R á m c o v á d o h o d a č. 4600005036/VS/2019

Časť A

R á m c o v á d o h o d a č. 4600005036/VS/2019

na opravu dvojkolesí

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Právna forma: akciová spoločnosť

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 3497/B

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Zástupcovia: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, predseda predstavenstva

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, podpredseda predstavenstva

IČO: 35 914 939

IČ DPH: SK 20 219 200 76

DIČ: 20 219 200 76

Doplňujúce údaje k DPH: Objednávateľ je platiteľom DPH.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

SWIFT: XXXXXXXX

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ŽOS Vrútky a.s.

Sídlo: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

Právna forma: akciová spoločnosť

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 225/L

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Zástupca: Xxx. Xxxxxx Xxxxx, predseda predstavenstva

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, podpredseda predstavenstva

IČO: 31 615 619

IČ DPH: SK2020433877

DIČ: 2020433877

Doplňujúce údaje k DPH: Zhotoviteľ je platiteľom DPH. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

SWIFT: XXXXXXXX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Čl. 2. Náležitosti Zmluvy

Predmet Zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre

objednávateľa Xxxxx riadne a v dojednanom čase a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a záväzok objednávateľa Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo (ďalej len „predmet Zmluvy“).

Dielo: Vykonanie jednotlivej opravy (ďalej aj ako „oprava“) dvojkolesí (ďalej len „DV“, „predmet Diela“ alebo „dvojkolesie“) kvalitne v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel, v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh, v zmysle platných predpisov Železničnej spoločnosti Slovensko,

a.s. pre opravy Železnicných koľajových vozidiel (ďalej „ŽKV“) a ďalších súvisiacich predpisov (vrátane dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), podľa technicko dodacích a preberacích podmienok a platnej výkresovej dokumentácie železničných koľajových vozidiel, platných udržiavacích a technologických postupov a v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

(ďalej len „Dielo“)

Zhotoviteľ berie na vedomie, že počty dvojkolesí, na ktorých má byť vykonaná oprava podľa tejto Zmluvy uvedené v Prílohe č.1, sú len informatívne a objednávateľ sa týmto nezaväzuje zadať zhotoviteľovi do opravy uvedený počet dvojkolesí. Objednávateľ zadáva zhotoviteľovi požiadavky na opravu dvojkolesí výlučne podľa svojej prevádzkovej potreby.

Finančný limit Zmluvy: 200 000,00 EUR bez DPH (slovom: dvestotisíc EUR bez DPH)

Splatnosť faktúry: šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúru

zhotoviteľ doručí objednávateľovi do piatich (5) dní odo dňa jej vystavenia, v opačnom prípade sa lehota splatnosti automaticky predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu.

Fakturačná adresa Faktúru s prílohami vyhotovenú v dvoch vyhotoveniach zhotoviteľ

doručí na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sekcia účtovníctva a daní (pracovisko Letná 42) Pri bitúnku 2

041 01 Košice

Údaje k faktúre: číslo tejto Zmluvy a číslo objednávky.

Doba trvania Zmluvy: štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy

alebo do vyčerpania finančného limitu 200 000,00 EUR bez DPH

(slovom: dvestotisíc EUR bez DPH) podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr.

Ukončenie Zmluvy sa netýka ustanovení Zmluvy, pri ktorých vzhľadom na ich povahu je zrejmé, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy najmä nárokov na náhradu škody, nárokov zo zodpovednosti za vady Diela alebo nárokov zo zmluvnej pokuty.

Spôsob ukončenia Zmluvy:

a) uplynutím doby trvania Zmluvy

b) písomnou dohodou zmluvných strán

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy podľa § 344 a nasl.

Obchodného zákonníka

d) spôsobom určeným v časti B Zmluvy

e) vyčerpaním finančného limitu Zmluvy

Vyčerpaním finančného limitu Zmluvy sa rozumie aj stav, kedy rozdiel medzi finančným limitom Zmluvy a cenou už poskytnutých a vyfakturovaných služieb zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy neumožňuje objednávateľovi vystaviť ďalšiu objednávku v zmysle tejto Zmluvy, resp. neumožňuje zhotoviteľovi vykonať pre objednávateľa ďalšie služby podľa tejto Zmluvy.

Miesto vykonania Diela: V sídle alebo prevádzke zhotoviteľa.

Miesto odovzdania/prevzatia predmetu Diela:

Uvedené v Prílohe č. 11 tejto Zmluvy.

Spôsob prevzatia a odovzdania predmetu Diela sa riadi časťou B tejto

Zmluvy.

Termín odovzdania/prevzatia predmetu Diela:

Zhotoviteľ je povinný prevziať predmet Diela do opravy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa podľa časti B tejto Zmluvy.

Emailová adresa zhotoviteľa: xxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx

Súčasťou požiadavky objednávateľa na vykonanie Diela bude

špecifikácia dvojkolesia.

Zhotoviteľ je povinný zvolať a uskutočniť komisionálnu prehliadku najneskôr do 6 pracovných dní od odovzdania predmetu Diela do opravy alebo od kedy malo byť dvojkolesie prevzaté do opravy zhotoviteľom.

Maximálna lehota na vykonanie Diela:

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať predmet Diela objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa schválenia zápisu z komisionálnej prehliadky oprávneným zástupcom objednávateľa. Doba na vykonanie Diela určená v predchádzajúcej vete môže byť predĺžená len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán potvrdenou osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že lehota na vykonanie diela nesmie presiahnut dobu 30 kalendárnych odo dňa prevzatia DV do opravy (ďalej len „maximálna lehota na vykonanie diela“).

Cena: Cena Diela bude stanovená podľa skutočne vykonaných prác uvedených v Zápise z KP. V zápise z KP sa cena určí ako súčet ceny za:

- základný rozsah uvedený v Prílohe č. 1, príp. znížený v súlade

s touto Zmluvou vrátane materiálu potrebného na ich vykonanie,

- súvisiace práce

- naviac práce

- materiál potrebný na vykonanie naviacprác.

Záruka: Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vykonané Dielo záruku

v dĺžke trvania:

a) 12 mesiacov na opravované časti

b) 3 mesiace na všetky práce vykonané v zmysle tejto Zmluvy týkajúce sa preskúšaných ale neopravovaných dielov,

c) 24 mesiacov na novododané náhradné diely.

Kontaktné osoby: Kontaktné osoby za objednávateľa sú:

a) vo veciach zmluvných : riaditeľ sekcie logistiky

b) vo veciach technických : riaditeľ sekcie logistiky Kontaktné osoby za zhotoviteľa sú:

a) vo veciach zmluvných : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx riaditeľ Odboru obchodno-technické služby

b) vo veciach technických : Xxx. Xxxxx Xxxxxx poverený zastupovaním funkcie technického riaditeľa

Osoby oprávnené schváliť Zápis z KP za objednávateľa

je samostatne: a) riaditeľ sekcie logistiky

Počet vyhotovení Zmluvy: pre objednávateľa: tri vyhotovenia

pre zhotoviteľa: dve vyhotovenia

Súčasť Zmluvy:

Prílohy:

Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je časť B Zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že táto časť B Zmluvy je priložená k Zmluve, sú s jej (s touto časťou B Zmluvy) obsahom oboznámené a súhlasia s ním.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

č.1 Rozsah opravy a cenník opravy dvojkolesí/ dvojkolesí s prevodovkou

č.2 Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa na vykonanie kontroly č.3 Reklamačný poriadok

č.4 Protokol o odovzdaní dvojkolesia/dvojkolesí typu... do opravy č.5 Protokol o prevzatí dvojkolesia/dvojkolesí typu ... z opravy

č.6 Inšpekčný certifikát

č.7 Zápis z komisionálnej prehliadky č.8 Protokol o meraní dvojkolesia

č.9 Evidenčný list dvojkolesia

č.10 Správa z defektoskopie dvojkolesia ŽKV

č.11 Zoznam miest odovzdania a prevzatia predmetu Diela

č.12 Zoznam subdodávateľov

č.13 CD nosič s internými predpismi ZSSK

Podpisová strana k Rámcovej dohode č.4600005036/VS/2019

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V ......................... dňa Vo Vrútkach dňa

.............................................. ..............................................

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx

predseda predstavenstva predseda predstavenstva

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ŽOS Vrútky a.s.

.............................................. ..............................................

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ŽOS Vrútky a.s.

Časť B

Základné definície:

1. Obchodný zákonník (obchodný zákonník). Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Faktúra (faktúra). Je doklad, ktorý musí spĺňať v prípade slovenského platiteľa DPH náležitosti stanovené platným zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Smernicou Rady EU 2006/112/ES a v prípade platiteľa DPH z inej členskej krajiny EU náležitosti stanovené Smernicou Rady EU 2006/112/ES.

3. Reklamačný poriadok (Reklamačný poriadok). Sú stranami dohodnuté podmienky, na základe ktorých sa uskutoční uplatnenie si zodpovednosti za vady Diela počas trvania záručnej doby na Dielo a je uvedený v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve.

4. Komisionálna prehliadka (KP). Je technická prehliadka spočívajúca v zhodnotení technického stavu predmetu Diela určeného na vykonanie Diela za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa (a v prípade poistných udalostí aj zástupcov dotknutej poisťovne a iných osôb, ktoré sa majú na KP zúčastniť v zmysle platných právnych predpisov alebo v zmysle zmluvných záväzkov objednávateľa alebo zhotoviteľa). Z KP vzniká zápis, na základe ktorého sa špecifikuje rozsah Diela a dohodne sa cena Diela.

5. Normohodina (Nhod). Je vopred dohodnutá cena medzi objednávateľom a zhotoviteľom za každú začatú hodinu práce na Diele. Počet normohodín si objednávateľ a zhotoviteľ určujú na základe tejto Zmluvy a zápisu z KP.

6. Dvojkolesie (DV). Je časť pojazdu, určená k prenosu síl medzi železičným koľajovým vozidlom a koľajnicou, jeho základnými súčasťami sú kolesá a náprava* resp. kolesá, náprava a prevodovka.

7. Základný rozsah prác. Rozsah prác vrátane materiálu potrebného na ich vykonanie stanovený

v zadaní Súťaže za ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

8. Naviac práce. Práce, na vykonaní ktorých sa zmluvné strany dohodli na KP a sú súčasťou Zápisu

z KP. Naviac práce sú ocenené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve v Nhod.

9. Naviac materiál. Materiál, na dodaní ktorého sa zmluvné strany dohodli na KP a je súčasťou Zápisu z KP.

10. Technický nález. Je písomný dokument opisujúci konkrétnu nezhodu daného komponentu s technickou dokumentáciou. Napríklad mechanický rozmer, elektrické parametre, vizuálne poškodenie, trhliny a iné nálezy. Technický nález obsahuje nákres/snímku detailov poškodenia.

11. Opakovaná vada. Rovnaká vada a/alebo obdobná, ktorá sa opätovne vyskytne viac ako tri krát. O rovnakej vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké alebo obdobné prejavy vo vlastnostiach veci a nie je podstatné akým spôsobom bola odstraňovaná.

12. Pokiaľ je v časti A tejto Zmluvy uvedená definícia, platí (táto definícia) i pre túto časť B Zmluvy.

13. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem opravy, zahŕňa tento pojem i činnosť údržby.

14. Definície majú význam tu uvedený bez ohľadu na to, či sa uvádzajú s veľkým alebo malým počiatočným písmenom alebo v jednotnom alebo množnom čísle. To neplatí, ak je v Zmluve na konkrétnom mieste jednoznačne uvedený iný význam takéhoto pojmu/slova. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v tejto časti B Zmluvy uvedený akýkoľvek odkaz na článok alebo bod, je takýto odkaz odkazom na článok alebo bod v tejto časti B Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Čl. I.

ZMLUVNÁ STRANA – ZHOTOVITEĽ

1.1. Zhotoviteľ je uchádzač, ktorého komisia na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní

na predmet Zmluvy, s názvom „Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou“ (ďalej aj ako

„Súťaž“) vyhodnotila ako úspešného a zároveň objednávateľ prijal jeho ponuku.

Čl. II.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Všeobecné podmienky

2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase podľa potreby objednávateľa, v priestoroch zhotoviteľa, kvalitne v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel, v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh, v zmysle platných predpisov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre opravy hnacích koľajových vozidiel (ďalej „HKV“) a pre opravy osobných vozidiel (ďalej len „OV“) a ďalších súvisiacich predpisov (vrátane dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), podľa platnej výkresovej dokumentácie, platných udržiavacích a technologických postupov a v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo samostatne. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu, avšak má zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy poverí len osoby, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilé, na svoju činnosť sú zaškolené a sú poučené o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3. V prípade potreby vykonania Diela bude vystavená objednávateľom samostatná písomná požiadavka.

Odovzdanie predmetu diela do opravy

2.4. Predmet Diela bude odovzdaný zhotoviteľovi do opravy a prevzatý od zhotoviteľa po oprave podľa dispozície objednávateľa z a do skladov objednávateľa uvedených v Prílohe č. 11 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, vždy podľa určenia objednávateľa, najmä uvedeného v požiadavke. Prepravu predmetu Diela od objednávateľa do miesta opravy (vykonávania Diela) a po oprave z miesta opravy (vykonávania Diela) do miesta odovzdania Diela zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. Doba prepravy dvojkolesia z miesta odovzdania do opravy sa započítava do doby podľa prvej vety bodu 2.7 a doba prepravy dvojkolesia z opravy do miesta odovzdania sa započítava do Maximálnej lehoty na vykonanie Diela podľa Čl. III. bodu

3.5. tejto časti zmluvy.

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať predmet Diela k preprave do opravy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa. Za doručenie e-mailovej požiadavky sa považuje moment jej doručenia z e-mailovej adresy objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že e-mailová požiadavka sa považuje za doručenú momentom jej odoslania z e-mailovej adresy objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa za

predpokladu, že sa nepreukáže, že táto bola zjavne nedoručená (napr. doručenou notifikáciou

o nedoručení/nedostupnosti e-mailu zhotoviteľa).

V prípade, ak zhotoviteľ v čase doručenia požiadavky objednávateľa vie o skutočnostiach, ktoré nespočívajú na jeho strane a nedokáže ich ovplyvniť, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom vykonaní diela (napr. dlhé dodacie lehoty náhradných dielov potrebných na vykonanie diela a iné) je povinný v lehote na prevzatie predmetu Diela do opravy túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, doba na prevzatie predmetu Diela k preprave do opravy sa v takom prípade predlžuje o nevyhnutné potrebný čas, najviac však

o 2 kalendárne mesiace. V prípade, že zhotoviteľ v lehote na prevzatie predmetu Diela do opravy neoznámi objednávateľovi skutočnosti brániace mu v riadnom a včasnom vykonaní diela má sa zato, že takéto neexistujú.

2.6. Pri odovzdaní predmetu Diela do opravy vykoná zhotoviteľ vizuálnu prehliadku za účelom zistenia skutočného stavu, ktorý zapíše do „Protokolu o odovzdaní dvojkolesia/dvojkolesí typu... do opravy“, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Správnosť uvedených údajov potvrdí zástupca objednávateľa a zhotoviteľa svojim podpisom.

Komisionálna prehliadka (KP)

2.7. Po odovzdaní predmetu Diela do opravy zvolá zhotoviteľ Komisionálnu prehliadku tak, aby sa

uskutočnila do šiestich (6) pracovných dní odo dňa odovzdania dvojkolesia do opravy podľa bodu

2.4 alebo od kedy mal zhotoviteľ dvojkolesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5. za účelom spresnenia závad zistených po rozobratí, kontrole, premeraní a preskúšaní jednotlivých celkov predmetu Diela a za účelom určenia rozsahu opravy. Pozvánku na Komisionálnu prehliadku (KP) spolu s návrhom zápisu z KP a technickými nálezmi doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni pred navrhovaným termínom Komisionálnej prehliadky, pričom pre každé dvojkolesie zhotoviteľ vyhotoví návrh zápisu z KP samostatne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade, ak (i) nezvolá zhotoviteľ KP a/alebo (ii) nedoručí návrh zápisu z KP a/alebo

(iii) technické nálezy, všetky najneskôr dva (2) pracovné dni pred jej konaním, má sa za to, že KP nebola riadne zvolaná a zhotoviteľ je povinný určiť termín konania náhradného KP tak, aby bola dodržaná lehota dvoch (2) pracovných dní medzi doručením zvolania náhradnej KP a/alebo nedoručením návrhu zápisu z KP a/alebo technických nálezov a touto náhradnou KP.

2.8. Základný rozsah prác a materiálu poverený zástupca objednávateľa pri KP upravuje (znižuje

o činnosti, ktoré nie je potrebné vykonať). V takomto prípade sa úmerne zníži cena za základnú údržbu. Objednávateľ si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch zabezpečiť logistické vstupy – materiál pri vykonávanej oprave zhotoviteľom vlastnými službami logistiky. Zhotoviteľ je povinný požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety akceptovať a je povinný na základe požiadaviek objednávateľa vykonať všetky činnosti, ktoré objednávateľ požaduje vykonať. Rozsah naviac prác ocenených Nhod a naviac materiálu, ktoré má zhotoviteľ vykonať na základe požiadavky objednávateľa bude určený výlučne Zápisom z KP.

2.9. Zhotoviteľ je v prípadoch podľa bodu 2.8 tohto článku ako aj v prípadoch nevhodnosti jeho pokynov na vykonanie diela povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, pokiaľ sú tieto v rozpore s platnými predpismi, smernicami a opravárenskými postupmi a to i s písomným uvedením dôvodov tejto nevhodnosti. Objednávateľ je povinný v takomto prípade písomne potvrdí svoje požiadavky.

2.10. Zápis z KP potvrdzujú oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, ktorí sa zúčastnili

KP.

2.11. Po potvrdení Zápisu z KP zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa alebo bez potvrdenia Zápisu z KP, oprávnený zástupca objednávateľa uvedený v tejto Zmluve môže schváliť Zápis z KP v prípade, ak je tento v súlade s touto Zmluvou, pričom platí nasledovné:

2.11.1. na schválenie zápisu z KP za objednávateľa nie je oprávnená osoba, ktorá Zápis z KP potvrdila, v opačnom prípade sa na zápis z KP prihliada, akoby nebol schválený;

2.11.2. schválený Zápis z KP bude považovaný za podklad k vystaveniu objednávky

na vykonanie Diela;

2.11.3. cena za vykonanie Diela bude fakturovaná v zmysle tejto Zmluvy, nebude však vystavená samostatná faktúra za práce vykonané zhotoviteľom do dňa konania KP;

2.11.4. pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v cene za Dielo uvedenej v schválenom Zápise z KP sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady zhotoviteľa na vykonanie Diela t.j. najmä vykonanie základného rozsahu prác a spotrebovaný materiál, naviac prác a spotrebovaný naviac materiál vrátane nákladov v súvislosti s dopravou predmetu Diela z miesta odovzdania do miesta plnenia a späť, náklady na KP a jej vykonanie, pričom platí, že v rozsahu naviac prác a naviac materiálu zhotoviteľ nesmie zahrnúť prácu a materiál, ktorý je povinný vykonať/dodať v rámci dohodnutého základného rozsahu prác a materiálu potrebného na ich vykonanie.

2.12. Na základe schváleného Zápisu z KP bude následne vystavená objednávka podpísaná oprávneným zástupcom objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že vystavenie objednávky objednávateľom má len deklaratórny charakter (čiastková zmluva, ktorej predmetom je vykonanie Diela sa považuje za uzatvorenú okamihom schválenia zápisu z KP zo strany objednávateľa) a preto nemá vplyv na plynutie lehoty na vykonanie Diela.

