ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
Č. 30/10/2024
(ďalej len „Zmluva<)
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník<) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní<) medzi zmluvnými stranami:
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ
Názov: Obec Kravany
Sídlo: Obecný úrad Kravany
Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx
Zastúpený: Xxxxxxxx Xxxxx – starosta obce
IČO: 00331627
DIČ: 2020724310
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Xxxxxxxx Xxxxx
b) technických Xxxxxxxx Xxxxx
Tel. kontakt: T: x000 00 000 0000, M: x000 000 000 000
E−mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Hlavná adresa (URL): xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
(ďalej len „Objednávateľ=)
a
2. Zhotoviteľ
Obchodné meno: TESAR - DACH s.r.o.
Sídlo: Xxxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxxxx
Zastúpený: Xxx Xxxxx − KonateľPrešov,
Oddiel: Xxx, Xxxxxx číslo: 23120/P
IČO: 45595151
DIČ: 2023051272
IČ DPH: SK2023051272
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných
b) technických Tel. kontakt:
Zapísaný v: Obchodný register OS
(ďalej len „Zhotoviteľ<)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) za nasledujúcich podmienok:
1
Preambula
1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na diele: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom“.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.
Článok I Východiskové podklady a údaje
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci procesu verejného obstarávania na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
2. Dielo bude financované z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov kód výzvy: 02l02−29−V01, Komponent 2: Obnova budov, Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 101/02I02−29−V01/2024).
Článok II Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce v rámci projektu objednávateľa: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom“ v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu stavby v závislosti od povahy stavby.
3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyžaduje.
Xxxxxx XXX Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno−montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia.
2
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po dokončení diela vyzvať objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné stavy odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä príprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo realizovať.
5. V rámci záväzkového vzťahu zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly príslušného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
6. Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods.
7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorú uzatvoril Objednávateľ ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti v zmysle Zmluvy
o poskytovaní prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Poskytovateľom príspevku a Objednávateľom.
7. Legislatívny a implementačný rámec Plánu obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie princípu
„výrazne nenarušiť“ (Princíp ,,výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852) aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „cieľ 70 %“ predstavuje povinný okruh oprávnených aktivít. Verejný obstarávateľ preto vyžaduje, aby úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác detailnú informáciu a doklady o spôsobe nakladania s generovaným odpadom. Podmienky nakladania s generovaným stavebným odpadom sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo. V súlade so zákonom č. 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dop;ňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70
% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje zhotoviteľ dokladmi o pôvode recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých výrobkov z dreva sp;ňajúceho požiadavky v projekte.
3
Článok IV Lehoty a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
− Lehota výstavby: do 9 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.
− Miesto stavby a realizácia predmetu zákazky: Budova sa nachádza na parcele č. 1 na ulici
Potočnej 1/6 v centre obce Kravany, LV č. 254, k. ú. Kravany, okres Trebišov, kraj Košický.
2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa, a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Výzva na prevzatie staveniska musí byť doručená písomne, a to e−mailom, poštou alebo osobne na adresu sídla Zhotoviteľa. Pri doručení výzvy e−mailom, sa za okamih doručenia považuje okamih odoslania e− mailu zo strany Objednávateľa. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie/východiskových podkladov najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dva rovnopisy rozpočtu diela.
3. Akákoľvek zmena termínu špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
Článok V Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii/ východiskových podkladov a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: CENA SPOLU:
Základ ceny pre DPH 501 772,06 EUR
DPH 20 % 100 354,41 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH 602 126,47 EUR
(slovom: Šesťstodvatisícstodvadsaťšesť celých štyridsaťsedem EUR)
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.
3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.
Článok VI Platobné podmienky
1. Na plnenie predmetu zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavok, zálohu ani finančnú
zábezpeku.
2. Cena za dielo bude za vykonané práce fakturovaná mesačne na základe skutočne zrealizovaných prác a dodávok zdokladované súpisom skutočne zrealizovaných prác odsúhlasených a potvrdených objednávateľom a stavebným dozorom. Súpis vykonaných prác bude prílohou každej vystavenej faktúry.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Každá faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
4. Súčasťou faktúr bude zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
5. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy.
6. Faktúra musí sp;ňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude sp;ňať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený takto chybne vystavenú faktúru zhotoviteľovi vrátiť a zhotoviteľ je povinný takúto faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru. Až do doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
− označenie „faktúra“ a jej číslo,
− identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
− číslo zmluvy,
− dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
− označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,
− celkovú fakturovanú sumu,
− náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
− označenie diela,
− objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
− odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
7. Súčasťou faktúry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa): zisťovací protokol, krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác. Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.
8. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady objednávateľom alebo treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotoviteľa.
11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a riešené v dodatku k zmluve. Práce naviac môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Pri realizácii prác naviac bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmer prác naviac v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotoviteľ odlíši od ostatných.
Článok VII
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia vád diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie.
3. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dotknutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude pred;žená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné časti, na technologické časti podľa záruk stavených výrobcom technológií. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho
poškodením zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
Článok VIII Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym spôsobom.
6
2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi.
4. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až riadnym odovzdaním diela.
5. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
7. Koordinácia bezpečnosti práce počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku, vrátane
subdodávateľov, reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
13. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu diela v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, tzn. nepodporovať a nevykonávať činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852. Princíp výrazne nenarušiť zaväzuje zhotoviteľa diela zabezpečiť, aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
15. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
7
16. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavených hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
17. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
18. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno− montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie/východiskových podkladov, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť stavebno−montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno− montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.
19. Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
20. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ prevezme dielo naraz bez vád a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/na základe východiskových podkladov v lehote plnenia v zmysle článku IV. tejto zmluvy.
21. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/východiskovými podkladmi, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
Článok IX
Osobitné požiadavky k uplatňovaniu princípu „výrazne nenarušiť“
1. V zmysle legislatívneho a implementačného rámca Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet zmluvy financovaný a ktorý vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „70 % cieľa“ sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek použiteľný/recyklovateľný materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží Objednávateľovi nižšie uvedené doklady:
a. Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
8
b. Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch);
c. Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.).
Vyššie uvedenú dokumentáciu Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom najneskôr v deň protokolárneho odovzdania Diela v rámci preberacieho konania.
2. Stavebné odpady s možnosťou opätovného použitia/recyklácie/využitia na vedľajší produkt v súlade s Prílohou č. 1 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov zverejnenej Vykonávateľom sú:
Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo
recyklovať:
− podlahové konštrukcie
− sanitárna technika
− sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu)
− drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami
− dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov − betónové konštrukcie − tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky − strešné škridle, − keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika
− asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami
− zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami
− štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami
− sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami
− konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky
− plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid)
– okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.
− plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC − penový polystyrén, ktorý neobsahuje
nebezpečné látky − minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:
− nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
− odstránená asfaltová zmes
− odstránené stavebné materiály
Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami:
− izolačné materiály s obsahom azbestu
− stavebné materiály obsahujúce azbest − sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami
− asfaltové zmesi – katalógové číslo 17 03 01
− zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami
− štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
− penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami
− minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami − iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami
− stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami
− stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť − stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB
− zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistený nebezpečnými látkami
9
− iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými látkami
− stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené
− škvara obsahujúca alebo znečistená nebezpečnými látkami
− elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami)
− chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj čiastočne
halogénovými chlór−fluórovými uhľovodíkmi
− materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné než asfaltové zmesi uvedené pod
katalógovým číslom 17 03 01
− stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie − minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
Článok X
Sankcie a zmluvné pokuty
1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V, ods. 2 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
2. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaní diela ako celku.
3. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaní časti diela.
4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní
od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
5. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu/podklady skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle článku VIII tejto zmluvy do kolaudačného konania, najneskôr však do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie, príp. podkladov.
6. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku IV ods. 2 zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
9. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. IX vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH.
10
10. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
11. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
12. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpečeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
13. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických grantových parametrov a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhodnocovaní diela.
14. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.
Článok XI Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a uplatňovať dodržiavanie princípu „výrazne nenarušiť“ v zmysle čl. 17 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (nariadenie o taxonómii). Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že o stave rozpracovanosti diela bude objednávateľa priebežne informovať.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje.
3. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 10 dní,
b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných
STN noriem,
c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
d) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
e) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotoviteľovi konkurzné konanie alebo sa zhotoviteľ
dostane do likvidácie, alebo zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
4. V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný
uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
11
6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
8. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak bude počas trvania zmluvy zistené, že čestné vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.
Článok XII Vyššia moc
1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.
4. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
12
Článok XIII Odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
a) porušenie povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť jeho zápis v registri partnerov verejného sektora
počas celej doby realizácie stavebných prác,
b) odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
c) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 18),
d) omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavený súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu danú právnymi predpismi SR a k ich archivácii (zákon o účtovníctve a zákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela najneskôr však do 31.12.2031. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa príspevku.
5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
13
6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
− Príloha č. 1 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 11. Výzvy na predkladanie ponúk len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať znova aj ako prílohu č.1 Zmluvy]
− Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov [predloží pred podpisom zmluvy]
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii/ východiskovým podkladom, ktoré prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, sú mu jasné a zrozumiteľné a že dielo podľa zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovení tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a sp;ňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
9. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
10. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
11. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
12. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Kravanoch, dňa 30.10.2024 V Humennom, dňa 30.10.2024
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:
–––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx
starosta obce Konateľ firmy
14
Príloha č.2 k Zmluve o dielo
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok: NEUPLATŇUJE SA
P.č. | Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, tel. číslo, e−mail, adresa pobytu, dátum narodenia) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH |
Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.
