Návrh smlouvy o dílo na VZ „Výměna vodoměrů v BD v Brně-Židenicích - dodávka a montáž“
Návrh smlouvy o dílo na VZ „Výměna vodoměrů v BD v Brně-Židenicích - dodávka a montáž“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími:
č. objednatele:
č. zhotovitele:
I. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxx
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice, Xxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxx
Statutární orgán: Xxx. Xxxx Xxxxxx, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město; č.ú. 2220621/0100
Zástupci objednatele:
a) ve věcech smluvních: Xxx. Xxxx Xxxxxx, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: x000 000 000 000
b) zástupce ve věcech technických: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, vedoucí OB
tel: 000 000 000 email: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, investiční a stavební referent
tel: 000 000 000 email: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx
a další objednatelem pověřené osoby.
Zhotovitel: ………………………………………………………….
Sídlo: ………………………………………………………….
Statutární orgán: ………………………………………………………….
IČ: ………………………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………….
Bankovní spojení: ………………………………………………………….
Datová schránka: ………………………………………………………….
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
ve věcech smluvních: …………………………………………………………. kontakt (telefon a email) ………………………………………………………….
ve věcech technických: ………………………………………………………….
kontakt (telefon a email) ………………………………………………………….
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ „Výměna vodoměrů v Brně-Židenicích – dodávka a montáž“ (dále jen „dílo“).
Předmětem plnění je dodávka a montáž 450 ks vodoměrů teplé a studené vody v bytových jednotkách i v nebytových prostorech v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Židenice. Předmětem je dále:
demontáž stávajících vodoměrů
dodávka plastových plomb
instalace, montáž a implementace nových vodoměrů v místech plnění a uvedení zařízení do plného provozu, jež zahrnuje jeho odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný a obvyklý účel
plombování vodoměrů
zajištění odečtových listů (montážních protokolů) s výrobním číslem a stavem starého a nového bytového vodoměru podepsaných nájemníky vč. data montáže a dodání originálu protokolu objednateli
zajištění oznámení 1. a 2. termínu výměny vodoměrů nájemníkům min. 10 pracovních dní předem a 3. oznámení termínu po telefonické domluvě
pořízení zřetelné fotodokumentace vodoměru před odpojením
dodání celkového přehledu výměn bytových vodoměrů požadovanými údaji dle přiložené Tabulky výměn v příloze č. 2 této smlouvy o dílo v elektronické podobě (možné formáty CSV, XLSX, XML, ODS)
Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN EN ISO 4064-1 především, nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkami a pracemi se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech dodávek a prací spojených s předmětem díla podle čl. II odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
Xxxxxxxxxx zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla. Tyto dodávky a práce budou zahrnuty v ceně o dílo.
Xxxxxxxxxx se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
III. Doba a místo plnění
Xxxx realizace díla - dodávka a montáž vodoměrů je stanovena od ukončení výběrového řízení, předpoklad 2.11.2020 do 31.12.2020.
Místa plnění:
-
Dům
Vodoměry SV
Vodoměry TUV
Celkem
1.
Jamborova
57
12
12
24
2.
Jamborova
59
20
20
40
3.
Kuldova
7
24
0
24
4.
Xxxxxxxxxxx
33
8
8
16
5.
Skopalíkova
35
8
7
15
6.
Xxxxxxxxxxx
37
8
8
16
7.
Stará osada
20
12
12
24
8.
Stará osada
22
18
18
36
9.
Stará osada
24
12
12
24
10.
Strakatého
7
19
18
37
11.
Strakatého
9
20
18
38
12.
Xxxxxxxxxxxx
65
8
8
16
13.
Svatoplukova
67
8
8
16
14.
Svatoplukova
69
8
8
16
15.
Xxxxxxx Xxxxxxx
3a
8
8
16
16.
Xxxxxxx Xxxxxxx
3b
8
6
14
17.
Xxxxxxx Xxxxxxx
3c
8
7
15
18.
Skopalíkova
42
8
5
13
19.
Xxxxxxxxxxx
44
8
8
16
20.
Xxxxxxxxxxx
46
8
8
16
21.
Šámalova
87
14
0
14
22.
