SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O DÍLO
Zdroje stejnosměrného elektrického proudu pro chromování, předniklování a odrezování
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
Zhotovitel: EPRONA, a.s.
Xxxxx Xxxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591
IČ: 45534357 DIČ: CZ45534357
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.
č.ú. 2102723647/2700
Zastoupen: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, předseda představenstva Zástupce pro věci finanční: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
Zástupce pro věci obchodní: XXX
Objednatel: LOM PRAHA s. p.
Xxxxxxxxx 000/0, Xxxxx 00, Xxxxxxxx, PSČ 108 00
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 9944014-0141472001/0800
Zastoupen: Xxx. Xxxxx XXXXXXXX, ředitel státního podniku Zástupce pro věci finanční: XXX
Zástupce pro věci obchodní: XXX
2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele vyrobit, dodat objednateli a uvést do provozu „Zdroje stejnosměrného elektrického proudu“ (dále jen „zdroje“) v počtu – 1 ks pro chromování, 1 ks pro předniklování a 1 ks pro odrezování, včetně obchodně-technické specifikace dle nabídky č. NAB18074_lom_Rev00 ze dne 17. 9. 2018, která je nedílnou přílohou této smlouvy, s následující technickou specifikací (dále jen „dílo“):
2.1.1. Technická specifikace 1 ks zdroje pro chromování s možností reverzace
Zdroj HFG-R 25V/1500A -2-3-22-0000
- Vstupní napětí 3 x 400 V ±10 %, kmitočet 50 Hz ± 3%
- Jmenovitý výstupní DC proud 1500 A
- Jmenovité výstupní napětí 0-25 V
- Plynulá regulace 1-100%
- Účinnost >90%
- Účiník cos φ >0,98
- Zvlnění pod 1%
Ovládání ze skříňky SDO:
- Podsvětlená tlačítka start/stop
- Digitální měřicí přístroje
- Víceotáčkové potenciometry pro nastavení U a I
- Přepínač reverzace
- Kontrolní světla
- Propojovací vodiče pro SDO 10 m
2.1.2. Technická specifikace1 ks zdroje předniklování s možností reverzace
Zdroj HFG-R 10V/500A -2-3-22-0000
- Vstupní napětí 3 x 400 V ±10 %, kmitočet 50 Hz ± 3%
- Jmenovitý výstupní DC proud 500 A
- Jmenovité výstupní napětí 0-10 V
- Plynulá regulace 1-100%
- Účinnost >88%
- Účiník cos φ >0,98
- Zvlnění pod 1%
Časovač pro automatickou změnu polarity Ovládání ze skříňky SDO:
- Podsvětlená tlačítka start/stop
- Digitální měřicí přístroje
- Víceotáčkové potenciometry pro nastavení U a I
- Přepínač reverzace
- Kontrolní světla
- Propojovací vodiče pro SDO 20m
2.1.3. Technická specifikace 1 ks zdroje pro odrezování s možností reverzace
Zdroj HFG-R 10V/1000A -2-3-22-0000
- Vstupní napětí 3 x 400 V ±10 %, kmitočet 50 Hz ± 3%
- Jmenovitý výstupní DC proud 1000A
- Jmenovité výstupní napětí 0-10 V
- Plynulá regulace 1-100%
- Účinnost >88%
- Účiník cos φ >0,98
- Zvlnění pod 1%
Časovač pro automatickou změnu polarity Ovládání ze skříňky SDO:
- Podsvětlená tlačítka start/stop
- Digitální měřicí přístroje
- Víceotáčkové potenciometry pro nastavení U a I
- Přepínač reverzace
- Kontrolní světla
- Propojovací vodiče pro SDO 20m
2.2 Provedení díla zahrnuje následující plnění:
2.2.1. Dodávka technologické části dle odst. 2.1.
2.2.2. Doprava, instalace a uvedení zdrojů do provozu u objednatele
2.2.3. Komplexní vyzkoušení zdrojů a prokázání požadovaných parametrů uvedených v technické dokumentaci k dílu
2.2.4. Průvodní technická dokumentace k dílu ve dvou vyhotoveních:
- specifikace zdrojů
- schéma zapojení
- návod k obsluze (v českém jazyce)
- předávací protokoly
- dodací listy
- prohlášení o shodě
- záruční listy
- revize elektro
2.2.5. Zaškolení personálu objednatele na provoz, obsluhu a údržbu díla.
2.2.6. Zkušební provoz díla v délce 3 pracovních dní každého jednotlivého zdroje.
2.3 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy k provedení a dodání díla touto smlouvou specifikovaného a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za toto dílo. Dílo - „Zdroje stejnosměrného elektrického proudu“ dle čl. 2 smlouvy, budou dodány nové a nepoužité.