15
Sadzby DPH | |
A | B |
20 % | 0 % |
Rekapitulácia rozpočtu
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena
SO 01 - Vlastný objekt | ||||||
SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa - oblasť podpory A | 148 521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148 521.60 |
SO 01.2 - Zateplenie strešného plášťa - oblasť podpory A | 93 566.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 566.55 |
SO 01.3 - Výmena otvorových konštrukcií - oblasť podpory A | 45 311.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 311.40 |
SO 01.4 - Modernizácia rozvodov ÚVK - oblasť podpory A | 36 602.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 602.35 |
SO 01.4.1 - Plynofikácia objektu - oblasť podpory B | 5 373.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 373.50 |
SO 01.4.2 - Modernizácia prípravy - oblasť podpory A | 4 508.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 508.41 |
SO 01.5 - Elektroinštalácia - oblasť podpory A | 30 413.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 413.58 |
SO 01.6 - Vzduchotechnika - oblasť podpory A | 51 291.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 291.26 |
SO 01.7 - Ostatné - oprávnené náklady - oblasť podpory B | 86 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 183.41 |
Celkom bez DPH | 501 772.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501 772.06 |
DPH 20% z | 501 772.06 | 100 354.41 | ||||
DPH 0% z | 0.00 | 0.00 | ||||
Celkom | 602 126.47 |
Krycí list stavby
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa: 28.10.2024 | |||||||||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx | IČO | ||||||||
: | |||||||||
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. | DIČ | 45595151 | |||||||
: | 2023051272 | ||||||||
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx | XXX | ||||||||
: | |||||||||
DIČ | |||||||||
: | |||||||||
IČO | |||||||||
: | |||||||||
DIČ | |||||||||
: | |||||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |||
1 | HSV | 216 221.17 | 13 044.10 | 235 300.00 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 | ||
2 | PSV | 41 396.20 | 136 275.01 | 184 497.47 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 | ||
3 | MON T | 55 592.31 | 510.88 | 81 974.59 | 8 | HZS | 0.00 | ||
4 | VZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | ||||
5 | Spolu | 501 772.06 | 10 | Spolu | 0.00 | ||||
C | VRN | D | VRN | ||||||
11 | Zariadenie staveniska | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0.00 | ||||
12 | Územie so sťaž. podmienk. | 0.00 | 17 | Horské oblasti | 0.00 | ||||
13 | Prevádzkové vplyvy | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0.00 | ||||
14 | 19 | ||||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 501 772.06 | |||||||
22 | DPH 20% z 501 772.06 | 100 354.41 | |||||||
23 | DPH 0% z | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | Spolu | 602 126.47 | |||||||
Odberate> | Dodávate> TESAR-DACH s.r.o. | ||||||||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01-Vlastný objekt Časť: SO 01.1-Zateplenie obvodového plášťa Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | |||||||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO : Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. DIČ 45595151 : 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX : DIČ : IČO : DIČ : | |||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
1 | HSV | 145 981.70 | 1 696.00 | 147 677.70 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 |
2 | PSV | 669.42 | 0.00 | 843.90 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 |
3 | MONT | 8 | HZS | 0.00 | |||
4 | 9 | ||||||
5 | Spolu | 148 521.60 | 10 | Spolu | 0.00 | ||
C | VRN | D | VRN | ||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | ||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 148 521.60 | |||||
22 | DPH 20% z 148 521.60 | 29 704.32 | |||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Spolu | 178 225.92 | |||||
Odberate>
Dodávate>
TESAR-DACH s.r.o.
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.1-Zateplenie obvodového plášťa
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | |||
Práce HSV | |||||||
ZEMNÉ PRÁCE | 6 846.12 | 285.60 | 7 131.72 | 40.0800 | 0.0000 | ||
ÚPRAVA POVRCHOV | 124 899.68 | 0.00 | 124 899.68 | 10.3900 | 0.0000 | ||
OSTATNÉ PRÁCE | 13 793.10 | 1 410.40 | 15 203.50 | 2.2300 | 24.6600 | ||
PRESUNY HMÔT | 442.80 | 0.00 | 442.80 | 0.0000 | 0.0000 | ||
Práce HSV | 145 981.70 | 1 696.00 | 147 677.70 | 52.7000 | 24.6600 | ||
Práce PSV | |||||||
NÁTERY | 44.20 | 0.00 | 44.20 | 0.0000 | 0.0000 | ||
MA=BY | 450.74 | 0.00 | 799.70 | 0.0600 | 0.0000 | ||
Práce PSV | 669.42 | 0.00 | 843.90 | 0.0800 | 0.0000 | ||
Celkom | 146 651.12 | 1 696.00 | 148 521.60 | 52.7700 | 24.6600 | ||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.1-Zateplenie obvodového plášťa
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce HSV | |||||||||
ZEMNÉ PRÁCE | |||||||||
1 | 132211101 | H;benie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 50.400 | 49.00 | 2 469.60 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 132211101 | H;benie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (výkop ryhy pre napojenie strešných zvodov a odovdnenia parkoviska) | m3 | 50.400 | 49.00 | 2 469.60 | 0.000 | 0.000 | |
3 | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri h;bení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 50.400 | 10.00 | 504.00 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 50.400 | 3.40 | 171.36 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 50.400 | 7.15 | 360.36 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 50.400 | 0.80 | 40.32 | 0.000 | 0.000 | |
7 | 171201211 | Poplatok za uloženie výkopku na skládku | M3 | 50.400 | 15.00 | 756.00 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov do 100 m3 | m3 | 24.000 | 3.12 | 74.88 | 0.000 | 0.000 | |
9 | 5833773700 | Dodávka štrodrvy fa 8-16 | m3 | 24.000 | 11.90 | 285.60 | 40.080 | 0.000 | |
ZEMNÉ PRÁCE | 6 846.12 | 285.60 | 7 131.72 | 40.080 | 0.000 | ||||
ÚPRAVA POVRCHOV | |||||||||
10 | 612481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou+lepidlo | m2 | 908.600 | 3.00 | 2 725.80 | 1.781 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
11 | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmko>vek spôsobom | m2 | 248.020 | 1.32 | 327.39 | 0.025 | 0.000 | |
12 | 622401992 | Penetrácia vonkajšej fasády | M2 | 914.400 | 2.00 | 1 828.80 | 0.091 | 0.000 | |
13 | 622464115 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová ryhovaná stredozrnná farebná o hr.2mm | m2 | 834.000 | 38.00 | 31 692.00 | 2.452 | 0.000 | |
14 | 622465112 | Vonkajšia omietka stien zo zmesi -Marmolit mramorové zrná,strednozrnná-sokel | m2 | 80.400 | 58.00 | 4 663.20 | 0.498 | 0.000 | |
15 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou-sokel | m2 | 88.400 | 3.00 | 265.20 | 0.173 | 0.000 | |
16 | 622909010 | Očístenie vonkajších omietok vysokotlakovou súpravou WAP | M2 | 914.400 | 4.92 | 4 498.85 | 0.366 | 0.000 | |
17 | 625250066 | Kontaktný zatep>ovací systém ostenia MultiTherm M-D - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. Izolantu 30 mm - "A2" | m2 | 64.200 | 45.00 | 2 889.00 | 0.599 | 0.000 | |
18 | 625250062 | Kontaktný zatep>ovací systém MultiTherm M-D - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm - "A1" | m2 | 769.800 | 87.70 | 67 511.46 | 3.849 | 0.000 | |
19 | 625250015 | Kontaktný zatep>ovací systém polystyrén EPS F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150mm-A3 | m2 | 80.400 | 65.00 | 5 226.00 | 0.402 | 0.000 | |
20 | 627991039 | Výplň škáry trvale pružným tmelom okolo budovy | M | 105.000 | 9.45 | 992.25 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 632451196 | Penetrácia podkladu | M2 | 215.000 | 1.18 | 253.70 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 632451197 | Vyčístenie podkladu pod vyrovnavací poter | M2 | 215.000 | 1.40 | 301.00 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 627991055 | Tesnenie špár oplechovania parapetov, atík. tmelom XXXXXXX00/6 | M | 261.100 | 5.80 | 1 514.38 | 0.128 | 0.000 | |
24 | 627991372 | Tesnenie PU penou-podpenie parapetov | M | 46.500 | 4.53 | 210.65 | 0.023 | 0.000 | |
ÚPRAVA POVRCHOV | 124 899.68 | 0.00 | 124 899.68 | 10.390 | 0.000 | ||||
OSTATNÉ PRÁCE | |||||||||
25 | 941941051 | Montáž lešenia >ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 750.000 | 2.00 | 1 500.00 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 941941391 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051 | m2 | 750.000 | 1.55 | 1 162.50 | 0.600 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
27 | 941955001 | Lešenie >ahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m-vnútorná stierka | m2 | 64.400 | 2.29 | 147.48 | 0.099 | 0.000 | |
28 | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž | m2 | 750.000 | 0.67 | 502.50 | 0.041 | 0.000 | |
29 | 941941851 | Demontáž lešenia >ahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m | m2 | 750.000 | 1.30 | 975.00 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 944944803 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž | m2 | 750.000 | 0.45 | 337.50 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 952901411 | Vyčistenie priestranstva okolo objektu po zateplení | m2 | 750.000 | 1.41 | 1 057.50 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 953945011 | Profil soklový pre hr.izolantu 20 cm, s okapovým nosom pre zatep>ovací systém | m | 129.400 | 6.00 | 776.40 | 0.265 | 0.000 | |
33 | 953946111 | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - otvory+rohy budovy | m | 320.400 | 6.00 | 1 922.40 | 0.285 | 0.000 | |
34 | 953996121 | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina | m | 174.600 | 6.00 | 1 047.60 | 0.152 | 0.000 | |
35 | 978036212 | Odstránenie jestvujúceho zateplenia fasády polystyrén EPS 70 hr. 60 mm resp. 30 mm ostenie | M2 | 429.400 | 2.00 | 858.80 | 0.000 | 6.400 | |
36 | 978036191 | Otlčenie š>achtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,050 t | M2 | 365.120 | 1.62 | 591.49 | 0.000 | 18.256 | |
37 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 24.650 | 12.00 | 295.80 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 24.650 | 0.40 | 9.86 | 0.000 | 0.000 | |
39 | 979081130 | Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku | t | 24.650 | 26.00 | 640.90 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 24.650 | 7.50 | 184.88 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 123.250 | 0.85 | 104.76 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 24.650 | 3.50 | 86.28 | 0.000 | 0.000 | |
43 | 963051110 | Búranie schodiska z prostého betónu xx.xx 80 mm, | m3 | 1.450 | 113.00 | 163.85 | 0.523 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
44 | 919725110 | Položenie nopovej fólie - okapový chodník | M2 | 172.000 | 8.30 | 1 427.60 | 0.131 | 0.000 | |
45 | 6288000640 | Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 86.000 | 0.00 | 16.40 | 1 410.40 | 0.129 | 0.000 |
OSTATNÉ PRÁCE | 13 793.10 | 1 410.40 | 15 203.50 | 2.230 | 24.660 | ||||
PRESUNY HMÔT | |||||||||
46 | 999281211 | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m | t | 24.600 | 18.00 | 442.80 | 0.000 | 0.000 | |
PRESUNY HMÔT | 442.80 | 0.00 | 442.80 | 0.000 | 0.000 | ||||
