Z M L U V A O D I E L O č. 241127/2012
Z M L U V A O D I E L O č. 241127/2012
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
----------------------------------------------------------------------
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ : Obec Ľubotice, v zastúpení Obecný úrad Ľubotice
Československých letcov 2
080 06 Ľubotice
Štatut. orgán : XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, starosta obce Zástupca na rokovanie vo veciach :
a/ zmluvných : XXXx. Xxxxxx Xxxxxx , starosta obce b/ technických : ....................
IČO 00690538
DIČ 2021302965
č.účtu : 29728572/0200
Bankové spoj. : VÚB Prešov
telefón/fax : 051/776425
1.2 Zhotoviteľ : UNISTAV, s.r.o., Prešov
Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
V zastúpení : Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a/ zmluvných : Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, konateľ
b/ technických : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ved. TÚ
c/ výrobných : Xxx. Xxxxx Xxxxx, ved. VÚ
d/ stavbyvedúci: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
IČO : 17147387
IČ DPH : SK2020518071
číslo účtu : VÚB Prešov ,30809572/0200
telefón/fax : 051/000 00 00
e-mail : xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel sro, č. vl. 279/P
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa spolu s prílohami zo dňa 10.11.2011.
2.2 Názov stavby : „Predĺženie NTL plynovodu na ul. Xxxxxxxxxxx v Ľuboticiach „
2.3. Miesto uskutočnenia prác: Obec Ľubotice, parc. č. 346/2, 347/3
2.3 Termíny :
Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr 3dní pred začatím prác zhotoviteľov odovzdať :
- stavenisko v súlade s platnou právnou legislatívou zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb,
- právoplatné stavebné povolenie,
- v troch vyhotoveniach realizačnú projektovú dokumentáciu,
- vyjadrenia a podmienky orgánov štátnej správy a samosprávy, za ktorých je možné dielo realizovať,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s NV SR č. 396/2006 Z.z. , §3 v platnom znení
- vytýčené inžinierske siete nadzemných a podzemných vedení.
2.4 V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a verejných plôch, odbery vody a energií pre stavebné účely a pre objekty zariadenia staveniska, skladové priestory, priestor pre pracovníkov zhotoviteľa, miesto pre uloženie odpadu a sute ,atď.
2.5 Objednávateľ prehlasuje, že ním dodané podklady sú bez právnych a faktických vád .
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa , plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom, vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo zrealizovať v termínoch :
odovzdanie staveniska : 3dní pred začatím prác začatie : 10/2012
ukončenie: 12/2012
2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou a dokončením diela v zmluvne dohodnutých termínoch po dobu , po ktorú nemohol dielo realizovať a ukončiť
z dôvodov na strane objednávateľa, resp. nevhodných klimatických podmienok.
V tomto prípade nové termíny realizácie a ukončenia diela a ďalšie súvisiace zmluvné podmienky budú upravené dodatkom k tejto zmluve.
3. PREDMET PLNENIA
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s PD vypracovanou Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx , Stavoprojekt Prešov ,v súlade s oceneným a odsúhlaseným popisom prác a dodávok s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prípadných dodatkoch menej, alebo viac prác zhotoviť pre objednávateľa dielo na stavbe: „Predĺženie NTL plynovodu na ul. Xxxxxxxxxxx v Ľuboticiach „
3.2 Podrobný rozsah ponúkaných prác a dodávok vymedzujú : projektová dokumentácia, výkaz výmer z ponukových rozpočtov zhotoviteľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje :
- poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie v rozsahu tejto ZoD
- dielo , resp. jeho dohodnutú časť prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, resp. v jej dodatkoch.
3.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne a uhradiť dohodnutú cenu diela.
4. CENA
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z . Táto cena sa vzťahuje sa na rozsah prác podľa tejto zmluvy .
4.2 Celková cena diela vrátane DPH je : 21660,-- €
Z toho :
20% DPH : 3610,-- €
Cena diela bez DPH: 18050,50 €
Dohodnutá cena za dielo je stanovená v zmysle zákona ako maximálna. V prípade menej prác oproti projektu, bude účtovaná cena za skutočne vykonané práce odsúhlasená zástupcom objednávateľa.
4.3 Zmeniť cenu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je možné až po vzájomnej dohode zmluvných strán a uzatvorením písomného dodatku ku kmeňovej zmluve. Ocenenie zmeny ceny bude
jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle §2 odst. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších zmien a doplnkov, ekonomicky oprávnenými nákladmi.
4.4 K zmene ceny diela po jej vzájomnej úprave dodatkom k tejto ZoD dôjde aj v prípade :
a.) - zmeny sadzby DPH
b.) – legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD c.) – zmeny konštrukčného , resp. projektového riešenia d.) – z dôvodov na strane objednávateľa
e.) – vykonania viac prác, resp. menej prác
f.) – zmeny termínu realizácie z dôvodov na strane objednávateľa
4.5 V prípade zmeny projektového riešenia vyvolaného objednávateľom, musia byť tieto zmeny zaznamenané v stavebnom denníku a budú uhradené na základe skutočne prevedeného množstva prác a dodávok materiálu, po vypracovaní dodatku menej a viac prác.
