SMLOUVA O VÝSTAVBĚ

SMLOUVA O VÝSTAVBĚ

V ÚZEMÍ OVLIVŇOVANÉM PROVOZEM DRÁHY

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném a účinném znění (dále také jako „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

obchodní společnost: SP 88, s.r.o.

se sídlem: Xx xxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 24778141,

DIČ: CZ24778141, plátce DPH,

zastoupená: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem,

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka

C 173503,

bankovní spojení: ČSOB,

č. účtu: 268907885/0300

dále jako „Povinný“ nebo „Stavebník“

a

obchodní společnost: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Xxxxxxxxxx 00/000, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0,

IČO: 00005886,

DIČ: CZ00005886, plátce DPH,

zastoupená: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, předsedou představenstva, a

Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředsedou představenstva,

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka

B 847,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxx 0, č. účtu: 4016143389/0800

dále jako „Oprávněný“

nebo společně jako „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly tak, jak stanoví tato Smlouva:

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. 628/1, v k.x. Xxxxxxxx, obec Praha, zapsaného na LV č. 10 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také jako „Pozemek“).

1.2. Stavebník plánuje na Pozemku umístit stavbu „Bytový dům Vršní – vč. Sítí dopravní a technické infrastruktury a parkovacích stání pro sousední objekty“ (dále jen „Dům“). Dům bude součástí Pozemku.

1.3. Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem speciální dráhy metro, kterou se rozumí soustava nemovitých věcí tvořících systém podzemní dráhy (dále jen „Metro“) dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném a účinném znění.

Smlouva o výstavbě v území ovlivňovaném provozem dráhy

„Bytový dům Vršní“

Strana 1

1.4. Pozemek se nachází v pásmu sloužícím k ochraně Metra. Dům tak bude ovlivňován provozem Metra a bude ohrožen vibracemi a bludnými proudy, které provoz Metra způsobuje. Snímek katastrální mapy zobrazující Pozemek, Dům a ochranné pásmo Metra tvoří přílohu této Smlouvy jako její nedílná součást (Příloha č. 1).

1.5. Předmětem této Smlouvy je závazek Povinného zřídit věcná práva k tíži celého Pozemku, ze kterých bude zavázán každý vlastník Pozemku nebo jeho částí, tj. Povinný nebo jeho právní nástupci.

1.6. Tato Xxxxxxx není souhlasem Oprávněného se zásahem do Metra.

Článek 2.

Věcná práva zavazující každého vlastníka Pozemku

2.1. Věcná práva zřízená tímto článkem Smlouvy zavazují jak současného, tak každého dalšího vlastníka Pozemku nebo jeho částí.

2.2. Povinný zřizuje ve prospěch Oprávněného a každého dalšího vlastníka Metra věcné břemeno k tíži Pozemku, a to pozemkovou služebnost spočívající v povinnosti Povinného strpět existenci Metra a strpět projevy vlivů mající původ v provozu Metra, jako jsou zejména vibrace.

2.3. Povinný se touto Smlouvou dále vzdává práva domáhat se náhrady jakékoli škody po Oprávněném vzniklé na Pozemku a jejich součástech v důsledku řádného, běžného provozu Metra, což zřizuje k tíži Pozemku jako právo věcné. Povinný má však právo domáhat se náhrady škody po Oprávněném vzniklé na Pozemku a jeho součástech v důsledku provozu Metra, pokud prokáže, že došlo k navýšení vibrací produkovaných provozem Metra o více než 5 dB ve srovnání s měřením provedeným před realizací stavby Domu podle bodu 3.1. této Smlouvy. Stavebník se zavazuje, že pro účely zjištění, zda došlo k navýšení vibrací dle předchozí věty o více než 5 dB, zajistí na výzvu Oprávněného na své náklady provedení měření vibrací prostřednictvím akreditované laboratoře vzájemně odsouhlasené mezi Oprávněným a Stavebníkem ve stejném místě, jako měření provedené před zahájením stavby Domu; Oprávněný se zavazuje vyzvat Stavebníka k provedení měření bez zbytečného odkladu poté, co u něj byl takový nárok uplatněn, nebo co se dozví, že bylo soudem zahájeno řízení o náhradě újmy podle tohoto odstavce, a Stavebník se zavazuje zajistit provedení měření do tří měsíců od doručení výzvy.

2.4. Věcná práva zřízená tímto článkem Smlouvy se zřizují za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč za každé z nich, tedy v celkové výši 2 000 Kč + DPH. Oprávněný úplatu za zřízení věcných práv ve výši 2 000 Kč uhradí Povinnému bezhotovostním převodem na základě faktury se splatností 30 dní ode dne doručení. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) a bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění. Dále bude obsahovat číslo této Smlouvy Oprávněného a číslo objednávky. Faktura musí být Povinným odeslána na adresu sídla Oprávněného, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

2.5. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo

e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

− faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX;

− název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“;

− přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“;

− jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura

s přílohami;

− zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení;

− e-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB;

− zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.);

− e-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv;

− pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a

účinném znění (dále jen „Zákon o DPH“);

− Povinný obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Oprávněného. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Oprávněného;

− pokud odesilatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Povinný Oprávněnému uhradí částku 2 000 Kč + DPH za strpění určitého jednání ve smyslu § 14 odst. 1 písmeno d) zákona o DPH, která odpovídá výši vynaložené na zaplacení jednorázové úplaty za zřízení věcných práv podle této Smlouvy, jakož i další náklady s jejich zřízením související. Povinný provede úhradu bezhotovostním převodem na účet Oprávněného uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručen daňový doklad – faktura, vystavený Oprávněným. Daňový doklad bude vystaven do osmi pracovních dnů od DUZP. DUZP je den podpisu této Smlouvy.

2.7. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že věcná práva zřízená k Pozemku budou zatěžovat

i Dům, který se stane jejich součástí, s čímž souhlasí.

2.8. Oprávněný, příp. každý další vlastník Metra, neponese žádné náklady spojené s údržbou

Pozemku nebo jeho částí ani s existencí pozemkové služebnosti.

2.9. Oprávněný, jakožto současný vlastník Metra práva zřízená touto Smlouvou přijímá.

2.10. Věcná práva podle tohoto článku Smlouvy se zřizují na dobu neurčitou a budou vložena

do katastru nemovitostí.

2.11. Oprávněný bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Povinný nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Oprávněný pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

2.12. Stane-li se Povinný nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí Oprávněný pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Článek 3.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

3.1. Před realizací stavby Domu provede Stavebník na své náklady měření vibrací na kolejových betonech v tunelu Metra v úseku, které se nachází pod Pozemkem, a to prostřednictvím vzájemně odsouhlasené akreditované laboratoře pro měření vibrací po dobu jednoho provozního dne Metra (dále jen „Měření v tunelu“). Oprávněný se zavazuje poskytnout Stavebníkovi součinnost, která je pro provedení Měření v tunelu nezbytná. Měření v tunelu je třeba provést v pásmu 1 – 1000 Hz nebo širším. Stavebník se zavazuje doručit Oprávněnému jedno originální vyhotovení zprávy o provedeném Měření v tunelu před realizací stavby Domu, nejpozději v den započetí realizace stavby Domu. V případě, že Stavebník včas nedoručí zprávu o provedeném Měření v tunelu před realizací stavby, má Oprávněný právo na smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč.

3.2. Stavebník se zavazuje při realizaci stavby Domu postupovat v souladu s vyjádřením Oprávněného (č.j. 800210/4/21/Lín) ze dne 19. 1. 2021 (Příloha č. 2) a souhrnným stanoviskem Svodné komise Oprávněného (č.j. 100630/1Ku30/7) ze dne 11. 1. 2021 (Příloha č. 3). V případě, že Stavebník svůj závazek poruší a nedojde k nápravě ani v dodatečné, minimálně však třicetidenní lhůtě, kterou mu Oprávněný poskytne v písemné výzvě, kde bude konkrétní porušení závazku Stavebníka specifikováno, má Oprávněný právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně každých 30 dnů od marného uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Oprávněným.