Práce HSV | 145 981.70 | 1 696.00 | 147 677.70 | 52.700 | 24.660 | ||||
Práce PSV | |||||||||
NÁTERY | |||||||||
47 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické dvojnásobné - 70µm- prístrešok+oce>.st;py | m2 | 6.800 | 6.50 | 44.20 | 0.001 | ||
NÁTERY | 44.20 | 0.00 | 44.20 | 0.000 | 0.000 | ||||
MA=BY | |||||||||
48 | 784412304 | Penetrácia stien pred ma>bou | M2 | 145.400 | 0.50 | 72.70 | 0.025 | ||
49 | 784452380 | Ma>by zo zmesí far.dvojnásobná, odolná voči oteru, ekolog. | M2 | 145.400 | 2.60 | 378.04 | 0.032 | ||
50 | 784412000 | Oprava vnútorných vápenných omietok - opravovaná plocha do 50% | M2 | 145.400 | 2.40 | 348.96 | 0.032 | ||
MA=BY | 799.70 | 0.00 | 799.70 | 0.060 | 0.000 | ||||
Práce PSV | 843.90 | 0.00 | 843.90 | 0.080 | 0.000 | ||||
SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa | Celkom | 146 825.60 | 1 696.00 | 148 521.60 | 52.770 | 24.660 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt | |||||||||
SO 01-Vlastný objekt | |||||||||
Časť: SO 01.2-Zateplenie strešného plášťa Zákazka: Spracoval: | Ks: Dňa | 28.10.2024 | |||||||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx | IČO | ||||||||
: | |||||||||
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. | DIČ | 45595151 | |||||||
: | 2023051272 | ||||||||
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx | XXX | ||||||||
: | |||||||||
DIČ | |||||||||
: | |||||||||
IČO | |||||||||
: | |||||||||
DIČ | |||||||||
: | |||||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |||
1 | HSV | 14 953.85 | 11 111.70 | 26 065.55 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 | ||
2 | PSV | 26 062.43 | 39 080.84 | 65 143.27 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 | ||
3 | MON T | 1 846.85 | 510.88 | 2 357.73 | 8 | HZS | 0.00 | ||
4 | 9 | ||||||||
5 | Spolu | 93 566.55 | 10 | Spolu | 0.00 | ||||
C | VRN | D | VRN | ||||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | ||||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 93 566.55 | |||||||
22 | DPH 20% z | 93 566.55 | 18 713.31 | ||||||
23 | DPH 0% z | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | Spolu | 112 279.86 | |||||||
Odberate>
Dodávate>
TESAR-DACH s.r.o
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.2-Zateplenie strešného plášťa
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | ||||
Práce HSV | ||||||||
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 233.60 | 0.00 | 233.60 | 0.7300 | 0.0000 | |||
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 4 377.00 | 0.00 | 4 377.00 | 16.0500 | 0.0000 | |||
ÚPRAVA POVRCHOV | 2 580.00 | 0.00 | 2 580.00 | 15.9800 | 0.0000 | |||
OSTATNÉ PRÁCE | 6 778.11 | 11 111.70 | 17 889.81 | 0.0500 | 79.9600 | |||
PRESUNY HMÔT | 985.14 | 0.00 | 985.14 | 0.0000 | 0.0000 | |||
Práce HSV | 14 953.85 | 11 111.70 | 26 065.55 | 32.8100 | 79.9600 | |||
Práce PSV | ||||||||
POVLAKOVÁ KRYTINA | 12 931.10 | 2 228.52 | 15 159.62 | 0.0000 | 1.1200 | |||
TEPELNÉ IZOLÁCIE | 6 104.00 | 32 852.32 | 38 956.32 | 0.0000 | 1.9600 | |||
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 7 027.33 | 4 000.00 | 11 027.33 | 1.1200 | 0.0000 | |||
Práce PSV | 26 062.43 | 39 080.84 | 65 143.27 | 1.1200 | 3.0800 | |||
Práce a dodávky M | ||||||||
M-21 155 Elektromontáže | 1 454.75 | 495.65 | 1 950.40 | 0.0000 | 0.0000 | |||
M46-202 Zemné práce vykonávané pri ext.mont. | 107.50 | 0.00 | 107.50 | 0.0000 | 0.0000 | |||
MCE - ostatné | 284.60 | 284.60 | 299.83 | 0.0000 | 0.0000 | |||
Práce a dodávky M | 1 846.85 | 510.88 | 2 357.73 | 0.0000 | 0.0000 | |||
Celkom | 42 863.13 | 50 703.42 | 93 566.55 | 33.9300 | 83.0400 | |||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o. Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.2-Zateplenie strešného plášťa
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce HSV | |||||||||
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||
1 | 311272104 | Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P2-500 | M3 | 1.100 | 160.00 | 176.00 | 0.729 | 0.000 | |
2 | 342948222 | Ukotvenie muriva na trne | ks | 12.000 | 4.80 | 57.60 | 0.000 | 0.000 | |
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 233.60 | 0.00 | 233.60 | 0.730 | 0.000 | ||||
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||
3 | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 6.000 | 100.00 | 600.00 | 14.533 | 0.000 | |
4 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 88.000 | 7.60 | 668.80 | 0.290 | 0.000 | |
5 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 88.000 | 2.65 | 233.20 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1.150 | 2 500.00 | 2 875.00 | 1.228 | 0.000 | |
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 4 377.00 | 0.00 | 4 377.00 | 16.050 | 0.000 | ||||
ÚPRAVA POVRCHOV | |||||||||
7 | 632451032 | Spádový cementový poter stropov MC 15 hr 200 mm | m2 | 215.000 | 12.00 | 2 580.00 | 15.975 | 0.000 | |
ÚPRAVA POVRCHOV | 2 580.00 | 0.00 | 2 580.00 | 15.980 | 0.000 | ||||
OSTATNÉ PRÁCE | |||||||||
8 | 953922112 | Montáž - vetracia mriežka vonkajšia 200x200mm | KS | 3.000 | 3.40 | 10.20 | 0.043 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
9 | 976074141 | Vybúranie vetracej mriežky 200x200 mm | ks | 3.000 | 7.00 | 21.00 | 0.000 | 0.027 | |
10 | R351641 | Odstránenie heraklitu zo strechy hr. 50 mm | M2 | 215.000 | 1.00 | 0.00 | 215.00 | 0 | |
11 | 965082931 | Odstránenie sypanej škváry zo spádovej strechy (výška 7,0 m) | M3 | 54.200 | 11.00 | 0.00 | 596.20 | 75.6 | |
12 | R3521684 | Odstránenie cementového poteru hr. 50 mm z pôvodného strešného plášťa | M3 | 10.750 | 54.00 | 0.00 | 580.50 | 0 | |
13 | R35298498 | Odstránenie lepeniek IPA a BITAGIT S | M2 | 296.000 | 3.00 | 0.00 | 888.00 | 0 | |
14 | R3615644 | Demontáž jestvujúceho kazetového stropu | M2 | 444.000 | 1.70 | 0.00 | 754.80 | 0 | |
15 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 75.600 | 12.00 | 907.20 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 75.600 | 0.40 | 30.24 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 979081130 | Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku | t | 75.600 | 26.00 | 1 965.60 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.756 | 7.50 | 5.67 | 0.000 | 0.000 | |
19 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 378.000 | 0.80 | 302.40 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 75.600 | 3.50 | 264.60 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, | m | 117.800 | 0.90 | 106.02 | 0.000 | 0.271 | |
22 | 764430790 | Demontáž jestvujúceho okapového systému | m | 72.600 | 1.80 | 130.68 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 763135010 | Kazetový podh>ad 600x600 mm D+M - nový | M2 | 444.000 | 0.00 | 25.00 | 11 100.00 | 0.009 | 4.059 |
24 | 5539000PC | Vetracia plastová mriežka 200/200 mm | ks | 3.000 | 0.00 | 3.90 | 11.70 | 0.000 | 0.000 |
OSTATNÉ PRÁCE | 6 778.11 | 11 111.70 | 17 889.81 | 0.050 | 79.960 | ||||
PRESUNY HMÔT |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
25 | 999281211 | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m | t | 75.780 | 13.00 | 985.14 | 0.000 | 0.000 | |
PRESUNY HMÔT | 985.14 | 0.00 | 985.14 | 0.000 | 0.000 | ||||
Práce HSV | 14 953.85 | 11 111.70 | 26 065.55 | 32.810 | 79.960 | ||||
Práce PSV | |||||||||
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | |||||||||
26 | 6283213000 | Pásy ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S | M2 | 245.000 | 0.00 | 5.00 | 1 225.00 | 0.004 | 1.041 |
27 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode vodorovnej natavovacími asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením | M2 | 45.000 | 2.00 | 0.00 | 90.00 | 0.001 | 0.024 |
28 | 283062200030 | JUTA podstrešná fólia a parozábrana JUTAFOL N 140 Standard (75M2/BAL.) | M2 | 1.000 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0 | |
29 | 765901109 | Montáž fólie JUTAFOL | M2 | 444.000 | 0.90 | 0.00 | 399.60 | 0.000 | 0.004 |
30 | 764900002 | Montáž paropriepustnej fólie | M2 | 444.000 | 1.00 | 0.00 | 444.00 | 0.000 | 0.053 |
31 | 713000002 | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2 | M2 | 488.400 | 0.00 | 2.05 | 1 001.22 | 0 | |
32 | R35164 | Samolepiaci pás GLASTEK 30 STICKER PLUS - dodávka a montáž | M2 | 290.000 | 14.20 | 0.00 | 4 118.00 | 0 | |
33 | R51654 | Modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 FIREPLUS - dodávka a montáž | M2 | 290.000 | 15.20 | 0.00 | 4 408.00 | 0 | |
34 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 8 141.260 | 0.4000 | 3 256.5000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 712990818 | Vyčístenie strechy | M2 | 215.000 | 1.00 | 215.00 | 0.000 | 0.000 | |
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 12 931.10 | 2 228.52 | 15 159.62 | 0.000 | 1.120 | ||||
TEPELNÉ IZOLÁCIE | |||||||||
36 | 283034230050 | POLYFORM polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabil hr. 200mm | M2 | 473.000 | 0.00 | 20.00 | 9 460.00 | 0 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
37 | 713141131 | Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením | M2 | 430.000 | 8.00 | 0.00 | 3 440.00 | 0.001 | 0.495 |
38 | 6314150020 | Tepelná izolácia MPN doska z minerálnej vlny hr. 200mm | M2 | 976.800 | 0.00 | 22.40 | 21 880.32 | 0.002 | 1.465 |
39 | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voĺne | M2 | 888.000 | 3.00 | 0.00 | 2 664.00 | 0 | |
40 | 628239203 | Dodávka lepidla polyuretonového VEDAPUK | KG | 105.000 | 14.40 | 1 512.00 | 0.000 | 0.000 | |
TEPELNÉ IZOLÁCIE | 6 104.00 | 32 852.32 | 38 956.32 | 0.000 | 1.960 | ||||
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | |||||||||
41 | 764317202 | Krytiny z poplastovaného plechu hladká nad vchdom - ozn. K2 | M2 | 4.400 | 29.00 | 127.60 | 0.107 | 0.000 | |
42 | 764333215 | Oplechovanie pri rímse z poplastovaného plechu, múrov rš. 350 mm - ozn. K5 | M | 40.600 | 14.00 | 568.40 | 0.155 | 0.000 | |
43 | 764333245 | Oplechovanie styku so stenou v kúte z poplastovaného plechu, múrov rš.500mm | M | 4.400 | 16.40 | 72.16 | 0.017 | 0.000 | |
44 | 764430244 | LPL plech - oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek rš 650 mm - ozn. K1 | M | 117.800 | 14.60 | 1 719.88 | 0.577 | 0.000 | |
45 | 764352413 | D+M žĺabový kotlík konický | ks | 6.000 | 15.00 | 90.00 | 0.015 | ||
46 | 764352213 | D+M polkruhové žĺaby z poplastovaného plechu D=140MM | m | 21.800 | 15.10 | 329.18 | 0.054 | ||
47 | 764358210 | Hák pre žĺaby D+M | KS | 24.000 | 5.20 | 124.80 | 0.062 | ||
48 | 764454211 | Odpadové rúry z poplastovaného plechu s priemerom 100mm | m | 12.100 | 15.00 | 181.50 | 0.033 | ||
49 | 764459200 | Objímka kruhová dvojdielná D=100mm | ks | 18.000 | 5.60 | 100.80 | 0.030 | ||
50 | 766411121 | Montáž obloženia OSB doskami o hr.18 mm - štablón + atika | m2 | 105.000 | 24.00 | 2 520.00 | 0.004 | ||
51 | 607123100110 | Dodávka OSB drevoštiepková doska hr. 18mm | m2 | 125.000 | 32.00 | 4 000.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
52 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 2 843.825 | 0.0300 | 85.3100 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 764394940 | Príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania | ks | 209.000 | 5.30 | 1 107.70 | 0.067 | 0.000 | |
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 7 027.33 | 4 000.00 | 11 027.33 | 1.120 | 0.000 | ||||