3. Celková cena díla
3.1 Cena díla je stanovená dohodou smluvních stran v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo. Xxxx za provedení díla dle této smlouvy o dílo se sjednává takto:
- 1 ks Zdroj HFG-R 25V/1500A -2-3-22-0000 XXX,- Kč/ks bez DPH
- 1 ks Zdroj HFG-R 10V/500A -2-3-22-0000 XXX,- Kč/ks bez DPH
- 1 ks Zdroj HFG-R 10V/1000A -2-3-22-0000 XXX,- Kč/ks bez DPH
- Doprava XXX,- Kč bez DPH
- Instalace, zprovoznění, zaškolení XXX,- Kč bez DPH
Celkem: 536 000,- Kč bez DPH
3.2 Celková cena ve výši 536 000,- Kč bez DPH (slovy pět set třicet šest tisíc korun českých).
3.3 Cena podle tohoto článku neobsahuje daň z přidané hodnoty. Sazba DPH bude stanovena dle právní úpravy platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.4 Cena již zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním všech povinností zhotovitele z této smlouvy a obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných na řádné splnění podmínek této smlouvy o dílo, zejména pak:
3.4.1 veškeré náklady na dodávku, skladování, dopravu do sídla objednatele a správu předmětu této smlouvy o dílo,
3.4.2 průvodní technickou specifikaci a dokumentaci k dílu dle čl. 2.1 a 2.2.
3.4.3 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace díla.
3.5 Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou.
4. Platební podmínky a přechod vlastnictví k dílu
4.1 Zhotovitel a objednatel si sjednávají následující způsob platby:
4.1.1 Platba ve výši XXX % z celkové ceny díla se provede na základě zálohové faktury, vystavené zhotovitelem do 3 pracovních dnů po uzavření této smlouvy.
4.1.2 Platba ve výši XXX % ze smluvní ceny díla se provede po úspěšném ukončení zkušebního provozu zdrojů na základě konečné faktury (daňového dokladu), vystavené zhotovitelem do 3 pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a přejímce díla.
4.2 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4.3 Finanční závazky objednatele, spojené s provedením platby, se považuji za splněné dnem odepsání finančních prostředků (příslušné fakturované částky) z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Právo zhotovitele fakturovat vzniká po protokolárním předání a převzetí díla, které je předmětem fakturace.
4.4 Konečná faktura (daňový doklad) zhotovitele musí být řádně vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve dvou vyhotoveních s uvedením čísla smlouvy, předmětu díla a celkové ceny v CZK. Ceny budou uvedeny bez DPH, včetně DPH a výše DPH v %. V konečné faktuře musí být provedeno vyúčtování zálohové platby.
.
4.5 Ke konečné faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4.6 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, zákonné náležitosti daňového dokladu anebo nebude-li přiložen předávací protokol, není objednatel povinen fakturu uhradit a zašle ji zpět zhotoviteli, který fakturu opraví v souladu s výše uvedenými náležitostmi nebo dodá chybějící doklady a zašle fakturu zpět s označením nové lhůty splatnosti. Splatnost opravené faktury počíná běžet po doručení opravené faktury objednateli.
4.7 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele až po úplném zaplacení sjednané ceny za dílo na shora uvedený účet zhotovitele.
5. Lhůta a místo plnění smlouvy.
5.1 Zhotovitel se zavazuje dodat zdroje stejnosměrného elektrického proudu pro chromování, předniklování a odrezování v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy do 6 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a přejímce díla bude sepsán protokol o předání a přejímce díla (předávací protokol).
5.2 Podmínkou přejímky díla objednatelem je úspěšné ukončení zkušebního provozu, během kterého zhotovitel musí prokázat funkčnost a požadované parametry díla.
5.3 Zkušební provoz bude probíhat po dobu 3 pracovních dnů bez účasti zhotovitele, ten však bude včas reagovat na případné dotazy nebo připomínky ze strany objednatele. Úspěšné ukončení zkušebního provozu je podmínkou předání a převzetí díla.
5.4 Místem plnění smlouvy – tj. místem, ve kterém proběhne instalace zdrojů, zaškolení personálu objednatele, zkoušky a zkušební provoz a dojde k předání a převzetí díla, je LOM PRAHA s.p., Xxxxxxxxx 000/0, Xxxxx 00, Xxxxxxxx. Jednotlivé součásti díla budou zhotovovány ve výrobních závodech zhotovitele a jeho subdodavatelů.
5.5 Zhotovitel si vyhrazuje právo na ukončení prací a předání díla kdykoliv v průběhu dodací lhůty uvedené v odst. 5.1. (zkušební provoz však nemůže být kratší než 3 pracovní dny). O připravenosti díla k předání vyrozumí zhotovitel objednatele e- mailem nejméně 5 dní předem a domluví se s objednatelem na přesném termínu předání díla ke zkušebnímu provozu, jakož i na konečném termínu předání díla.
6. Dodací podmínky a přechod nebezpečí škody na díle
6.1 Fyzická dodávka technologického zařízení zdrojů včetně průvodní dokumentace bude provedena do místa plnění smlouvy a považuje se za uskutečněnou po úspěšném provedení zkušebního provozu a podpisu konečného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.
6.2 Zhotovitel nese veškerá rizika na díle, nebezpečí jeho ztráty nebo poškození, a to i během přepravy, až do okamžiku podepsání konečného protokolu o předání a přejímce díla dle odst. 6.3. této smlouvy. Všechna rizika přecházejí na objednatele uvedeným okamžikem. Do doby převzetí celého předmětu smlouvy přebírá objednatel odpovědnost za nebezpečí škody, ztráty, nebo poškození pouze těch částí díla umístěných v místě dodání v době nepřítomnosti zhotovitele, které převzal na základě dílčího předávacího protokolu. Jedná se zejména o převzetí díla za účelem provedení zkušebního provozu. Objednatel však v tomto případě neodpovídá za škodu způsobenou technickou závadou předaných částí díla, jejíž vznik objednatel nezpůsobil.
6.3 Celé dílo se považuje za dodané po splnění všech povinností zhotovitele, uvedených v článku 2. této smlouvy a po úspěšném ukončení zkušebního provozu a oboustranném podepsání protokolu o konečném předání a přejímce díla.
7. Podmínky provedení díla
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Povinnosti zhotovitele.
7.2.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo ve stanoveném rozsahu dle článku 2., ve lhůtě dle článku 5.. odst. 5.1 této smlouvy o dílo a řádně předat dílo objednateli.
7.2.2 Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí.
7.3 Povinnosti objednatele.
7.3.1 Objednatel se zavazuje sjednané dílo včetně průvodní technické dokumentace, které nevykazuje žádné vady a / nebo nedodělky řádně převzít v termínu stanoveném touto smlouvou o dílo dle článku 5.. odst. 5.5 smlouvy.
7.3.2 Objednatel je povinen ode dne zahájení zkoušek díla umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde bude prováděn zkušební provoz díla.
7.3.3 Objednatel je povinen včas poskytnout nezbytnou součinnost při uvedení díla do provozu, kterou bude zhotovitel vyžadovat dle odstavce 7. 4. této smlouvy o dílo a je povinen zajistit funkčnost ostatních zařízení tak, aby nebyl narušen termín a průběh vyzkoušení. Pokud tak neučiní, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o stejnou dobu, o kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti.
7.4 Požadavky na součinnost objednatele:
Pro úspěšnou realizaci, hladký průběh prací a předání díla objednatel zajistí:
7.4.1 K termínu zahájení uvedení díla do provozu zajistí veškerá součinná zařízení v bezvadném provozuschopném stavu, dále zajistí bezplatně přívody energií do dohodnutých míst napojení ve stávajících objektech objednatele, co možná nejblíže místu prováděných prací.
7.4.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškerou potřebnou součinnost, ke které jej zhotovitel vyzve, zejména mu poskytnout nezbytné podklady a dohodnutý materiál. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a informace jsou úplné a bezchybné. Objednatel je povinen v rámci své povinnosti součinnosti rovněž konzultovat se zhotovitelem provádění díla a jeho jednotlivé fáze, zodpovídat dotazy zhotovitele týkající se provádění díla a podílet se na vyjasňování případných nejasností a neúplností v předaných podkladech a dokumentaci, a to bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel k poskytnutí součinnosti vyzve.
