SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Sídlo: Vejrostova 2, 635 00 Brno

IČ/DIČ: 60555211/CZ60555211

Zastoupen: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx, ředitelem školy

ZHOTOVITEL: ICT Energo, s.r.o.

Sídlo: Palackého třída 91, 612 00 Brno

Zapsán v OR vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 69668

IČ/DIČ: 00000000/CZ29268826

Tel.: x000 000 000 000, x000 000 000 000

Zastoupen: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

I PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1 ZHOTOVITEL

Zhotovitel se zavazuje dodat a zrealizovat systém vstupního turniketu, vč. rozšíření stávajícího přístupového systému. Podrobná specifikace materiálu a prací je uvedená v příloze č.1 této smlouvy.

I.2 OBJEDNATEL

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny v závěrečném předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem.

II TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

II.1 TERMÍN PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění do 8 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.

Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle čl. IX.1 této smlouvy pro zahájení prací ke dni podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla.

II.2 MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Místem plnění předmětu díla je Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2, 635 00 Brno.

III CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran na základě Objednatelem schválené nabídky. Cena díla je stanovena ve výši 330 687,00 Kč.

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Tato daň bude uvedena ve výši dle právních předpisů určených v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po ukončení a převzetí předmětu díla podpisem předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na celkovou cenu předmětu plnění.

V případě, že daňový doklad obsahuje neúplné nebo nesprávné údaje je Objednatel povinen neprodleně po obdržení tohoto dokladu upozornit Zhotovitele na případné vady či nedostatky. Na základě toho vystaví Zhotovitel nový daňový doklad. Učiní-li tak Objednatel až po lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení s plněním svého peněžitého závazku.

Lhůta splatnosti se sjednává 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. V pochybnostech se má za to, že ode dne odeslání dokladů Xxxxxxxxxxxx je obdrží třetí den Objednatel.

Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody.

IV PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

IV.1 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

K předání předmětu smlouvy dojde na základě telefonické nebo e-mailové výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu plnění.

Předmět díla bude předán podpisem předávacího protokolu.

V PRODLENÍ A SANKCE

V.1 ZHOTOVITEL

V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nesplněné nebo nedodané části díla za každý den prodlení.

V případě hrubého nebo opakovaného porušení veřejnoprávních předpisů při provádění díla nebo

v souvislosti s ním, jako je zejména porušení předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení povinnosti.

V.2 OBJEDNATEL

V případě prodlení s placením ceny díla se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené části díla za každý den prodlení.

Opozdí-li se Objednatel s úhradou ceny díla nad rámec platebních podmínek této smlouvy o více než 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn provést demontáž zařízení předmětného plnění a účtovat Objednateli práce spojené s demontáží zařízení a cenu demontovaného zařízení ve výši 20% jeho původní ceny dle této smlouvy.

V.3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě prodlení Xxxxxxxxxxx s dodáním díla o více než 20 dní se jedná o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy.

Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za přiměřenou.

VI PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo k předmětu plnění, jakož i k jeho částem přechází ze Xxxxxxxxxxx na Objednatele okamžikem zaplacení celé ceny předmětu plnění dle této smlouvy.

VII PŘECHOD RIZIKA

Objednatel nese odpovědnost za případnou škodu vzniklou na dodávce předmětu plnění ode dne, kdy části tohoto plnění budou nainstalovány v místě plnění dle této smlouvy.

VIII ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

VIII.1 TERMÍNY PLNĚNÍ ZÁRUK

Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla.

Na dodávku díla dle předmětu smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od předání díla.

VIII.2 PODMÍNKY, NA KTERÉ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE Záruka se nevztahuje na:

• Vady způsobené nesprávnou manipulací se zařízením.

• Vady způsobené provozem na elektrické napájecí síti, která nevyhovuje platným normám.

• Vady vzniklé živelnou událostí.

• Vady způsobené mechanickým poškozením, krádeží či jinou trestnou činností.

IX PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

IX.1 POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zajistit přístup do dotčených prostor instalace i v mimopracovní dobu včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním.

Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy třetích osob, pokud takové existují.

Objednatel zabezpečí na vlastní náklady Zhotoviteli po dobu provádění díla sociální a hygienické zázemí.

Objednatel je povinen seznámit před započetím díla odpovědného zástupce Xxxxxxxxxxx s vnitropodnikovými směrnicemi jako je bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. a případně zabezpečí zdarma proškolení montážních pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. V případě že tak neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost.

Objednatel je povinen předložit Zhotoviteli veškeré dostupné nebo známé skutečnosti o dotčených prostorách instalace, jako jsou plány budov, revizní zprávy elektro, plány elektroinstalací a ostatních slaboproudých nebo energetických rozvodů.

Pracovníkem Objednatele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je pan Xxx. Xxxx Xxxxx, ředitel školy, tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx.xxxxx@xxxx.xx.

Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodlení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.

IX.2 POVINOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště (resp. jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí.

Pracovníkem Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je pan Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

X OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.

V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny Krajským soudem v Brně.

V případě podmínek touto smlouvou neupravených se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne V Brně dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

Xxx. Xxxx Xxxxx, ředitel Xxxxxx Xxxxxxxx, jednatel

Podpis, razítko Podpis, razítko

Přílohy: Podrobná specifikace materiálu a prací

Příloha č.1 – Podrobná specifikace materiálu a prací

Specifikace dodávek
Dodávka a instalace turnikety		MJ	Počet	Xxxx/MJ	Celkem Kč bez DPH
1.	Motorový turniket tripod dvojitý v nerezovém provedení, antipanik sklopná ramena, informační piktogram. Připraven pro instalaci čteček přístupového nebo vstupenkového systému.	ks	1	131 836,00 Kč	131 836,00 Kč
2.	Elektromechanická branka, nerez	ks	1	40 066,00 Kč	40 066,00 Kč
3.	Nerez zábradlí délka 1000mm, komplet do šíře 6m (2,5m + 2x1m)	ks	1	36 225,00 Kč	36 225,00 Kč
4.	Záložní zdroj s baterií 12V/ 7 Ah	ks	1	5 382,00 Kč	5 382,00 Kč
5.	Xxxxxx, oživení, zaškolení turniketů	kpl	1	23 138,00 Kč	23 138,00 Kč
Dodávka a instalace - přístupový systém - stávající přístupový systém
1.	Externí čtečka EM-MARINE -příchod	ks	2	3 850,00 Kč	7 700,00 Kč
2.	Externí čtečka EM-MARINE-odchod	ks	2	3 850,00 Kč	7 700,00 Kč
3.	Komunikační prvek VOS	ks	2	3 300,00 Kč	6 600,00 Kč
4.	Řídící jednotka VOS-Control	ks	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč
5.	Záložní zdroj	ks	1	3 190,00 Kč	3 190,00 Kč
6.	Montáž nových komponentů, zbytkový kabeláž, zapojení, propojení s řídící jednotkou turniketu, propojení s docházkovým systémem, konfigurace, testy	kpl	1	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč
7.	Komunikační skrip pro řídící jednotku	ks	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
8.	Upgrade programu Docházka	ks	1	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
9.	Školení nových funkcí	ks	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
10.	Celková integrace systému, přidání nových snímačů do programu	ks	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
Dodávka a instalace - kabeláže, trasy, přípravné práce
1.	Kabeláže - datový kabel, napájecí kabel CYKY	kpl	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
2.	Trasovací materiál, lišty trubky	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
3.	Stavbní úpravy	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
4.	Úprava stávajících kabelových tras	hod	4	350,00 Kč	1 400,00 Kč
5.	Pomocný instalační, stavební a spojovací materiál	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Souhrn nákladů
Dodávka a montáž					325 187,00 Kč
Doprava stavebního a instalačního materiálu, techniků		kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Zařízení staveniště		kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného stavu		kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Cena celkem bez DPH					330 687,00 Kč
DPH 21%					69 444,27 Kč
Cena celkem včetně DPH					400 131,27 Kč