ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tato zadávací dokumentace je zároveň oznámením o zahájení výběrového řízení v otevřené výzvě ve smyslu článku 2.5.2 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR.

Název veřejné zakázky:

„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB4 Výklopna“

Zadavatel veřejné zakázky:

XXX-XXXXXX, s.r.o.

IČO: 61675938

tř. Xxxxxxx Xxxxxxxx 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu:

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

1. Zadavatel

   1. Základní údaje o zadavateli

   Obchodní firma:	ŠKO-ENERGO, s.r.o.
   Sídlo:	tř. Xxxxxxx Xxxxxxxx 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
   IČO:	61675938

   2. Osoby zadavatele

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Xxxxxxx Xxxxx, jednatel Xxxxx Xxxxx, jednatel

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Jméno a příjmení:	Xxx. Xxx Xxxxx, advokát
Adresa:	Xx Xxxxxxxx 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0
E-mail:	Xxx.Xxxxx@xx.xxxxx.xxx
ID datové schránky	xvrpkcp

2. Obecné informace k zadávacímu řízení

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejích příloh je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. Jsou-li v zadávacích podmínkách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), a bude povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci tohoto programu. Vybraný dodavatel bude dále povinen umožnit vstup na lokalitu veškerým administračním a kontrolním orgánům Státního fondu životního prostředí České republiky a dalším administračním a kontrolním orgánům majícím působnost v rámci programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT).

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný dodavatel se ve spolupráci se zadavatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Vybraný dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí kontrolnímu orgánu v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný dodavatel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, zadavatele a poskytovatele dotace.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný dodavatel bude povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Vybraný dodavatel se zaváže archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek.

1. Části zadávací dokumentace vypracované jinou osobou než zadavatelem

Zadavatel uvádí, že část zadávací dokumentace, konkrétně přílohu A zadávací dokumentace, vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to společnost AFRY CZ s.r.o. se sídlem Xxxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 4, IČO: 45306605, právní forma: společnost s ručením omezeným.

3. Zadávací podmínky

Zadavatel z důvodu právní jistoty výslovně uvádí, že nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou kromě této zadávací dokumentace rovněž dokumenty tvořící přílohy této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen se s těmito dokumenty před podáním nabídky seznámit, podat nabídku, která bude s přílohami zadávací dokumentace v souladu, a při plnění smlouvy postupovat v souladu s těmito přílohami.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provádět doplnění nebo změny zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména opravit chyby nebo opomenutí. Veškeré případné změny zadávací dokumentace budou provedeny a zveřejněny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a touto zadávací dokumentací.

4. Předmět veřejné zakázky a zadávací podmínky

   1. Předmět veřejné zakázky

Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. se rozhodla v rámci dekarbonizace výroby tepla a elektřiny modernizovat vlastní teplárnu v Mladé Boleslavi. Cílem modernizace je změna palivové základny při zachování stávajícího jmenovitého výkonu zdrojů tepla. Část výroby elektřiny zůstává beze změn, dochází jen k retrofitu stávajících fluidních kotlů K80 a K90 a změně příkonu paliva z kombinace hnědého uhlí a fytopelet (70 %/30 %) na 100% podíl biomasy (70 % dřevní štěpky/30 % fytopelet). Chybějící tepelný výkon bude doplněn novým kotlem K20. Součástí projektu je také vybudování potřebné infrastruktury pro příjem a skladování paliva (dřevní štěpky).

Realizace modernizace teplárny je rozdělena do několika technologických celků, tzv. obchodních balíčků (dále jen „OB“), přičemž každý má svého vlastního dodavatele (zhotovitele), který bude vybrán na základě různých zadávacích řízení.

Projekt modernizace teplárny je rozdělen do následujících OB:

• OB 1: Palivové hospodářství;

• OB 2: Kotelny;

• OB 3: Železniční vlečka;

• OB 4: Výklopna;

• OB 5: Automatický systém řízení;

• OB 6: Stavba;

• OB 7: Stabilní hasicí zařízení.

Předmětem této veřejné zakázky je OB 4: Výklopna, který zahrnuje primární systém manipulace a vykládky kontejnerů s dřevní štěpkou dopravovaných po železnici, včetně vlastního výklopného zařízení a výsypky. Součástí této veřejné zakázky je i velín, zakrytí – zastřešení výklopny, odprašovací zařízení a veškerá zařízení související s provozem (vybavení elektro a slaboproudu, rozvodna, hydraulický agregát atd.) (dále jen „veřejná zakázka“).

Rozhraní mezi OB 4 a jinými OB pro bližší určení, co je součástí této veřejné zakázky a co nikoli, jsou uvedena v příloze A 1 (Technické požadavky – Rozsah díla) zadávací dokumentace.

Rozsah OB 4, stejně jako rozsah a rozdělení celého projektu, je uveden v příloze A zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky a další podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny také v návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace.

Dodavatel bere na vědomí, že při plnění předmětu veřejné zakázky musí být zachována disponibilita provozu teplárny. To zejména znamená, že činností dodavatele (zhotovitele) v průběhu plnění veřejné zakázky nesmí být přímo či nepřímo omezován provoz zařízení teplárny, především turbogenerátorů TG80, TG90, horkovodních kotlů K40, K50, K60 a parních kotlů K70, K80, K90, vyjma provozu fluidního kotle, na kterém započala jeho modernizace. Dodavatel dále bere na vědomí, že je povinen v dostatečném předstihu oznámit zadavateli jakékoli kroky směřující k odstávce provozu teplárny či kroky, které by mohly jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz teplárny. Veškeré odstávky a omezení provozu teplárny musí být v dostatečném předstihu schváleny zadavatelem.

2. Technická specifikace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je blíže vymezena v příloze A zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen vyplnit příslušné části přílohy A zadávací dokumentace, které jsou zadavatelem vyznačeny pro doplnění, zejména přílohu ‎A 6 zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že v případě jakýchkoli případných rozporů v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky mají pro účely nabídky a plnění veřejné zakázky přednost ujednání a informace uvedené ve smluvní a zadávací dokumentaci v následujícím pořadí:

1. zadávací dokumentace včetně přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky, a to v případě, pokud je v této dokumentaci uveden přísnější požadavek na plnění veřejné zakázky;

2. dokumentace pro stavební povolení v rozsahu přílohy L zadávací dokumentace; a

3. dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu přílohy M zadávací dokumentace.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

4. Popis kódu CPV	CPV
   Elektromechanická zařízení	31720000-9
   Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly	42400000-0
   Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení	42900000-5
   Hydraulická zařízení	43328100-9
   Stavba ocelových konstrukcí	45223210-1
   Montované konstrukce	45223810-7
   Filtrační zařízení	42514300-5
   Instalační a montážní služby	51000000-9
   Architektonické, technické a plánovací služby	71240000-2

   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v eurech bez DPH): 4.800.000,- EUR slovy: čtyři miliony osm set tisíc eur

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Areál Škoda Auto v Mladé Boleslavi (tř. Xxxxxxx Xxxxxxxx 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav)

Doba plnění veřejné zakázky bude určena v souladu s:

1. přílohou K zadávací dokumentace (Cenová nabídka a časový harmonogram) obsahující jednotlivé milníky a termíny pro realizaci díla dle této veřejné zakázky a která obsahově odpovídá Příloze č. 2 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Cenová nabídka a časový harmonogram; a

2. přílohou O zadávací dokumentace (Přehledový časový harmonogram projektu Modernizace teplárny).

Dojde-li k posunu termínu zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení tohoto zadávacího řízení, bude termín zahájení plnění veřejné zakázky a termín ukončení plnění veřejné zakázky příslušným způsobem ve smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem upraven.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že tato veřejná zakázka je součástí projektu modernizace teplárny, jejíž realizace je rozdělena do několika technologických celků (OB), přičemž tyto OB na sebe v různé míře navazují či se doplňují, a s ohledem na komplexnost tohoto projektu zadavatel výslovně upozorňuje, že skutečný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude zadavatelem stanoven v závislosti na harmonogramu plnění ostatních OB tak, aby byly splněny zejména veškeré technologické a bezpečnostní postupy a návaznosti. Dodavatel je povinen plnění veřejné zakázky výše uvedenému přizpůsobit. Dodavatel je v této souvislosti srozuměn s tím, že s ohledem na výše uvedené je možné, že bude třeba přizpůsobit rovněž harmonogram plnění této veřejné zakázky pod přílohou K zadávací dokumentace (Cenová nabídka a časový harmonogram), jehož vyplnění a předložení dodavatelem v jeho nabídce je vyžadováno.

6. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje v souladu s § 36 odst. 6 Zákona dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a to od zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku až do dne předcházejícího dni uplynutí lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku. Dodavatelé mohou za tímto účelem kontaktovat přímo pracovníka zadavatele, a to pana Xx. Xxxx Xxxxxxx (e-mail: xxx.xxxxxx@xxx-xxxxxx.xx, tel.: x000 000 000 000) nebo pana Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx (e-mail: Xxxxxxxx.Xxxxx@xxx-xxxxxx.xx, tel.: x000 000 000 000), nejméně 3 pracovní dny v předstihu před jimi navrhovaným datem prohlídky místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel a zadavatel se zároveň dohodnou na konkrétní hodině, kdy se prohlídka místa plnění uskuteční.

Jedné prohlídky místa plnění se může zúčastnit nejvýše 10 zástupců jednoho dodavatele. Zástupci dodavatele budou muset při prohlídce areálu zadavatele dbát všech bezpečnostních pokynů zadavatele a splnit podmínky zadavatele pro pohyb osob v areálu, které jsou uvedeny v Návštěvním řádu ŠKODA AUTO, a.s., který tvoří přílohu C zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o neuskutečnění prohlídky místa plnění, případně o stanovení dalších podmínek pro její konání, a to v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a případných opatřeních platných v období, v němž se má prohlídka místa plnění uskutečnit.

Z provedené prohlídky místa plnění veřejné zakázky vyhotoví zadavatel záznam o průběhu prohlídky místa plnění veřejné zakázky, ve kterém zadavatel uvede, kteří dodavatelé a jejich zástupci se prohlídky zúčastnili.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění. Prohlídka není určena k případnému vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Při požadavku vysvětlení zadávací dokumentace je nutno postupovat dle § 98 Zákona.

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky považuje zadavatel prohlídku místa plnění za doporučenou.

7. Způsob zadání veřejné zakázky

Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu § 25 Zákona a je zadávána v otevřeném řízení v souladu s § 56 a násl. Zákona. Veřejná zakázka je zároveň zadávána v souladu s Pokyny pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 6 v rámci programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) (dále jen „Pokyny“), vydanými Státním fondem životního prostředí České republiky, a to v otevřené výzvě ve smyslu § 2.5.2 Pokynů.

Tato veřejná zakázka je zadávána za účelem uzavření smlouvy o dílo. Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu s jedním dodavatelem. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ve smyslu § 5 Zákona se za dodavatele považuje rovněž skupina dodavatelů, která nabízí plnění veřejné zakázky společně.

8. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

9. Uvedení částí veřejné zakázky, které má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat poddodavatelům a identifikace poddodavatelů

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele v rozsahu podle § 28 odst. 1 písm. g) Zákona. Dodavatel pro tento účel může využít vzoru, který tvoří přílohu D zadávací dokumentace.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Dodavatel pro tento účel může využít vzoru, který tvoří přílohu D zadávací dokumentace.

10. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmějí ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena zadavatelem na 6 měsíců.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek uvedený v článku 14.1 zadávací dokumentace.

V souvislosti se stanovením zadávací lhůty Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty.

11. Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 72.000,- EUR (slovy: sedmdesát dva tisíce eur).

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení jednou z forem podle § 41 odst. 3 Zákona, a to:

1. složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo

2. předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 Zákona.

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet či bankovním převodem bude v nabídce doložen doklad se sdělením údajů o provedené platbě zadavateli (např. příkaz k úhradě nebo výpis z účtu účastníka zadávacího řízení).

Peněžní jistota bude složena na bankovní účet zadavatele č. 10705231/6200 (IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000, BIC XXXXXXXXXXX), jako variabilní symbol bude uvedeno IČO dodavatele. V případě, že dodavateli nebylo přiděleno XXX, uvede dodavatel jako variabilní symbol jedinečný identifikátor, který mu na jeho vyžádání přidělí zadavatel do 3 pracovních dnů od podání jeho žádosti.

V případě, že dodavatel bude skládat peněžní jistotu v jiné měně než v eurech, je dodavatel povinen brát na vědomí kurzovní rozdíly a další poplatky stanovené bankou, aby výše jistoty, která dojde na bankovní účet zadavatele, byla v požadované výši 72.000,- EUR. Zadavatel dále upozorňuje, že poskytnutí jistoty v nižší výši bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může vést až k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Veškeré poplatky a kurzovní rozdíly jdou k tíži dodavatele.