7.4.3 V případě potřeby provedení nutných prací pracovníky zhotovitele ve svých dílnách.
8. Zkoušky a podmínky předání díla
8.1 Provedení díla bude ukončeno zkušebním provozem po jeho kompletním vyzkoušení a po podpisu protokolu o převzetí díla za účelem provedení
zkušebního provozu. Součástí plnění smlouvy je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami vztahujícími se k předmětu díla.
8.2 Během provádění zkoušek díla provede zhotovitel zaškolení dvou zaměstnanců objednatele v rozsahu jednoho pracovního dne. Provedení zaškolení personálu objednatele je podmínkou předání a převzetí díla. Po zaškolení obsluhy zahájí objednatel zkušební provoz díla, který potrvá 3 pracovní dny. Případné nejasnosti anebo otázky, vzniklé během zkušebního provozu, budou konzultovány s odborníky zhotovitele. Zhotovitel má povinnost bez zbytečného odkladu reagovat na e-mailové/telefonické/písemné zprávy objednatele. Výsledky zkušebního provozu a vyzkoušení předmětu smlouvy budou zaznamenány v protokolu o konečném předání a přejímce díla.
8.3 V protokolu o konečném předání a přejímce díla se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takových případných vad a nedodělků díla oproti termínu určenému v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý i započatý den trvání prodlení.
8.4 Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud bude během zkoušení nebo při předání vykazovat zjevné vady nebo funkční vady.
8.5 Veškeré protokoly o předání a převzetí částí díla, zkušební protokoly včetně protokolu o předání dokumentace nebo připravenosti ke zkušebnímu provozu, zápisy, akty kontroly apod. jsou za účastníky smlouvy oprávněni podepsat kromě členů statutárních orgánů za stranu objednatele p. Xxx Xxxxx a p. Xxxxxxx Xxxxxxx a za stranu zhotovitele p. Xxxxx Xxxxxx.
9. Záruka za jakost a reklamační řízení
9.1 Povinnosti:
9.1.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodávané dílo ve smyslu § 2619 občanského zákoníku, která platí po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o konečném předání a přejímce díla zhotovitelem i objednatelem. Poskytnutá záruka je však vázána na podmínku, že dodané dílo (resp. jednotlivé dodané zdroje) bude objednatelem provozováno dle platných provozních předpisů a dodané dokumentace a jeho provoz bude zajišťován prostřednictvím kvalifikované obsluhy.
9.1.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost, kvalitní provedení a plnou funkčnost zhotoveného díla, včetně jeho jednotlivých součástí a včetně použitého materiálu. Dále odpovídá za to, že dílo bylo navrženo a zhotoveno podle platných norem a předpisů, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v době předávání, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel tedy odpovídá za bezvadné provedení díla, které bude jak v době jeho předání objednateli tak i po celou záruční dobu plně funkční. Rovněž odpovídá za to, že dílo nebude trpět právními vadami předmětu díla způsobenými zásahy do práv třetích osob, chráněných podle příslušných právních předpisů a mezinárodních smluv v oblasti ochrany práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví.
9.1.3 Objednatel je povinen objevené vady a nedodělky řádně reklamovat bezprostředně poté, co je zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne objevení vady, cestou odeslání reklamačního aktu na adresu zhotovitele pro posouzení.
9.1.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo prozkoumat oprávněnost každé konkrétní reklamované závady s následným vyjádřením příslušných odborníků.
9.1.5 Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a stanovení postupu odstranění vady je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup ke zdrojům a souvisejícím zařízením.
9.1.6 Servis záruční i pozáruční poskytuje přímo zhotovitel, kontaktní osoba Xxx.
X. Xxxxx, tel. 000 000 000, e-mail: xxxxx@xxxxxx.xx. Zhotovitel se zavazuje, že servisní oddělení bude fungovat minimálně po celou dobu trvání záruční doby. V případě zrušení nebo zániku servisního střediska zhotovitele v době trvání smluvních povinností mezi smluvními stranami včetně povinnosti poskytovat pozáruční servis, je zhotovitel povinen smluvně zajistit pro objednatele servisní služby u jiného poskytovatele za stejných podmínek, na stejné úrovni a ve stejné kvalitě a na své náklady.
9.2 Výjimky ze záruky:
9.2.1 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze a údržbě zdrojů nebo použitím zdrojů v pracovních podmínkách odlišných od obvyklých a tato skutečnost bude v rámci reklamačního řízení zjištěna.