3.3. Po dokončení stavby Domu, nejpozději však do 5 dnů po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, se Stavebník zavazuje předložit Oprávněnému výsledky měření vibrací vyvolaných provozem Metra provedené akreditovanou laboratoří, v místě/místech určených akreditovanou laboratoří za účasti zástupce Oprávněného, a to včetně měření ve vnitřním chráněném prostoru Domu v denní i noční době.

3.4. V případě bludných proudů budou Smluvní strany o svá technická zařízení řádně pečovat

dle příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

3.5. V případě, že kdykoli v budoucnu bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto

o povinnosti Oprávněného nahradit újmu na zdraví, která vznikne třetím osobám na Pozemku vlivem vibrací vyvolaných provozem Metra, zavazuje se Povinný uhradit Oprávněnému vynaloženou náhradu a náklady přímo související s řízením o vzniklé újmě v doložené výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy a faktury Oprávněného. Povinnému nevznikne povinnost uhradit Oprávněnému vynaloženou náhradu za újmu na zdraví a náklady přímo související s řízením o vzniklé újmě podle tohoto odstavce Smlouvy, pokud prokáže, že po realizaci stavby Domu došlo k navýšení vibrací produkovaných provozem Metra o více než 5 dB ve srovnání s měřením provedeným před realizací stavby Domu podle bodu 3.1. této Smlouvy. Stavebník se zavazuje, že pro účely zjištění, zda došlo k navýšení vibrací dle předchozí věty o více než 5 dB, zajistí na výzvu Oprávněného na své náklady provedení měření vibrací prostřednictvím akreditované laboratoře vzájemně odsouhlasené mezi Oprávněným a Stavebníkem ve stejném místě, jako měření provedené před zahájením stavby; Oprávněný se zavazuje vyzvat Stavebníka k provedení měření bez zbytečného odkladu poté, co u něj byl takový nárok uplatněn, nebo co se dozví, že bylo soudem zahájeno řízení o náhradě újmy podle tohoto odstavce, a Stavebník se zavazuje zajistit provedení měření do tří měsíců od doručení výzvy.

3.6. V případě, že kdykoli v budoucnu bude Oprávněnému orgánem státní správy pravomocně uložena pokuta za překročení povolené hladiny vibrací na Pozemku, a pokud bude mít Oprávněný v důsledku toho povinnost provést jakákoli opatření v zájmu odstranit nebo omezit negativní vlivy vibrací plynoucí z provozu Metra nebo na Pozemku, zavazuje se Povinný uhradit Oprávněnému náklady vynaložené na úhradu pokuty a na provedení takového opatření do 20 dnů od obdržení výzvy a faktury Oprávněného. Povinný však nebude povinen refundovat Oprávněnému jakoukoli pokutu či náklady na provedení nápravných opatření podle předchozí věty v případě, že škodlivé hodnoty vibrací překročí hodnoty naměřené původně po výstavbě Domu pro účely kolaudace podle odstavce 3.3. této Smlouvy o více než 5 dB ve srovnání s měřením provedeným před realizací stavby Domu podle bodu 3.1. této Smlouvy. Stavebník se zavazuje, že pro účely zjištění, zda došlo k navýšení vibrací dle předchozí věty o více než 5 dB, zajistí na výzvu Oprávněného na své náklady provedení měření vibrací prostřednictvím akreditované laboratoře vzájemně odsouhlasené mezi Oprávněným a Stavebníkem ve stejném místě, jako měření provedené před zahájením stavby. Oprávněný se zavazuje vyzvat Stavebníka k provedení měření bez zbytečného odkladu poté, co u něj byl takový nárok uplatněn, nebo co se dozví, že bylo soudem zahájeno řízení o náhradě újmy podle tohoto odstavce, a Stavebník se zavazuje zajistit provedení měření do tří měsíců od doručení výzvy.

3.7. Stavebník se zavazuje doručit Oprávněnému následující usnesení a rozhodnutí vydaná v rámci stavebního a kolaudačního řízení pro Dům, a to do 5 dnů od jejich vydání: stavební povolení pro výstavbu Domu a kolaudační rozhodnutí pro Dům a/nebo jakoukoliv jeho část. Stavebník se ve stejné lhůtě zavazuje doručit Oprávněnému výzvu správního orgánu, pokud se týká stavby nebo provozu Metra.

