020 |
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 377 800 | 30.8.2020 | ||||
3.5. | Návrhové práce | |||||
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 91 | 900 | 81 900 | 31.3.2021 |
Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech | ha | 188 | 300 | 56 400 | ||
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 500 | 4 000 | |
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 500 | 10 000 | |
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | |
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 91 | 1 200 | 109 200 | 30. 8. 2021 |
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech | ha | 188 | 600 | 112 800 | ||
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks 1) | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 404 300 | |||||
3.6. | Mapové dílo | ha | 279 | 290 | 80 910 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 80 910 | |||||
Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 377 800 Kč |
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 404 300 Kč |
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 80 910 Kč |
Celková cena bez DPH v Kč | 863 010 Kč |
DPH 21% v Kč | 181 232 Kč |
Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 044 242 Kč |
V Českém Krumlově 31. 10. 2019 V Táboře 31. 10. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Xxx. Xxxxx Xxxxx
vedoucí Pobočky Český Krumlov
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx reprezentant sdružení
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.