9.2.2 Zhotovitel neodpovídá za vady zařízení a věcí, které nebyly předmětem plnění dle této smlouvy a za vady, vzniklé při užívání díla v rozporu s účelem, ke kterému se obvykle užívá.
9.2.3 Záruka se dále nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku neodborného zásahu třetích osob do zdrojů nebo nedostatečnou a neodbornou obsluhou a údržbou.
9.3 Zánik záruky:
9.3.1 Objednatel ztrácí nárok na záruky, jestliže bez souhlasu zhotovitele budou na dodaných zdrojích prováděny/provedeny změny a úpravy v rozporu s účelem, ke kterému se obvykle užívají.
9.3.2 Záruka zaniká uplynutím záruční doby na dílo, poskytnuté zhotovitelem dle odstavce 9.1.1. této smlouvy o dílo.
9.4 Reklamace, odstranění vad:
9.4.1 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen na vlastní náklady poskytovat servisní péči a neprodleně odstranit veškeré vady nebo nahradit závadné materiály a zařízení díla. V případě záručních oprav, je zhotovitel povinen během 48 hodin po uplatnění písemného nároku zjistit příčinu závady a zároveň sdělit objednateli termín odstranění této vady a zahájit opravy.
9.4.2 Bez ohledu na předchozí ustanovení je zhotovitel povinen odstranit vadu do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem. Záruční doba na reklamovanou část se prodlouží o dobu, po kterou bylo zařízení mimo provoz.
9.4.3 Stanovisko ke způsobu řešení reklamace s vyjádřením příslušných odborníků, její přijmutí nebo odmítnutí a lhůtu na odstranění vady nikoli delší než dle odst. 9.4.2. této smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou písemně jinak, sdělí zhotovitel objednateli do 48 hod. od obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, mají obě smluvní strany za to, že
zhotovitel reklamaci uznává za oprávněnou.
9.4.4 Reklamaci vady, zjištěné po přejímce díla, provede objednatel vystavením reklamačního aktu vždy písemně/faxem/e-mailem s uvedením názvu zařízení, výrobního čísla, popisu vady, jejího projevu a charakteru. Reklamace musí být datována a podepsána. Zjištěnou vadu je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu.
9.4.5 Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li vystaven reklamační akt nejpozději v poslední den záruční doby. V reklamaci objednatel označí právo, které uplatňuje. Přitom může volit mezi právem na slevu z ceny díla, právem na bezplatné dodatečné odstranění opravitelných vad nebo právem na dodání chybějících částí díla. Vedle toho může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy (tj. zejm. když se v záruční době vyskytnou tytéž vady vícekrát – tj. při třetím výskytu). Pokud objednatel zvolí právo na odstranění vady a zhotovitel není schopen vady sám odstranit, je povinen takovou skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. V tom případě anebo v případě, že zhotovitel vady řádně a včas neodstraní, může objednatel zvolit jiné právo. To platí i v případě, že objednatel zvolí právo na dodatečné odstranění vad a tyto vady se ukáží jako neopravitelné.
9.4.6 Neodstraní-li zhotovitel vady v termínu dohodnutém v reklamačním zápise, nejpozději však ve lhůtě podle bodu 9.4.2 smlouvy nebo v písemně dohodnutém náhradním termínu, nebo pokud do 48 hodin od nahlášení vady nereaguje písemně nebo elektronicky, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení, tyto práce provést sám, pověřit xxxx xxxxx organizaci nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu smlouvy o dílo, aniž by pro objednatele zanikla záruka. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury za náhradní plnění. Zhotovitel však není povinen provést záruční opravu, pokud je objednatel v prodlení s placením faktur o více jak 1 týden.
10. Vyšší moc
10.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud bylo způsobeno překážkou, jež brání povinné straně v jejím splnění, a tato překážka nastala nezávisle na vůli povinné strany, přičemž povinná strana zmíněnou překážku nebo její následky nemůže odvrátit či překonat a ani ji nepředvídala v době uzavírání této smlouvy o dílo.
10.2 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména: požáry, povodně, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy, a také stávky, vojenské operace jakéhokoliv druhu, státní zákazy, dopravní nehody.
10.3 Oznámení o začátku a konci působení účinků okolností vylučujících odpovědnost posílá jedna strana ihned druhé straně. Povinnosti smluvních stran po dobu trvání okolnosti vylučující odpovědnost se dočasně přerušují a automaticky obnovují po jejím ukončení.