Součástí nabídky bude v tomto případě rovněž prohlášení účastníka, ve kterém uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, IBAN, SWIFT kód, název peněžního ústavu, adresa pobočky, variabilní symbol a specifický symbol; v prohlášení účastník rovněž uvede identifikační údaje majitele účtu. Vzor prohlášení podle předchozí věty tvoří přílohu F zadávací dokumentace.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí účastník zadávacího řízení zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel podle ustanovení § 48 odst. 3 Zákona může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který neprokázal poskytnutí požadované jistoty nebo nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty; na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 věta druhá Zákona nepoužije.

Zadavatel vrátí v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 Zákona bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem nebo odešle dodavateli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty

1. po uplynutí zadávací lhůty,

2. poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty, nebo

3. po ukončení zadávacího řízení.

Podle ustanovení § 41 odst. 7 Zákona má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 Zákona.

12. Výhrada změny závazku

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 1 Zákona, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 Zákona. Změny závazku z veřejné zakázky včetně jejich podmínek jsou uvedeny v článku 19.4.1 a článku 5.9 návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace.

Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni do 15 dnů od vzniku skutečností majících za důsledek změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo provádějící vyhrazené změny.

13. Výhrada změny dodavatele

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 Zákona vyhrazuje možnost změnit dodavatele veřejné zakázky v průběhu jejího plnění.

Ke změně dodavatele může dojít pouze v případě, že nastane některá ze skutečností uvedená v článku 19.5.2 návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace.

Nahrazující dodavatel musí zadavateli prokázat, že splňuje kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Nahrazující dodavatel, kterým může být pouze dodavatel, který nebyl vyloučen ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku, se určí následujícím způsobem:

1. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu o dílo se zbývajícími dodavateli;

2. v případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze závazku v plném rozsahu s výjimkou povolených změn uvedených ve smlouvě o dílo, může zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako druhá v pořadí;

3. pokud takový dodavatel nebude souhlasit s tím, aby plnil veřejnou zakázku namísto nahrazovaného dodavatele, je nahrazujícím dodavatelem dodavatel, který se umístil třetí v pořadí, je-li takový;

4. pokud ani takový dodavatel nebude souhlasit s tím, aby plnil veřejnou zakázku namísto nahrazovaného dodavatele, postupuje zadavatel při určení nahrazujícího dodavatele stejným způsobem až do okamžiku, kdy všichni dodavatelé, jejichž nabídka na veřejnou zakázku byla hodnocena, odmítnou nahradit nahrazovaného dodavatele veřejné zakázky.

Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, které došly v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

V případě, že zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku neprovedl u dodavatele, který se má stát nahrazujícím dodavatelem, posouzení podmínek účasti, provede toto posouzení podmínek účasti přede dnem, ke kterému má dojít k nahrazení dodavatele, a posoudí, zda v nabídce nahrazujícího dodavatele nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s dodavatelem druhým v pořadí, může zadavatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.

Pokud jde o plnění veřejné zakázky řádně poskytnuté do dne změny v osobě dodavatele, provedou zadavatel a původní dodavatel vzájemné vypořádání ke dni takové změny.

14. Obchodní platforma koncernu Volkswagen

Dodavatel musí v nabídce prokázat platnou registraci do obchodní platformy koncernu Volkswagen. Dodavatel prokáže platnou registraci ve své nabídce podané na tuto veřejnou zakázku předložením potvrzení zaslaného na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo jiným vhodným způsobem (např. uvedením D-U-N-S čísla, které použil při registraci do obchodní platformy koncernu Volkswagen).

Vzhledem ke lhůtě pro podání nabídky stanovené v článku 14.1 zadávací dokumentace a skutečnosti, že dodavatel je v nabídce povinen prokázat platnou registraci do obchodní platformy koncernu Volkswagen, zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace do platformy koncernu Volkswagen může trvat až 3-4 týdny. Proto zadavatel doporučuje začít s registrací do platformy koncernu Volkswagen v dostatečném předstihu. Zadavatel dále upozorňuje, že v případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 5 Zákona se prokázání platné registrace do obchodní platformy koncernu Volkswagen vztahuje na každého dodavatele z konsorcia.

V případě, že dodavatel není registrován v obchodní platformě koncernu Volkswagen, musí se dodavatel před podáním nabídky do této obchodní platformy registrovat. Postup registrace do obchodní platformy Volkswagen je uveden v příloze E zadávací dokumentace, který je nicméně pouze informativní. Závazný postup registrace, kterým je dodavatel povinen se při registraci řídit, je uveden na internetové stránce <xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx>.

15. S-Rating

Vybraný dodavatel je povinen si před podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky zajistit tzv. „S-Rating“ (Sustainability Rating). Tento rating hodnotí dodavatele s ohledem na environmentální, sociální a korupční rizika, která jsou relevantní pro plnění předmětu této veřejné zakázky. S-Rating je relevantní pro společnosti s více než 9 zaměstnanci. K vyhodnocení se používá tzv. sebehodnotící dotazník (dále jen „Dotazník SAQ“). Dotazník SAQ je možné vyplnit pouze on-line na internetové adrese <xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx>. Bližší informace o postupu pro zajištění S-Ratingu jsou uvedeny v příloze E zadávací dokumentace. Veškeré informace ohledně S-Ratingu naleznete na této internetové stránce <xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx-xxx-xxx/xx/xxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx_xxx_xxx_0000/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx__x_xxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx__x_xxxxxx_0.xxxx>.

Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění „S-Rating“ (Sustainability Rating) je podmínkou pro uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky a zajištění „S-Rating“ (Sustainability Rating) může trvat 4-6 týdnů, zadavatel doporučuje vybranému dodavateli započít se zajištěním „S-Rating“ (Sustainability Rating) bez zbytečného odkladu po oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel dále upozorňuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude konsorcium (více dodavatelů) ve smyslu § 5 Zákona se zajištění „S-Ratingu“ vztahuje na každého dodavatele z konsorcia.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen vyplnit cenové tabulky, které jsou uvedeny v příloze K zadávací dokumentace. Zadavatel doplní jednotlivé hodnoty do tabulek v eurech. Výslednou cenu z cenových tabulek v eurech v políčku na listu „finanční plnění – harmonogram“ označeném jako „Cena celkem“ je dodavatel povinen následně uvést:

1. v Krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu G zadávací dokumentace; a současně

2. v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo vyhotoveném v souladu s článkem 7 zadávací dokumentace, a to konkrétně v článku 7.1 návrhu smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v dokumentech výše je rozhodující nabídková cena uvedená v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

6. Kvalifikace dodavatelů, prokazování kvalifikace

   1. Požadavky zadavatele na způsobilost a kvalifikaci dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

• prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 Zákona v souladu s článkem 6.1.1 zadávací dokumentace;

• prokáže profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 Zákona v souladu s článkem 6.1.2 zadávací dokumentace;

• prokáže ekonomickou kvalifikaci v rozsahu dle § 78 Zákona v souladu s článkem 6.1.3 zadávací dokumentace; a

• prokáže technickou kvalifikaci v rozsahu dle § 79 Zákona v souladu s článkem 6.1.4 zadávací dokumentace.

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení způsobilost a splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

1. Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro některý trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat:

(i) tato právnická osoba,

(ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

(iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

2. české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené pod body (i) až (iii) výše a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti podle článku 6.1.1 písm. a) ve vztahu k České republice výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti podle článku 6.1.1 písm. b) ve vztahu k České republice předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením písemného čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu H zadávací dokumentace.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti podle článku 6.1.1 písm. c) ve vztahu k České republice písemným čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu H zadávací dokumentace.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti podle článku 6.1.1 písm. d) ve vztahu k České republice potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti podle článku 6.1.1 písm. e) ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

2. Profesní způsobilost

K prokázání profesní způsobilosti je dodavatel povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3. Ekonomická kvalifikace

K prokázání kritérií ekonomické kvalifikace je dodavatel povinen doložit, že výše jeho ročního obratu v souhrnu za předcházející 3 účetní období s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahovala minimálně 9.600.000,- EUR (slovy: devět milionů šest set tisíc eur) bez ohledu na dosažené roční obraty v jednotlivých účetních obdobích.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Pokud bude v dokladech prokazujících splnění ekonomické kvalifikace uvedena xxxx xxxx než EUR, bude pro posouzení splnění minimální úrovně kritéria ekonomické kvalifikace použít pro přepočet kurz devizového trhu vyhlášený Evropskou centrální bankou ke dni konce lhůty pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku, který je uveden v článku 14.1 zadávací dokumentace.

4. Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace je dodavatel povinen:

1. předložit seznam min. 3 významných dodávek poskytnutých za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem byly dodávky obdobné předmětu této veřejné zakázky, tedy primární systém manipulace a vykládky kontejnerů se sypkým materiálem dopravovaném po železnici, včetně vlastního výklopného zařízení. Hodnota každé významné zakázky musí dosahovat alespoň 1 500 000,- EUR (slovy: jeden milion pět set tisíc euro).

Vzhledem k (i) nízkému počtu zakázek v oblasti energetiky obdobných této veřejné zakázce; (ii) finanční náročnosti těchto zakázek; a (iii) délce realizace zakázek obdobných této veřejné zakázce, je pro zachování přiměřené úrovně hospodářské soutěže nezbytně nutné umožnit prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace za dobu 10 let před zahájením zadávacího řízení.

V seznamu významných dodávek dodavatel zejména uvede identifikační údaje včetně názvu objednatele, pro kterého byly dodávky realizovány, název/označení dodávek, podrobný popis poskytovaného plnění včetně minimálních parametrů dodávek vyžadovaných zadavatelem uvedených výše, dále období, v němž byly dodávky poskytnuty (doba realizace), finanční hodnotu dodávek, jméno a kontaktní údaje osoby na straně objednatele dodávek, u níž lze správnost, pravdivost a úplnost uvedených informací ověřit. Vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu H zadávací dokumentace.

2. předložit v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona seznam techniků či jiných odborných pracovníků, kteří budou odpovědní za plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (například poddodavatele), včetně osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky, a to následovně:

   1. pro oblast plnění „Projektová dokumentace“ je dodavatel povinen doložit tato osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně 2 osob odpovědných za plnění této oblasti veřejné zakázky:

      1. ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru;

      2. minimálně tříletou praxi v oblasti „Projektová dokumentace“; a

      3. účast na minimálně 2 zakázkách, jejíchž plnění bylo obdobné oblasti „Projektová dokumentace“, a to v oblasti energetiky, dopravy, úpravy a skladování paliv nebo příbuzné průmyslové výroby;

   2. pro oblast plnění „Výroba zařízení a komponentů“ je dodavatel povinen doložit tato osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně 2 osob odpovědných za plnění této oblasti veřejné zakázky:

      1. ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru;

      2. minimálně tříletou praxi v oblasti „Výroba zařízení a komponentů“; a

      3. účast na minimálně 2 zakázkách, jejíchž plnění bylo obdobné oblasti „Výroba zařízení a komponentů“, a to v oblasti energetiky, dopravy, úpravy a skladování paliv nebo příbuzné průmyslové výroby;

   3. pro oblast plnění „Montáž – stavba a technologie“ je dodavatel povinen doložit tato osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně 2 osob odpovědných za plnění této oblasti veřejné zakázky:

      1. ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru;

      2. minimálně tříletou praxi v oblasti okruhu služby „Montáž – stavba a technologie“; a

      3. účast na minimálně 2 zakázkách, jejíchž plnění bylo obdobné oblasti „Montáž – stavba a technologie“, a to v oblasti energetiky, dopravy, úpravy a skladování paliv nebo příbuzné průmyslové výroby;

   4. pro oblast plnění „Uvádění zařízení do provozu“ je dodavatel povinen doložit tato osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně 2 osob odpovědných za plnění této oblasti veřejné zakázky:

      1. ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru;

      2. minimálně tříletou praxi v oblasti „Uvádění zařízení do provozu“; a

      3. účast na minimálně 2 zakázkách, jejíchž plnění bylo obdobné oblasti „Uvádění zařízení do provozu“, a to v oblasti energetiky, dopravy, úpravy a skladování paliv nebo příbuzné průmyslové výroby; a

   5. pro oblast plnění „Řídící systémy, měření a regulace“ je dodavatel povinen doložit tato osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně 2 osob odpovědných za plnění této oblasti veřejné zakázky:

      1. ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru;

      2. minimálně tříletou praxi v oblasti „Řídící systémy, měření a regulace “; a

      3. účast na minimálně 2 zakázkách, jejíchž plnění bylo obdobné oblasti „Řídící systémy, měření a regulace“, a to v oblasti energetiky, výstavby kotlů první třídy či příbuzné průmyslové výroby, a to v oblasti energetiky, dopravy, úpravy a skladování paliv nebo příbuzné průmyslové výroby.

