Příloha č. 3 dokumentace veřejné soutěže
Příloha č. 3 dokumentace veřejné soutěže
-
Návrh smlouvy Smlouva o zřízení práva stavby
I. SMLUVNÍ STRANY
1. | Město Jeseník | |
zastoupen: se sídlem: IČO: DIČ: plátce DPH: bankovní spojení (číslo účtu): | Mgr. Bc. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 00302724 CZ00302724 Ano 00-0000000/0100 | |
telefon: e-mail: ID datové schránky: | x000 000 000 000 xxxxx@xxxxx.xx vhwbwm9 | |
(dále jen „Vlastník“) | ||
a |
2. "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
zastoupená: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
se sídlem: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
IČO: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
DIČ: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
plátce DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" zapsána v "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" (např. v obchodním rejstříku) vedeném (např. Krajským soudem v "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ) pod sp. zn.
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
bankovní spojení (číslo účtu): "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" telefon: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
ID datové schránky: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" (dále jen „Stavebník“)
(Vlastník a Stavebník společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavřeli v souladu s § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o zřízení práva stavby (dále také „smlouva“).
II. PREAMBULE
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné soutěže dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 1772 a násl. občanského zákoníku, s názvem „Dostupné družstevní bydlení ve městě Jeseník, lokalita Dukelská“ uveřejněné dne 03.05.2022 na úřední desce města Jeseník a na webových stránkách města Jeseník (dále jen
„veřejná soutěž“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami veřejné soutěže a nabídkou Stavebníka podanou do veřejné soutěže (dále jen „nabídka Stavebníka“).
4. Vlastník a Stavebník v zájmu uspokojování potřeb občanů, především pak uspokojování potřeby bydlení, společně projevují vůli vybudovat na území města Jeseník v lokalitě Dukelská, mezi ulicemi Dukelská a Vrchlického bytový dům určený pro družstevní bydlení na dále specifikovaných pozemcích Vlastníka, včetně související veřejné infrastruktury, vše v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy, která obsahuje vybrané části grafické a textové části návrhu investičního záměru z nabídky Stavebníka pro účely specifikace stavby vyhovující právu stavby dle této smlouvy (stavební záměr vyplývající z Přílohy č. 1 této smlouvy dále jen „stavba“, samotný bytový dům, který je součástí stavby, dále jen „bytový dům“).
5. Náklady na realizaci stavby ponese Stavebník. Stavba bude realizována na pozemcích Vlastníka, který s její realizací Stavebníkem souhlasí.
6. Cílem smluvních stran je realizace stavby ve vzájemné součinnosti, a proto za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o zřízení práva stavby k pozemkům Vlastníka vymezeným v této smlouvě.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě závazku smluvních stran plynoucího ze smlouvy o spolupráci při realizaci projektu dostupného družstevního bydlení ve městě Jeseník (dále jen „smlouva o spolupráci“) uzavřené společně s touto smlouvou, ve které jsou blíže vymezena práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby.
8. Ve smlouvě o spolupráci se smluvní strany zavázaly založit společně se třetí osobou bytové družstvo za účelem budoucího nabytí bytového domu a pozemků pod bytovým domem (dále jen
„bytové družstvo“), Stavebník se zavázal k financování stavby a provedení její výstavby na základě práva stavby váznoucího na níže uvedených pozemcích Vlastníka. Stavebník se rovněž zavázal po dokončení výstavby převést právo stavby na bytové družstvo, přičemž po dokončení převodu práva stavby na bytové družstvo převede Vlastník za podmínek dle smlouvy o spolupráci pozemky zastavěné stavbou bytového domu a zpevněnými plochami určenými k užívání s bytovým domem na bytové družstvo.
III. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
9. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
a. parc. č. 2147/2, ostatní plocha, o výměře 3291 m2,
b. parc. č. 2147/4, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
c. parc. č. 2137/4, ostatní plocha, o výměře 117 m2,
vše v katastrálním území Jeseník, zapsáno na LV č. 10001 (dále společně jen „pozemky“).
10. Účelem práva stavby dle této smlouvy je poskytnutí pozemků formou práva stavby pro provedení stavby.
11. Vlastník pozemků prohlašuje, že je oprávněn zřídit právo stavby k pozemkům a že tyto pozemky nejsou zatíženy žádnými dluhy, zástavním právem ani právy třetích osob či jinými omezeními, vyjma těch, které jsou předmětem zápisu na listu vlastnictví k okamžiku uzavření této smlouvy.
12. Stavebník prohlašuje, že věcný i právní stav pozemků je mu znám.
IV. PŘEDMĚT SMLOUVY
13. Vlastník pozemků zřizuje touto smlouvou za úplatu k tíži pozemků ve prospěch Stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu Stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu (dále jen „právo stavby“) a Stavebník toto právo přijímá. Stavbou se přitom rozumí stavba, jak je definována shora v odstavci 4 této smlouvy.
15. Případný převod nebo přechod práv a povinností dle této smlouvy nemá vliv na dobu trvání práva stavby sjednaného v odst. 14 této smlouvy.
16. Dobu trvání práva stavby lze prodloužit písemnou dohodou smluvních stran. Prodloužení doby trvání práva stavby dle tohoto odstavce je možné pouze před jeho zánikem a Stavebník je povinen o něj Vlastníka pozemků požádat s dostatečným předstihem s uvedením důvodů.
17. Zřekne-li se Stavebník na základě písemné dohody s Vlastníkem práva stavby, je Vlastník pozemků oprávněn převést na základě listin prokazujících tuto skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu.
V. ÚPLATA ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY
18. Stavebník se zavazuje, že bude Vlastníkovi hradit za zřízení práva stavby stavební plat ve výši 25.702,50 Kč za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání práva stavby. Společně s úplatou dle předchozí věty je Stavebník povinen uhradit Vlastníkovi též DPH ze sjednané úplaty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
19. Stavební plat je splatný na základě faktury vystavené Vlastníkem Stavebníkovi, splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dní.
VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
20. Stavebník je oprávněn v rámci práva stavby na pozemcích provést pouze stavbu odpovídající Příloze č. 1 této smlouvy.
21. Stavebník je povinen provést stavbu za podmínek daných touto smlouvou, a v souladu s územně plánovací dokumentací Vlastníka, doporučenými a závaznými normami ČSN a ČSN EN, právními předpisy, předpisy Evropské unie, rozhodnutími orgánů veřejné moci a spravedlivými a rozumně odůvodněnými požadavky Vlastníka, a to výlučně na své náklady.
22. Co do staveb, zařízení a věcí zřízených na základě práva stavby na pozemcích Vlastníka má Stavebník stejná práva jako vlastník. Pokud se jedná o jiné užívání pozemků zatížených právem stavby, má Stavebník stejná práva jako poživatel.
25. Stavebník se zavazuje dokončit na pozemcích stavbu na svůj náklad a odpovědnost do 60 měsíců
ode dne vzniku práva stavby.
26. Dokončením stavby se pro účely této smlouvy rozumí kumulativní splnění následujících podmínek:
a. bude vydán kolaudační souhlas nebo nabude právní moci kolaudační rozhodnutí, které umožní užívání stavby v souladu s právními předpisy (za splnění této podmínky nelze považovat souhlas s případným předčasným užíváním stavby nebo její části),
b. bytový dům bude zapsán v katastru nemovitostí,
c. bytovému domu bude přiděleno číslo popisné (případně více čísel popisných).
27. Do 60 měsíců ode dne vzniku práva stavby je Stavebník povinen Vlastníku:
a. předložit kolaudační souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí prokazující oprávnění zahájit užívání stavby,
b. předložit výpis z katastru nemovitostí prokazující skutečnost zápisu bytového domu do katastru nemovitostí a přidělení čísla popisného bytovému domu (případně více čísel popisných), a
c. předat dokumentaci skutečného provedení stavby – 2 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení na CD nosiči ve formátu dwg a pdf.
29. Stavebník zřizuje ve prospěch Vlastníka právo zákazu zcizení práva stavby zřízeného touto smlouvu ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to jako právo věcné. Stavebník po dobu trvání zákazu zcizení nesmí bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka žádným způsobem převést právo stavby na třetí osobu, ať již úplatně, či bezúplatně. Právo zákazu zcizení je zřizováno na dobu trvání práva stavby.
30. Stavebník zřizuje ve prospěch Vlastníka právo zákazu zatížení práva stavby zřízeného touto smlouvu ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to jako právo věcné. Stavebník po dobu trvání zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka žádným způsobem zatížit právo stavby žádným věcným právem. Právo zákazu zatížení je zřizováno na dobu trvání práva stavby.
