RÁMCOVÁ DOHODA
RÁMCOVÁ DOHODA
na provádění revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v prostorech NKÚ
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Č. Rámcové dohody Č. Rámcové dohody
3 | 8 | / | 1 | 8 | 0 | / | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Zhotovitel: | Objednatel: | |||||||||||||||||||||||
KOGENERACE s.r.o. | Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad | |||||||||||||||||||||||
Se sídlem: | Xxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx – Heřmanice | Se sídlem: | Xxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0 | |||||||||||||||||||||
Zastoupena: | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx | Zastoupena: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx | |||||||||||||||||||||
Funkce: | jednatel | Funkce: | ředitel odboru hospodářské správy | |||||||||||||||||||||
Kontaktní osoba: | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx | Kontaktní osoba: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx | |||||||||||||||||||||
Funkce: | jednatel | Funkce: | vedoucí oddělení technického | |||||||||||||||||||||
Tel: E-mail: | Mobil: x000 000 000 000 E-mail: info@kogenerace- xxx.xx | Tel.: E-mail: | 000 000 000 | |||||||||||||||||||||
IČO: | 294 43 806 | IČO: | 49370227 | |||||||||||||||||||||
DIČ: | CZ294 43 806 | DIČ: | není plátce DPH | |||||||||||||||||||||
Zapsaný v obch. rejstříku | U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53652 | |||||||||||||||||||||||
Bankovní spojení: | KB Frýdek – Místek 107-2435130217/0100 | Bankovní spojení: | 30027001/0710 | |||||||||||||||||||||
Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou dohodu:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1Účelem této Rámcové dohody je zajištění provedení včasných, řádných, kvalitních a maximálně efektivních pravidelných revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v majetku objednatele v prostorech užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má objednatel příslušnost hospodařit, uvedených v příloze č. 1 SPECIFIKACE – NABÍDKOVÁ CENA (dále jen
„Specifikace“), tj. tisk z nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněnou na elektronickém tržišti Tendermarket (dále jen „e-tržiště“), identifikační číslo T004/21V/00010171 pod názvem „RD - revize elektrospotřebičů, elektroinstalace
a hromosvodů“.
1.2 Na základě této Rámcové dohody bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím e-tržiště jednotlivé smlouvy o dílo na provedení revizí postupem stanoveným touto Rámcovou dohodou.
1.3 Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých smlouvách o dílo se řídí touto Rámcovou dohodou, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 Specifikace.
2.PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY
2.1Předmětem této Rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této Rámcové dohody uzavírány jednotlivé smlouvy o dílo na dílčí plnění, tj. jednotlivé provedení pravidelných revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v majetku objednatele ve lhůtách stanovených příslušnými normami v prostorech užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má příslušnost hospodařit objednatel.
2.2 Pravidelnou revizí elektrospotřebiče je míněna revize a kontrola elektrického spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2, ve znění pozdějších předpisů. Revizí 1 ks elektrospotřebiče je míněna revize vč. případného odpojitelného přívodu nebo adaptéru. Předmětem revize elektrospotřebiče jsou především PC sestavy, tiskárny, skartovačky, stolní ventilátory, stolní lampy a další spotřebiče používané při administrativní činnosti, elektrické ruční nářadí, vysavače, nabíječky mobilních telefonů a fotoaparátů, zdroje notebooků, přímotopy, běžné domácí spotřebiče
a odpojitelné a prodlužovací přívody a kabelové navijáky (dále jen „prodlužovací přívody“) atd.
Četnost provádění revizí spotřebičů se řídí výše uvedenou normou ČSN.
2.3 V souladu s výše uvedenou ČSN je zhotovitel povinen výsledek revize pro každý spotřebič písemně zaznamenat do příslušného protokolu o revizi, který je dokladem o revizi spotřebiče, včetně číselného označení spotřebiče (jeho výrobní číslo, inventární číslo, evidenční číslo revize apod.), zatřídění spotřebiče do skupiny elektrických spotřebičů a uvedení lhůty pravidelných revizí dle ČSN. Tyto protokoly budou obsahovat mimo povinného obsahu dle ČSN i údaj o umístění spotřebiče, minimálně označení objektu (budovy, bytu, areálu) a
v odůvodněných případech (u běžně nepřenosných spotřebičů) číslo místnosti pro jednoznačné určení místa, kde se spotřebič v době revize nachází a číslo útvaru, ve kterém se daný spotřebič užívá. Jednotlivé protokoly budou vzestupně číslovány, řazeny podle útvarů a založeny do rozebíratelné vazby podle jednotlivých objektů. Protokoly budou opatřeny datem provedení revize, podpisem a otiskem kulatého razítka revizního technika.
