Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

zmluvnými stranami

Objednávateľom:

Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Registrácia: 31. januára 2001 v znení dodatkov č.1 a 2

Adresa sídla: Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom Korešpondenčná adresa: Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad

Váhom

Štatutárny orgán/zastúpený: Xxx. Xxxxxx Xxxxx, riaditeľ Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

IČO: 00738336

DIČ: 2020608964

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx,

- technických: Xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: NUNAVUT, s. r. o.

Právna forma: s.r.o.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka č. 21301/R

Adresa sídla: Snežienková 74 Prievidza 971 01

Korešpondenčná adresa: Snežienková 74 Prievidza 971 01 Štatutárny orgán/zastúpený: Xxxxxx Xxxxxx, konateľ Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

IČO: 44631375

DIČ: 2022774017

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných: Xxxxxx Xxxxxx

- technických: Xxx. Xxxx Xxxx

(ďalej len „zhotoviteľ“ a ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Predmet zmluvy a rozsah realizácie diela

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo v rozsahu podľa prílohy č. 1 a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo

- „Energetický audit objektovej sústavy (na každý objekt zvlášť) v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom“ (ďalej len „dielo“ alebo

„energetický audit“) v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne a včas, podľa ustanovení tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

1.4 Cieľom spracovania energetického auditu budov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom (ďalej len „ústav“) je posúdenie súčasných technických systémov v budovách ústavu, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení zameraných na významnú obnovu budov alebo hĺbkovú obnovu budov, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budovách, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie, tak aby sa dosiahla horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ.

1.5 Energetický audit sa vypracúva na hodnotenie obdobia rokov 2014, 2015 a 2016 a je určený pre správcu budovy pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach realizácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budovy.

Čl. II

Spôsob zhotovovania diela

2.1 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania podľa tejto zmluvy a vychádzať z podkladov od objednávateľa, zápisov a dohôd zmluvných strán.

2.2 V priebehu vypracovávania energetického auditu sa zhotoviteľ zaväzuje konzultovať s objednávateľom návrh opatrení energetického auditu.

2.3 Dielo bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym vykonaním činností, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v Čl. I. tejto zmluvy. Dielo bude odovzdané objednávateľovi a vypracované v písomnej forme (hrebeňová väzba) v piatich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte

.doc – texty, .xls – tabuľkové časti, .jpg – obrázková časť).

Čl. III

Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Čl. I. tejto zmluvy v nasledovnom termíne - najneskôr do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom prioritne zhotoví energetický audit na objekt č. 8 – Administratívna budova a prístavba k administratívnej budove do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dielo je splnené riadnym zhotovením a odovzdaním objednávateľovi v rozsahu podľa Čl. I. a vo forme a počtoch podľa Čl. II bodu 2.3 Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. IV

Cena diela a nadobudnutie vlastníctva

4.1 Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa Čl. I. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Vypracovanie energetického auditu:

Cena spolu bez DPH 5 700,- EUR

DPH 20 % (zhotoviteľ nie je platca DPH) 0,- EUR

Cena spolu, vrátane DPH 5 700,- EUR

slovom: päťtisícsedemsto EUR.

4.2 Cena podľa bodu 4.1 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek úhradu iných nákladov.

4.3 V prípade zmien požiadaviek výziev „Operačného programu „Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ: 0.0.0.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov“ je dodávateľ povinný primerane upraviť energetický audit podľa požiadavky objednávateľa.

4.4 Dielo, ktoré je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne odovzdané sa stáva vlastníctvom objednávateľa. Riadnym zaplatením za predmet zmluvy prechádzajú na objednávateľa všetky majetkové práva zhotoviteľa ako autora diela.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru po vypracovaní a dodaní diela podľa Čl. III..

5.2 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Objednávateľ nie je s platením faktúry v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.

Čl. VI

Súčinnosť objednávateľa

6.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe odovzdaných podkladov objednávateľa v rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v umožnení obhliadky, odovzdaní doplňujúcich údajov a spresnení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy zhotoviteľom.