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ formou čiastkových faktúr a konečnej faktúry, na základe odsúhlasených zisťovacích protokolov a súpisov skutočne vykonaných prác, podľa položkovitého rozpočtu.
5.2 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou legislatívou .
5.3 Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia. Ak má súpis prác vady , vráti ho zhotoviteľovi do troch dní na prepracovanie.
5.4 Faktúru zhotoviteľ objednávateľovi predloží v 2 vyhotoveniach a bude obsahovať :
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu s rozpisom faktúrovaných čiastok
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- odsúhlasený súpis prác a dodávok.
5.5 Splatnosť faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4 je objednávateľ oprávnený ihneď ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.7 Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží pri preberacom konaní. Jej náležitosti a splatnosť sú rovnaké ako pri čiastkovej faktúre.
6. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1 Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním prevedených prác podľa tejto zmluvy a na ním dokončené dielo poskytuje záručnú lehotu 36 mesiacov od termínu jeho odovzdania objednávateľovi. Na dodávky špecifických výrobkov, materiálov a zariadení sa vzťahuje záruka 24 mesiacov resp. poskytnutá autorizovaným výrobcom – predajcom, dodávateľom.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu skrytej vady diela uplatní bezodkladne najneskôr do 15 dní po jej zistení, písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl.1 tejto zmluvy.
6.5 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady pri preberacom konaní, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v dohodnutej lehote. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou v rámci reklamačného konania.
7. PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA
7.1 Akékoľvek zmeny projektovej dokumentácie znamenajú zmenu dohodnutého diela, musia byť písomne odsúhlasené osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy.
7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb v termíne podľa bodu 2.3.tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy.
7.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavebných prác rešpektovať vyjadrenia správcov pozemných vedení daných projektu stavby. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie stavebných prác ochranu jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle projektovej dokumentácie a objednávateľom predložených vytýčených nadzemných a podzemných vedení.
7.4 Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby povolenie na zvláštne užívanie /rozkopávky/ verejného priestranstva, zelene a miestnej komunikácie. Pokiaľ sa jedná o verejné priestranstvo, objednávateľ si za ich záber nebude účtovať poplatky.
7.5 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť osôb a ochranu majetku na stavenisku. Tiež zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane životného prostredia a požiarnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré spôsobí tretím osobám svojou stavebnou činnosťou. Po ukončení pracovnej zmeny zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku.
7.7 Objednávateľ určí bod napojenia odberu elektrickej energie a vody pre stavebné účely a pre objekty zariadenia staveniska.
Podmienky zariadenia staveniska budú zmluvnými stranami dohodnuté pri odovzdaní staveniska.
7.8 Prístup na stavenisko je z miestnej komunikácie.
7.9 Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach.
7.10 Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska vedie stavebný denník v súlade s platnou legislatívou a umožní stavebnému dozoru objednávateľa neobmedzený prístup k stav. denníku.
7.11 Objednávateľ výkonom stavebného dozoru poveruje pána ....................
7.12 Po zhotovení diela , resp. dohodnutej časti, dôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k odovzdaniu a prevzatiu diela . Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť príslušné doklady o úspešnom vykonaní všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky atesty a certifikáty od všetkých zabudovaných materiálov.
7.13 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom predovšetkým uvedú zoznam prípadných vád a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich odstránenia, zoznam dodatočne požadovaných prác a spôsob ich vykonania a pod.
7.14 Dielo resp. dohodnutá časť, bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
7.15 Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie , znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7.16 Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úplnej úhrady objednávateľom.
8. PORUŠENIE POVINNOSTÍ A ZMLUVNÉ POKUTY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi :
- za omeškanie s termínom dokončenia zhotovenia diela z vlastnej viny zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedokončených prác za každý aj započatý deň omeškania.
8.2 Objednávateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z omeškanej úhrady faktúry za každý deň omeškania.
8.3 Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená v prípade, že druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila zmluvné podmienky tejto zmluvy. Za podstatné porušenie sa považuje porušenie tu dohodnutých zmluvných podmienok .Odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.4 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú pri plnení tejto zmluvy druhej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
9.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
9.2 V prípade dočasného prerušenia realizácie diela v trvaní viac ako jeden mesiac, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady .V prípade prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa , zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté na stavbe. V prípade zmarenia účelu zmluvy platia ustanovenia § 356 a nasl. Obch. zák.
9.3 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade
s platnou legislatívou .
9.4 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
9.6 Právne vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy , tu výslovne neupravené ,sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
9.7 Zmluvné strany sa zaviazali prípadne vzniknuté spory z tejto zmluvy , riešiť vzájomnou dohodou štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že nebude možné dohodu dosiahnuť, poškodená strana predloží vec na riešenie príslušnému súdu. Príslušným súdom je súd odporcu.
9.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach – dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
V Ľuboticiach 28.9.2012 V Prešove 28.9.2012 Objednávateľ: Zhotoviteľ:
XXXx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
starosta obce konateľ