Jednotlivé výše uvedené oblasti plnění veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v příloze I zadávací dokumentace.

V seznamu techniků, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace, dodavatel dále zejména uvede titul, jméno a příjmení technika, nejvyšší dosažené vzdělání, vztah k dodavateli a oblast plnění veřejné zakázky zajišťované daným technikem (roli), přičemž jeden technik může zajišťovat plnění veřejné zakázky v jedné či více výše uvedených oblastech (rolích). K seznamu techniků dodavatel přiloží strukturované profesní životopisy osob uvedených v seznamu techniků.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků (členové týmu) podílely na plnění veřejné zakázky.

3. předložit ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 80 odst. 1 Zákona certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 za účelem prokázání opatření dodavatele k zajištění kvality.

Jestliže dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný certifikát, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad dle § 45 Zákona. V takovém případě je dodavatel povinen uvést i důvody, na základě, kterých není předložení zadavatelem požadovaného certifikátu možné.

4. předložit ve smyslu § 79 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 80 odst. 2 Zákona certifikát systému environmentálního managementu (řízení) ISO 14001 za účelem prokázání opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Jestliže dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný certifikát, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad dle § 45 Zákona. V takovém případě je dodavatel povinen uvést i důvody, na základě, kterých není předložení zadavatelem požadovaného certifikátu možné.

2. Formy prokazování kvalifikace

   1. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle článku 6.1.1 a 6.1.2 zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně.

3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle článku 6.1.2 zadávací dokumentace požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady o splnění základní způsobilosti podle článku 6.1.1 jinou osobou,

2. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle článku 6.1.2 jinou osobou,

3. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a

4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle článku 6.1.4 písm. a) a b) zadávací dokumentace vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle článku 6.2.3 písm. d) zadávací dokumentace vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle článku 6.2.3 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle článku 6.2.3 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle článku 6.2.3 písm. d) musí splňovat požadavky stanoveném v předešlém odstavci, tedy požadavky stanovené v § 83 odst. 2 Zákona.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená Zákonem a touto zadávací dokumentací pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci stanovenou v článku 6.1.3. zadávací dokumentace, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

   1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle článku 6.1.2 zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle článku 6.1.1. zadávací dokumentace.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je příslušným orgánem vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 Zákona.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

2. Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

3. Doklady o kvalifikaci

   1. Pravost dokumentů

Dle § 45 odst. 1 Zákona se doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládají v prosté kopii. Zadavatel může na základě výzvy k vysvětlení či doplnění kvalifikace dle § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

2. Jazyk dokumentů

Doklad, jimž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu. Zadavatel si vyhrazuje právo prominout předložení překladu i u jiných dokladů.

3. Stáří dokumentů

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle článku 6.1.1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil výše uvedenou povinnost.

7. komunikace, Obchodní podmínky a návrh smlouvy

   1. Komunikace

Hlavním komunikačním jazykem v rámci tohoto zadávacího řízení je český jazyk, pokud zadavatel na základě žádosti účastníka neurčí jinak.

2. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) jsou obsaženy v textu návrhu smlouvy o dílo, který předkládá zadavatel jako součást zadávací dokumentace a který tvoří přílohu B zadávací dokumentace. Tento text návrhu smlouvy je pro dodavatele závazný.

Dodavatel do návrhu smlouvy, včetně jejích příloh [pozn.: více informací k přílohám návrhu smlouvy vizte článek 16 zadávací dokumentace], doplní pouze v místech k tomu označených jako [DOPLNIT] (bez ohledu na to, zda je text vyznačen tučně či nikoli – pozn. zadavatele), vyplní nabízející či jiným obdobným způsobem požadované údaje, tj. zejména údaje týkající se identifikace dodavatele, údaje, které jsou předmětem hodnocení, údaje o technických parametrech nabízeného plnění, termíny plnění, datum podpisu, identifikaci (jméno a funkci) podepisující osoby a podpis.

K návrhu smlouvy dodavatel dále přiloží řádně a úplně vyplněné přílohy smlouvy. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele předloží dodavatel jako součást své nabídky.

S výjimkou doplnění výše uvedených úprav a doplnění údajů není dodavatel oprávněn návrh smlouvy jakkoliv upravovat či měnit. Pokud dodavatel závazný text návrhu smlouvy jakkoli upraví či pozmění (s výjimkou výše uvedených připuštěných úprav a doplnění), bude taková skutečnost považována za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel výslovně uvádí, že požaduje, aby návrh smlouvy předložený v nabídce dodavatele byl v souladu se závazným textem návrhu smlouvy obsaženým v příloze B zadávací dokumentace, doplněný v souladu s tímto článkem 7.2; ustanovení článku 7.1 tím není dotčeno.

8. Otevírání nabídek, Hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnotící komise

   1. Otevírání nabídek

Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly nahrány do elektronického nástroje dostupného na internetové adrese <xxxxx://x-xxxxxxx.xx/>.

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou v rámci zadávacího řízení otevřeny a hodnoceny; k nabídce doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky se v souladu s § 28 odst. 2 Zákona nepřihlíží.

Otevření nabídek provede zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje X-xxxxxxx.xx dostupného na internetové adrese <xxxxx://x-xxxxxxx.xx/> dle tam uvedených podmínek a pokynů.

2. Hodnocení nabídek

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek v souladu s § 114 a násl. Zákona podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a nákladů životního cyklu. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a nákladů životního cyklu se bude hodnotit ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a váhám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Celková nabídková cena	80 %
Provozní náklady	20 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení.

Hodnoceny budou pouze nabídky dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení v předcházejících fázích zadávacího řízení.

Zadavatel posoudí mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle § 113 Zákona.

1. Kritérium hodnocení – Xxxxxxx nabídková cena

V případě kritéria hodnocení „Celková nabídková cena“ platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení nabídka získá. V rámci hodnocení nabídek budou všechny nabídky seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Nejnižší nabídková cena obdrží maximální počet 100 bodů a další nabídky obdrží poměrný počet bodů vypočítaný následovně:

W_y = (N_min ÷ N_y) * 100

přičemž platí, že:

Wy	je počet bodů, který obdrží nabídka y-tého dodavatele v rámci kritéria hodnocení „Celková nabídková cena“;
Nmin	je nejnižší podaná nabídková cena, tzn. nabídková cena nabídky, která obdržela maximální počet 100 bodů v rámci kritéria hodnocení „Celková nabídková cena“; a
Ny	je celková nabídková cena nabídky y-tého dodavatele.

Příklad výpočtu v případě nabídek 3 dodavatelů:

Dodavatel	Nabídková cena	Počet bodů Wy	Poznámka
Dodavatel 1	5.000.000 EUR	80,00
Dodavatel 2	4.000.000 EUR	100,00	Nmin = nejnižší podaná nabídková cena
Dodavatel 3	6.000.000 EUR	66,67

Za účelem hodnocení tohoto kritéria bude relevantní celková nabídková cena uvedená dodavatelem způsobem dle článku 5 zadávací dokumentace v eurech bez DPH v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

Pro hodnocení nabídek bude relevantní celková nabídková cena uvedená dodavatelem způsobem dle článku 5 zadávací dokumentace v EUR bez DPH.

Výsledná bodová hodnota každé nabídky v tomto kritériu hodnocení bude vypočtena tak, že příslušný počet bodů nabídky (hodnota W_y) bude vynásoben váhou tohoto kritéria, tj. 80 %. Výsledná bodová hodnota každé nabídky v tomto kritériu hodnocení se následně zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

2. Kritérium hodnocení – Provozní náklady

V případě kritéria hodnocení „Provozní náklady“ se vychází z technické specifikace, která je blíže vymezena v příloze A zadávací dokumentace. Za účelem hodnocení tohoto kritéria hodnocení je dodavatel povinen vyplnit formulář Provozní náklady pro hodnocení nabídek, který tvoří přílohu ‎J zadávací dokumentace. Vzorová tabulka na vyplnění kritéria hodnocení „Provozní náklady“ – červeně vyplňuje dodavatel, zde vzorově vyplněno:

Provozní náklady se hodnotí v součtu dvou dílčích kritérií. Prvním dílčím kritériem jsou náklady na údržbu díla OB4 během prvních 75.000 provozních hodin, a to včetně nákladů na první plánovanou generální opravu (bez ohledu na to, zda první plánovaná generální oprava bude provedena po dosažení prvních 75.000 provozních hodin nebo později). Druhým dílčím kritériem je cena roční spotřeby elektrické energie. Dodavatel stanovuje celkové náklady na údržbu díla během prvních 75.000 provozních hodin včetně nákladů na první plánovanou generální opravu. Tuto hodnotu zadává dodavatel do přílohy J. Ze zadané hodnoty jsou vypočítány průměrné náklady na údržbu za období 1 roku provozu díla. Pro výpočet ceny roční spotřeby elektrické energie dle zadaných provozních podmínek zadává dodavatel do přílohy J hodnotu příkonu. Ze stanovené ceny elektrické energie a počtu provozních hodin (5.800 h) je vypočtena cena roční spotřeby elektrické energie. Do výpočtu bude zahrnuto pouze strojní vybavení sloužící k manipulaci s kontejnery, resp. dřevní štěpkou, prvky řízení, vybavení velínu apod. Do výpočtu nebude zahrnuto odsávací zařízení a případně další přidružené technologie nesouvisející s manipulací s dřevní štěpkou. Předpokládané hodnoty a požadavky uvedeny v příloze AA 3 Závazné technické a funkční požadavky, v kapitole 2.2. Výkonnostní parametry JEDNOTKY, kvalita paliva.

V případě kritéria hodnocení „Provozní náklady“ platí, že čím nižší provozní náklady (roční spotřeba elektrické energie a náklady na údržbu díla), tím vyšší bodové ohodnocení nabídka získá. V rámci hodnocení nabídek budou všechny nabídky seřazeny od nabídek s nejnižšími provozními náklady po nabídku s nejvyššími provozními náklady. Nabídka s nejnižšími provozními náklady obdrží maximální počet 100 bodů a další nabídky obdrží poměrný počet bodů vypočítaný následovně:

Y_y = (N_min ÷ N_y) * 100,

přičemž platí, že:

Yy	je počet bodů, který obdrží nabídka y-tého dodavatele v rámci kritéria hodnocení „Provozní náklady“;
Nmin	jsou nejnižší provozní náklady nabídky, tzn. provozní náklady nabídky, která obdrží maximální počet 100 bodů v rámci kritéria hodnocení „Provozní náklady“; a
Ny	jsou provozní náklady nabídky y-tého dodavatele.

Příklad výpočtu v případě nabídek 3 dodavatelů:

Dodavatel	Provozní náklady v EUR	Počet bodů Yy	Poznámka
Dodavatel 1	550.000 EUR	82,25
Dodavatel 2	452.400 EUR	100,00	Nmin = nabídka s nejnižšími provozními náklady v EUR
Dodavatel 3	650.000 EUR	69,60

Výsledná bodová hodnota každé nabídky v tomto kritériu hodnocení bude vypočtena tak, že příslušný počet bodů nabídky (hodnota Y_y) bude vynásoben váhou tohoto kritéria, tj. 20 %. Výsledná bodová hodnota každé nabídky v tomto kritériu hodnocení se následně zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

3. Celkové hodnocení nabídek

Zadavatel pro účely hodnocení stanovil výše uvedená kritéria hodnocení, na jejichž základě budou nabídkám přiděleny body postupem a způsobem popsaným výše. Za účelem porovnání nabídek a výpočtu výsledné hodnoty, které jednotlivé nabídky obdrží, pak zadavatel pro každé kritérium hodnocení stanovil maximální počet bodů a příslušnou váhu daného kritéria hodnocení.

Výsledná hodnota nabídky (X_y) se rovná součtu bodů přidělených v rámci kritérií hodnocení „Celková nabídková cena“ a „Provozní náklady“ převážených váhou daného kritéria hodnocení, jak uvádí následující početní vzorec:

X_y = (0,80*W_y) + (0,20*Y_y).

Příklad celkového vyhodnocení v případě nabídek 3 dodavatelů: *

Dodavatel	Získané body (Wy) za kritérium „Celková nabídková cena“	Získané body (Yy) za kritérium „Provozní náklady“	Celkem získané body (Xy)	Pořadí
Dodavatel 1	80,00	82,25	(0,80*80,00) + (0,20*82,25) = 80,45	2.
Dodavatel 2	100,00	100,00	(0,80*100) + (0,20*100,00) = 100	1.
Dodavatel 3	66,67	69,60	(0,80*66,67) + (0,20*69,60) = 67,26	3.