6.3 Objednávateľ poskytne súčinnosť zhotoviteľovi najneskôr do siedmich pracovných dní od doručenia jeho výzvy.

Čl. VII

Kontrola

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy príslušným kontrolným a riadiacim orgánom (napr. Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR; ďalej len „oprávnené osoby“) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých bol schválený Operačný program „Kvalita životného prostredia“ (ďalej len „projekt“) a zaväzuje sa vytvoriť podmienky pre výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť.

7.2 Oprávnené osoby vykonávajúce kontrolu/audit majú počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným dokumentom objednávateľa, súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť.

8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia.

8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Čl. IX

Sankcie

9.1 Za nesplnenie termínu na dodanie diela podľa čl. III. bodu 3.1 a neodstránenia vady v termíne podľa čl. VIII bodu 8.4 má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny diela podľa čl. IV bodu 4.1 za každý, aj začatý deň omeškania.

9.2 Za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. X

Zánik zmluvy pri jej podstatnom porušení

10.1 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie porušenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z bodov 1.1, 2.1, 3.1 a 8.4 a porušenie povinnosti objednávateľa podľa bodu 10.3.

10.2 Pri podstatnom porušení zmluvy má oprávnená strana právo okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.

10.3 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa bodu 5.3 po márnom uplynutí dodatočne určenej primeranej lehoty. Zhotoviteľ je povinný určiť lehotu podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením zaslaným objednávateľovi doporučene, prostredníctvom poštového podniku.

10.4 Okamžitým odstúpením od tejto zmluvy podľa bodov 10.2 zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán odstupujúcich od zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné plnenie, zákonné sankcie a úroky, ako aj nároku objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád. Okamžité odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia okamžitého odstúpenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Čl. XI

Všeobecné ustanovenia

11.1 Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo výlučne pre potreby vyplývajúce z tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, podklady a informácie získané pri plnení predmetu zmluvy nerozširovať, nekopírovať a nijako neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na celý prospech, ktorý použitím diela vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Minimálny rozsah energetického auditu objektovej sústavy (na každý objekt zvlášť) v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom.

12.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 2 - Cenová ponuka na vypracovanie energetického auditu budov v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom (na každý objekt zvlášť).

12.4 Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou.

12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

12.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

12.8 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, pričom zhotoviteľ výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy.

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.10 Zmluva je evidovaná u objednávateľa pod číslom č. ÚVTOS-4/36-2017.

V Dubnici nad Váhom, dňa:

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

.................................................... ...................................................

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, riaditeľ Xxxxxx Xxxxxx, konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚVTOS-4/36-2017

Minimálny rozsah energetického auditu objektovej sústavy (na každý objekt zvlášť) v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

Odporúčanie na spracovanie energetického auditu verejnej budovy

Cieľom spracovania energetického auditu verejnej budovy, pri ktorej sa plánuje financovanie obnovy z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na významnú obnovu budovy1) alebo hĺbkovú obnovu budovy2), opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

Pri návrhu opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budovy a významnú obnovu technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov ako aj emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je potrebné postupovať tak, aby sa ich realizáciou dosiahla lepšia energetická hospodárnosť, ako sú minimálne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi3). Opatreniami navrhovanými pre verejné budovy sa má dosiahnuť zníženie potreby energie na úroveň ultranízkoenergetických budov4) a budov s takmer nulovou potrebou energie5).

Energetický audit je určený pre vlastníka budovy pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach realizácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budovy. Nenahrádza energetické hodnotenie budovy podľa osobitných predpisov6).

Energetický audit budovy7) musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou ktorá spĺňa požiadavky podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 321/2014 Z. z.“).

Pre potreby OP Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov písomná správa z energetického auditu sa vypracuje minimálne v nasledovnom rozsahu:

1. Identifikačné údaje

Uvedú sa základné údaje o:

a) vlastníkovi budovy – právna forma, adresa, údaje o štatutárnom orgáne, identifikačné číslo (ak bolo pridelené), kontaktné údaje (telefón, elektronická adresa);

b) spracovateľovi energetického auditu.