Práce PSV | 26 062.43 | 39 080.84 | 65 143.27 | 1.120 | 3.080 | ||||
PRÁCE a DODÁVKY M | |||||||||
M-21 155 Elektromontáže | |||||||||
54 | 92121022-0101 | Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm | m | 150.000 | 5.00 | 750.00 | 0.000 | 0.000 | |
55 | MAT 354 9000A00 | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8 | kg | 63.000 | 1.70 | 107.10 | 0.000 | 0.000 | |
56 | MAT 354 9012A04 | Podpera vedenia do izolácií, sadrokartónu PV 17.4, klinec D5x140- 200 mm | ks | 20.000 | 1.00 | 20.00 | 0.000 | 0.000 | |
57 | MAT 354 9020A10 | Podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, plastové | ks | 12.000 | 1.35 | 16.20 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 921 21022- 0302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ, SK,SO,SZ, ST, SR01-2) | ks | 107.000 | 4.00 | 428.00 | 0.000 | 0.000 | |
59 | MAT 354 9040A01 | Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D 20 mm | ks | 15.000 | 1.30 | 19.50 | 0.000 | 0.000 | |
60 | MAT 354 9040A20 | Svorka SS, spojovacie ä2xM8) | ks | 86.000 | 0.50 | 43.00 | 0.000 | 0.000 | |
61 | MAT 354 9040A34 | Svorka So, žlabová pre pripojenie odkvapových žĺabov | ks | 1.000 | 1.10 | 1.10 | 0.000 | 0.000 | |
62 | MAT 354 9040A36 | Svorka SZ skúšobná | ks | 5.000 | 1.40 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | |
63 | 921 21022- 0361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | ks | 15.000 | 14.85 | 222.75 | 0.000 | 0.000 | |
64 | MAT 354 9050A03 | Tyč zemniaca ZT kruhová D25 (2 m) | ks | 15.000 | 16.10 | 241.50 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 921 21022- 0372 | Uholník ochranný s držiakmi do muriva | ks | 5.000 | 9.00 | 45.00 | 0.000 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
66 | MAT 354 9060A01 | Uholník ochranný OU 1,7 (1,7 m) | ks | 5.000 | 6.00 | 30.00 | 0.000 | 0.000 | |
67 | MAT 354 9060A05 | Držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva | ks | 10.000 | 0.90 | 9.00 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 921 21022- 0401 | Štítok na označenie zvodu | ks | 5.000 | 1.80 | 9.00 | 0.000 | 0.000 | |
69 | MAT 354 9071A01 | Štítok označovací na bleskozvod | ks | 5.000 | 0.25 | 1.25 | 0.000 | 0.000 | |
M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 1 454.75 | 495.65 | 1 950.40 | 0.000 | 0.000 | ||||
M46-202 Zemné práce vykonávané pri externých montážach | |||||||||
70 | 946 46020- 0153 | Káblové ryhy šírky 35 cm, h;bky 70 cm, zemina tr. 3 | m | 25.000 | 3.00 | 75.00 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 946 46056- 0153 | Zásyp šírky 35 cm, h;bky 70 cm, zemina tr. 3 | m | 25.000 | 1.30 | 32.50 | 0.000 | 0.000 | |
M46-202 Zemné práce vykonávané pri externých mont. spolu | 107.50 | 0.00 | 107.50 | 0.000 | 0.000 | ||||
MCE - ostatné | |||||||||
72 | 921 90000- 0139 | PPV 2% (Pomocné práce) | % | 14.264 | 1.90 | 27.10 | 0.000 | 0.000 | |
73 | MAT 900 000140 | Podružný materiál 3% | % | 4.913 | 3.10 | 15.23 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 921 99000- 0100 | Východzie revízie | hod. | 5.000 | 16.70 | 83.50 | 0.000 | 0.000 | |
75 | 921 99000- 0109 | Demontážne práce - bleskozvod | hod. | 15.000 | 11.60 | 174.00 | 0.000 | 0.000 | |
MCE - ostatné spolu: | 284.60 | 15.23 | 299.83 | 0.000 | 0.000 | ||||
PRÁCE a DODÁVKY M spolu: | 1 846.85 | 510.88 | 2 357.73 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.2 -Zateplenie strešného plášťa | Celkom | 42 863.13 | 50 703.42 | 93 566.55 | 33.930 | 83.040 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01-Vlastný objekt Časť: SO 01.3-Výmena otvorových konštrukcií Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | |||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO : Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o DIČ 45595151 : 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX : DIČ : IČO : DIČ : | |||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
1 | HSV | 1 133.81 | 0.00 | 1 133.81 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 |
2 | PSV | 5 021.39 | 39 156.20 | 44 177.59 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 |
3 | MONT | 8 | HZS | 0.00 | |||
4 | 9 | ||||||
5 | Spolu | 45 311.40 | 10 | Spolu | 0.00 | ||
C | VRN | D | VRN | ||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | ||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 45 311.40 | |||||
22 | DPH 20% z 45 311.40 | 9 062.28 | |||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Spolu | 54 373.68 | |||||
Odberateĺ
Dodávateĺ
TESAR-DACH s.r.o
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.3- Výmena otvorových konštrukcií
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | |||
Práce HSV | |||||||
ÚPRAVA POVRCHOV | 1 078.00 | 0.00 | 1 078.00 | 6.1800 | 0.0000 | ||
PRESUNY HMÔT | 55.81 | 0.00 | 55.81 | 0.0000 | 0.0000 | ||
Práce HSV | 1 133.81 | 0.00 | 1 133.81 | 6.1800 | 0.0000 | ||
Práce PSV | |||||||
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 5 021.39 | 39 156.20 | 44 177.59 | 0.0000 | 0.0000 | ||
Práce PSV | 5 021.39 | 39 156.20 | 44 177.59 | 0.0000 | 0.0000 | ||
Celkom | 6 155.20 | 39 156.20 | 45 311.40 | 6.1800 | 0.0000 | ||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.3- Výmena otvorových konštrukcií
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce HSV | |||||||||
ÚPRAVA POVRCHOV | |||||||||
1 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 107.800 | 10.00 | 1 078.00 | 6.182 | 0.000 | |
ÚPRAVA POVRCHOV | 1 078.00 | 0.00 | 1 078.00 | 6.180 | 0.000 | ||||
PRESUNY HMÔT | |||||||||
2 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3.101 | 18.00 | 55.81 | 0.000 | 0.000 | |
PRESUNY HMÔT | 55.81 | 0.00 | 55.81 | 0.000 | 0.000 | ||||
Práce HSV | 1 133.81 | 0.00 | 1 133.81 | 6.180 | 0.000 | ||||
Práce PSV | |||||||||
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | |||||||||
3 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 27 745.173 | 0.0100 | 277.4500 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 766/2 | Demontáž starých okien, dverí a stien | M | 251.200 | 2.70 | 678.24 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 766/3 | Odvoz starých okien, dverí a stien | M | 251.200 | 2.75 | 690.80 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 766/4 | Montáž plastových výrobkov | M | 251.200 | 8.50 | 2 135.20 | 0.000 | 0.000 | |
7 | 766/5 | Vnútorné vysprávky | m | 107.800 | 11.50 | 1 239.70 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 611/1 | D - Xxxxxxxx xxxxx 0-xxxxxx 2620x2940mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.D1b | KS | 2.000 | 1 390.00 | 2 780.00 | 0.000 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
9 | 611/11 | D - Plastové dvere jednokrídlové plné 890x2010 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1f | KS | 2.000 | 950.00 | 1 900.00 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 611/10 | D - Plastové okno 1140x1400mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1a | KS | 23.000 | 740.00 | 17 020.00 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 611/19 | D - Plastové okno 1160x2270 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1b | KS | 8.000 | 730.00 | 5 840.00 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 611/12 | D - Plastové okno 870x560 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1c | KS | 1.000 | 287.00 | 287.00 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 611/14 | D - Plastové okno 550x520 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1d | KS | 13.000 | 370.00 | 4 810.00 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 611/13 | D - Plastové okno 450x600 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.C1e | KS | 1.000 | 230.00 | 230.00 | 0.000 | 0.000 | |
15 | 611/9 | D - Plastová stena dvojdielna 1740x2140 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.D1a | KS | 2.000 | 2 100.00 | 4 200.00 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 611/17 | D - Vonkajší parapet Al mm biely | m | 46.800 | 11.00 | 514.80 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 611/18 | D - Vnútorný parapet biely š.300mm | m | 46.800 | 8.00 | 374.40 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 611/21 | D - PVC príslušenstvo | ks | 24.000 | 50.00 | 1 200.00 | 0.000 | 0.000 | |
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 5 021.39 | 39 156.20 | 44 177.59 | 0.000 | 0.000 | ||||
Práce PSV | 5 021.39 | 39 156.20 | 44 177.59 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.3 - Výmena otvorových konštrukcií | Celkom | 6 155.20 | 39 156.20 | 45 311.40 | 6.180 | 0.000 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01- Vlastný objekt Časť: SO 01.4- Modernizácia rozvodov ÚVK Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | ||||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO: DIČ: Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o IČO: 45595151 DIČ: 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX: DIČ: | ||||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | ||
1 | HSV | 6 | Ostatné náklady | 0.00 | ||||
2 | PSV | 4 520.26 | 32 082.09 | 36 602.35 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 | |
3 | MONT | 8 | HZS | 0.00 | ||||
4 | 9 | |||||||
5 | Spolu | 36 602.35 | 10 | Spolu | 0.00 | |||
C | VRN | D | VRN | |||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | |||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | |||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | ||||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 36 602.35 | ||||||
22 | DPH 20% z 36 602.35 | 7 320.47 | ||||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | Spolu | 43 922.82 | ||||||
Odberateĺ | Dodávateĺ TESAR-DACH s.r.o | |||||||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.4- Modernizácia rozvodov ÚVK
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
Práce PSV | |||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | 1 267.50 | 538.55 | 1 806.05 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - KOTOLNE | 780.00 | 6 466.94 | 7 246.94 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE | 0.00 | 5 462.49 | 5 462.49 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | 0.00 | 9 599.68 | 9 599.68 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ARMATÚRY | 252.00 | 2 674.76 | 0.0000 | 0.0000 | |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYKUROVACIE TELESÁ | 7.50 | 6 806.67 | 6 814.17 | 0.0000 | 0.0000 |
KOVOVÉ KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ | 730.00 | 785.00 | 1 515.00 | 0.0000 | 0.0000 |
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.0000 | 0.0000 |
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE a PRˇACE - BÚRANIE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0000 | 0.0000 |
HZS - HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY | 1 370.00 | 0.00 | 1 370.00 | 0.0000 | 0.0000 |
Práce PSV spolu : | 4 520.26 | 32 082.09 | 36 602.35 | 0.0000 | 0.0000 |
Celkom | 4 520.26 | 32 082.09 | 36 602.35 | 0.0000 | 0.0000 |
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.4- Modernizácia rozvodov ÚVK
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce a dodávky PSV | |||||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | |||||||||
1 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 325.00 | 3.90 | 1 267.50 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 456129999 | Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica | m | 60.00 | 1.20 | 0.00 | 72.00 | ||
3 | 456123999 | Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica | m | 135.00 | 1.33 | 0.00 | 179.55 | ||
4 | 88456613 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica | m | 130.00 | 1.60 | 0.00 | 208.00 | ||
5 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 7.20 | 3.38 | 0.00 | 24.34 | ||
6 | 88456615 | Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica | m | 1.20 | 1.90 | 0.00 | 2.28 | ||
7 | 2837741604 | Tubolit DG 60 x 20 izolácia-trubica | m | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | ||
8 | 884568887 | Páska na izoláciu sivá TL (šedá) ( 50m x 50mm x 3mm ) | ks | 5.00 | 4.10 | 0.00 | 20.50 | ||
9 | 188456698 | Spona na izoláciu Tubolit ( 100 ks/bal. ) | ks | 5.00 | 0.19 | 0.00 | 0.95 | ||
10 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 15.14 | 1.25 | 18.93 | |||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | 1 267.50 | 538.55 | 1 806.05 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE, KOTOLNE | |||||||||
11 | 731261070 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka | ks | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 0.000 | 0.000 | |
12 | B2HAI51 | Plynový kondenzačný kotol 35kW závesný | kpl | 2.00 | 2.18 | 0.00 | 4.36 | ||
13 | 231133 | Univerzálny multifunkčný digitálny regulátor pre kaskádu kotlov | ks | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | ||
14 | 1111222 | Rozširovací modul pre ovládanie troch riadených okruhov | ks | 1.00 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | ||
15 | 11112223 | Kaskádový modul na riadenie kaskády | ks | 1.00 | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
16 | 45698564 | Príslušenstvo a armatúry pre dopojenie kotolne a strojovne | ks | 1.00 | 890.00 | 890.00 | |||
17 | PC-73120 | Montáž a dodávka komína vrátane kaskády | ks | 1.00 | 3,950.00 | 3 950.00 | |||
18 | 8977745122 | Prívod potrubia vodovodu a kanalizácie do kotolne | ks | 1.00 | 540.00 | 540.00 | |||
19 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (h;bke) do 6 m | % | 74.64 | 3.25 | 242.58 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE, KOTOLNE | 780.00 | 6 466.94 | 7 246.94 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - STROJOVNE | |||||||||
20 | 731291080 | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25 | ks | 3.00 | 76.00 | 228.00 | |||
21 | ZK01660 | Rýchlomontážna sada MIX DN25 so zmiešavačom | ks | 3.00 | 653.00 | 0.00 | 1 959.00 | ||
22 | 732111431_1 | Montáž hydraul.vyrovnávača tlakov | ks | 1.00 | 20.00 | 20.00 | |||
23 | ZK02627 | Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov | ks | 1.00 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | ||
24 | ZK0262766 | Držiak na stenu pre hydraul. vyrovnávač tlakov - sada 2ks | pár | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
25 | 732111434 | Montáž združeného rozdeĺovača a zberača | ks | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |||
26 | 9535334 | Rozdeľovač/zberač - 4 vykurovacie okruhy DN32 | ks | 1.00 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | ||
27 | 9566676 | Upevnenie na stenu pre rozdeľovač/zberač - sada 2ks | pár | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
28 | 732331045 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l | ks | 1.00 | 13.60 | 13.60 | |||
29 | 9573665 | Expanzná nádoba 80L/6bar | ks | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
30 | 9565673 | Guľový kohút MK1" pre napojenie expanznej nádoby | ks | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
31 | Pol38 | Montáž a uvedenie do prevádzky doplňovacej súpravy | ks | 1.00 | 90.00 | 90.00 | |||
32 | Pol39 | Doplňovacie zariadenie vody do systému | ks | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 989.00 | ||
33 | Pol36 | Montáž blokovej úpravne vody s uvedením do prevádzky | ks | 1.00 | 124.00 | 124.00 | |||
34 | Pol37 | Kabinetová úpravňa vody, chemická, napojenie dn25, prietok 2- 2,5m3/hod | ks | 1.00 | 670.00 | 0.00 | 670.00 | ||
35 | 2322156666 | Filter NANO samočistiaci dn25 | ks | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
36 | 565984121 | Montáž neutralizačného zariadenia | ks | 1.00 | 37.00 | 37.00 | |||
37 | 7441823 | Neutralizačná jednotka kondenzátu s prečerpávacím čerpadlom kondenzátu, s pripojovacím el. káblom a hadicam + granulát | ks | 1.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | ||
38 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 54.89 | 1.00 | 54.89 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE | 0.00 | 5 462.49 | 5 462.49 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | |||||||||
39 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceĺových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 1.20 | 25.50 | 30.60 | |||
40 | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových oceĺových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 6.00 | 32.00 | 192.00 | |||
41 | 733125003 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | m | 160.00 | 12.00 | 1 920.00 | |||
42 | 733125006 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 60.00 | 14.00 | 840.00 | |||
43 | 733125009 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | m | 135.00 | 17.00 | 2 295.00 | |||
44 | 733125012 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 130.00 | 24.00 | 3 120.00 | |||
45 | Pol107 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním | m | 495.20 | 1.70 | 841.84 | |||
46 | 733191201 | Tlaková skúška potrubia z uhlík ocele do D 35 mm | m | 485.00 | 0.53 | 257.05 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
47 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceĺových rúrok závitových | m | 10.20 | 0.43 | 4.39 | |||
48 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 69.58 | 1.42 | 98.80 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | 0.00 | 9 599.68 | 9 599.68 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - ARMATÚRY | |||||||||
49 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 72.00 | 3.50 | 252.00 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 1392401 | Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, rohový s prednastav. napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, pripojenie uni. hrdlom, HERZ | ks | 38.00 | 9.00 | 342.00 | |||
51 | 1772491 | Ventil TS-90 V DN 15, termostatický, rohový, prípojka na vykur. teleso z kužeľ. tesnením, pripojenie univerzál. hrdlom, HERZ | ks | 34.00 | 12.00 | 408.00 | |||
52 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 86.00 | 0.90 | 77.40 | |||
53 | 1627615 | HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4 | ks | 72.00 | 2.90 | 208.80 | |||
54 | 502140 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", so spätnou klapkou, mosadz OT 58 | ks | 14.00 | 12.00 | 168.00 | |||
55 | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 36.00 | 6.70 | 241.20 | |||
56 | 1922016 | HERZ Hlavica termostatická "Mini Picollo" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C | ks | 36.00 | 27.00 | 972.00 | |||
57 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 19.86 | 0.27 | 5.36 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ARMATÚRY | 252.00 | 2 422.76 | 2 674.76 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - VYKUROVACIE TELESÁ | |||||||||
58 | 735154040.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ d;žky 400-600 mm | ks | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 0.000 | 0.000 | |
59 | K00116004009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom | ks | 1.00 | 52.00 | 52.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
60 | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 400-600 mm | ks | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |||
61 | K00216004009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 2.00 | 63.00 | 126.00 | |||
62 | K00216006009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 1.00 | 69.00 | 69.00 | |||
63 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 700-900 mm | ks | 4.00 | 14.00 | 56.00 | |||
64 | V00216008009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 1.00 | 156.00 | 156.00 | |||
65 | K00226006009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 3.00 | 72.00 | 216.00 | |||
66 | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 1000-1200 mm | ks | 14.00 | 18.00 | 252.00 | |||
67 | K00226010009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 8.00 | 126.00 | 1 008.00 | |||
68 | K00226012009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 6.00 | 140.00 | 840.00 | |||
69 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 1400-1800 mm | ks | 1.00 | 18.00 | 18.00 | |||
70 | K00226014009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1.00 | 152.00 | 152.00 | |||
71 | 735154151.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dÍžky 700-900 mm | ks | 2.00 | 18.00 | 36.00 | |||
72 | K00229007009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |||
73 | K00229009009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1.00 | 190.00 | 190.00 | |||
74 | 735154152 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dÍžky 1000-1200 mm | ks | 8.00 | 18.00 | 144.00 | |||
75 | K00229010009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 2.00 | 190.00 | 380.00 | |||
76 | K00229012009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 6.00 | 235.00 | 1 410.00 | |||
77 | 735154243.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dÍžky 1400-1800 mm | ks | 3.00 | 18.00 | 54.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
78 | V00336016009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi | ks | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |||
79 | K00336018009 016011 | Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1800, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi | ks | 2.00 | 330.00 | 660.00 | |||
80 | 734209101.1 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 72.00 | 0.90 | 64.80 | |||
81 | Pol93 | Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre teleso Korad P90 | ks | 36.00 | 0.50 | 18.00 | |||
82 | Pol94 | Ovzdušňovacia zátka "ZO" G 1/2" pre teleso Korad P90 | ks | 36.00 | 0.50 | 18.00 | |||
83 | 735158110.S | Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 1.00 | 4.50 | 4.50 | |||
84 | 735158120.S | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 35.00 | 8.60 | 301.00 | |||
85 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 57.29 | 1.56 | 89.37 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYKUROVACIE TELESÁ | 7.50 | 6 806.67 | 6 814.17 | 0.000 | 0.000 | ||||
KOVOVÉ KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ | |||||||||
86 | 7679951051 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | ks | 1.00 | 730.00 | 730.00 | 0.000 | 0.000 | |
87 | Pol95 | Doplnkové kovové konštrukcie s profilového materiálu (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) | ks | 1.00 | 785.00 | 785.00 | |||
KOVOVÉ KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ | 730.00 | 785.00 | 1 515.00 | 0.000 | 0.000 | ||||
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | |||||||||
88 | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 10.20 | 1.30 | 13.26 | 0.000 | 0.000 | |
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.000 | 0.000 | ||||
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE a PRÁCE - BÚRANIE | |||||||||