3.8. V případě, že Stavebník poruší jakýkoli závazek z odstavce 3.3., 3.5. a/nebo 3.6. této Smlouvy, a nedojde k nápravě ani v dodatečné a dostatečné 30denní lhůtě, kterou mu Oprávněný poskytne v písemné výzvě, kde bude konkrétní porušení závazku Stavebníka specifikováno, má Oprávněný právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, každých 30 dnů od marného uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Oprávněným. V případě, že Stavebník poruší jakýkoli závazek z odstavce 3.7. této Smlouvy, má Oprávněný právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

3.9. Smluvní pokuty je Stavebník povinen uhradit do 15 dnů ode dne doručení faktury vystavené Oprávněným. Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Oprávněného na náhradu škody, kterou je oprávněn vymáhat v plné výši.

4.1. Oprávněný prohlašuje, že:

Článek 4.

Prohlášení Oprávněného

4.1.1. je řádně existující právnickou osobou podle platných právních předpisů, která je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající;

4.1.2. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

4.1.3. mu není známa žádná skutečnost, jež by mu mohla bránit uzavřít tuto Xxxxxxx a splnit své závazky z ní vyplývající;

4.1.4. všechna jeho prohlášení učiněná v této Smlouvě jsou pravdivá a úplná;

4.1.5. před podpisem této Smlouvy získal veškeré souhlasy a povolení vyžadovaná pro uzavření této Smlouvy právními předpisy a/nebo interními pravidly Oprávněného.

4.2. Oprávněný odpovídá Stavebníkovi za veškeré škody vzniklé v důsledku či v souvislosti s jakoukoli (ať již částečnou či celkovou) nepravdivostí nebo neúplností jakékoli ze záruk a prohlášení uvedených výše v tomto článku 4.

Článek 5.

Prohlášení Stavebníka

5.1. Stavebník prohlašuje, že:

5.1.1. je řádně existující právnickou osobou podle platných právních předpisů, která je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající;

5.1.2. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

5.1.3. před podpisem této Xxxxxxx získal veškeré souhlasy a povolení vyžadovaná pro uzavření této Smlouvy právními předpisy a/nebo interními pravidly Stavebníka;

5.1.4. si je vědom existence Metra, které vlastní a provozuje Oprávněný a které se nachází pod Pozemkem, resp. v jeho těsné blízkosti, a veškerých právních, stavebních i jakýchkoli jiných omezení z této skutečnosti vyplývajících, a že se za tímto účelem důkladně s Metrem seznámil;

5.1.5. obsah a rozsah práv zřizovaných touto Smlouvou je srozumitelný a určitý;

5.1.6. mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit jeho schopnost splnit závazky podle této Xxxxxxx;

5.1.7. je dlouhodobým investorem, který hodlá na Pozemku vybudovat „Dům“. Stavebník je schopen dodržet veškerá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy a být její Smluvní stranou v dlouhodobém horizontu a v této souvislosti se zavazuje, že bude jako obchodní společnost existovat nejméně po dobu pěti let od účinnosti této Smlouvy a že po tuto dobu nedojde k jeho zrušení právním jednáním bez právního nástupnictví, uplynutím doby, ani dosažením účelu. V případě porušení této povinnosti se Stavebník zavazuje zaplatit Oprávněnému smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); smluvní pokuta podle tohoto článku je splatná dnem vstupu Stavebníka do likvidace

5.1.8. všechna jeho prohlášení učiněná v této Smlouvě jsou pravdivá a úplná.

5.2. Stavebník odpovídá Oprávněnému za veškeré škody vzniklé z důvodu či v souvislosti s jakoukoli (ať již částečnou či celkovou) nepravdivostí nebo neúplností jakékoli ze záruk a prohlášení uvedených výše v tomto článku 5.

Článek 6.

Návrh na vklad práv do katastru nemovitostí

6.1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práv zřizovaných touto Smlouvou, včetně jednoho vyhotovení této Smlouvy, podá Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu,

Katastrálnímu pracovišti Praha, Oprávněný, a to do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

6.2. Správní poplatky spojené se zápisem práv zřízených touto Smlouvou do katastru nemovitostí hradí Stavebník. Částku ve výši tohoto poplatku je povinen Stavebník uhradit bezhotovostním převodem na účet Oprávněného na základě faktury vystavené Oprávněným po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se splatností 15 dnů ode dne doručení faktury Stavebníkovi. Faktura bude vystavena ke dni úhrady správních poplatků. Jedná se o plnění ve smyslu § 36 odst. 13 zákona o DPH (poplatek není předmětem DPH).