2.13. V prípade, ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán do desiatich (10) pracovných dní odo dňa konania KP podľa bodu 2.7 Zmluvy nedospejú k dohode o znení Zápisu z KP (a to i bez toho, aby bol Zápis z KP potvrdený oboma zmluvnými stranami), tj. najmä v otázke základného rozsahu prác a/alebo materiálu potrebného na ich vykonanie, alebo v otázke rozsahu a/alebo ceny za naviac práce a/alebo naviac materiál, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo od jednotlivej požiadavky na vykonanie Diela, a to s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane alternatívne je objednávateľ oprávnený vyzvať zhotoviteľa na osobné rokovanie za účasti zástupcov zmluvných strán; účasťou zástupcov zmluvných strán na stretnutí nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy alebo od jednotlivej požiadavky na vykonanie Diela podľa tohto bodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti alebo od jednotlivej požiadavky, zhotoviteľ je povinný odovzdať DV objednávateľovi v pôvodnom stave v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti alebo od jednotlivej požiadavky zhotoviteľovi v mieste prevzatia DV podľa časti A Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na úhradu skutočne účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou DV na konanie KP do dňa konania KP, najviac však do výšky 5 000 EUR, ktoré (tieto náklady) zhotoviteľ písomne preukáže objednávateľovi, a ktoré budú odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa.

2.14. Zmluvné strany sa dohodli, že do schválenia Zápisu z KP objednávateľom alebo do doručenia odstúpenia podľa tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na predmete Diela akékoľvek práce alebo akokoľvek inak s ním nakladať okrem prác vykonaných v súvislosti s prípravou dvojkolesia na KP, v opačnom prípade zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s vykonaním týchto prác.

2.15. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi dátum a čas odovzdania predmetu Diela po oprave a to najneskôr jeden (1) pracovný deň pred predpokladaným termínom. Predmet Xxxxx po oprave objednávateľ prevezme v mieste podľa bodu 2.4 tohto článku Zmluvy a v pracovný deň v čase od 08:00 do 14:00. Pri odovzdávaní a preberaní po oprave sa vyhotoví „Protokol o prevzatí dvojkolesia/dvojkolesí typu... z opravy“, podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Protokol o kusovej skúške, technické nálezy s príslušnými nákresmi k poškodeným celkom, inšpekčný certifikát 3.2 podľa normy STN EN 10204 podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Pri odovzdávaní predmetu diela

zhotoviteľ odovzdá aj vypísaný Protokol o meraní dvojkolesia (Príloha č.8), Evidenčný list dvojkolesia (Príloha č. 9) a Správu z defektoskopie (príloha č.10).

2.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi v požadovanej miere prístup za účelom kontroly vykonávania Diela, a to v ktorejkoľvek fáze jeho vykonávania. V prípade, ak objednávateľ v rámci vykonávanej kontroly preukázateľne zistí, že skutočný čas trvania realizácie naviac prác sa podľa neho nezhoduje s údajom o počte normohodín pri tej -ktorej naviac práci uvedenej v schválenom Zápise z KP, vyzve zhotoviteľa na preverenie zistených skutočností. Ak sa tieto skutočnosti potvrdia, spíše zástupca objednávateľa a zhotoviteľa o tomto zápis na základe ktorého zhotoviteľ upraví cenu za Dielo.

2.17. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy.

2.18. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo prevziať riadne a včas a zaplatiť zhotoviteľovi cenu

za vykonané Dielo.

2.19. Za veci prevzaté od objednávateľa za účelom ich opravy a/alebo ich spracovania pri vykonávaní Diela zodpovedá po dobu od momentu ich prevzatia zhotoviteľom do ich odovzdania objednávateľovi zhotoviteľ.

2.20. Zhotoviteľ musí mať všetky povolenia a súhlasy pre vykonávanie predmetu Zmluvy, najmä potvrdenie o odborno – technickej spôsobilosti vydané objednávateľom, oprávnenie na vykonávanie činností na UTZ podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a súhlasy v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„Zákon o odpadoch“).

2.21. Zhotoviteľ zároveň musí mať po celý čas vykonávania Diela k dispozícii všetku schválenú výkresovú dokumentáciu výrobcom, resp. objednávateľom, technologické postupy prác pri opravách, technické podmienky, predpisy, normy, vyhlášky súvisiace s opravami predmetu Diela.

2.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení náhrady škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa ako aj náhodnej škody.

2.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť rozsah poškodenia a nákladov na vykonanie Diela ako podklad k náhrade škody v súvislosti s poistnými udalosťami a postupovať na základe Prílohy č. 8 k tejto Zmluve (Postup pri vybavovaní poistných udalostí).

Čl. III.

MIESTO A LEHOTY VYKONANIA DIELA

3.1. Miestom vykonania Diela sú priestory zhotoviteľa.

3.2. Miestom prevzatia do opravy a odovzdania predmetu Diela je podľa dispozície objednávateľa sklad objednávateľa uvedený v Prílohe č. 11 tejto Zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa schválenia Zápisu z KP oprávneným zástupcom objednávateľa.

3.4. Lehotu podľa bodu 3.3 tohto článku Zmluvy je možné výnimočne predĺžiť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán potvrdenou osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

3.5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že lehota na vykonanie diela určená podľa bodu 3.3 a/alebo

3.4 nesmie presiahnut Maximálnu lehotu na vykonanie diela, ktorá je 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia DV do opravy. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že DV sa považuje za prevzaté do opravy podpísaním Protokolu o odovzdaní dvojkolesia/dvojkolesí typu... do opravy podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy alebo dňom, kedy mal zhotoviteľ dvojkolesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5 Zmluvy.

3.6. Vlastnícke právo k predmetu Diela počas celej doby opravy zostáva objednávateľovi.

3.7. Nebezpečenstvo škody na predmete Diela prechádza od objednávateľa na zhotoviteľa okamihom jeho odovzdania do opravy. Nebezpečenstvo škody po vykonaní opravy prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom z opravy.

Čl. IV.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny uvedené v tejto Zmluve sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

v znení neskorších predpisov, pričom k cene bude účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, platná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxx za Dielo s uvedením skutočného rozsahu práce (vrátane naviac práce) a skutočnej spotreby materiálu alebo náhradných dielov (vrátane naviac materiálu) bude dohodnutá v Zápise z KP, v ktorom budú uvedené ceny v zmysle Cenníka v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Cenu za naviac materiál si zmluvné strany dohodnú pri KP.

4.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať a požadovať od objednávateľa uhradenie akýchkoľvek iných nákladov, ktoré mu v súvislosti s vykonávaním Diela vznikli. Dohodnutá cena uvedená v Zápise z komisionálnej obhliadky za vykonanie Diela je neprekročiteľná.

4.4 V cene za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady zhotoviteľa s vykonaním opravy, najmä, nie však výlučne, preprava z/do miesta odovzdania/prevzatia, akékoľvek poplatky (dane, clá), ktoré môžu byť zhotoviteľovi v súvislosti s vykonaním Diela vyrubené akýmkoľvek orgánom (i zahraničným). V tejto cene však nie je zahrnutá DPH účtovaná v súlade s bodom 4.1 tohto článku Zmluvy.

4.5 Cenu za vykonanie Diela zaplatí objednávateľ na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je uvedené

v záhlaví tejto Zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ po prevzatí opraveného predmetu Diela na základe Protokolu o prevzatí dvojkolesia/ dvojkolesí typu ... z opravy podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán vystaví objednávateľovi faktúru. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnou daňovou legislatívou SR a o zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH a so Smernicou Rady EU 2006/112/ES. Vo faktúre uvedie zhotoviteľ Údaje k faktúre, číslo objednávky.

4.7 Súčasťou faktúry budú prílohy:

a) Kópia objednávky,

b) Zápis z komisionálnej prehliadky,

c) Rozpis prác s uvedením počtu hodín a ceny za jednotlivé práce (pri naviac prácach

s uvedením počtu Nhod),

d) Rozpis základného materiálu a naviac materiálu (názov, pôvod, počet, cena)

e) Rozpis súvisiacich prác, materiálu a práce

f) Protokol o prevzatí dvojkolesia/dvojkolesí typu ... do a z opravy,

g) Protokol o meraní dvojkolesia,

h) Evidenčný list dvojkolesia,

i) Správa z defektoskopie dvojkolesia ŽKV.

4.8 V prípade nekompletnej alebo nesprávnej časti niektorej z príloh faktúry uvedených v bode 4.7

tohto článku Zmluvy, bude faktúra vrátená na prepracovanie a doplnenie.

4.9 V prípade, že k faktúre nebudú priložené všetky prílohy uvedené v bode 4.7. tohto článku Zmluvy, objednávateľ vyzve zhotoviteľa na ich doplnenie. Zhotoviteľ doplní chýbajúce prílohy do dvoch

(2) pracovných dní. Pokiaľ zhotoviteľ prílohy nedoplní v stanovenom termíne, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi ako nekompletnú.

4.10 V prípade vrátenia faktúry a jej príloh pre jej nekompletnosť alebo vrátenia faktúry, z dôvodu nesúladu s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky , zhotoviteľ vyhotoví novú faktúru. Na novej faktúre vyznačí novú lehotu splatnosti. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom vrátená bezdôvodne.

4.11 Dátum splatnosti faktúry v prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

4.12 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa.