89 | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoĺvek murive tehlovom na akúkoĺvek maltu do hÍbky 50 mm a š. do 70 mm (pre prestupy potrubia stenovou konštr.) | ks | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | |
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE a PRÁCE - BÚRANIE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | ||||
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | |||||||||
90 | 7001506 | Uvedenie kotlov do prevádzky odborným servisným technikom | ks | 1.00 | 560.00 | 560.00 | |||
91 | HZS0028 | Odsúhlasenie PD na EIC | ks | 1.00 | 340.00 | 340.00 | |||
92 | HZS0110 | Odborná prehliadka kotolne | ks | 1.00 | 350.00 | 350.00 | |||
93 | HZS0112 | Odborná prehliadka tlakových nádob | ks | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |||
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 370.00 | 0.00 | 1 370.00 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.4 - Mdernizácia rozvodov ÚVK a prípravy TÚV | Celkom | 4 520.26 | 32 082.09 | 36 602.35 | 0.000 | 0.000 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt: SO 01- Vlastný objekt Ks: Časť: SO 01.4.1 - Plynofikácia objektu Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | ||||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o | IČO: DIČ: IČO: DIČ: | 45595151 2023051272 | ||||||
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx XXXXXX | IČO: | |||||||
DIČ: | ||||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | ||
1 | HSV | 4 678.67 | 236.40 | 5 373.50 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 | |
2 | PSV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 | |
3 | MON T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | HZS | 0.00 | |
4 | 9 | |||||||
5 | Spolu | 5 373.50 | 10 | Spolu | 0.00 | |||
C | VRN | D | VRN | |||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0.00 | |
14 | 19 | |||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | |||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | ||||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 5 373.50 | ||||||
22 | DPH 20% z 5 373.50 | 1 074.70 | ||||||
23 | DPH 0% z | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Spolu | 6 448.20 | ||||||
Odberateĺ
Dodávateĺ
TESAR-DACH s.r.o
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx XXXXXX Ks:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu, kultúrneho domu Objekt: SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.4.1 - Plynofikácia objektu
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | |
Práce HSV | |||||
ZEMNÉ PRÁCE | 655.78 | 240.26 | 896.04 | 2.3000 | 0.0000 |
VOOROVNÉ KONŠTRUJCIE | 687.38 | 7.44 | 754.10 | 0.4100 | 0.0000 |
RÚROVÉ VEDENIE - HLAVNÝ ROZVOD | 494.98 | 0.00 | 988.45 | 0.0000 | 3.6200 |
PRESUNY HMÔT | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.0000 | 0.0000 |
DEMONTÁŽE ROZVODOV POTRUBIA | 1 326.40 | 0.00 | 1 326.40 | 0.1300 | 0.0000 |
RÚROVÉ VEDENIE - VNÚTORNY PLYNOVOD | 227.53 | 96.65 | 331.36 | 0.0500 | 0.0000 |
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | 23.25 | 0.00 | 23.25 | 0.0000 | 0.0000 |
OSTATNÉ | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.0500 | 0.0000 |
Celkom | 4 678.67 | 236.40 | 5 373.50 | 1.9700 | 2.4200 |
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx XXXXXX Ks:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt: SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.4.1 - Plynofikácia objektu
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Xxxxx | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce HSV | |||||||||
ZEMNÉ PRÁCE | |||||||||
1 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm xxxx.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 30.540 | 10.00 | 305.40 | 1.197 | 0.000 | |
2 | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hÍbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 15.27 | 1.00 | 15.27 | 0.145 | 0.000 | |
3 | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 15.27 | 1.70 | 25.96 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 167101102.S | Nakladanie neuĺahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 15.27 | 1.90 | 29.01 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 15.27 | 0.60 | 9.16 | 0.076 | ||
6 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 15.27 | 3.15 | 48.10 | 0.379 | ||
7 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 9.06 | 24.60 | 222.88 | 0.007 | ||
8 | 5833134000 | Kamenivo tažené drobné fr.0-4 | t | 14.05 | 17.10 | 240.26 | 0.491 | ||
ZEMNÉ PRÁCE | 655.78 | 240.26 | 896.04 | 2.300 | 0.000 | ||||
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||
9 | 451572111 | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 6.11 | 42.00 | 256.62 | 0.240 | 0.000 | |
10 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hÍbky do 50 mm alt. bet.podkladu | m | 8.00 | 5.00 | 40.00 | 0.076 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
11 | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 1.20 | 5.70 | 6.84 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 113107123.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | m2 | 1.20 | 15.80 | 18.96 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 2.12 | 21.10 | 44.73 | 0.011 | ||
14 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2.12 | 4.35 | 9.22 | 0.053 | ||
15 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 20.13 | 15.45 | 311.01 | 0.016 | ||
16 | 5833312/3 | Kamenivo ťažené fr.4-8 | m3 | 0.48 | 15.51 | 7.44 | 0.017 | ||
17 | 566901111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 0.48 | 23.50 | 11.28 | 0.002 | ||
18 | 566905111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom | m3 | 0.48 | 100.00 | 48.00 | 0.002 | ||
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 746.66 | 7.44 | 754.10 | 0.410 | 0.000 | ||||
RÚROVÉ VEDENIE - HLAVNÝ ROZVOD | |||||||||
19 | 871178124.S | Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm | m | 1.60 | 0.30 | 0.48 | 0.000 | 0.104 | |
20 | 871218128.S | Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm | m | 49.30 | 0.40 | 19.72 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 28624608211 | HDPE rúra plyn 32x3,0 SDR11 (100m) PIPELIFE RC | m | 1.60 | 1.30 | 2.08 | 0.002 | 0.122 | |
22 | 5688856233 | HDPE rúra plyn 50x4,6 SDR11 (100m) PIPELIFE RC | m | 49.30 | 3.00 | 147.90 | 0.000 | 3.352 | |
23 | 871228130.S11 | Montáž chráničky z potrubia PE 100 D 160x14,6 mm s nasunutím potrubia do potr.sekcie | m | 6.00 | 1.10 | 6.60 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 568885623322 | HDPE rúra plyn 75x5,8 SDR11 (6 m) - CHRÁNIČKA | m | 6.00 | 6.00 | 36.00 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 723130251.S | Potrubie plynové z oceĺových bralenových rúrok DN 25 | m | 2.00 | 15.30 | 30.60 | 0.000 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Xxxxx | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
26 | 723130253.S | Potrubie plynové z oceĺových bralenových rúrok DN 40 | m | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 723150366.S | Potrubie z oceĺových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm pre prestup stenou | m | 0.70 | 10.00 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 723150368.S | Potrubie z oceĺových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm pre prestup stenou | m | 0.70 | 18.00 | 12.60 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 230203562 | Montáž USTR prechodka PE/oceĺ PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm | ks | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 230203564 | Montáž USTR prechodka PE/oceĺ PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm | ks | 1.00 | 14.00 | 14.00 | |||
31 | Pol985662244 6997 | Elektrotvarovky - USTR xxxxx.XX/xxxx d 32/ 25 | ks | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 0.000 | 0.019 | |
32 | Pol985662244 6881 | Elektrotvarovky - USTR xxxxx.XX/xxxx d 50/ 40 | ks | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 0.000 | 0.000 | |
33 | 230203204.S | Montáž kusa T-kusu s predÍženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 50 mm | ks | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 0.000 | 0.005 | |
34 | Pol985662244 699 | Elektrotvarovky - odbočka TA elektro T-kus d 50 bez objimky | ks | 2.00 | 21.00 | 42.00 | 0.000 | 0.002 | |
35 | 230203136.S | Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/32 mm | ks | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 0.000 | 0.002 | |
36 | Pol985633999 8879 | Elektrotvarovky - MR elektrotvar.redukcia d 50/ 32 | ks | 2.00 | 9.00 | 18.00 | 0.000 | 0.010 | |
37 | 230203054.S | Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 50 mm | ks | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 0.005 | ||
38 | Pol985633999 88791 | Elektrotvarovky - MB elektro.objímka d 50 | ks | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | ||
39 | 230203405.S | Montáž elektrotvaroviek klenuté dno PE 100 SDR11 D 50 mm | ks | 1.00 | 3.20 | 3.20 | 0.005 | ||
40 | Pol985633227 77 | Elektrotvarovky - klenuté dno MV PE 100 SDR 11 50 | ks | 1.00 | 14.50 | 14.50 | 0.000 | ||
41 | 723130207.1 | Pretesnenie a úprava plyn.potrubia v jestvujúcej domovej skrinke s RTP | ks | 1.00 | 52.00 | 52.00 | |||
42 | 899721111 | Vyhĺadávací vodič na potrubí PE DN do 150 mm | m | 50.90 | 0.50 | 25.45 | |||
43 | 899721112 | Výstražná fólia žltej farby š=33cm | m | 50.90 | 0.80 | 40.72 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
44 | HZS-0051 | Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 2.00 | 24.00 | 48.00 | |||
45 | 230170002.S | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 | ks | 1.00 | 115.00 | 115.00 | |||
46 | 230230076.S | Čistenie potrubí do DN 200 | m | 50.90 | 0.40 | 20.36 | |||
47 | 230170011 | Skúška tesnosti potrubia podĺa STN 13 0020 DN do - 40 | m | 1.60 | 0.30 | 0.48 | |||
48 | 230170012.S | Skúška tesnosti potrubia podĺa STN 13 0020 DN 50 - 80 | m | 49.30 | 0.70 | 34.51 | |||
49 | 230230017.S | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80 | m | 50.90 | 2.50 | 127.25 | |||
RÚROVÉ VEDENIE - HLAVNÝ ROZVOD | 637.97 | 350.48 | 988.45 | 0.000 | 3.620 | ||||
PRESUNY HMÔT | |||||||||
50 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hÍbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 10.13 | 30.00 | 303.90 | 0.000 | 0.000 | |
PRESUNY HMÔT | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.000 | 0.000 | ||||
DEMONTÁŽE ROZVODOV POTRUBIA | |||||||||
51 | 723120805.S | Demontáž potrubia zvarovaného z oceĺových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t | m | 174.10 | 6.00 | 1 044.60 | 0.113 | 0.000 | |
52 | 725650805.S | Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného | ks | 18.00 | 10.10 | 181.80 | 0.012 | 0.000 | |
53 | 725650805.S11 | Demontáž jestvujúceho podružného merania na fasáde objektu, vrátane prípojok a skrinky | ks | 1.00 | 100.00 | 100.0000 | 0.000 | 0.000 | |
DEMONTÁŽE ROZVODOV POTRUBIA | 1 326.40 | 0.00 | 1 326.40 | 0.130 | 0.000 | ||||
RÚROVÉ VEDENIE - VNÚTORNÝ PLYNOVOD | 0.00 | ||||||||
54 | 723120203.S | Potrubie z oceĺových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 1.20 | 11.00 | 13.20 | 0.001 | 0.000 | |
55 | 723120204.S | Potrubie z oceĺových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 3.30 | 12.00 | 39.60 | 0.007 | 0.000 |
