DOHODA O UKONČENÍ
DOHODA O UKONČENÍ
smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. OISM 1082.1 ve znění jejích změn
Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Xxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 2 zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „objednatel“) a
CMC architects, a.s.
společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6335.
se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ 26145359 DIČ CZ 26145359
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „zhotovitel“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto dohodu o ukončení smlouvu o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. OISM 1082.1 ve znění dodatku č. 1 (dále jen jako „dohoda“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu dne 11.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. OISM 1082.1, jejímž předmětem byla mimo jiné povinnost zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro přestavbu 2 prodejních jednotek nacházejících se v budově objednatele na xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0, na kavárnu a po dobu realizace přestavby pak vykonávat autorský dozor.
2. Dodatkem č. 1 ze dne 25.5.2018 byla smluvními stranami sjednána úprava projektové dokumentace a navýšení ceny plnění.
3. Xxxxxxx o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. OISM 1082.1 ze dne 11.5.2017 a dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 25.5.2018 jsou dále pro účely této dohody společně označovány jako „smlouva“.
4. S ohledem na nutnost dalších úprav projektové dokumentace, a z toho vyplývající potřeby posunutí termínů pro realizaci III. a IV. fáze plnění dle smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření nové smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru na realizaci plnění odpovídající jednak potřebě upravit projektovou dokumentaci a jednak upravující realizaci plnění odpovídajícího fázi IV. a V. smlouvy
5. Vzhledem k výše uvedenému, jakož i s přihlédnutím ke skutečnosti, že fáze plnění I., II., a II.
a) dle smlouvy zanikly jejich řádným splněním, dohodly se smluvní strany na ukončení dosud nerealizované části smlouvy, tj. v rozsahu odpovídajícímu fázím IV. a V. dle smlouvy, touto dohodou.
II. Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni účinnosti této dohody, a to v rozsahu dosud nerealizovaných fází III. a IV. dle smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení smlouvy žádné nevypořádané pohledávky ani dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady újmy, ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru plynoucích ze smlouvy nebo z právních předpisů.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že je jim obsah této dohody dobře znám v celém jejím rozsahu, že si smlouvu řádně přečetly a že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou dohodu jakkoliv zneplatnit, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, nebo vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel.
7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu
§ 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.
8. Tato dohoda bude objednatelem uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
V Praze dne: …………………………. | V Praze dne: …………………………. |
Za objednatele: Český rozhlas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Za zhotovitele: CMC architects, a.s. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |