DODATEK č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 1123-2018-514204/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2018
Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné
DODATEK č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
Zastoupen: | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx,vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Xxx. Xxxxx Xxxx, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
Adresa: | Xxxxxxxxx 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
Telefon: | |
E-mail : | |
ID DS: | z49per3 |
Bankovní spojení: | Česká národní banka |
Číslo účtu: | 0000000/0710 |
IČO: | 01312774 |
DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: | Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a AGERIS s.r.o. |
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) | DWK GEO spol. s r.o. |
Sídlo: | nám. Xxxxx XX 5/5, Brno, 628 00 |
Zastoupen: | jednatelem Xxx. Xxxxxxx Xxxxx |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxxxx Xxxxx |
V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
Telefon: | |
E-mail : | |
ID DS: | rbu2m5k |
Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové |
Číslo účtu: | 192940039/0300 |
IČO: | 26943646 |
DIČ: | CZ26943646 |
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Brně, oddíl C vložka 47180 |
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | |
Člen sdružení č. 2 | AGERIS s.r.o. |
Sídlo: | Xxxxxxxxx 1845/5, Brno, 602 00 |
Zastoupen: | Xxx. Xxx Xxxxxxxx, jednatel RNDr. Xxxxx Xxxx, jednatel |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxx Xxxxxxxx, jednatel RNDr. Xxxxx Xxxx, jednatel |
Telefon: | |
E-mail : | |
ID DS: | |
Bankovní spojení: | ČSOB a.s. Brno |
Číslo účtu: | 382293143/0300 |
IČO: | 25576992 |
DIČ: | CZ25576992 |
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 |
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Článek I.
Důvody uzavření dodatku
Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 2.12.2020 (č.j. SPU 440155/2020) o potřebě prodloužení termínu plnění a změny měrných jednotek u smlouvy o dílo č. 1123-2018-514204, č.x. XXX 484492/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné“.
Dodatek se týká změny termínu dílčích fakturačních celků 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a změny měrných jednotek u položky 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle přílohy ke smlouvě o dílo.
Důvodem uzavření dodatku na změnu termínů plnění výše jmenovaných celků je nenadálá krize s epidemií onemocněním COVID 19 (SARS CoV-2). V důsledku toho byl vyhlášen Vládou ČR nouzový stav, byl vydán zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a omezena možnost hromadných akcí a tak omezeny počty osob, které se mohly scházet. Tím došlo k nemožnosti svolat sbor zástupců a plynule pokračovat v pracích na plánu společných zařízení.
V letních měsících při uvolnění opatření a vyjasnění možnosti obnovení činnosti v oblasti pozemkových úprav byli členové sboru zástupců pozváni na jednání, která se uskutečnila 2.6.2020 a pak 3.9.2020. Při posledním jednání se vyjasnil rozsah plánu společných zařízení týkající se opatření k zpřístupnění pozemků a opatření protierozních a vodohospodářských. Z jednání vyplynula potřeba zpracování geotechnického průzkumu pro tato opatření a potřeba
získání dat ČHMÚ pro navržené VHO opatření. Na zpracování GTP musela pobočka vypsat samostatnou veřejnou zakázku.
Z tohoto průběhu neočekávané situace na jaře i na podzim roku 2020 a v souvislosti s potřebou zpracování geotechnického průzkumu jasně vyplynula nemožnost splnění smluvního termínu odevzdání etapy PSZ do 31.12.2020.
Objednatel proto souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování výše uvedených etap a s navýšením počtu měrných jednotek ze 2 na 8 u etapy 3.5.i.c), protože se jedná o návrh vodohospodářských opatření projednaných ve sboru zástupců, a která by měla plnit akumulační, protipovodňovou i protierozní funkci.
Článek II.
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ SOD | Počet MJ návrh | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle SOD | Ceny bez DPH v Kč dle dodatku | Termín dle smlouvy o dílo | Termín dle dodatku | |
3.5. | Návrhové práce | ||||||||
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 373 | 1 100 | 410 300 | - | 31.12.2020 | 30.6.2021 |
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 | 60 | 1 000 | 60 000 | - | ||
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90 | 90 | 1 250 | 112 500 | - | ||
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářský ch staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 8 | 2 000 | 4 000 | 16000 | ||
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 373 | 700 | 261 100 | - | 31.10.2021 | 31.3.2022 | |
Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 910 640,- Kč |
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 869 900,- Kč |
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 167 850,- Kč |
Celková cena díla bez DPH | 1 948 390,- Kč |
DPH 21% | 409 162,- Kč |
Celková cena díla včetně DPH | 2 357 552,- Kč |
Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Rychnově nad Kněžnou dne .................... V Brně dne ………………..
Za objednatele: Za zhotovitele:
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník sdružení do společnosti
Příloha: Položkový výkaz činností
Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svinná u Brocné
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | |
3.4. | Přípravné práce | |||||
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 600 | 7 200 | 30.6.2019 |
Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 800 | 3 200 | ||
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 213 | 1 050 | 223 650 | 31.10.2019 |
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 160 | 1 250 | 200 000 | ||
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 55 | 1 750 | 96 250 | 31.8.2020 | |
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 53 | 1 300 | 68 900 | 31.8.2020 |
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 300 | 11 500 | 31.8.2020 | |
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 1 800 | 9 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | |
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 373 | 350 | 130 550 | 31.10.2019 |
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 000 | 000 | 000 390 | 10.11.2020 |
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 910 640 | 10.11.2020 | ||||
3.5. | Návrhové práce | |||||
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 1 100 | 410 300 | 30.6.2021 |
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 | 1 000 | 60 000 | |
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90 | 1 250 | 112 500 | |
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 2 000 | 16 000 | |
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 373 | 700 | 261 100 | 31.3.2022 |
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 869 900 | |||||
3.6. | Mapové dílo | ha | 373 | 450 | 167 850 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 167 850 | |||||
Rekapitulace hlavních fakturačních celků | ||||||
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 910 640 Kč |
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 869 900 Kč |
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 167 850 Kč |
Celková cena bez DPH v Kč | 1 948 390 Kč |
DPH 21% v Kč | 409 162 Kč |
Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 357 552 Kč |
V Rychnově nad Kněžnou dne ………………………... V Brně dne ………………………
Za objednatele: Za zhotovitele:
………………………………………… …………………………………………………………………….
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o. reprezentant smlouvy do společnosti
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.