1)§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

2) § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.

3) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

4) § 4 ods. 14 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. „horná hranica energetickej triedy A pre jednotlivé ukazovatele a súčasne horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určujú ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.“

5) § 4 ods. 14 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. „horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.“

6) § 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

7) § 9 zákona č. 321/2014 Z. z.

2. Predmet energetického auditu

Uvedú sa základné údaje o predmete energetického auditu, a to najmä:

a) účel spracovania energetického auditu;

b) identifikácia predmetu energetického auditu (názov budovy, ulica, opisné/súpisné číslo, obec, okres);

c) informácia o použitých podkladových materiáloch (napr. faktúry za dodávku energie, dostupná projektová dokumentácia, obhliadka na mieste, vlastné kontrolné merania, termovízna diagnostika, fotodokumentácia, použité národné technické predpisy (normy) a iné).

3. Opis súčasného stavu

Na základe diagnostiky fyzického stavu budovy vykonanej energetickým audítorom, a to stavebných konštrukcií a technických zariadení budovy, podľa možnosti objektivizovanej meraním, sa uvedie:

a) charakteristika budovy (kategória budovy, opis budovy a jej stavebných konštrukcií, geometrické parametre, celková podlahová plocha8), faktor tvaru, režim prevádzky a iné);

b) opis technických zariadení v budove (technické systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia), identifikácia nedostatkov.

4. Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch

Podľa údajov fakturačných alebo prevádzkových meradiel alebo na základe vyúčtovacích faktúr dodávateľov energie sa v členení podľa jednotlivých technických systémov uvedú údaje o:

a) spotrebe energie v budove za posledné minimálne tri kalendárne roky (vrátane opisu spôsobu jej stanovenia);

b) nákladoch na energiu.

5. Tepelnotechnické posúdenie obalových stavebných konštrukcií, energetické hodnotenie

Pre všetky údaje a postupy sa uvedie zdroj informácií, ktorý bol použitý, napr. odkazom na aktuálne platné medzinárodné alebo národné technické predpisy (normy) alebo na iné všeobecne používané technické dokumenty.

Minimálny rozsah hodnotenia:

a) vstupné údaje o počte dennostupňov minimálne za posledné tri kalendárne roky a skutočnom počte dennostupňov, so zohľadnením vnútorných (podľa charakteru využitia vnútorného priestoru) a vonkajších klimatických podmienok minimálne za posledné tri kalendárne roky;

b) hodnotenie obvodového plášťa a strešného plášťa budovy (napr. zvislé steny nad terénom, podlaha nad nevykurovaným priestorom, podlaha nad vonkajším priestorom, zvislé steny pod terénom s vykurovaným suterénom, strecha) a vonkajších otvorových konštrukcií (okná, dvere, zasklene steny, brány) je potrebné spracovať v tabuľkovej forme (uvádzané zvlášť pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií), z ktorej sa budú dať identifikovať minimálne nasledovné údaje:

8) podľa STN 73 0540: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky; § 2 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z.

1. plocha konštrukcie,

2. súčiniteľ prechodu tepla, požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla podľa technického predpisu9),

3. hodnotenie (vyhovuje/nevyhovuje)10).

c) podrobná skladba jednotlivých stavebných konštrukcií, výpočtová hodnota tepelného odporu a výpočet súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií, sa uvedú v rozsahu podľa tabuľky č. 1;

d) celkové hodnotenie obalových stavebných konštrukcií budovy, posúdenie splnenia minimálnej požiadavky na priemernú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla so zohľadnením faktora tvaru budovy;

e) výpočet potreby tepla na vykurovanie na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla, tepelných strát vetraním a tepelných ziskov, porovnanie vypočítanej mernej spotreby tepla na vykurovanie so skutočnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie za posledné tri kalendárne roky;

f) hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky potreby tepla na vykurovanie podľa technického predpisu.