2.4Součástí revize je označení spotřebičů dle bodu 6.10 uvedené ČSN. Zhotovitel může spotřebiče označit např. nalepovacími identifikačními štítky, prokazujícími provedení revize. Prodlužovací přívody, které nejsou označeny inventárním či výrobním štítkem, je nutné rovněž označit, např. nesnímatelnými a odolnými štítky s číslem protokolu o revizi, které zajistí jednoznačnou identifikaci.
2.5 Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci, jedná se především o kancelářské a bytové prostory. Revizní práce budou probíhat za běžného provozu těchto objektů, v běžnou denní pracovní dobu v pondělí až pátek (tj. mimo sobot, nedělí a svátků). Zadavatel k tomuto poskytne nezbytnou součinnost a umožní přístup a manipulaci se spotřebiči.
2.6 Pokud bude revidovaný elektrický spotřebič posouzen jako nevyhovující dle ČSN (vadný, poškozený, nebezpečný apod.), bude revizním technikem ihned po zjištění závady odpojen a uveden mimo provoz. Revizní technik bezodkladně na vadný spotřebič upozorní kontaktní osobu objednatele. Odstranění zjištěných závad a nedostatků není předmětem plnění.
2.7 Pravidelnou revizí elektroinstalace je míněna revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed 2. Četnost provádění revizí elektroinstalace se řídí výše uvedenými normami ČSN. Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci. Jedná se především o byty a školicí středisko NKÚ. Označení, příp. popis objektů je uveden ve Specifikaci.
2.8 Pravidelnou revizí hromosvodů je míněna revize hromosvodů dle ČSN 34 1390 a ČSN 33 1500. Četnost provádění revize hromosvodů se řídí výše uvedenými normami ČSN. Revizní práce budou probíhat v areálu školicího střediska uvedeného spolu s popisem ve Specifikaci. Objednatel upozorňuje, že u jednoho z objektů – 3 ks podzemních zásobníků na zkapalněný uhlovodíkový plyn se jedná o prostředí s nebezpečím výbuchu.
2.9 Protokoly jako součást revize spotřebičů, revize elektroinstalace a hromosvodů budou zpracovány, tj. vyplněny na PC a čitelně vytištěny pro potřeby objednatele na standartní bílý kancelářský papír ve formátu A4 v jednom originále a podepsány revizním technikem s připojením otisku kulatého razítka. Takto zpracované protokoly je zhotovitel povinen založit do rozebíratelné vazby, včetně uvedení obsahu jednotlivých vazeb. Protokoly a jejich obsah budou podkladem pro fakturaci za revizní práce provedené na základě příslušné smlouvy o dílo. Současně budou protokoly předány objednateli v elektronické podobě.
3. POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO V REŽIMU E-TRŽIŠTĚ
3.1 Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem podle této Rámcové dohody v režimu daném nastavením systému e-tržiště.
3.2 Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. jednotlivé revize elektrospotřebičů nebo elektroinstalace a dopravné formou objednávky, jež je návrhem na uzavření smlouvy o dílo. Objednávka musí obsahovat zejména:
▪předmět díla podle položek ve Specifikaci,
▪měrné jednotky vybraných položek (doprava do místa plnění uvedena zvlášť) ze Specifikace,
▪jednotkové ceny vybraných položek (doprava do místa plnění uvedena zvlášť) ze Specifikace,
▪výslednou cenu za předmět díla automaticky vygenerovanou systémem e-tržiště.
3.3Předpokládaný počet elektrospotřebičů uvedený ve Specifikaci je nezávazný a pouze orientační pro účely definování modelové situace k získání porovnatelných nabídek pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být oproti předpokladu mírně odlišná.
3.4 Zhotovitel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření smlouvy o dílo, písemně potvrdit a nejpozději do tří pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Zhotovitel objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splnění písemného potvrzení objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím e tržiště doručena objednateli ve stanovené lhůtě. Písemným potvrzením objednávky zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo.
3.5 Objednatel dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle smlouvy o dílo.
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu pravidelnou revizi.
4.LHŮTY A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
4.1 Zhotovitel bude provádět dílčí plnění, tj. konkrétní pravidelné revize dle jednotlivých smluv o dílo v dodací lhůtě dvou měsíců od uzavření smlouvy o dílo (konec lhůty připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá, tzn. dnem uzavření konkrétní smlouvy o dílo; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek či svátek státem uznaný, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující) v místě plnění uvedeném ve Specifikaci.
4.2 Zhotovitel oznámí kontaktní osobě objednatele e-mailem nebo telefonicky nejméně pět pracovních dní předem předpokládané datum a čas provedení pravidelných revizí. Kontaktní osoba objednatele potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody.