31. Stavebník je povinen ode dne jejich převzetí od Vlastníka udržovat pozemky v dobrém stavu, zejména v bezpečném stavu neohrožujícím okolí, a provádět údržbu pozemků včetně sečení trávy a jejich úklidu. Stavebník je povinen dodržovat veškeré hygienické, protipožární a bezpečnostní předpisy a užívat pozemky jako řádný hospodář. Stavebník je při užívání pozemků rovněž povinen dbát práv ostatních osob a nezatěžovat je v míře nepřiměřené místním poměrům imisemi. Veškeré náklady spojené s užíváním a údržbou inženýrských sítí po celou dobu trvání práva stavby nese Stavebník.
32. Stavebník se zavazuje, že pozemky nebude užívat k jinému účelu než k výkonu práva stavby. Stavebník se zavazuje počínat si při výkonu práva stavby s péčí řádného hospodáře, předcházet vzniku škod, minimalizovat rozsah zatížení pozemků a na své náklady odstranit případné škody vzniklé v souvislosti s výkonem svých práv.
VII. POJIŠTĚNÍ
33. Stavebník se zavazuje, že od uzavření této smlouvy až do převodu práva stavby na bytové družstvo bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Stavebníkem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně Stavebníka více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
34. Stavebník je povinen předložit Vlastníku pojistnou smlouvu nebo pojistku či jiné doklady osvědčující plnění povinnosti Stavebníka podle předchozího odstavce smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání povinnosti dle předchozího odstavce bezodkladně poté, kdy k tomu byl Vlastníkem vyzván.
35. Stavebník je povinen bytový dům bez zbytečného odkladu po jeho vzniku pojistit proti všem relevantním pojistným událostem a to na výši hodnoty bytového domu. Nejméně 1x ročně je Stavebník povinen pojištění upravit, aby pojištění odpovídalo aktuální hodnotě bytového domu. Stavebník je povinen předložit Vlastníku pojistnou smlouvu nebo pojistku či jiné doklady osvědčující plnění povinnosti Stavebníka dle tohoto odstavce vždy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Vlastníkem vyzván.
VIII. PŘEVOD PRÁVA STAVBY A VYPOŘÁDÁNÍ PO ZÁNIKU PRÁVA STAVBY
36. Stavebník se zavazuje po dokončení stavby bezodkladně převést právo stavby na bytové družstvo za podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci.
37. Uplynutím doby trávní práva stavby dle odstavce 14, právo stavby zaniká. Stavba tímto okamžikem přestane být součástí práva stavby a stane se součástí pozemků.
IX. VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
39. Smluvní strany berou na vědomí, že právo stavby a zákaz zcizení a zatížení práva stavby vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad práva stavby a zákazu zcizení a zatížení práva stavby a návrh na zápis poznámky o vyloučení předkupního práva Stavebníka, založení předkupního práva Vlastníka i pro případ darování a výhradě souhlasu se zatížením práva stavby do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán a podán bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.
40. Náklady spojené s vkladem práv a zápisem poznámky dle této smlouvy do katastru nemovitostí hradí Stavebník.
41. Smluvní strany této smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost vyžadovanou k provedení vkladu práv a zápisu poznámky dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost platí i pro výmaz práva nebo poznámky dle této smlouvy z katastru nemovitostí.
42. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 3 měsíců ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu dozvěděly.
43. Do doby provedení vkladu práva stavby podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy vůle vázány a Vlastník se zavazuje, že v této době pozemky nepřevede na třetí osobu, ani je žádným způsobem nezatíží.
X. SANKCE
44. Poruší-li Stavebník povinnost dle odstavce 27 této smlouvy, je Stavebník povinen uhradit Vlastníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
45. Poruší-li Stavebník jakoukoliv povinnost dle odstavce 23, 24 nebo 28 této smlouvy, je povinen uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
46. Vlastník je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Stavebníka, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY
47. Vlastník je oprávněn od této smlouvy odstoupit ex nunc (s účinky pouze do budoucna) z důvodů stanovených právními předpisy a následujících důvodů:
a. Stavebník poruší povinnost dle odstavce 27 této smlouvy,
b. Stavebník bude ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
x. Xxxxxxxxx poruší jakoukoliv povinnost dle smlouvy o spolupráci nebo této smlouvy, vyjma povinnosti dle odstavce 27 této smlouvy, a takovou povinnost nesplní ani do 2 měsíců ode dne doručení výzvy Vlastníka k jejímu splnění, je-li možné povinnost splnit dodatečně,
d. Stavebník poruší jakoukoliv povinnost dle smlouvy o spolupráci nebo této smlouvy, vyjma povinnosti dle odstavce 28 této smlouvy, a následky porušení neodstraní ani do 2 měsíců ode dne doručení výzvy Vlastníka k jejich odstranění, je-li odstranění následků možné,
e. Stavebník poruší jakoukoliv povinnost dle smlouvy o spolupráci nebo této smlouvy, vyjma povinnosti dle odstavce 28 této smlouvy, a dodatečné splnění povinnosti nebo odstranění následků porušení není možné,
x. Xxxxxxxx odstoupí od smlouvy o spolupráci nebo smlouvu o spolupráci vypoví.
48. Vlastník je oprávněn z důvodů uvedených v předchozím odstavci tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Stavebníkovi, nestanoví-li Vlastník ve výpovědi dobu delší.
50. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy nebo její výpovědi budou zejména ujednání o odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o smluvních pokutách, o pravidlech vypořádání smluvních stran při zániku práva stavby dle odstavce 38 této smlouvy a dalších právech a povinnostech, které dle své povahy mají trvat i po zániku této smlouvy, trvat i po zániku závazků z této smlouvy.
51. V případě, že dojde ze strany Vlastníka k odstoupení od smlouvy o spolupráci nebo k jejímu vypovězení, zavazuje se Stavebník uzavřít s Vlastníkem dohodu o bezúplatném zrušení práva stavby ke dni účinnosti takové dohody a to do 1 měsíce od doručení výzvy Vlastníka k uzavření takové dohody.
XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
52. Nabude-li během účinnosti této smlouvy účinnost nová právní úprava nahrazující stavební zákon a jemu podřízené právní předpisy a příslušné řízení před stavebním úřadem se již bude řídit novou právní úpravou, pak se v případech, kdy smlouva hovoří o územním rozhodnutí, stavebním či společném povolení, kolaudačním souhlasu či kolaudačním rozhodnutí, použijí instituty nové právní úpravy, které odpovídají svým smyslem a účelem smyslu a účelu územního rozhodnutí, stavebního nebo společného povolení, kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, nebo jsou jim nejblíže.
53. Stavebník bere na vědomí, že Vlastník je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
54. Stavebník souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech případných dodatků v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o registru smluv“).
55. Stavebník prohlašuje, že tato smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Stavebníka ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
56. Stavebník je povinen neprodleně písemně informovat Vlastníka o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Stavebník zjistí, že by nastat mohla.
57. Stavebník není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Vlastníkem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.
58. Stavebník není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Vlastníkem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou na jakoukoliv pohledávku Vlastníka za Stavebníkem.
59. Vlastník je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Stavebníkem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Stavebníka za Vlastníkem.
60. Stavebník je povinen chránit majetek Vlastníka a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním stavby. Způsobí-li Stavebník při provádění stavby škodu, na majetku Vlastníka nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
61. Poruší-li Stavebník v souvislosti se smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Vlastníkovi škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Stavebník zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Stavebníka nebo vzniklá až v době, kdy byl Stavebník s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Stavebník povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
62. Odlišně od § 1254 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že Stavebník nemá předkupní právo k pozemkům a že předkupní právo Vlastníka se vztahuje též na darování Stavebníkem. Toto ujednání bude zapsáno do veřejného seznamu.
XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
63. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
64. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou do nejvyšší možné míry přípustná podle právních předpisů a oddělitelná od ostatního obsahu této smlouvy a jejich případnou neplatností není dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je
nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost této smlouvy jako celku ani jiných ustanovení smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují k výzvě kterékoli ze Smluvních stran smlouvu doplnit novým platným a účinným ujednáním, které bude nahrazovat takovéto neplatné či neúčinné ustanovení a které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a účelu nahrazovaného ustanovení.
65. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
66. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Tento odstavec smlouvy lze měnit pouze písemně.
67. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
68. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a jeden bude použit pro účely vkladu práva stavby do katastru nemovitostí.
69. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Jeseník na své XX schůzi, konané dne xx.xx.xxxx usnesením č. xx/xx/xxx.
70. Záměr zřídit k pozemkům právo stavby byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu ve dnech xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx.
Přílohy:
Příloha č. 1 Vybrané části textové a grafické části návrhu investičního záměru
V Jeseníku dne V dne
Město Jeseník "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, starostka "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"