6.3. Pokud by tato Smlouva byla shledána Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, za nezpůsobilý podklad pro zápis práv dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se Smluvní strany uzavřít do 30 dnů ode dne výzvy učiněné Oprávněným Stavebníkovi novou smlouvu, a to tak, aby byly odstraněny či opraveny skutečnosti, které způsobily, že na základě této Smlouvy nedošlo k zápisu práv zřízených touto Smlouvou do katastru nemovitostí a aby tato nová smlouva obsahovala stejné podstatné náležitosti jako tato Xxxxxxx, ledaže by již došlo ke splnění některého závazku z této Smlouvy vyplývajícího a ustanovení týkající se tohoto závazku bude třeba v této nové smlouvě v tomto smyslu upravit. Součástí výzvy učiněné Oprávněným dle tohoto odstavce této Smlouvy bude návrh této nové smlouvy. Pro případ, že by ani na základě takové nové smlouvy nebyl shora popsaný zápis v katastru nemovitostí proveden, pak se Smluvní strany zavazují ještě jednou opakovat postup uvedený v předchozích dvou větách tohoto odstavce této Smlouvy. Tento odstavec této Smlouvy je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této Smlouvy.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Nevyplývá-li z ustanovení této Smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti z ní, jakož i z jejího případného porušení vyplývající, příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména Občanského zákoníku.

7.2. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze Smluvních stran druhé Smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli Smluvní strany obecným soudem.

7.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran, vyjma věcně-právních účinků spojených se vkladem věcných práv do katastru nemovitostí. Tato Xxxxxxx se dále uzavírá s tím, že v případě, že Povinný po dni 31. 12. 2022 písemně doloží, že neběží žádné řízení ať už o vydání územního rozhodnutí či jiného relevantního veřejnoprávního rozhodnutí, na jehož základě bude povolena realizace výstavby Domu a současně takové rozhodnutí vydáno nebylo, tato Smlouva bez dalšího zaniká. V případě zániku této Smlouvy, ať již z jakýchkoli důvodů, se Oprávněný zavazuje poskytnout Povinnému veškerou součinnost k zajištění výmazu práv založených touto Smlouvou z katastru nemovitostí, pokud před tím došlo k jejich zápisu do katastru nemovitostí.

7.4. Nevyplývá-li z písemného ujednání Smluvních stran či z této Smlouvy výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná

podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, učiněna písemně. Přípustnou formou jejich doručování podle této Xxxxxxx je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou či jiným držitelem příslušného oprávnění k doručování poštovních zásilek formou doporučené zásilky na adresu sídla nebo na jinou doručovací adresu písemně oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. Za doručení se pro účely této Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou či jiným držitelem příslušného oprávnění k doručování poštovních zásilek nebo není-li oznámení nebo sdělení, jež bylo uloženo na poště či u jiného držitele příslušného oprávnění k doručování poštovních zásilek jako nedoručené, vyzvednuto adresátem do 10 dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení.

7.5. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody.

7.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Povinný dále bere na vědomí, že Oprávněný je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

7.7. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Oprávněný obdrží jeden stejnopis, Povinný dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby podání návrhu na vklad práv Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

7.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Snímek katastrální mapy (Pozemek, Dům a ochranné pásmo Metra)

Příloha č. 2 – vyjádření Oprávněného (č.j. 800210/4/21/Lín) ze dne 19. 1. 2021

Příloha č. 3 – souhrnné stanovisko Svodné komise Oprávněného č.j. 100630/1Ku30/7

ze dne 11. 1. 2021

7.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto Xxxxxxx uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne ……………………… V Praze dne ………………………

Za Povinného

SP 88, s.r.o.

Za Oprávněného

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

…………………………………….

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx jednatelem

………………………………

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx

předseda představenstva

…………………………………….

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

místopředseda představenstva