Por.č. | Kód položky | Xxxxx | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
56 | 723120206.S | Potrubie z oceĺových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 0.001 | 0.000 | |
57 | 723150314.S | Potrubie z oceĺových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm - akumul.potrubie | m | 2.00 | 26.00 | 52.00 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 72315111233 | Red.varná DN 80/ 40 (89x48mm) | ks | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 72315111222 | Dno varné Dn080 89,0 3" | ks | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.000 | |
60 | 723231006.S | Montáž guĺového uzáveru plynu priameho G 1/2 | ks | 3.00 | 2.90 | 8.70 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 723231009.S | Montáž guĺového uzáveru plynu priameho G 3/4 | ks | 2.00 | 3.45 | 6.90 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 723231012.S | Montáž guĺového uzáveru plynu priameho G 1 | ks | 1.00 | 4.10 | 4.10 | 0.000 | 0.000 | |
63 | 723231018.S | Montáž guĺového uzáveru plynu priameho G 6/4 | ks | 1.00 | 5.75 | 5.7500 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 1230401 | HERZ GK na plyn s páčkou DN 15, PN 4, vnút.závit | ks | 3.00 | 5.12 | 15.36 | 0.004 | 0.000 | |
65 | 1230402 | HERZ GK na plyn s páčkou DN 20, PN 4, vnút.závit | ks | 2.00 | 5.37 | 10.74 | 0.007 | 0.000 | |
66 | 1230403 | HERZ GK na plyn s páčkou DN 25, PN 4, vnút.závit | ks | 1.00 | 9.99 | 9.99 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 1230405 | HERZ GK na plyn s páčkou DN 40, PN 4, vnút.závit | ks | 1.00 | 25.41 | 25.41 | 0.001 | 0.000 | |
68 | 734424120 | Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm | ks | 1.00 | 29.80 | 29.80 | 0.000 | 0.000 | |
69 | 388430004500 | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar | ks | 1.00 | 5.35 | 5.35 | 0.000 | ||
70 | 734424912 | Kohútik čapový K 00-000-000 M 20 x 1, 5 | ks | 1.00 | 14.87 | 14.87 | 0.015 | ||
71 | 7331966523 | Montáž a dodávka doplnkových oceĺových konštrukcii | ks | 1.00 | 53.41 | 53.41 | 0.012 | ||
72 | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceĺových rúrok do priemeru 89/5 | m | 7.50 | 0.57 | 4.28 | 0.090 | ||
73 | 998723201.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | % | 3.37 | 0.86 | 2.90 | 0.040 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
RÚROVÉ VEDENIE - VNÚTORNÝ PLYNOVOD | 234.71 | 96.65 | 331.36 | 0.050 | 0.000 | ||||
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | |||||||||
74 | 783425350.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 7.50 | 3.10 | 23.25 | |||
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY | 23.25 | 0.00 | 23.25 | 0.000 | 0.000 | ||||
OSTATNÉ | |||||||||
75 | HZS00011399 | Úradná skúška NTL plynovodu a overenie PD na technickej inšpekcii | ks | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 0.000 | ||
76 | HZS000113 | Revízna správa NTL plynovodu | ks | 1.00 | 250.00 | 250.00 | 0.000 | ||
OSTATNÉ | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.4.1 - Plynofikácia objektu | Celkom | 4 678.67 | 694.83 | 5 373.50 | 1.970 | 2.420 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01- Vlastný objekt Časť: SO 01.4.2 - Modernizácia prípravy TÚV Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | ||||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO: DIČ: Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o IČO: 45595151 DIČ: 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX: DIČ: | ||||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | ||
1 | HSV | 6 | Ostatné náklady | 0.00 | ||||
2 | PSV | 592.70 | 3 915.71 | 4 508.41 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 | |
3 | MONT | 8 | HZS | 0.00 | ||||
4 | 9 | |||||||
5 | Spolu | 4 508.41 | 10 | Spolu | 0.00 | |||
C | VRN | D | VRN | |||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | |||
13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | |||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | |||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | ||||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 4 508.41 | ||||||
22 | DPH 20% z 4 508.41 | 901.68 | ||||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | Spolu | 5 410.09 | ||||||
Odberateĺ | Dodávateĺ TESAR-DACH s.r.o | |||||||
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.4.2 - Modernizácia prípravy TÚV
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
Práce PSV | |||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | 8.70 | 7.36 | 16.06 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - KOTOLNE | 0.00 | 184.93 | 184.93 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - SOLÁRNY SYSTÉM | 460.00 | 3 160.60 | 3 620.60 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE | 85.00 | 557.34 | 642.34 | 0.0000 | 0.0000 |
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | 39.00 | 5.48 | 44.48 | 0.0000 | 0.0000 |
Práce PSV spolu : | 592.70 | 3 915.71 | 4 508.41 | 0.0000 | 0.0000 |
Celkom | 592.70 | 3 915.71 | 4 508.41 | 0.0000 | 0.0000 |
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.4- Modernizácia rozvodov ÚVK
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce a dodávky PSV | |||||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | |||||||||
1 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 3.00 | 2.90 | 8.70 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 884567614 | Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica | m | 3.00 | 1.80 | 5.40 | |||
3 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1.40 | 1.40 | 1.96 | |||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | 8.70 | 7.36 | 16.06 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE, KOTOLNE | |||||||||
4 | 45698564 | Príslušenstvo a armatúry pre dopojenie kotolne a strojovne | ks | 1.00 | 180.00 | 180.00 | |||
5 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hÍbke) do 6 m | % | 1.70 | 2.90 | 4.93 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE, KOTOLNE | 0.00 | 184.93 | 184.93 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE, SOLÁRNY SYSTÉM | |||||||||
6 | 732610065.S | Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na ležato v sklone 15° | ks | 1.00 | 460.00 | 460.00 | 0.000 | 0.000 | |
7 | 99714289 | Solárna zostava - 2x sol.kolektor, zásobník TÚV 300L, solárny regulátor | ks | 1.00 | 2,150.00 | 2 150.00 | |||
8 | 99710109 | Nemrznúca teplonosná kvapalina (bal. 5 L) | bal | 2.00 | 15.00 | 30.00 | |||
9 | 997117378 | Anóda elektronická pre zásobník TÚV (sada 2ks) | ks | 1.00 | 200.00 | 200.00 | |||
10 | 99716859 | Držiak na úpravu sklonu kolektora - 45° - rovná strecha | ks | 3.00 | 70.00 | 210.00 |
Por.č. | Kód položky | Xxxxx | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
11 | 99719563 | Vzpera zavetravacia pre trojuhol. podpery na rovnú strechu | ks | 2.00 | 14.00 | 28.00 | |||
12 | 99717250 | Guľový kohut solarný 3/8" M/F, pod | ks | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |||
13 | 99716118 | Ventil odvzdušňovací 3/8" - solar, spodné napojenie, do 150°C | ks | 1.00 | 14.00 | 14.00 | |||
14 | 99713757 | Expanzná nádoba 18 l - HPW, 8 bar, 3/4" | ks | 1.00 | 39.00 | 39.00 | |||
15 | 997112174 | Držiak expanznej nádoby | ks | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |||
16 | 9971619 | Rúrka dvojitá nerez DN16x13, 2x15m s izoláciou, káblom a príslušenstvom | ks | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |||
17 | 9971644 | Sada 4ks matíc, tesnení, mesiačikov+podložka a vsuvka 3/4" pre rúrku DN16 | ks | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |||
18 | 9971641 | Držiak na stenu pre dvojitú nerez.rúrku DN12-20, sada 4ks | ks | 2.00 | 9.50 | 19.00 | |||
19 | 9971978 | Tesnenie matice 3/4"- 15x24x2mm pre solárne systémy | ks | 8.00 | 0.45 | 3.60 | |||
20 | 9 978999 | Osadenie a dodávka betónových pätiek pod konštrukciu solár.systému | ks | 1.00 | 63.00 | 63.00 | |||
21 | 7326100951 | Uvedenie soláreho systému do prevádzky | ks | 1.00 | 74.00 | 74.00 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE, SOLÁRNY SYSTÉM | 460.00 | 3 160.60 | 3 620.60 | 0.000 | 0.000 | ||||
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - STROJOVNE | |||||||||
22 | 732219240.S | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l | ks | 1.00 | 85.00 | 85.00 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 731291030 | Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25 | ks | 1.00 | 72.00 | 72.00 | |||
24 | ZK01654 | Rýchlomontážna sada DN25 bez zmiešavača | ks | 1.00 | 478.00 | 478.00 | |||
25 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 6.38 | 1.15 | 7.34 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE | 85.00 | 557.34 | 642.34 | 0.000 | 0.000 | ||||
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
ÚSTREDNÉ KÚRENIIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | |||||||||
26 | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceĺových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 3.00 | 13.00 | 39.00 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 3.65 | 1.50 | 5.48 | |||
ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ROZVODNÉ POTRUBIE | 39.00 | 5.48 | 44.48 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.4 - Mdernizácia rozvodov ÚVK a prípravy TÚV | Celkom | 592.70 | 3 915.71 | 4 508.41 | 0.000 | 0.000 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01-Vlastný objekt Časť: SO 01.5-Elektroinštalácia Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024 | |||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO : Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o DIČ 45595151 : 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX : DIČ : IČO : DIČ : | |||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
1 | HSV | 0.00 | 0.00 | 5 576.30 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 |
2 | PSV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 |
3 | MON T | 0.00 | 0.00 | 24 837.28 | 8 | HZS | 0.00 |
4 | 9 | ||||||
5 | Spolu | 30 413.58 | 10 | Spolu | 0.00 | ||
C | VRN | D | VRN | ||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | ||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 30 413.58 | |||||
22 | DPH 20% z 30 413.58 | 6 082.72 | |||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Spolu | 36 496.30 | |||||
Odberateĺ
Dodávateĺ
TESAR-DACH s.r.o
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.5-Elektroinštalácia
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | ||
Práce HSV | ||||||
OSTATNÉ PRÁCE | 0.00 | 0.00 | 5 576.30 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce HSV | 0.00 | 0.00 | 5 576.30 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce a dodávky M | ||||||
M-21 155 Elektromontáže | 0.00 | 0.00 | 22 635.28 | 0.0000 | 0.0000 | |
HZS - hodinové zúčtovacie sadzby | 0.00 | 0.00 | 2 202.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce a dodávky M | 0.00 | 0.00 | 24 837.28 | 0.0000 | 0.0000 | |
Celkom | 0.00 | 0.00 | 30 413.58 | 0.0000 | 0.0000 | |
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.5-Elektroinštalácia
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce HSV | |||||||||
OSTATNÉ PRÁCE | |||||||||
1. | 941955004.S | Lešenie ĺahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 85.000 | 9.50 | 807.50 | |||
2. | 943943221.S | Montáž lešenia priestorového ĺahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 320.000 | 0.60 | 192.00 | |||