4.13 Faktúru vyhotovenú v dvoch exemplároch doručí zhotoviteľ do 5 dní odo dňa jej vystavenia

na fakturačnú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sekcia účtovníctva a daní (pracovisko Letná 42)

Pri bitúnku 2

040 01 Košice

4.14 Za vykonanie každého jednotlivého Diela bude vystavená samostatná faktúra.

4.15 Zhotoviteľ so sídlom v SR sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia Objednávateľom za túto DPH, sa zhotoviteľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. Objednávateľ zároveň môže fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo sumy DPH uhradenej objednávateľom správcovi dane namiesto zhotoviteľa, a to za každý deň omeškania s touto zákonnou povinnosťou zhotoviteľa voči správcovi dane. Za deň omeškania sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy boli peňažné prostriedky vyplývajúce zo záväzku na DPH voči správcovi dane namiesto zhotoviteľa poukázané objednávateľom v prospech správcu dane až do dňa zaplatenia (tj. pripísania na účet) objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty).

4.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že množstvo predmetu Zmluvy uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy je len predpokladané a v prípade odlišnosti t.j. neodoslaní celkového predpokladaného množstva predmetu Zmluvy v zmysle tejto Zmluvy do opravy, nevzniká Zhotoviteľovi nárok Objednávateľa sankcionovať alebo penalizovať a to ani formou doplatenia rozdielu medzi zaplateným množstvom predmetu Zmluvy a predpokladaným množstvom predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy.

Čl. V

NAKLADANIE S ODPADOM

5.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom vzniknutým z plnenia predmetu zmluvy v zmysle Zákona o odpadoch a na vyžiadanie objednávateľa predložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zhodnotiť/zneškodniť všetok odpad, ktorý vznikne v súvislosti s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy (napr. plasty, pryž, olej a iné ropné látky a pod.) v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na vlastné náklady. Zhotoviteľ nesmie zhodnotiť/zneškodniť odpad skôr ako bude objednávateľom schválený Zápis z KP.

5.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušný doklad - vážny lístok s uvedeným katalógovým číslom odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. V dokladoch bude uvedený ako pôvodca odpadu objednávateľ.

5.4 V prípade, že objednávateľovi vznikne škoda na životnom prostredí neodbornou manipuláciou zhotoviteľa s odpadmi, zariadeniami a pod. a bude mu udelená sankcia zo strany štátnej správy, objednávateľ má právo na náhradu škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu. Zároveň zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady odstránenie znečistenia.

5.5 Nakladanie so vzniknutým kovovým odpadom bude riešené samostatnou zmluvou medzi objednávateľom a zhotoviteľom opravy. Jeho množstvo po posúdení a odsúhlasení objednávateľom a zhotoviteľom bude uvedené v zozname nefunkčných náhradných dielov, ktorý bude k dispozícii pri konaní KP.

Čl. VI.

VLASTNÍCKE PRÁVO, NÁHRADA ŠKODY

A ZMLUVNÁ POKUTA

6.1 Vlastnícke právo k predmetu Diela, na ktorom je vykonávané Dielo, má objednávateľ.

6.2 Zodpovednosť za škodu vzniknutú zmluvným stranám sa spravuje podľa ustanovení § 373 a nasl.

Obchodného zákonníka.

6.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú objednávateľovi a sú zároveň spôsobené v dôsledku technického stavu dodaného predmetu Diela alebo sú zapríčinené vadami vzniknutými v záručnej dobe.

6.4 Za škody vzniknuté pri vykonávaní Diela, a to aj náhodné alebo spôsobené tretími osobami alebo vyššou mocou, zodpovedá zhotoviteľ odo dňa prevzatia predmetu Diela k oprave až do dňa jeho odovzdania objednávateľovi.

6.5 V prípade, ak nedodrží zhotoviteľ termín vykonania diela, x.x. xxxxxxxxxx predmetu Diela

objednávateľovi po oprave najneskor do Maximálnej lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode

3.5 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa.

6.6 Ak nedodrží zhotoviteľ termín na prevzatie predmetu Diela do opravy v lehote podľa bodu 2.5 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s prevzatím predmetu Diela do opravy.

6.7 V prípade, ak zhotoviteľ nedoručí riadne a včas (i) návrh Zápisu z KP podľa bodu 2.7 Zmluvy a/alebo ii) technické nálezy s podrobným popisom popr. nákresom vady, objednávateľ má právo

voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa až do doručenia návrhu Zápisu z KP a/alebo technických nálezov (pre každé z toho zvlášť) objednávateľovi.

6.8 V prípade, ak zhotoviteľ neuskutoční KP v lehote podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa.

6.9 Ak nedodrží zhotoviteľ dohodnutý termín na odstránenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa Reklamačného poriadku (bod 3.8), môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania.

6.10 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním DV v pôvodnom stave v mieste prevzatia v lehote 15 kalendárnych dní v zmysle bodu 2.13 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania.

6.11 Ak dôjde k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy (vyradenie vozidla z vlaku, meškanie vlaku nad 15 minút, nasadenie príprahového vozidla) z dôvodu vzniku vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, objednávateľ môže účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každé jednotlivé takéto porušenie. V tomto prípade má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorú si voči objednávateľovi uplatnili tretie osoby (napr. zo strany ŽSR prípadne ČD, výška vráteného cestovného a príplatkov cestujúcim a pod.), a to v celej ich výške.

6.12 Ak by z dôvodu omeškania zhotoviteľa s plnením jeho povinností podľa tejto Zmluvy mohlo dôjsť k podstatnému obmedzeniu prevádzky železničnej dopravy, pričom objednávateľ nebude vedieť zamedziť škode inak a bude preto nútený si od tretej strany prenajať iné vozidlo ako náhradu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi náklady na prenájom takéhoto vozidla.

6.13 Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. V. bod 5.2 Zmluvy tak, že zlikviduje kovový odpad skôr ako bude objednávateľom schválený Zápis z KP, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa cene náhradného dielu, ktorý zhotoviteľ dodá namiesto vymontovaného kovového dielu. Pokiaľ sa nebude dať výška zmluvnej pokuty určiť podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom jedentisíc EUR) za každý jednotlivý prípad porušenia (každé DV) zvlášť.

6.14 V prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou nákladov objednávateľovi v zmysle Reklamačného poriadku, a to bodov:

a) 3.15 a/alebo

b) 3.16 v časti poskytnutia primeranej zľavy z ceny Diela a/alebo

c) 3.17 v časti poskytnutia primeranej zľavy z ceny Diela

má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zo sumy, s úhradou ktorej je zhotoviteľ v omeškaní.

6.15 Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa zabezpečených zmluvnou pokutou a to v celej výške vzniknutej škody i nad rámec zmluvnej pokuty.

Čl. VII.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet Diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi a počas záručnej doby.

7.2Nárokmi za zodpovednosť za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl.

Obchodného zákonníka a dohodnutú zmluvnú pokutu podľa čl. VI. Zmluvy.

7.3Objednávateľ má právo na reklamáciu v prípade, že Dielo má vady, nie je spôsobilé na účel, na ktorý je určené a nemá požadované vlastnosti, nezodpovedá výsledku a cieľu určenému v tejto Zmluve, nespĺňa požiadavky alebo je v rozpore s príslušnými normami a súvisiacimi predpismi.

7.4Reklamácie si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý je Prílohou č.3 tejto Zmluvy.

7.5Ostatné vzťahy vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Diela a za škodu neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o Zmluve o dielo, ust. § 560 a nasl. a ust. o náhrade škody, ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK VIII.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (B O Z P)

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že zabezpečí pre svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať zmluvnú pracovnú činnosť a služobne sa pohybovať na pracoviskách ZSSK, plnenie povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov o ochrane zdravia pri práci vlastných zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a ďalšej legislatívy a interných dokumentov kupujúceho v oblasti BOZP. Zabezpečí pre vlastných zamestnancov preukázateľné vstupné oboznámenie BOZP u objednávateľa z predpísanej legislatívy BOZP platnej v ZSSK a oboznámenie svojich zamestnancov na miestne podmienky pre príslušné pracoviská ZSSK. Pri akomkoľvek poškodení zdravia na pracovisku ZSSK (či už má za následok práceneschopnosť alebo nie) zhotovieľ bezodkladne oznámi prípad kontaktnej osobe objednávateľa na pracovisku. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie prevádzkových poriadkov na príslušných pracoviskách ZSSK. Pri výkone činnosti musia zamestnanci zhotoviteľa používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle dokumentu „Smernica na postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK“, ktoré vyplývajú z pracovného prostredia, ďalej podľa predpisu na poskytovanie OOPP platným v ZSSK s ktorými musia byť preukázateľne oboznámení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 z.

z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ako aj platných predpisov o ochrane majetku a plnenie iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri pohybe a pracovnej činnosti v blízkosti trolejového vedenia a elektrických zariadení musia mať zamestnanci zhotoviteľa predpísané poučenie v zmysle vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

8.2 Poučenie na miestne podmienky (ako aj prístupové cesty a pod.) vykoná u zamestnancov zhotoviteľa príslušný vedúci pracoviska objednávateľa, alebo ním poverený zamestnanec pracoviska, kde bude predávajúci plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

8.3 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia a požívania a prechovávania alkoholických nápojov a omamných látok na pracoviskách objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov povolenia na vstup do vyhradeného obvodu ZSSK a v prípade použitia motorových vozidiel zhotoviteľa zabezpečí potrebné povolenia na vjazd a parkovanie vo

vyhradenom obvode Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železníc Slovenskej republiky príp. Železničnej spoločnosti CARGO a pod. – podľa toho, kde a na koho pracovisku budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť.

8.4 V prípade pohybu alebo výkonu pracovnej činnosti zamestnancov zhotoviteľa prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí zhotoviteľ pre svojich zamestnancov predpísané školenie a dodržiavanie príslušných ustanovení predpisu ŽSR Z2 (školenie vykonáva výlučne Inštitút vzdelávania ŽSR a vydáva Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP).

8.5 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú v zmysle zmluvy

vykonávať pohyb a pracovnú činnosť na pracoviskách ZSSK.

