Obchodní a platební podmínky (závazné znění návrhu Smlouvy o dílo), na akci: „Vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most pro období 2020 – 2021“

Obchodní a platební podmínky (závazné znění návrhu Xxxxxxx o dílo), na akci: „Vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most pro období 2020 – 2021“

kód akce: A1175

Smluvní strany:

		Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
	IČO 000 07 536 DIČ CZ00007536			Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Most
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433			Číslo účtu:	1609491/0100
	Zastoupen:		Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ředitelem podniku
	Ve věcech technických:		Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor Xxx. Xxxxx Xxxx, vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor Xxxxxx Xxxxxxxx, technický pracovník referátu sledování vod střediska Kohinoor
	(dále jen „Objednatel“)

a

NÁZEV OBCHODNÍ FIRMY (dle OR nebo ŽR)* Sídlo obchodní firmy (dle výpisu z OR nebo ŽR)**
	IČO 00000000 DIČ CZ00000000		Bankovní spojení:	………………………….
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …….. soudu v ……., sp. zn. ………		Číslo účtu:	00000000/0000
	Zastoupena:	…………….. (dle výpisu z OR)
	Ve věcech technických:	……………………
	(dále jen „Zhotovitel“) (dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2079 a násl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most pro období 2020 - 2021“, kód akce: A1175, akceptována.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

2. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je monitoring rybí obsádky v jezeře Most v roce 2020 a vyhotovení předběžné a závěrečné zprávy o provedených pracích v rámci poskytovaných služeb.

Předmětem této Smlouvy je tedy zejména:

• V jezeře Most bude proveden kvantitativní odhad rybí obsádky vědeckým echolotem. Průzkum bude rozložen rovnoměrně po celé ploše jezera a bude sestávat z horizontálního a vertikálního sledování.

• Kvalitativní průzkum rybí obsádky síťovými prostředky ve všech důležitých objemech jezera (volná voda, příbřežní části, dnová oblast, oblasti holé i s přítomností vodní makrovegetace).

• Kvantitativní vyhodnocení rybí obsádky v hmotnosti na jeden hektar zatopené plochy jezera, včetně vypracování sumární tabulky všech úlovků dosažených jednotlivými vzorkovacími metodami s uvedením počtu, hmotnosti, minimální, maximální a průměrné délky těla všech odlovených druhů ryb.

• Zhodnocení výsledků dosavadního rybářského hospodaření, vývoje rybí obsádky a vypracování návrhů pro řízení rybích obsádek v budoucnu se zaměřením na úspěšnost přežívání a reprodukce cílových druhů dravých ryb.

• Vypracování předběžných zpráv a závěrečných zpráv o provedených pracích v rámci poskytovaných služeb a předání zpráv Zadavateli v 5 výtiscích a 1x na CD v níže uvedených lhůtách.

• Monitoring bude prováděn dle standardní Metodiky odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod vydané Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka v říjnu roku 2006 (Xxxxxxx X., Xxxxxxxxx M.), viz internetové stránky MŽP xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Xxxxxxxxxxx práce vymezené v tomto článku odst. 1 této Smlouvy a v příloze č. 1 této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. Termín plnění

Zhotovitel provede echolokační průzkum

a práce mnohoočkovými nordickými tenatovými sítěmi: nejpozději do 30. září 2020

Zhotovitel předběžnou zprávu předá Objednateli: nejpozději do 15. prosince 2020

Zhotovitel závěrečnou zprávu předá Objednateli: nejpozději do 31. března 2021

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. března 2021

4. Místo plnění

Místem plnění je katastrální území: Most I (699357), Pařidla (669342), Kopisty (669334) a Konobrže (669326).

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký

5. Cena

1. Cena vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena za rok 2020 bez daně z přidané hodnoty (DPH): 00,00 Kč

Cena za rok 2021 bez daně z přidané hodnoty (DPH): 00,00 Kč

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 00,00 Kč

Rekapitulace nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Xxxxxxxxxxx související s řádným provedením předmětu Smlouvy popsaném v čl. II. této Smlouvy.

6. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci vždy po provedeném monitoringu rybí obsádky v objemu skutečně provedených prací souvisejících s provedením monitoringu, maximálně do výše ceny dohodnuté dle článku V. odst. 1. této Smlouvy. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena Xxxxxxxx skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktur bude předložení předběžné a následně závěrečné zprávy o provedeném monitoringu rybí obsádky.

2. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

4. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

• označení faktury a její číslo,

• bankovní spojení Zhotovitele,

• splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

• datum zdanitelného plnění,

• předmět faktury, číslo Smlouvy,

• vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,

• v příloze originál Xxxxxxx skutečně provedených prací za účtované období a zajišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktury, soupisy prací, zjišťovací a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1175) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

6. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

7. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

1. Úhrada ceny za předání předmětu této Smlouvy bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Xxxxxxx. Obě Smluvní strany se dohodly na  tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

12. Práce související s plněním předmětu Smlouvy, ale nad rámec plnění předmětu této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány.

13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

7. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s plněním předmětu Smlouvy, nebo i jen jeho části, oproti termínům uvedených v čl. III. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:

• 6000,00 Kč za každé jednotlivé pochybení při poskytování prací dle předmětu této Smlouvy specifikovaných v čl. II. a v příloze č. 1. této Smlouvy;

• 6000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku VIII. odst. 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8. této Smlouvy;

• 6000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku X. odst. 1. a 2. této Smlouvy;

• 3000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané nesplnění povinností uvedených v článku XII. odst. 2. a 3. a v čl. XIV. odst. 13. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele dodat Objednateli předmět Smlouvy splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

8. Způsob zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech uvedených v čl. III. této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat v místě plnění veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k předmětu díla.

3. Veškeré práce prováděné v rámci plnění díla musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika Xxxxxxxxxxx, který bude odpovídat za kontrolu jakosti těchto prací odpovídajících předmětu plnění díla a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla.

4. Objednatel zajistí Zhotoviteli takové podmínky na jezeře Most, aby mohl Xxxxxxxxxx plnit předmět této Smlouvy. Především povolí provoz motorových lodí na jezeře Most, tak aby mohl být prováděn monitoring rybí obsádky jezera Most.

5. Odlovené dravé druhy ryb, pokud nedojde k jejich úhynu, budou po identifikaci do druhů, změření a zvážení vráceny živé do jezera Most. Veškeré ulovené nedravé ryby budou po identifikaci do druhů, změření a zvážení předány poskytovatelem k dalšímu využití do ZOO jako krmivo pro zvířata. Objednateli bude předána kopie potvrzení o převzetí do ZOO. Pokud toto nebude možné, musí být s mrtvými rybami nakládáno, ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. Po celou dobu plnění předmětu díla bude Xxxxxxxxxxxx veden deník, do kterého budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací souvisejících s monitoringem rybí obsádky jezera Most (den zahájení a ukončení monitoringu, úhyn ryb a podobně). Zápisy budou v souladu s fakturami, soupisy skutečně provedených prací, předávacími protokoly a zprávami předkládanými Zhotovitelem Objednateli.

7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti v souvislosti s plněním předmětu díla využívat a jejich následné uvedení do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

9. Kontrola prací prováděných Zhotovitelem

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací dle předmětu díla v celém průběhu činností Xxxxxxxxxxx z hlediska kvality. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu s touto Smlouvou o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění prací dle předmětu díla nezbavují Xxxxxxxxxxx odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

10. Předání a převzetí díla

1. Xxxxxxxxxx splní svou povinnost řádným provedením díla dle čl. II. odst. 1 a čl. VIII. této Smlouvy, a to v termínech dle čl. III. a přílohy č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel předá Objednateli předmět díla formou přejímacího řízení, a to předáním předběžné zprávy a závěrečné zprávy spolu se zjišťovacím a předávacím protokolem „Protokol o předání a převzetí předmětu díla“ podepsaným zástupci obou Smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli vypracovanou předběžnou zprávu a závěrečnou zprávu o provedených pracích v 5 výtiscích a 1x na CD nebo jiném elektronickém nosiči, a to ve lhůtách uvedených v článku III. této Smlouvy.

3. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura bude v takovém případě Zhotovitelem vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků.

4. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Xxxxxxxxxxx výzvu k jejich odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsob, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Xxxxxxxxxxxx prodloužena o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

5. Zhotovitel odpovídá za vady existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

11. Záruční doba

Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací souvisejících s předmětem plnění uvedených v článku II. této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání závěrečné zprávy Zhotovitelem a její převzetí Objednatelem.

12. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části předmětu Smlouvy třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.

2. Xxxxxxxxxx je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

13. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
   i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (xxxxx://xxx.xxx.xx).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy,
   a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

14. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

   • u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,

   • proti Xxxxxxxxxxx bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

   • v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou,
     s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s dodáním kompletního předmětu této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínu dokončení plnění uvedeného v čl. III. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (xxx.xxx.xx).

8. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Xxxxxxx po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za práce dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Xxxxxxx svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu plnění Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny dle ustanovení článku V. odst. 1 Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení prací nezbytné.

15. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

• Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne V dne

….………………………………….……… ……………………......................................

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

(Objednatel) (Zhotovitel)