4.3 Protokol o provedení pravidelné revize dle smlouvy o dílo převezme kontaktní osoba objednatele a převzetí potvrdí podpisem jednoho výtisku protokolu o revizi určeného pro revizního technika.
5. CENA DÍLA
5.1 Jednotkové ceny za položky spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny ve Specifikaci. Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které zahrnují veškeré náklady související s provedením pravidelných revizí vyjma nákladů na dopravu, které jsou uvedeny paušálně pro každé místo plnění zvlášť a mohou být fakturovány pouze jednou v rámci každé smlouvy o dílo, pokud se předmět díla provádí v daném místě plnění.
5.2 Smluvní cenu za provedení díla podle smlouvy o dílo objednatel uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové dohody (číslo smlouvy objednatele vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní smlouvy o dílo vygenerované systémem e-tržiště. Podmínkou úhrady faktury je předání příslušného Protokolu o revizi objednateli v elektronické podobě
5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle této Rámcové dohody objednateli.
5.4 Splatnost smluvní ceny za provedení pravidelné revize podle smlouvy o dílo je stanovena na 15 kalendářních dní od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dnů.
5.5 Objednatel neposkytuje zálohy.
5.6Změna jednotkových cen uvedených ve Specifikaci je možná pouze na základě změny právních
předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).
5.7 Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této Rámcové dohody.
6. SANKCE
6.1 Pro případ prodlení s provedením díla v dodací lhůtě podle čl. 4 odst. 4.1 této Rámcové dohody smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % z celkové smluvní ceny bez DPH podle příslušné smlouvy o dílo za každý i započatý den prodlení.
6.2 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
7.1 Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nezpůsobil škodu v prostorech a na budovách užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke kterým má objednatel příslušnost hospodařit, a na majetku užívaném objednatelem, na majetku objednatele, na majetku zaměstnanců objednatele a jiných osob.
7.2 Zhotovitel odpovídá v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, zaměstnancům objednatele nebo jiným osobám, jakož i za škodu, kterou způsobil v prostorech a na budovách užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke kterým má objednatel příslušnost hospodařit, porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
7.3 Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením poškozeného majetku či nemovitosti do předešlého stavu.
7.4 Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.
8. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY
8.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců od účinnosti této Rámcové dohody.
9. ZRUŠENÍ RÁMCOVÉ DOHODY
9.1 Po dobu účinnosti této Rámcové dohody lze Rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové dohody.
9.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové dohody v těchto případech:
▪Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení smluvní povinnosti, kterým je provádění díla v rozporu s příkazy objednatele (zákonná povinnost upozornit objednatele na nevhodnost příkazu objednatele tímto není dotčena) a dále pokud zhotovitel neprovádí dílo řádně ani po předchozím písemném upozornění objednatele.
▪Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení smluvní povinnosti, kterým je prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny za dílo překračující 14 kalendářních dnů po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté objednateli zhotovitelem v písemném upozornění (urgenci) doručeném objednateli.
9.3 Odstoupením od Rámcové dohody smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od Rámcové dohody druhé smluvní straně.
9.4 Odstoupením od Rámcové dohody nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné
peněžité nároky.
10.ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1 Xxxx Xxxxxxx dohoda se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem.
10.2 Veškeré případné spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout dohody smírnou cestou.
10.3 V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.
10.4 Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.
11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové dohody a veškerých potvrzených objednávek, tj. smluv o dílo na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele s neomezeným dálkovým přístupem.
11.2Změna kontaktních osob uvedených v záhlaví této Rámcové dohody ani změna adresy (města/místa plnění) uvedených ve Specifikaci nevyžaduje formu dodatku této Rámcové dohody.
11.3 Na vyžádání zhotovitel předloží objednateli platné oprávnění k činnosti revize vyhrazených elektrických zařízení/osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.
11.4 Tato Rámcová dohoda může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky této Rámcové dohody podepsanými oběma smluvními stranami.
11.5 Xxxx Xxxxxxx dohoda je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení této Rámcové dohody, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto Rámcovou dohodu uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál Rámcové dohody v elektronické podobě.
11.6 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha č. 1:
Specifikace (tisk z e-tržiště)
V Praze dne (viz elektronický podpis) V Ostravě dne (viz elektronický podpis)
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
DN: P486069, Xxxxxxxx, Sloup, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, 100,7647, Nejvyšší kontrolní úřad, NTRCZ-49370227, CZ
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Digitálně podepsal Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Datum: 2021.12.16
09:24:25 +01'00'
…………………………………………… ………………………………………… za objednatele: za zhotovitele:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
ředitel odboru hospodářské správy jednatel
ČR – Nejvyšší kontrolní úřad KOGENERACE s.r.o.