8.6 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa potrebné vstupné preukázateľné oboznámenie z predpísanej legislatívy BOZP platnej na pracoviskách objednávateľa ako aj prípadných vzniknutých mimoriadností v oblasti BOZP na zmluvne určenom pracovisku. Zabezpečí pre zamestnancov Predávajúceho na príslušnom pracovisku preukázateľné oboznámenie BOZP na miestne podmienky a preukázateľné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom pracoviska. Zamestnanci zhotoviteľa budú na príslušnom pracovisku objednávateľa informovaní najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Zamestnanci zhotoviteľa budú objednávateľom preukázateľne oboznámi s Traumatologickým plánom, smernicou pre evidenciu, registráciu a vyšetrovanie pracovných úrazov v ZSSK, predpisom Všeobecné pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK, smernicou na postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK a predpisom na používanie OOPP. V prípade potreby zabezpečí objednávateľ určeným zamestnancom doprovod zamestnancov zhotoviteľa na príslušnom pracovisku objednávateľa k vykonaniu predmetu zmluvy.

8.7 Objednávateľ zabezpečí na príslušnom pracovisku preukázateľne oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia so zmluvnými činnosťami a ktoré by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie.

8.8 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa kontaktného zamestnanca na príslušnom pracovisku a zabezpečí im prístup k pitnej vode a k sociálnym zariadeniam.

8.9 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie s miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na jednotlivé pracoviská, tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalostí a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác a pri vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci najmä s Traumatologickým plánom platným v ZSSK a Smernicou pre evidenciu, registráciu a vyšetrovanie pracovných úrazov v ZSSK.

Čl. IX.

PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

9.1 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú medzi sebou prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

9.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je pre prípad sporu príslušný všeobecný súd so sídlom v Slovenskej republike.

9.3 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto Zmluvou neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka SR ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na kolízne ustanovenia sa neprihliada.

9.4 Zmluvné strany považujú obsah tejto Zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť

o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími osobami o obsahu tejto Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, a to voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácii uvedených v tomto článku osobám, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona, ďalej najmä zverejnenie tejto zmluvy a podanie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Čl. X. SKONČENIE ZMLUVY

10.1 Zmluvný vzťah podľa tejto Zmluvy sa môže skončiť predovšetkým spôsobom uvedeným v časti A tejto Zmluvy (spôsob ukončenia) a súčasne je možné túto Zmluvu ukončiť spôsobmi podľa nasledujúcich bodov alebo v prípade, ak to pripúšťa táto Zmluva alebo platné právne predpisy.

10.2 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy, a to i z časti, alebo od jednotlivej

požiadavky podľa bodu 2.3:

a) podstatného porušenia povinností zhotoviteľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním Diela o viac ako 30 kalendárnych dní alebo porušenie povinnosti zhotoviteľa vykonať Dielo riadne, a to s účinnosťou dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľovi.

b) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy alebo od jednotlivej požiadavky (podľa bodu 2.3) v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím dvojkolesia na vykonanie Diela v lehote podľa bodu 2.5. o viac ako 5 kalendárnych dní, a to s účinnosťou dňom doručenia písomného odstúpenia zhotoviteľovi. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedené v tomto bode Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

c) v prípade, ak bude voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie v zmysle § 70 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo ak zhotoviteľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti.

10.3 Objednávateľ môže pred odstúpením od Zmluvy alebo od jednotlivej požiadavky pre nepodstatné porušenie Zmluvy vyzvať zhotoviteľa na plnenie záväzkov a určiť mu primeranú dodatočnú lehotu. Objednávateľ v takom prípade vyhlási, že v prípade nesplnenia záväzkov v dodatočne stanovenej lehote nastávajú účinky odstúpenia po márnom uplynutí stanovenej lehoty.

10.4 Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti zhotoviteľovi alebo uplynutím dodatočnej lehoty podľa bodu 10.3. tohto článku Zmluvy.

10.5 Zmluvné strany môžu ukončiť tento zmluvný vzťah vzájomnou písomnou dohodou účinnou odo dňa v nej uvedeného.

10.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Čl. XI. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

11.1 Zmluvné strany si prostredníctvom svojich zástupcov budú poskytovať potrebnú súčinnosť a potrebné organizačno-technické informácie za účelom bezproblémového plnenia svojich zmluvných povinností.

11.2 Zmluvné strany sú oprávnené meniť osoby na komunikáciu vo veciach zmluvných a veciach technických, ktoré sú uvedené v časti A, tejto Zmluvy, a to na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť prístup dohodnutým zástupcom objednávateľa do priestorov, v ktorých budú vykonávané práce, ako aj ku všetkým technickým informáciám, ktoré sa týkajú predmetu Zmluvy.

11.4 Záručné doby poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi a iné nároky a práva zmluvných strán, ktoré im vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, nie sú akýmkoľvek ukončením tejto Zmluvy dotknuté.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa pokladajú za doručené i keď:

a) zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia

zmluvnou stranou,

b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to dňom jej vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie.

Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII.

SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

12.1Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa, má zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť najneskôr v čase uzavretia zmluvy v písomnej forme zoznam všetkých známych subdodávateľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rozsahu:

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok

b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

12.3 Zoznam podľa bodu 12.2 tohto článku zmluvy tvorí Prílohu č. 12 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

12.4 Objednávateľ týmto v zmysle ustanovenia § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:

a) zhotoviteľ je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania zmluvy,

b) v prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 9.2 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať

tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene,

c) zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke,

d) zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,

e) zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok vykonaný na základe zmluvy o subdodávke.

12.5 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 12.2 a 12.4 tohto článku zmluvy predstavuje nepodstatné porušenie tejto zmluvy.

12.6 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora aj bude počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy

a je ako taký zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“).

12.7 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o registri partnerov“) sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,-€ alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000,-€ v kalendárnom roku, ak ide

o opakujúce sa plnenie, zapísaní v registri.

12.8 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 12.6 a 12.7 tohto článku zmluvy predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa bodov 12.6 a 12.7 tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo v prípade jeho výmazu z registra má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť (§15 zákona o registri partnerov).

12.9 V prípade porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa bodov 12.2,12.4, 12.6 a 12.7 tohto článku a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, uhradenú objednávateľom, zaväzuje sa zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 dní odo dňa obdŕžania písomnej výzvy od objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo, objednávateľ bude informovať zhotoviteľa, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť.

12.10 Oprávnená osoba:

i) advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

ii) zahraničná osobaoprávnená na území slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba podľa písm. i) tohto bodu, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku a ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,

(ďalej spolu i) a ii) ako „oprávnená osoba“)

je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

a) k 31. decembru kalendárneho roka a v súvislosti s tým do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka;

b) v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia pri jednorázovom poskytnutom plnení zo Zmluvy sumu 100.000 EUR bez DPH, ak sa

táto (DPH) uplatňuje alebo ak ide o poskytnutie viacerých čiastkových alebo opakujúcich sa plnení zo Zmluvy v úhrne prevyšujúcich sumu 250.000 EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou;

c) v súvislosti s plnením zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo Zmluvy (§ 11 zákona o registri partnerov).

12.11 Túto povinnosť podľa písm. b) a c) bodu 12.10 tohto článku Zmluvy oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo Zmluvy.

12.12 Uvedeným v bode 12.11 tohto článku Zmluvy nie je dotknutá povinnosť a to:

a) ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konecého úžívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument a

b) ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa predchádzajúceho písm. a) tohto bodu, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má uzatvorenú rámcovú dohodu č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV v znení dodatku č.1, zo dňa 07.12.2016, na základe ktorej si objednávateľ zabezpečuje opravu OV, typ 409.2 podľa Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky a Prílohy č.3 Cenník do dňa 08.12.2020 alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Na základe uvedenej skutočnosti zhotoviteľ akceptuje, že táto Zmluva nadobudne účinnosť až po skončení učinnosti uvedenej Rámcovej dohody č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV v znení dodatku č.1.

13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom skončenia účinnosti Rámcovej dohody č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV zo dňa 07.12.2016 v znení dodatku č.1, pričom nadobudnutiu učinnosti Zmluvy musí predchádzať jej zverejnenie v celom jej rozsahu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že Zmluva nebude do skončenia účinnosti Rámcovej dohody č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV zo dňa 07.12.2016 v znení dodatku č.1 podľa predchádzajúcej vety zverejnená, nadobudne táto účinnosť až dnom jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

13.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva bude zverejnená v celom rozsahu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

13.4 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Spôsob uskutočnenia zmien a doplnkov sa netýka zmeny adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby (vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy), pri ktorých je postačujúce písomne oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe písomného oznámenia zmluvných

strán, pričom takéto oznámenie musí byt podpísane štatutárnymi orgánmi tej zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane.

13.5 V prípad rozporu medzi textom Zmluvy a textom uvedeným v prílohách Zmluvy, bude mať prednosť obsah Zmluvy. V prípade rozporu medzi časťou A a časťou B Zmluvy, budú mať prednosť dojednania podľa časti A Zmluvy.

13.6 Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy alebo ich časti nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy alebo platnosť Zmluvy ako celku. V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecno-záväzných predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá neplatnému ustanoveniu.

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli objednávateľom zverejnené, nesprístupni tretím osobám bez písomného súhlasu objednávateľa a tieto informácie nepoužije na iné účely, ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretiu osobu je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

13.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú vôľu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto zmluvu podpísali.

13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

13.11 Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx- gdpr.html, o čom zmluvný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.

13.12 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx

Zmluvná strana sa zaväzuje s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.

13.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy.

Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Rozsah opravy a cenník opravy dvojkolesí

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov (ďalej aj „OV“) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel, v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh, v zmysle platných predpisov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. ZSSK V 99/1 pre opravy dvojkolesí železničných koľajových vozidiel a ďalších súvisiacich predpisov (vrátane dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), podľa technicko - dodacích a preberacích podmienok a ich platnej výkresovej dokumentácie ŽKV, platných udržiavacích a technologických postupov a v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Zhotoviteľ sa musí riadiť technickou dokumentáciou schválenou výrobcami jednotlivých typov ŽKV. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady, príslušnú technickú dokumentáciu (vrátane príslušných vyhlášok, predpisov, technických výkresov a pod.) ako aj právo na použitie tejto technickej dokumentácie pre opravu dvojkolesí.

Diely dvojkolesia určené k vyradeniu je nevyhnutné znehodnotiť deštruktívnym spôsobom tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému použitiu. V zmysle článku 21 predpisu V99/1 sa zmluvné strany určili nasledovný spôsob znehodnotenia: „priečne narezanie dielu do hĺbky 5 mm v 1/3 dĺžky alebo obvodu“. Znehodnotenie každého dielu musí následne schváliť objednávateľ.

Spolu s opraveným dvojkolesím musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi všetky príslušné certifikáty podľa platných právnych predpisov a technických noriem vrátane inšpekčného certifikátu 3.2.

1. Rozsah opravy dvojkolesí

Časť	Názov časti	Predpokladaný počet opráv na 48 mesiacov	Finančný limit v EUR bez DPH na 48 mesiacov
1.	Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 (typ 561.2) s dvomi drážkami	80	200 000,00

Zmluva bude platná na obdobie 48 mesiacov. Predpokladané množstvo a predpokladaný finančný limit uvedený

v tabuľke je orientačný. Skutočnosť bude závislá na opotrebovaní dvojkolesí v prevádzke.

Orientačné umiestnenie jednotlivých dvojkolesí v skladoch ZSSK :

Typ dvojkolesia	Sklady ZSSK
Dvojkolesie 409.2 s dvomi drážkami	Bratislava	Nové Zámky	Zvolen	Žilina	Košice

Rozsah opravy dvojkolesí osobných vozňov:

Základný rozsah opravy (čistenie dielov dvojkolesia, kontrola dielov dvojkolesia, sústruženie jazdného profilu UIC, EN 13715 – S1002/..defektoskopické kontroly nápravy a monoblokov, náter dvojkolesia, brúsenie, vyvažovanie, kontrola el. odporu, označenie dvojkolesia vrátane identifikačného pásika – V99/1, Pr.10, vypísanie dokumentov),

Súvisiace práce

- rozlisovanie monoblokov

- rozlisovanie / demontáž brzdových kotúčov (BK)

- nalisovanie monoblokov

- nalisovanie/ montáž brzdových kotúčov

- výmena nábojov brzdových kotúčov (použiteľných aj pre delené brzdové kotúče), ložiskových krúžkov, labyrintov, ložísk bude vykonávaná na základe požiadavky podľa zisteného rozsahu poškodenia

- pri oprave s využitím pôvodných dielov (napr. nové monobloky, pôvodná náprava a pod.) je opracovanie pôvodných dielov započítané v cene práce za výmenu

V prípade nevykonania niektorého z bodov základnej údržby sa zníži cena základnej údržby.

Nedostatky zistené pri vykonávaní základného rozsahu sa odstránia v súvisiacich prácach a v naviac prácach ocenených Nh.

Pri výmene nápravy zhotoviteľ vystaví nový Evidenčný list dvojkolesia (ELD). Pôvodný ELD vráti objednávateľovi. Pri dosadení nových monoblokov požadujeme dosádzať monobloky 561.2 aj na dvojkolesie 409.2.

Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozidiel ZSSK podľa predpisu V99/1 podľa požiadaviek a podľa zisteného rozsahu poškodenia.

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 (typ 561.2) s dvomi drážkami

P.č.	Operácia
1.	Základný rozsah opravy
2.	Výmena monoblokov (2 ks) - pôvodná náprava
3.	Výmena monoblokov (2 ks) + nová náprava
4.	Výmena nápravy – pôvodné monobloky
5.	Výmena ložiskových krúžkov
6.	Výmena labyrintov
7.	Výmena ložísk
8.	Prípadné naviacpráce

Poznámka:

1) Oprava dvojkolesí železničných koľajových vozidiel ZSSK Slovensko sa realizuje podľa predpisu V99/1 podľa požiadaviek a podľa zisteného rozsahu poškodenia.

R á m c o v á d o h o d a č.4600005036/VS/2019 na opravu dvojkolesí

Strana 23 z 46

2. Cenník opravy dvojkolesí

Oprava dvojkolesí, typ 409.2 (typ 561.2) s dvomi drážkami

P.č.	Operácia	Merná jednotka	Cena v EUR bez DPH
			práca	materiál	spolu
1.1	Základný rozsah opravy	1 dvojkolesie	563,93	166,04	729,97
1.2	Výmena monoblokov (2 ks) - pôvodná náprava	1 dvojkolesie	469,29	2.755,65	3.224,94
1.3	Výmena monoblokov (2 ks) + nová náprava	1 dvojkolesie	432,00	5.508,76	5.940,76
1.4	Výmena nápravy – pôvodné monobloky	1 dvojkolesie	367,90	2.753,11	3.121,01
1.5	Výmena ložiskových krúžkov	1 dvojkolesie	124,16	156,99	281,15
1.6	Výmena labyrintov	1 dvojkolesie	136,26	323,93	460,19
1.7	Výmena ložísk	1 dvojkolesie	525,80	822,83	1.348,63
1. Celková cena za opravu dvojkolesia		1 dvojkolesie	2.619,34	12.487,31	15.106,65
2. Cena za 1 Nhod naviacprác		1 Nhod	30,00	X	30,00
3. Celková doba trvania opravy		1 kalend. deň	X	X	30

Poznámka:

Oprava dvojkolesí železničných koľajových vozidiel ZSSK Slovensko sa realizuje podľa predpisu V99/1, podľa požiadaviek a podľa zisteného rozsahu poškodenia.

Celková doba trvania opravy je maximálna doba opravy všetkých položiek. Celková doba trvania opravy dvojkolesí nesmie prekročiť 30 kalendárnych dní.

Pre vykonanie naviacprác je stanovený záväzný neprekročiteľný limit 30,00 EUR bez DPH/1 Nhod naviacprác.

Meno a priezvisko	Sekcia	Funkcia	Obvod	Telefón
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx	XxXX	Špecialista pre preberanie ŽKV	OV	910/ 1628 0911 694 326
Xxx Xxxxxx	XxXX	Špecialista pre preberanie ŽKV	HKV	910/ 1518 0910 832 339
Xxx. Xxxxxx Xxxxx	SeKP	Špecialista pre preberanie ŽKV	HKV	945/ 5360 0903 969 820
Xxxxx Xxxxxx	SeKP	Špecialista pre preberanie ŽKV	OV	920/ 3048 0911 053 331
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx	XxXX	Špecialista pre preberanie ŽKV	HKV	920/ 3136 0911 068 670
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx	SeKP	Špecialista pre preberanie ŽKV	HKV	0904 687 620
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx	SeKP	Špecialista pre preberanie ŽKV	HKV	930/ 2239 0947 773 087

Príloha č.2 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019 Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa na vykonanie kontroly

R á m c o v á d o h o d a č.4600005036/VS/2019 na opravu dvojkolesí

Príloha č.3 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Reklamačný poriadok

pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady

1. Všeobecné ustanovenia.

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa pri vzniku vád a uplatňovaní zodpovednosti za vady Diela v záručnej lehote. Vzťahuje sa na uplatňovanie práv pri vzniku vád v záručnej lehote po opravách dvojkolesí a ich celkov a je záväzný pre obe zmluvné strany.

1.2. Dielom sa v zmysle tohto Reklamačného poriadku rozumie náhradný diel alebo konštrukčný celok opravený alebo dodaný zhotoviteľom v zmysle tejto Zmluvy.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v tomto Reklamačnom poriadku uvedený akýkoľvek odkaz na článok alebo bod, je takýto odkaz odkazom na článok alebo bod v tomto Reklamačnom poriadku, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

2. Záručná doba.

2.1. Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu v nasledujúcej dĺžke:

a) 12 mesiacov na opravované časti

b) 3 mesiace na všetky práce vykonané v zmysle tejto Zmluvy týkajúce sa preskúšaných ale neopravovaných dielov.

c) 24 mesiacov na novododané náhradné diely,

3. Podmienky záruky

3.1. Nároky objednávateľa z vád (porúch) Diela vyplývajú z ustanovenia § 560 a nasl.

Obchodného zákonníka.

3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase ich odovzdania z opravy podľa

Zmluvy do času uplynutia záručnej doby.

3.3. Záručná lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi do prevádzkového používania podpísaním protokolu o prevzatí z opravy Objednávateľ je povinný zistené vady Diela oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej lehoty podľa bodu 2.1. Pre túto povinnosť je rozhodujúci dátum doručenia reklamačného hlásenia (pečiatka dodacej pošty, fax, e-mail) zhotoviteľom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že e-mailové reklamačné hlásenie sa považuje za doručené momentom jeho odoslania z e-mailovej adresy objednávateľa na mailovú adresu zhotoviteľa za predpokladu, že sa nepreukáže, že bolo zjavne nedoručené (napr. doručenou notifikáciou o nedoručení/nedostupnosti e-mailu zhotoviteľa).

3.4. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná lehota prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania Diela s odstránenou vadou. Takúto novo stanovené ukončenie plynutia záruky zhotoviteľ zapíše v príslušnej dokumentácii.

3.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- identifikačné údaje objednávateľa, číslo Zmluvy/objednávky,

- názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca Diela,

- popis vady, dátum vzniku vady ak je známy.

Vzor Reklamačného protokolu (ďalej iba „RP“) je uvedený v prílohe č. 1 tohto reklamačného poriadku.

3.6. Objednávateľ je povinný uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu písomnou formou Reklamačným protokolom, a to listom, alebo e-mailom. V prípade e-mailu bude následne doručený aj originál RP.