Viniční
203
4
0
4
CELKEM
251
199
450
IV. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na ceně díla za dodávku a montáž 450ks vodoměrů ve výši:
-
-
Cena bez DPH
Kč
DPH 15 %
Kč
Celková cena s DPH
Kč
-
Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele
ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
proběhnou změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;
dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;
obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu;
pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla;
z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
Vícepráce a méněpráce:
V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.
V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě smluvní cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.
Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
V. Platební podmínky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností veřejné zakázky v místech plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
Provedená činnost bude fakturována jednorázově po kompletní realizaci dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností veřejné zakázky v místech plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
Daňový doklad (faktura) bude vystaven (ve 2 originálech) zhotovitelem do 7 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací veřejné zakázky v místě plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem Objednatele ve věcech technických.
Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí obsahovat:
číslo smlouvy;
číslo faktury;
den uskutečnění zdanitelného plnění;
den splatnosti faktury;
označení díla;
požadovanou částku bez DPH;
sazbu DPH;
faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2.
Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Přílohou daňového dokladu budou objednatelem odsouhlasené zjišťovací protokoly veřejné zakázky v místě plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
Xxxx za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru v rozsahu potřebném pro zdárné dokončení díla umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
Uživatelé bytových jednotek budou pracovníky zhotovitele v dostatečném časovém předstihu informováni o době prací v jejich bytě. Práce budou koordinovány prostřednictvím kontaktních osob.
Zhotovitel umístí v přízemí v jednotlivých bytových domech ve formě vývěsek oznámení
o zahájení a délce trvání prací, kde budou také uvedeny kontaktní údaje na pracovníky a termíny pro zpřístupnění jednotlivých bytových prostor, a to nejméně 5 pracovnách dnů před započetím díla.
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Xxxxxxxxxx je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Xxxxxxxxxx se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy montážní listy, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do montážních listů zapisuje zhotovitel záznamy o montážích, pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do montážních listů zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.
V montážních listech musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- datum montáže,
- označení dílčího místa plnění montáže a čas montáže,
- označení a stav demontovaných vodoměrů,
- název, sídlo, IČ objednatele.
Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřenými. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování plnění této smlouvy a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden v předem stanovený den v týdnu a čas, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li předem dohodnuto jinak.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
VII. Předání díla
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.
Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla v dostatečném časovém předstihu.
O předání a převzetí zhotovitel i objednatel sepíší předávací protokol.
Tento předávací protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat alespoň:
označení díla Výměna vodoměrů v Brně-Židenicích – dodávka a montáž,
označení zhotovitele díla,
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
provedené práce (veškeré úpravy a zásahy),
prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
datum a místo sepsání zápisu,
datum ukončení záruky na dílo,
soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
a další případné náležitosti.
Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:
montážní listy,
certifikát a prohlášení o shodě použitých materiálů,
zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
evidenci škod na zdraví a majetku,
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
Xxxxxxxxxx je povinen nejpozději ke dni předání díla místa plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení míst plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.
VIII. Smluvní pokuty
Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 5.000,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
za každé jednotlivé porušení (rozumí se každý jeden kalendářní den) smluvní podmínky dle čl. VI. odst. 12. této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jednotlivé porušení;
nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle písemné dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení míst plnění, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení;
za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jednotlivé porušení;
zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.
Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
IX. Záruka a odpovědnost za vady díla
Xxxxxxxxxx se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Xxxxxxxxxx je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
Délka komplexní záruky na všechny části díla, výrobků včetně technický zařízení a dodávek, je stanovena v délce trvání min. 60 měsíců. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 této smlouvy.
Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce.
Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud
tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši
2.000,-Kč za každý den prodlení se
splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má
vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé
škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.
Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.
X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla až do termínu dokončení. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předložit bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
XI. Ukončení smluvního vztahu
Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že objednatel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel vždy povinen dokončit práce za započaté zúčtovací období a odevzdat vyúčtování za celý rok.
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
bezdůvodné přerušení prací;
zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
XII.
Rozhodné právo a volba soudu
Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.
XIII. Závěrečná ujednání
Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
XIV. Seznam příloh
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2 – Tabulka výměn
V Brně dne ……….... V Brně dne ………....
………………………………………... ……………………………………….
za objednatele: za zhotovitele:
Xxx. Xxxx Xxxxxx, starosta MČ Brno-Židenice …………………………………
12