3. | 943955821.S | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m | m2 | 45.000 | 1.20 | 54.00 | |||
4. | 971033131.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t | ks | 24.000 | 1.20 | 28.80 | |||
5. | 973031619.S | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veĺkosti do 150x150x100 mm-otvory pre rozvádzače | ks | 2.000 | 22.00 | 44.00 | |||
6. | 974032831.S | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hÍbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t | m | 890.000 | 5.00 | 4 450.00 | |||
OSTATNÉ PRÁCE | 0.00 | 0.00 | 5 576.30 | 0.000 | 0.000 | ||||
Práce HSV | 0.00 | 0.00 | 5 576.30 | 0.000 | 0.000 | ||||
PRÁCE a DODÁVKY M | |||||||||
M-21 155 Elektromontáže | |||||||||
7 | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100.000 | 1.50 | 150.00 | |||
8 | 3457100092 00.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 | m | 100.000 | 0.85 | 85.00 | |||
9 | 210010027.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne | m | 50.000 | 1.70 | 85.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
10 | 3457100093 00.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32 | m | 50.000 | 1.48 | 74.00 | |||
11 | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 150.000 | 1.59 | 238.50 | |||
12 | 3454100023 00.S | Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 | ks | 50.000 | 1.20 | 60.00 | |||
13 | 3454100058 10 | Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici z PPO biela V 68HF HB, D 83 mm, KOPOS | ks | 20.000 | 0.80 | 16.00 | |||
14 | 3454100087 00.S | Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF | ks | 80.000 | 1.15 | 92.00 | |||
15 | 210021521.S | Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky | ks | 10.000 | 26.00 | 260.00 | |||
16 | 4494100034 00 | Protipožiarna malta HILTI CFS-M RG, hmotnosť 20 kg | ks | 1.000 | 129.00 | 129.00 | |||
17 | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 80.000 | 1.21 | 96.80 | |||
18 | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 45.000 | 1.70 | 76.50 | |||
19 | 210110041.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 39.000 | 2.59 | 101.01 | |||
20 | 3453400045 00.S | Prístroj spínača, radenie 1,1So | ks | 39.000 | 6.00 | 234.00 | |||
21 | 3453500015 00.S | Kryt spínača | ks | 39.000 | 1.15 | 44.85 | |||
22 | 3453500023 00.S | Rámček 1-násobný | ks | 39.000 | 1.32 | 51.48 | |||
23 | 210110043.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 | ks | 7.000 | 3.60 | 25.20 | |||
24 | 3453400079 55.S | Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 | ks | 7.000 | 7.32 | 51.24 | |||
25 | 210110045.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 14.000 | 2.80 | 39.20 | |||
26 | 3453300035 10.S | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 | ks | 14.000 | 6.00 | 84.00 | |||
27 | 3453500043 20.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 14.000 | 1.29 | 18.06 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
28 | 210110045.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 8.000 | 2.94 | 23.52 | |||
29 | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 2.000 | 7.00 | 14.00 | |||
30 | 3453200034 00.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 2.000 | 18.50 | 37.00 | |||
31 | 210192722.S | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený | ks | 85.000 | 0.95 | 80.75 | |||
32 | 210193071.S | Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 2.000 | 15.00 | 30.00 | |||
33 | 3571500003 20 | Rozvodnicová skriňa -RM-Š, vrátane prístrojov | ks | 1.000 | 394.00 | 394.00 | |||
34 | 3571500003 20.S | Rozvodnicová skriňa -RP1,vrátane prístrojov | ks | 1.000 | 394.00 | 394.00 | |||
35 | 210193274.S | Rozvádzač oceĺoplechový povrchová montáž IP 43, výška 1950 x šírka 510 mm | ks | 2.000 | 53.20 | 106.40 | |||
36 | 3571400076 30 | Rozvádzač RH-pole 2-úprava, vrátane prístrojov | ks | 1.000 | 1,700.00 | 1 700.00 | |||
37 | 3571400076 31 | Rozvádzač RH-pole 3,vrátane prístrojov | ks | 1.000 | 980.00 | 980.00 | |||
38 | 210201001.S | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou,vrátane sv.zdroja | ks | 19.000 | 5.50 | 104.50 | |||
39 | 3481400001 00.S | Svietidlo interiérové žiarovkové stropné 1x9W-LED, IP20- E | ks | 19.000 | 29.78 | 565.82 | |||
40 | 210201002.S | Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 6.000 | 6.00 | 36.00 | |||
41 | 3481400005 00 | Svietidlo interiérové nástenné,E 27-led žiarovka 9W, vrátane zdroja-typ F | ks | 6.000 | 34.10 | 204.60 | |||
42 | 210201005.S | Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 4.000 | 6.00 | 24.00 | |||
43 | 3481400013 06 | Svietidlo interiérové LED so zabudovaným pohybovým senzorom-I | ks | 4.000 | 27.15 | 108.60 | |||
44 | 210201046.S | Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s LED trubicou | ks | 24.000 | 6.00 | 144.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
45 | 3481400018 00.S | LED HRANOLOVÝ PANEL 40W, 120 CM, SAMSUNG CHIP-typ B | ks | 24.000 | 32.15 | 771.60 | |||
46 | 210201250.S | Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj | ks | 1.000 | 6.10 | 6.10 | |||
47 | M1 | svietidlo nástenné so senzorom-IP 54-typ H | ks28, 2 | 1.000 | 29.40 | 29.40 | |||
48 | 210201301.S | Zapojenie svietidla IP54, 2x svetelný zdroj LED | ks | 3.000 | 7.00 | 21.00 | |||
49 | 3483100008 00.S | VODEODOLNÁ LAMPA 36W, 2880LM, 120CM, IP54-typ W | ks | 3.000 | 27.60 | 82.80 | |||
50 | 210201351.S | Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné | ks | 2.000 | 8.00 | 16.00 | |||
51 | 3483200020 40.S | LED svetlomet 1x100W-typ K | ks | 2.000 | 141.00 | 282.00 | |||
52 | 210201514.S | Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim | ks | 6.000 | 6.10 | 36.60 | |||
53 | 3481500012 06.S | LED svietidlo núdzové 2W, IP65, 1h stály/núdzový režim | ks | 6.000 | 29.00 | 174.00 | |||
54 | 210201900.S | Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg | ks | 115.000 | 6.00 | 690.00 | |||
55 | 210203055.S | Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm zaveseného | ks | 14.000 | 15.00 | 210.00 | |||
56 | 3481300022 00.S | LED panel 300x300 mm, 24W-typ T | ks | 14.000 | 30.78 | 430.92 | |||
57 | 210203056.S | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm nástenného | ks | 42.000 | 18.00 | 756.00 | |||
58 | 3481300024 00.S | LED panel 600x600 mm, 40W-typ U | ks | 42.000 | 48.00 | 2 016.00 | |||
59 | M2 | rámik montážny k LED panelu | ks | 42.000 | 15.00 | 630.00 | |||
60 | 210220040.S | Svorka na potrubie ZS 4-ochranné pospojovanie | ks | 30.000 | 5.00 | 150.00 | |||
61 | 3544100062 00.S | Svorka uzemňovacia ZS4 | ks | 30.000 | 0.80 | 24.00 | |||
62 | 210800009.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 | m | 180.000 | 0.70 | 126.00 |
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
63 | 3411100107 00.S | Vodič medený CYY 4 mm2-ochranné pospojovanie | m | 180.000 | 0.90 | 162.00 | |||
64 | 210800146.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 1,450.000 | 0.75 | 1 087.50 | |||
00 | 0000000000 00.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 1,450.000 | 1.00 | 1 450.00 | |||
67 | 210800159.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 310.000 | 2.20 | 682.00 | |||
00 | 0000000000 00.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 310.000 | 1.40 | 434.00 | |||
69 | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 290.000 | 3.45 | 1 000.50 | |||
70 | 3411100021 00.S | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 290.000 | 1.70 | 493.00 | |||
71 | 210800161.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 310.000 | 1.80 | 558.00 | |||
72 | 3411100022 00.S | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 310.000 | 5.00 | 1 550.00 | |||
73 | MD | Mimostavenisková doprava | % | 225.182 | 6.00 | 1 351.09 | |||
74 | PD | Presun dodávok | % | 1.552 | 5.00 | 7.76 | |||
75 | PM | Podružný materiál | % | 149.327 | 3.00 | 447.98 | |||
M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 0.00 | 0.00 | 22 635.28 | 0.000 | 0.000 | ||||
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | |||||||||
76 | HZS000111. S | Stavebno montážne práce menej náročne-demontáže | hod | 70.000 | 15.00 | 1 050.00 | |||
77 | HZS000114. S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 48.000 | 24.00 | 1 152.00 | |||
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu: | 0.00 | 0.00 | 2 202.00 | 0.000 | 0.000 | ||||
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
PRÁCE a DODÁVKY M spolu: | 0.00 | 0.00 | 24 837.28 | 0.000 | 0.000 | ||||
SO 01.5 -Elektroinštalácie | Celkom | 0.00 | 0.00 | 30 413.58 | 0.000 | 0.000 | |||
Krycí list rozpočtu
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Miesto: Objekt SO 01-Vlastný objekt Časť: SO 01.6-Vzduchotechnika Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa: 28.10.2024 | |||||||
Odberateĺ: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx IČO: DIČ: Dodávateĺ: TESAR-DACH s.r.o IČO: 45595151 DIČ: 2023051272 Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx XXX: DIČ: | |||||||
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
1 | HSV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Ostatné náklady | 0.00 |
2 | PSV | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0.00 |
3 | MON T | 50 621.26 | 0.00 | 50 621.26 | 8 | HZS | 0.00 |
4 | 9 | ||||||
5 | Spolu | 51 291.26 | 10 | Spolu | 0.00 | ||
C | VRN | D | VRN | ||||
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0.00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
12 | Územie so sťaž. podmi 0% z [H+P] | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] | 0.00 | ||
13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] | 0.00 | ||
14 | 19 | ||||||
15 | 20 | Spolu | 0.00 | ||||
Projektant,rozpočtár | E | Celkové náklady | |||||
21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 51 291.26 | |||||
22 | DPH 20% z 51 291.26 | 10 258.25 | |||||
23 | DPH 0% z 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Spolu | 61 549.51 | |||||
Odberateĺ
Dodávateĺ
TESAR-DACH s.r.o
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024
Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom Objekt SO 01- Vlastný objekt
Časť: SO 01.6-Vzduchotechnika
Preh>ad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) Suť (T) | ||
Práce PSV | ||||||
IZOLÁCIE TEPELNÉ | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce PSV | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce a dodávky M | ||||||
769 - Montáž tepelného čerpadla vzduch-vzduch | 0.00 | 0.00 | 48 749.26 | 0.0000 | 0.0000 | |
36-M- montáž prev.a regulačných zariadení | 120.00 | 1 120.00 | 1 240.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
HZS - hodinové zúčtovacie sadzby | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
Práce a dodávky M | 0.00 | 0.00 | 50 621.26 | 0.0000 | 0.0000 | |
Celkom | 0.00 | 0.00 | 51 291.26 | 0.0000 | 0.0000 | |
Odberate>: Obecný úrad Kravany, Xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx Spracoval:
Projektant: Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxx Xx:
Dodávate>: TESAR-DACH s.r.o Dátum: 28.10.2024 Stavba Zvýšenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt SO 01-Vlastný objekt
Časť: SO 01.6-Vzduchotechnika
Preh>ad rozpočtových nákladov
Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Jedn. cena | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
Práce PSV |