6. Návrh opatrení na zníženie spotreby energie obnovou budovy stavebnými úpravami11 a ich ekonomické a environmentálne hodnotenie

Návrh opatrení na obnovu existujúcich stavebných konštrukcií budovy má zohľadňovať najmä:

a) pri návrhu zateplenia obvodového plášťa a strešného plášťa budovy a výmene pôvodných otvorových konštrukcií je potrebné splniť požiadavky a to:

1. pri návrhu zateplenia obvodového plášťa a strešného plášťa budovy (druh a minimálna hrúbka tepelnej izolácie v zateplení so zohľadnením tepelnotechnickej kvality pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa a vplyvu tepelných mostov) sa musia splniť požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií stanovené technickým predpisom.

2. Návrh zateplenia a jeho ekonomické hodnotenie sa vykoná samostatne pre jednotlivé druhy stavebnej konštrukcie obvodového plášťa a strešného plášťa v štruktúre, ako bolo vykonané hodnotenie stavebných konštrukcií podľa bodu 5) písm. b),

3. pri návrhu výmeny vonkajších otvorových konštrukcií sa musia splniť požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla pre okná a dvere stanovené technickým predpisom.

b) pri ekonomickom hodnotení sa vychádza zo súboru štandardných podmienok a aktuálnych cien energie pri stanovení potenciálu úspor energie a nákladov na ich obstaranie (navrhnutých opatrení), z predbežného odhadu investičných nákladov podľa obvyklých aktuálnych cien stavebných výrobkov a stavebných prác na trhu bez zohľadnenia vedľajších vynútených nákladov, so zohľadnením technickej životnosti navrhovaného opatrenia3, výpočtového obdobia 30 rokov a diskontnej sadzby12.

c) výstupom ekonomického hodnotenie sú ekonomické ukazovatele, a to:

9 podľa STN 73 0540: 2012

10 Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie nižšia alebo rovná ako požadovaná.

11 § 139 b ods. 5 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

12 Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery inflácie (1,5%), bola stanovená vo výške 2,0%.

1. jednoduchá doba návratnosti investície,

2. diskontovaná doba návratnosti investície,

3. čistá súčasná hodnota,

4. vnútorná miera výnosnosti.

d) minimálnym výstupom z environmentálneho hodnotenia pre každé navrhnuté opatrenie je stanovenie zníženia emisií oxidu uhličitého (CO2), ako aj tuhých znečisťujúcich látok a ďalších vybraných znečisťujúcich látok (CO, NOx, SO2).

7. Návrh opatrení na zníženie spotreby energie technických zariadení v budove

Pre dosiahnutie optimálneho využitia potenciálu úspor je dôležité, aby sa navrhované opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti modernizáciou, rekonštrukciou alebo na výmenu časti zariadení technických systémov (napr. zariadení na výrobu tepla s lepšou energetickou účinnosťou v technickom systéme vykurovania) navzájom dopĺňali.

Prioritou pre pokrytie potreby energie v budove je využívanie vysoko účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a zariadení na využívanie OZE priamo v budove alebo v jej tesnej blízkosti. Energetický audit by mal tiež identifikovať opatrenia, ktoré je vhodné realizovať formou energetických služieb.

Základné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti technických zariadení v budove sú najmä:

a) systém vykurovania

1. výmena zariadení na výrobu tepla, posúdenie možností využitia energie z obnoviteľných zdrojov, alebo účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom,

2. výmena čerpadiel za čerpadlá s reguláciou otáčok,

3. zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov tepla,

4. inštalácia alebo výmena termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách,

5. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove,

6. zavedenie zónovej regulácie.

b) systém prípravy teplej vody

1. zmena spôsobu centrálnej prípravy teplej vody, optimalizácia veľkosti zásobníkov

2. posúdenie možnosti využitia slnečných tepelných kolektorov na ohrev teplej vody

3. zlepšenie tepelnej izolácie zásobníkov a rozvodov teplej vody,

4. hydraulické vyregulovanie distribučnej sústavy,

5. výmena čerpadiel za čerpadlá s reguláciou otáčok,

6. posúdenie návrhu zrušenia centrálnej prípravy teplej vody a jeho náhrada miestnym systémom prípravy teplej vody,