10.4 O důsledcích vyplývajících z existence výše uvedené překážky a o případné změně termínů plnění této smlouvy se dohodnou obě zúčastněné strany na samostatném jednání formou dodatku k této smlouvě. Nebude-li tento dodatek
uzavřen a překážka bude trvat již více jak 6 měsíců, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit, přičemž následně si musí smluvní strany mezi sebou vypořádat dosud z této smlouvy poskytnuté plnění.
11. Sankce a smluvní pokuty
11.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla oproti dohodnuté lhůtě v čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, vzniká objednateli právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
11.2 Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se považuje na straně zhotovitele, trvá-li zhotovitelem způsobené prodlení s dokončením a předáním díla díla více než 30 dnů.
11.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany domáhat se náhrady vzniklé škody, a to v celé její prokázané výši.
11.4 Dále za podstatné porušení smluvních povinností považují obě smluvní strany skutečnost, že bude vydáno rozhodnutí o úpadku smluvní strany nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku smluvní strany, skutečnost, že některá smluvní strana na sebe podá insolvenční návrh jako dlužník a skutečnost, že některá smluvní strana vstoupí do likvidace.
11.5 Kterákoli smluvní strana je oprávněna požadovat náhradu škod vzniklých předčasným zánikem závazkového vztahu vinou druhé smluvní strany včetně ušlého zisku.
11.6 Jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo může pouze ta smluvní strana, která důvod odstoupení sama nezpůsobila. V případě, že k odstoupení dojde před převzetím díla a jeho úplným zaplacením, provede se vypořádání podle zásad:
a) Odstoupil-li zhotovitel v důsledku okolností vzniklých na straně objednatele, tak je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokázané náklady jím do té doby vynaložené v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy.
b) Odstoupil-li objednatel, je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré zaplacené zálohy a částky. Zhotoviteli náleží částka připadající na již provedené práce pouze za předpokladu, že částečně zhotovené dílo objednatel jako využitelné přijme.
11.7 V případě odstoupení od smlouvy je každá ze smluvních stran povinna na základě písemné výzvy druhé smluvní strany poskytnout nebo vrátit veškeré získané písemnosti, věci a obchodní informace na jakémkoli nosiči, včetně jejich nosičů a kopií, do jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy.
12. Ochrana důvěrných informací
12.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které získají v rámci realizace od druhé smluvní strany, nebudou sdělovány třetí straně, vyjma případu, kdy zveřejnění vyžaduje zákon. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany. Veškeré informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné
13. Závěrečná ujednání
13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p. podpisem smluvních stran. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany.
13.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány jen statutárními orgány obou smluvních stran nebo jimi k tomu písemně zmocněnými zástupci, jinak platí původní ujednání. Pouze tyto osoby také mohou ve všech právních úkonech vystupovat jménem smluvních stran, vyjma případů, kdy tato smlouva stanoví jinak.
13.3 Po podepsání této smlouvy o dílo všechny předešlé dohody, jak písemné, tak i ústní, dopisování atd., týkající se smlouvy, ztrácejí platnost.
13.4 Žádná ze stran nemá právo postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy o dílo, třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.
13.5 Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž vždy jedno je určeno pro každou smluvní stranu.
13.6 Pokud v průběhu zajišťování předmětu plnění smlouvy dojde k odsouhlaseným změnám provedení díla oběma stranami nebo budou vzneseny další požadavky ze strany objednatele, sjednají strany písemným dodatkem změnu smluvních vztahů přičemž:
13.6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady spojené s takovou změnou, pokud budou vyvolány objednatelem.
13.6.2. Objednatel je povinen přijmout návrh zhotovitele na změnu dodacích podmínek, pokud takovou změnu dodacích podmínek objednatel požadoval.
13.7 Ostatní, touto smlouvou o dílo výslovně neupravené vztahy mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
13.8 Veškeré spory budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud k dohodě nedojde, spor bude řešen s konečnou platností příslušným soudem.
13.9 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, a že tento text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli touto listinou projevené. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy a výše uvedenými skutečnostmi připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
14. Podpisy stran
Za zhotovitele: EPRONA, a.s. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx předseda představenstva V Rokytnici nad Jizerou, dne……………. | Za objednatele: LOM PRAHA s.p. Xxx. Xxxxx XXXXXXXX, ředitel státního podniku V Praze dne 14.11.2018 |