3.7. Zhotoviteľ je povinný na reklamačné hlásenia reagovať neodkladne, najneskôr však do 1 pracovného dňa od prvotného nahlásenia záručnej závady. V tejto lehote sa dohodne s objednávateľom, akým spôsobom bude ďalej reklamácia riešená. Pre posudzovanie tejto povinnosti je rozhodujúci dátum doručenia reklamačného hlásenia zhotoviteľovi (t.j. pečiatka dodacej pošty, e-mail).

3.8. V prípade riadnej uplatnenej reklamácie Diela počas záručnej lehoty je Zhotoviteľ povinný vždy odstrániť reklamované vady Diela na vlastné náklady, a to bez ohľadu na to či reklamáciu považuje za oprávnenú alebo nie.

V prípade vzniku pochybností o tom, či ide o vadu Diela, na ktorú sa vzťahuje záruka za vady, je zhotoviteľ povinný vykonať opravu podľa podmienok Zmluvy a tohto Reklamačného poriadku. V prípade ak následne zhotoviteľ preukáže, že ide o vadu, na ktorú sa záruka za vady nevzťahuje, môže zhotoviteľ vyfakturovať objednávateľovi náklady na odstránenie takejto vady. Odstránenie reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný zabezpečiť odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do 10 pracovných dní.

Zhotoviteľ sa môže dohodnúť s objednávateľom na ďalšom termíne odstránenia vád, ak sa jedná o vadu zariadenia, ktorú nie je možné odstrániť na mieste (subdodávky zhotoviteľa).

3.9. Po odstránení záručnej vady (uznanej aj neuznanej) zhotoviteľ vykoná preskúšanie správnej funkčnosti že je Dielo schopné ďalšej prevádzky.

3.10. V prípade oprávnenej reklamácie, ak bude potrebné reklamovaný predmetný celok demontovať a/alebo prepraviť k zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných nedostatkov a po odstránení reklamovaných nedostatkov dopraviť späť k objednávateľovi, náklady na túto demontáž a prepravu znáša zhotoviteľ.

3.11. Zástupcovia zhotoviteľa pre účely posudzovania a odstraňovania záručných vád sú povinní sa po príchode do priestoru ZSSK hlásiť v pracovných dňoch u vedúceho pracoviska (prípadne u vedúceho opráv) a počas pracovného voľna u službu konajúceho strojmajstra. V prípade, že závadu nie je možné odstrániť v priestoroch objednávateľa, o mieste odstránenia záručnej vady sa zhotoviteľ dohodne s objednávateľom.

3.12. O spôsobe odstránenia reklamovanej vady (event. jej zamietnutie) zhotoviteľ vykoná vždy písomný záznam Reklamačný zápis, ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí poverený zamestnanec objednávateľa. Písomný záznam – Reklamačný zápis do 3 pracovných dní po odstránení záručnej vady zhotoviteľom. Ak bude riešená reklamácia subdodávateľom zhotoviteľa, Reklamačný zápis musí byť vystavený do 30 kalendárnych dní. V prípade nepredloženia Reklamačného zápisu v stanovenom

termíne sa prípad automaticky uzatvára ako prípad záručnej opravy, to znamená uznanej reklamácie. Reklamačný zápis je prílohou č. 2 Reklamačného poriadku.

3.13. Pokiaľ dôjde pri riešení záručných prípadov k sporom medzi zhotoviteľom a objednávateľom, môže si každá zo zúčastnených strán prizvať k ďalším rokovaniam nezávislých odborníkov. Rokovanie o riešení jednotlivých sporných prípadov zvoláva zhotoviteľ do 20 kalendárnych dní od vystavenia Reklamačného zápisu a pozvánka musí byť zúčastneným stranám doručená najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania, pričom všetky činnosti súvisiace s technologickým zabezpečením rokovania vykoná zhotoviteľ. Do vyriešenia sporu sa reklamácia vykazuje ako neuzavretá.

3.14. Pri preukázaní neoprávnenosti reklamácie hradí všetky náklady, súvisiace s riešením reklamácie objednávateľ, v opačnom prípade hradí tieto náklady zhotoviteľ. Pokiaľ sa pri rokovaní preukáže neoprávnenosť reklamačných nárokov objednávateľa, je reklamačné rokovanie automaticky ukončené podpisom protokolu z rokovania a zhotoviteľ opravu zrealizuje ako nezáručnú.

3.15. V prípadoch Opakovanej vady, objednávateľ má nárok na poskytnutie primeranej zľavy z ceny Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu DV. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na účely tohto bodu je primeranou zľavou zľava max. vo výške 20 % z ceny Diela.

3.16. V prípadoch, kedy má záručná vada charakter neodstrániteľnej vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu Diela. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na účely tohto bodu je primeranou zľavou zľava max. vo výške 50 % z ceny Diela.

3.17. Uplatnením nárokov podľa bodu 3.15 a 3.16 tohto Reklamačného poriadku nie sú dotknuté nároky objednávateľa na uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých v Zmluve, právo objednávateľa na náhradu škody nad rámec uvedených nárokov, ako aj právo objednávateľa odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k zhotoviteľovi alebo od jednotlivej požiadavky.

3.18. Vedením reklamačnej agendy je poverený regionálny zamestnanec objednávateľa. Táto osoba je oprávnená zasielať reklamačné hlásenia zhotoviteľovi a uzatvárať s jeho zamestnancami reklamačné prípady.

3.19. Objednávateľ má právo presvedčiť sa o dodržiavaní termínov podľa tohto Reklamačného poriadku, o rozsahu a kvalite záručnej opravy na mieste výkonu záručnej opravy. Pri tejto prehliadke musí byť prítomný aj zástupca zhotoviteľa.

3.20. V prípade, že na predmetom Diele vznikla vada alebo porucha, ktorá by pri ďalšom prevádzkovaní mohla mať za následok zväčšenie rozsahu poškodenia alebo iné vážne škody, je objednávateľ povinný predmetné Dielo neodkladne odstaviť z prevádzky, a to i pred prerokovaním so zhotoviteľom.

3.21. V priebehu záručnej lehoty je objednávateľ povinný na predmetných celkoch zabezpečiť vykonávanie všetkých prevádzkových ošetrení, prehliadok a inej údržby predpísaných platnými udržovacími predpismi objednávateľa, a to v predpísanom rozsahu a kvalite.

3.22. Objednávateľ je oprávnený sa o dodržovaní lehôt a rozsahu údržby presvedčiť na mieste (t.j. na pracoviskách, kde je údržba predmetných celkov vykonávaná). Pri takýchto kontrolách musí byť vždy prítomný zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3.23. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kompletnosť, funkčnosť a kvalitu Diela podľa Zmluvy, ktorá musí zodpovedať požiadavkám podľa Zmluvy, požiadavky, udržiavacích predpisov výrobcu, výkresovej dokumentácie, technickým normám a ostatným predpisom objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.

3.24. Záruke podliehajú všetky diely a súčiastky predmetného Diela, ktoré boli zhotoviteľom v zmysle rozsahu opravy a dohodnutých naviac prác dodané, opravované, kontrolované a preskúšané.

3.25. Všetky preukázané náklady spojené s odstránením vzniknutej reklamovanej záručnej vady znáša zhotoviteľ.

3.26. V prípade, že zhotoviteľ zistí, že objednávateľ neplní podmienky podľa predpisov objednávateľa, ktoré súvisia so zaistením bezpečnej a spoľahlivej prevádzky dodávky, má právo bezplatné odstránenie reklamovanej vady odmietnuť (“zamietnutie reklamácie”). S touto skutočnosťou je zhotoviteľ povinný neodkladne preukázateľne oboznámiť objednávateľa.

4. Osobitné ustanovenia.

4.1. Zhotoviteľ znáša všetky náklady, straty a sankcie, ktoré vzniknú objednávateľovi, resp. budú spôsobené tretej osobe z dôvodu vzniku oprávnenej reklamácie technickej vady Diela v záručnej dobe.

4.2. U prevádzkových hmôt a náplní nespadajú do zodpovednosti za vady ich výmeny predpísané udržiavacím predpisom a ich doplňovanie v rozsahu obvyklom v prevádzke.

4.3. Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, preukázateľne vzniknutých neodbornými zásahmi, obsluhou a údržbou, nedodržovaním udržiavacieho poriadku zo strany pracovníkov objednávateľa, resp. tretích strán. Za nezáručné sa tiež považujú prípady, kedy bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa dôjde k porušeniu dohodnutých plombovaných uzáverov umiestnených na diele objednávateľom.

4.4. Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, preukázateľne vzniknutých neodbornými zásahmi, obsluhou a údržbou, nedodržovaním udržiavacieho poriadku zo strany pracovníkov objednávateľa, resp. tretích strán. Za nezáručné sa tiež považujú prípady, kedy bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa dôjde k porušeniu dohodnutých plombovaných uzáverov umiestnených na diele objednávateľom.

4.5. Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, ku ktorým došlo vyššou mocou alebo vplyvom poruchy zariadenia alebo celku, ktoré záruke nepodliehajú, a ďalej na prípady nedodržania týchto záručných podmienok zo strany objednávateľa za predpokladu, že zhotoviteľ poskytol záručné podmienky v písomnej forme najneskôr pri odovzdávaní predmetu diela po oprave.

5. Záverečné ustanovenia.

5.1. Zmena týchto záručných podmienok a Reklamačného poriadku je možná iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.

5.2. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

5.3. Tento Reklamačný poriadok má účinnosť do ukončenia záručnej lehoty predmetného Diela opraveného v zmysle tejto Zmluvy.