7. pri náhrade existujúceho miestneho ohrevu teplej vody, posúdenie možnosti využitia tepelného čerpadla na jej ohrev.

c) osvetľovacia sústava v budove

1. výmena svetelných zdrojov a svietidiel,

2. inštalácia pohybových senzorov,

3. inštalácia snímačov jasu.

d) vetranie a klimatizácia

1. zavedenie systémov spätného získavania tepla,

2. modernizácia systému riadenia.

e) zavedenie automatizovaných systémov merania a riadenia pre všetky používané formy energie vrátane inteligentných meracích systémov výroby a spotreby energie, za účelom monitorovania a znižovania spotreby energie v budove.

Ekonomické a environmentálne hodnotenie a posúdenie technickej uskutočniteľnosti navrhovaných opatrení pre zlepšenie energetickej efektívnosti technických zariadení v budove sa vykonáva samostatne pre každé navrhované opatrenie. Podmienky ekonomického hodnotenia a minimálne výstupy z ekonomického a environmentálneho hodnotenia sú rovnaké, ako podľa bodu 6 písm. b), c), d).

8. Doporučený návrh opatrení na uskutočnenie významnej alebo hĺbkovej obnovy budovy a významnej obnovy technického zariadenia budovy

Z opatrení podľa bodov 6 a 7 sa zostaví súbor doporučených opatrení na základe ekonomického a environmentálneho hodnotenia v rozsahu podľa bodu 6 písm. c), d), v ktorom sa uvedie:

a) charakteristika navrhovaného súboru opatrení doporučeného vlastníkovi budovy na realizáciu;

b) úspory energie v technických jednotkách, zníženie nákladov na energiu a výška investičných nákladov;

c) výsledky ekonomického a environmentálneho hodnotenia.

9. Energetické hodnotenie budovy so zohľadnením predpokladaného stavu po realizácií stavebných úprav a navrhovanej obnovy technických zariadení v budove

Preukáže sa predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v závislosti od kategórie budovy, a to minimálne:

a) hodnotenie budovy z hľadiska splnenia predpokladu lepšej ako minimálnej požiadavky potreby energie na vykurovanie podľa osobitného predpisu13;

b) hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky globálneho ukazovateľa primárnej energie.

10. Záver

Uvedie sa záverečné hodnotenie predmetu energetického auditu.

Minimálne údaje z výsledkov spracovania energetického auditu sa uvedú v sumarizačnom liste podľa tabuľky č. 2.

V prílohe energetického auditu sa uvedie fotodokumentácia budovy a môže sa uviesť termovízna diagnostika vonkajšieho obvodového plášťa a vonkajších otvorových konštrukcií, prípadne výsledky z kontrolného merania prevádzky technických zariadení v budove (napr. zariadení na výrobu tepla, vetrania a klimatizácie).

Energetický audit má odporúčací   charakter pre rozhodovací proces vlastníka/prevádzkovateľa budovy. Nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, resp. na zníženie

13 Vyhláška 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

energetickej náročnosti budov. Podrobný rozsah realizačného projektu sa spravidla určuje zmluvným vzťahom medzi objednávateľom projektovej dokumentácie a projektantom.

Realizačný projekt je nevyhnutné vykonať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými zmluvne dohodnutými požiadavkami.

Tabuľka č. 1

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA
Stručný opis konštrukcie	Homogénna vrstva	Hrúbka [m]	Súčiniteľ tepelnej vodivosti [W.m-1.K-1]	Výpočtová hodnota tepelného odporu [m2.K.W-1]	Súčiniteľ prechodu tepla [W.m-2.K-1]
		d	λ	R	U