Príloha č. 1 k Reklamačnému poriadku

	Reklamačný protokol	Číslo: ...........
Reklamujúci: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Sekcia logistiky Rožňavská 1 832 72 Bratislava Zamestnanec: Tel. číslo/Fax: ..............................Email:....................................
Zhotoviteľ Názov, adresa: .................................................................................................................................... IČO: ................................................... Číslo zmluvy: Číslo objednávky: ..........................................................
Predmet reklamácie: materiál, služby a práce .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..................................................
Popis reklamovanej závady: ............................................................................................................................................ ...................... .......................................................................................................................................... ........................ .......................................................................................................................................... ........................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................... Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu odstránia závady : Podpis zástupcu zhotoviteľa :.......................

Poznámky .......................................................................................................................................... ................... .......................................................................................................................................... ...................
Reklamujúci: Pečiatka: V .................................. dňa: ....................................	Xxxxxxx (zhotoviteľ): .................................... dňa: ............................

Príloha č. 2 k Reklamačnému poriadku

REKLAMAČNÝ ZÁPIS

K číslu reklamačného protokolu :

Za objednávateľa: Telefonický kontakt :
Výrobok /druh/typ/výrobné číslo:
Deň / hodina reklamácie:		Deň / hodina prevzatia po záručnej oprave
Záruka celku predĺžená do
Reklamovaná chyba – porucha:

Príčina a spôsob odstránenia záručnej chyby – poruchy:
Počet dní posledného prestoja	Celkový počet dní prestoja v záruke na stupeň údržby	Záruka predĺžená do

Reklamácia : Uznaná - Neuznaná * *Nehodiace sa škrknite

Podpis poverených zástupcov :

Za zhotoviteľa: Meno :…………….....…… Podpis : ...................................

Za objednávateľa: Meno :……............... Podpis : ....................................

Zápis spísaný v : …...........…….........… Dňa : …………........……………

Príloha č.4 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Protokol o odovzdaní dvojkolesia/dvojkolesí typu ............................

do opravy

Na základe Rámcovej dohody č............................ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. odovzdáva do opravy v .......................... ........................ ks ...............

Poradové číslo Typ .......... Výrobné číslo poznámka

Za Železničnú spoločnosť Slovensko odovzdal ...........................

Za zhotoviteľa prevzal .........................

V............................dňa...........................

................................ .....................................

podpis zástupcu objednávateľa podpis zástupcu zhotoviteľa

Príloha č.5 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Protokol o prevzatí dvojkolesia/dvojkolesí typu

............................ z opravy

Na základe Rámcovej dohody č. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. preberá

po vykonaní opravy .................................................. ks ........................

Poradové číslo Typ ......... Výrobné číslo poznámka

Za zhotoviteľa odovzdal......................

Za Železničnú spoločnosť Slovensko prevzal ...........................

V............................dňa...........................

...................................... .....................................

podpis zástupcu objednávateľa podpis zástupcu zhotoviteľ

Príloha č.6 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT č.:

Abnahmeprűfzaugnis Nr.:

Inspection certificate No.:

Certificat de réception No.:

STN EN 10204 - 3.2

Výrobca - predávajúci: Producer-vendor: Kupujúci: Purchaser:

Hersteller-Lieferant: Producteur-vendeur: Xxxxxx: Acheteur:

Preberanie objednal: Take-over ordered: Abnahmebesteller: Réception ast commandée par:

Xxxxx a adresa: Name und Adresse:	Objednávka č. : Güteprüfantrag :
	IČO:
	DIČ:
	Bankové spojenie: Bank contract:
	č. účtu

Prebzatý materiál: Kind of material: Übernammes Material: Matériel réceptioné:

Cenník Preis Tarif Price
Kúpna zmlúva / číslo objednávky Kaufvertrag Contract No Contract ď achat
Množstvo Menge Qantity Qantité
m.j. Mass Unit Unit
Názov - popis - výkres Material (Ware) - Beschreibung Name - charistic Nom - description du matériel

Výrobky sú v zhode s požiadavkami objednávky

Doklady o skúškach - atesty: Vorelegte prüfdokumente: Submitted inspection documents: Le Documents Trésentés ď Essais:

Prílohy:

Anlagen:

Enclosure:

Annaxos du procés - verbal:

Dátum Výrobca:

Date: Hersteller:

Príloha č.7 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Zápis z komisionálnej prehliadky

		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zápis z komisionálnej prehliadky opravy dvojkolesia
Číslo dvojkolesia
Vlastník dvojkolesia		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stupeň opravy
Plán prístavby dvojkolesia do opravy		Dátum:
Pristavené dvojkolesie do opravy		Dátum:
Miesto konania komisionálnej prehliadky		Dátum:
Zúčastnení		Meno a priezvisko		Funkcia	Podpis
Za objednávateľa
Za zhotoviteľa
Ostatní
Oprava vykonávaná na základe		PM zákazka číslo:
I. Základný rozsah opravy
l.a Základný rozsah opravy(práca)					€
I.a Znížená cena za základný rozsah opravy (práca)					€
l.a Upravená cena za základný rozsah opravy (práca)					€
l.b Základný rozsah opravy (materiál)					€
I.b Znížená cena za základný rozsah opravy (materiál)					€
l.b Upravená cena za základný rozsah opravy (materiál)					€
II. Súvisiace práce
lI.a Ccena práce					€
II.b Cena za materiál					€
III. Naviac práce (práca a materiál) podľa zistenej skutočnosti					€
Riadok	Názov činnosti (úkonu)	Prácnosť Nhod	Prácnosť EUR	Materiál EUR	Suma celkom EUR
Celkom za naviacpráce

R á m c o v á d o h o d a č.4600005036/VS/2019 na opravu dvojkolesí

SPOLU [€]
Termín ukončenia opravy podľa plánu:	Dátum:
Predpokladaný termín ukončenia opravy podľa KP:	Dátum:
Zoznam príloh:	Tabuľky príloh spracované vo formáte xls :
Príloha č. 1	Základný rozsah opravy, práca - rozpis vykonaných prác, počet Nhod a cena
Príloha č. 2	Základný rozsah opravy materiál - rozpis spotrebovaného materiálu (položky materiálu v členení počet ks, jednotková cena a cena celkom)
Príloha č. 3	Súvisiace práce, práca - rozpis vykonaných prác, počet Nhod a cena
Príloha č. 4	Súvisiace práce materiál - rozpis spotrebovaného materiálu (položky materiálu v členení počet ks, jednotková cena a cena celkom)
Príloha č. 5	Naviac práce - rozpis vykonaných prác, počet Nh a cena
Príloha č. 6	Naviac práce - rozpis spotrebovaného materiálu (položky materiálu v členení počet ks, jednotková cena a cena celkom)
Príloha č. 7	Technické nálezy a mierové listy
Príloha č. 8	Zoznam vyzískaného kovového odpadu
Dátum potvrdenia Zápisu z komisionálnej prehliadky:
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
Dátum schválenia Zápisu z komisionálnej prehliadky:
Súhlasím - Nesúhlasím	Súhlasím - Nesúhlasím
V prípade nesúhlasu - dôvod:	V prípade nesúhlasu - dôvod:
Schvaľuje
Za objednávateľa :	Za zhotoviteľa:

R á m c o v á d o h o d a č.4600005036/VS/2019 na opravu dvojkolesí

Príloha č.8 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

R á m c o v á d o h o d a č.4600005036/VS/2019 na opravu dvojkolesí

Príloha č.9 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

EVIDENČNÝ LIST DVOJKOLESIA

		Rok výroby		Typ dvojkolesia (výkres Lo)
Číslo dvojkolesia (náprava)
Číslo - ľavý disk (monoblok)
Číslo - pravý disk (monoblok)
Číslo – ľavá obruč
Číslo – pravá obruč
Číslo – ozubené koleso
Číslo – ľavý brzdový kotúč –vonkajší
Číslo – ľavý brzdový kotúč – vnútorný
Číslo – stredný brzdový kotúč
Číslo – pravý brzdový kotúč – vnútorný
Číslo – pravý brzdový kotúč - vonkajší

A. Údaje o pohybe dvojkolesia:

ŽKV Číslo nápravy (H1-Hn, B1- Bn)
Dátum montáže
Dátum výmeny
Dôvod výmeny Ubehnuté km od poslednej výmeny

B. Údaje o opravárenských zásahoch :

Miesto opravy
Dátum opravy
Druh opravárenského zásahu Meno zamestnanca zodpovedného za opravu (Meno a podpis)

Poznámky:

Príloha č.10 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Správa z defektoskopie dvojkolesia ŽKV Číslo dvojkolesia:..............................................

Defektoskopovaná časť
Počet
Metóda
Výsledok skúšky
Poznámky: k vadným častiam priložiť protokol o def. skúške

Oprava vykonaná v .....................................................

(názov organizácie)

Záznam vykonal : ......................................................

(meno, podpis, pečiatka)

Dátum:........................................................................

Príloha č.11 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Zoznam miest odovzdania a prevzatia predmetu Diela

Typ dvojkolesia	Sklady ZSSK
	OV Bratislava	ŽKV Nové Zámky	OV Zvolen	RD Poprad	OV Žilina	OV Košice	RD Brezno	ŽKV Fiľakovo	RD Prievidza	ŽKV Humenné
Dvojkolesie 409.2 (561.2) s dvomi drážkami	r	r	r		r	r

Príloha č.12 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno zhotoviteľa: ŽOS Vrútky a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania zhotoviteľa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

Na realizácii predmetu zákazky „Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou“ vyhlásenej obstarávateľom Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, zverejnenej Úradom pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 dňa 04.12.2019 pod značkou 34706-MSS a v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2019/S 233-572726 dňa 03.12.2019 sa nebudú podieľať subdodávatelia.

Vo Vrútkach dňa

Xxx. Xxxxxx Xxxxx

predseda predstavenstva

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

podpredseda predstavenstva

Príloha č.13 k Rámcovej dohode č. 4600005036/VS/2019

Interné predpisy ZSSK

Na samostatnom CD médiu

- Predpis Oprava dvojkolesia železničných dráhových vozidiel (ZSSK V 99/1)