Tabuľka č. 2

SUMARIZAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU
Predmet energetického auditu
Stručná charakteristika budovy
Celková podlahová plocha budovy [m2]
Návrh opatrení na obnovu budovy
Stavebné úpravy		Úspora energie		Investičný náklad
		[kWh/rok]		[EUR]
Spolu
Technické zariadenia		Úspora energie		Investičný náklad
		[kWh/rok]		[EUR]
Spolu
Celkové úspory energie a investičné náklady
Energetické hodnotenie budovy
		Pred obnovou budovy	Po obnove budovy	Zníženie	Miera zníženia [%]
				(technickej
				jednotky)
priemerný súčiniteľ prechodu tepla	[W/(m2.K)]
potreba tepla na vykurovanie	[kWh/rok]
merná potreba tepla na vykurovanie	[kWh/(m2.rok)]
potreba primárnej energie na vykurovanie	[kWh/rok]
potreba energie na osvetlenie	[kWh/rok]
potreba energie na vykurovanie a osvetlenie	[kWh/rok]
Environmentálne hodnotenie
Znečisťujúce látky a skleníkové plyny	Emisný faktor14	Pred obnovou budovy	Po obnove budovy	Zníženie	Miera zníženia
				(technickej
				jednotky)
	[kg/m.j.]	[t]	[t]	[t]	[%]
ročná produkcia emisií CO
ročná produkcia TZL
ročná produkcia emisií SO2
ročná produkcia emisií NOx

14 Emisný faktor bude určený energetickým audítorom na základe lokálnych podmienok.

	-
ročná produkcia emisií CO2
Ekonomické hodnotenie
Investičný náklad na realizáciu opatrení
ročná úspora nákladov na energie	[EUR]
čistá súčasná hodnota	[EUR]
doba hodnotenia	[rok]
jednoduchá doba návratnosti investície	[rok]
diskontovaná doba návratnosti investície	[rok]
vnútorná miera výnosnosti	[%]

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ÚVTOS-4/36-2017

Cenová ponuka

Vypracovanie energetického auditu budov v správe ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

			Vysokokvalifi kované a koncepčné práce	Veľmi náročné a koncepčné práce	Nároč né práce	Menej náročné práce	Pomocné práce	Xxxx výkonovej fázy bez DPH (EUR)
Obj. č.	Názov	Hodi nová sadzb a	20
1.	Pracovisko ZVaO	Počet hodín	32,5	0	0	0	0	32,5
		Cena	650	0	0	0	0	650
2.	Ubytovňa odsúdených B	Počet hodín	32,5	0	0	0	0	32,5
		Cena	650	0	0	0	0	650
4.	Ubytovňa odsúdených D	Počet hodín	32,5	0	0	0	0	32,5
		Cena	650	0	0	0	0	650
5.	Ubytovňa odsúdených E	Počet hodín	32,5	0	0	0	0	32,5
		Cena	650	0	0	0	0	650
6.	Zdravotné stredisko	Počet hodín	22,5	0	0	0	0	22,5
		Cena	450	0	0	0	0	450
7.	Sklady a garáže	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200

8.	Administratívna budova	Počet hodín	17,5	0	0	0	0	17,5
		Cena	350	0	0	0	0	350
8.	Prístavba k administratívnej budove	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
9.	Pracovisko VH	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
13.	Strážnica	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
17.	Strážna veža č. 4	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
18.	Xxxxxxx pre odsúdených	Počet hodín	17,5	0	0	0	0	17,5
		Cena	350	0	0	0	0	350
20.	Náhradný zdroj elektrickej energie	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
21.	Vstupný objekt	Počet hodín	22,5	0	0	0	0	22,5
		Cena	450	0	0	0	0	450

22.	Vodný zdroj	Počet hodín	5	0	0	0	0	5
		Cena	100	0	0	0	0	100
24.	Plynová kotolňa	Počet hodín	10	0	0	0	0	10
		Cena	200	0	0	0	0	200
Celková cena bez DPH								5700
DPH 20 %			Nie sme platcom DPH
Celková cena s DPH								5700

Xxxxxx Xxxxxx

..................................................

meno a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa

* Celkové náklady na vypracovanie energetického auditu budov (Celková cena s DPH) predstavujú súčet nákladov na vypracovanie energetického auditu pre vybrané budovy.