* Hodnoty uvedené v tabulce nemusejí odpovídat hodnotám z předchozích vzorových výpočtů hodnocení v jednotlivých kritériích.

V případě rovnosti výsledné hodnoty u dvou nebo více nabídek bude pořadí těchto nabídek určeno dle vyššího počtu bodů obdržených v rámci kritéria hodnocení „Celková nabídková cena“.

4. Posouzení splnění podmínek účasti

Po hodnocení nabídek provede zadavatel posouzení, zda vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Další zadávací podmínky zadavatele

   1. Prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele. Totéž platí v případě podpisu návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu veřejné zakázky s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy zadavatele související s předmětem plnění veřejné zakázky a jednat v souladu s pokyny zadavatele nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je dále povinen poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu veřejné zakázky.

2. Sociální, environmentální a inovační aspekty

Zadavatel při zadávání, hodnocení a výběru dodavatele přihlíží k zásadám společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky na oblast zaměstnanosti a jim odpovídající sociální a pracovní práva a také na životní prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání jsou kromě zadávací dokumentace zohledněny rovněž v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

Na základě § 6 odst. 4 Zákona zadavatel zohlednil zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek do té míry, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 Zákona.

V rámci sociálně odpovědného zadávání zadavatel vyžaduje, aby při plnění veřejné zakázky byly zajištěny důstojné pracovní podmínky, dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet. Veřejná zakázka s přihlédnutím k její povaze a delší době plnění podporuje zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Zadavatel rovněž přihlédl k podpoře malých a středních podniků, a to minimalizováním administrativní náročnosti - pro dodavatele jsou k dispozici vzorové formuláře, doklady prokazující kvalifikaci mohou být nahrazeny čestným prohlášením atd.

V rámci environmentálně odpovědného zadávání je veřejná zakázka zadávána elektronicky. Dokumenty zadavatele budou, pokud to bude vzhledem k jejich povaze možné, pořizovány také elektronicky, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. V rámci plnění veřejné zakázky zadavatel také požaduje, aby v rámci plnění veřejné zakázky byla nastavena ekonomicky přijatelná řešení k ochraně životního prostředí. Vybraný dodavatel je rovněž povinen si před podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky zajistit tzv. „S-Rating“ (Sustainability Rating) v souladu s článkem 4.15 zadávací dokumentace. Tento rating hodnotí dodavatele s ohledem na environmentální, sociální a korupční rizika, která jsou relevantní pro plnění předmětu této veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky má za cíl implementaci inovací – CO₂ neutrální výrobu energií (elektřiny, tepla) a nahrazení spalování fosilních paliv biomasou.

Zadavatel bude zohledňovat dodržování sociálně odpovědného zadávání po celou dobu trvání veřejné zakázky. Zjistí-li zadavatel, že plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržení povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, může zadavatel v souladu s § 48 odst. 5 písm. a) Zákona vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení pro jeho nezpůsobilost. Zjistí-li zadavatel, že došlo k porušení výše uvedeného během plnění veřejné zakázky, je v souladu s článkem 20.3 návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace, oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. Zákaz zadání veřejné zakázky a střet zájmů

    1. Mezinárodní sankce

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s článkem 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se zakazuje zadat tuto veřejnou zakázku:

1. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;

2. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

3. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Výše uvedené se vztahuje rovněž na subdodavatele, dodavatele nebo subjekty, pokud jejich plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Tento zákaz se nevztahuje na případy, kdy výše uvedené osoby obdrží výjimku v souladu s platnými právními předpisy.

Zadavatel dále nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. Pokud se mezinárodní sankce vztahují na:

1. účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení; nebo

2. vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.

Pokud se mezinárodní sankce vztahují na poddodavatele (a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele; nebo (b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. Na základě požadavku zadavatele musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovení přiměřené doby. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nemohou být platby poskytované zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky přímo nebo nepřímo (byť jen zčásti) poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu:

1. Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině,

2. Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, nebo

3. Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Xxxxxxxxxxx a některým představitelům Běloruska.

Dodavatel předloží jako součást své nabídky na veřejnou zakázku čestné prohlášení prokazující splnění výše uvedených podmínek o mezinárodních sankcích. Vzor čestného prohlášení o mezinárodních sankcích tvoří přílohu N zadávací dokumentace.

2. Střet zájmů

Zadavatel upozorňuje, že obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení na veřejnou zakázku jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel předloží jako součást své nabídky na veřejnou zakázku čestné prohlášení prokazující splnění výše uvedené podmínky o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení o střetu zájmů tvoří přílohu N zadávací dokumentace.

11. Požadavky na jazyk a na formu zpracování nabídky

Dodavatel podává jednu nabídku na plnění celého předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel předloží nabídku v elektronické podobě.

Nabídka se podává prostřednictvím elektronického nástroje X-xxxxxxx.xx dostupného na internetové adrese <xxxxx://x-xxxxxxx.xx/> dle tam uvedených podmínek a pokynů. Podání nabídek v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj X-xxxxxxx.xx se nepřipouští.

Rozhodující pro posouzení včasného podání nabídky je datum a čas nahrání nabídky do elektronického nástroje. Pokud nebude nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za řádně podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný dodavatel.

Zadavatel má vytvořený profil zadavatele prostřednictvím systému Xxxxxxxxx.xx. Profil zadavatele je dostupný na internetové adrese <xxxxx://xxx.x-xxxxxxx.xx/Xxxxxx-Xxxxxxxxxx/0x0x000x-xx00-00xx-000x-00x0x0x0x00x>. Profil zadavatele je uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj na internetové adrese <xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/X0000-000000>.

Dodavatel podává nabídku v jednom originále v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami.

12. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky:

1. Krycí list;

2. Obsah nabídky včetně číselného označení listů;

3. Doklad o složení jistoty a prohlášení dodavatele o údajích pro vrácení peněžní jistoty poskytnuté ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele, případně předložení bankovní záruky či pojištění záruky;

4. Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;

5. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;

6. Doklady k prokázání splnění ekonomické kvalifikace;

7. Vyplněný seznam významných dodávek k prokázání splnění technické kvalifikace;

8. Vyplněný seznam techniků k prokázání splnění technické kvalifikace;

9. Certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001;

10. Certifikát systému environmentálního managementu (řízení) ISO 14001;

11. Vyplněnou tabulku Cenová nabídka a časový harmonogram;

12. Vyplněný formulář Provozní náklady pro účely hodnocení nabídek;

13. Další případné doklady související s hodnocením nabídek;

14. Doklady k prokázání úspěšné registrace do obchodní platformy Volkswagen;

15. Uvedení částí veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům, a identifikace poddodavatelů, případně prohlášení, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům;

16. Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích a střetu zájmů;

17. Závazný návrh smlouvy o dílo řádně vyplněný a podepsaný v souladu s článkem 7.2 zadávací dokumentace; a

18. Případné další údaje a dokumenty tvořící součást nabídky.

• Vzor krycího listu podle bodu 1) výše je uveden jako příloha G zadávací dokumentace.

• Vzor prohlášení o údajích pro vrácení jistoty poskytnuté ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele je uveden jako příloha F zadávací dokumentace.

• Vzory čestného prohlášení k prokázání splnění části základní způsobilosti výše jsou uvedeny jako příloha H zadávací dokumentace.

• Vzor seznamu významných dodávek k prokázání splnění technické kvalifikace podle bodu 7) výše je uveden jako příloha H zadávací dokumentace.

• Vzor seznamu techniků k prokázání technické kvalifikace podle bodu 8) výše je uveden jako příloha č. 4 návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří přílohu B zadávací dokumentace.

• Tabulka Cenová nabídka a časový harmonogram podle bodů 11) výše je uvedena jako příloha K zadávací dokumentace.

• Formulář Provozní náklady pro účely hodnocení nabídek podle bodu 12) výše je uveden jako příloha J zadávací dokumentace.

• Vzor uvedení částí veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům, a identifikace poddodavatelů podle bodu 15) výše je uveden jako příloha D zadávací dokumentace.

• Vzor čestného prohlášení o mezinárodních sankcích a střetu zájmů podle bodu 16) výše je uveden jako příloha N zadávací dokumentace.

13. vYSVĚTLENÍ zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.

14. Podání nabídek

    1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. května 2024 v 11.00 hodin. Podáním nabídky se rozumí nahrání nabídky do elektronického nástroje X-xxxxxxx.xx dostupného na internetové adrese <xxxxx://x-xxxxxxx.xx/> dle tam uvedených podmínek a pokynů.

15. Ochrana osobních údajů

Zadavatel zpracovává osobní údaje fyzických osob na straně dodavatele za účelem posouzení jeho nabídky v zadávacím řízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpracování za tímto účelem je nezbytné pro smluvní účely v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákonným a transparentním způsobem pouze k uvedenému účelu v nezbytném rozsahu po nikoli dobu delší, než je nezbytně nutné k dosažení účelu zpracování, a to způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení. Za účelem transparentního zpracování osobních údajů fyzických osob zadavatel vypracoval informační memorandum, které je pro účastníky zadávacího řízení dostupné na internetových stránkách <xxx.xxx-xxxxxx.xx>.

Bez poskytnutí osobních údajů osob na straně dodavatele nelze nabídku dodavatele v zadávacím řízení posoudit. Neposkytnutí údajů v požadovaném rozsahu může mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

16. DALŠÍ SOUČÁSTÍ zadávACÍ DOKUMENTACE – samostatné přílohy:

1. Příloha A zadávací dokumentace – Technické požadavky, jejíž součástí jsou následující dokumenty:

   1. Příloha A 1 – Rozsah díla (ve formátech DOCX a PDF);

   2. Příloha A 2 – Obecné údaje o stavbě (ve formátech DOCX a PDF);

   3. Příloha A 3 – Závazné technické a funkční požadavky (ve formátech DOCX a PDF);

   4. Příloha A 4.1 až A 4.4 – Strojní část, Elektro část, ASŘTP, Stavební část (ve formátech DOCX a PDF);

   5. Příloha A 5 – Akceptační procedury (ve formátech DOCX a PDF);

   6. Příloha A 6 – Garantované hodnoty (ve formátech DOCX a PDF);

   7. Příloha A 7 – Požadavky na dokumentaci (ve formátech DOCX a PDF);

   8. Příloha A 8 – Normy (ve formátech DOCX a PDF);

   9. Příloha A 9 – Podmínky výstavby (ve formátech DOCX a PDF);

   10. [pozn. zadavatele: Příloha A10 není obsazena];

   11. Příloha A 11 – Výkresy (jako složka ZIP);

   12. [pozn. zadavatele: Příloha A12 není obsazena]; a

   13. Příloha A 13 – Standardy zadavatele (jako složka ZIP);

2. Příloha B zadávací dokumentace – závazný text návrhu smlouvy o dílo (ve formátech DOCX a PDF);

Nedílnou součástí závazného textu návrhu smlouvy o dílo jsou přílohy:

• Příloha č. 1 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Technické požadavky A1 až A13 zadávací dokumentace [pozn.: tato příloha odpovídá v celém rozsahu příloze A zadávací dokumentace];

• Příloha č. 2 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Xxxxxxxxxxxx vyplněná příloha K Zadávací dokumentace – Cenová nabídka a časový harmonogram [pozn.: vzor této přílohy odpovídá v celém rozsahu příloze K zadávací dokumentace];

• Příloha č. 3 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Vzor dohody o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu Díla;

• Příloha č. 4 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Seznam osob realizačního týmu;

• Příloha č. 5 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Seznam odchylek od požadavků Zadávací dokumentace [pozn.: tuto přílohu vypracuje dodavatel v rámci své nabídky na veřejnou zakázku];

• Příloha č. 6 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Sazebník xxxxx XXXX;

• Příloha č. 7 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Formulář provozní náklady pro účely hodnocení nabídek v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku [pozn.: vzor této přílohy odpovídá v celém rozsahu příloze J zadávací dokumentace];

• Příloha č. 8 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Návštěvní řád ŠKODA AUTO, a.s. [pozn.: tato příloha odpovídá v celém rozsahu příloze C zadávací dokumentace];

• Příloha č. 9 závazného textu návrhu smlouvy o dílo – Garantované hodnoty vyplněné Zhotovitelem;

3. Příloha C zadávací dokumentace – Návštěvní řád ŠKODA AUTO, a.s. (ve formátu PDF);

4. Příloha D zadávací dokumentace – Vzor uvedení částí veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům, a identifikace poddodavatelů a vzor čestného prohlášení o realizaci veřejné zakázky vlastními kapacitami (ve formátech DOCX a PDF);

5. Příloha E zadávací dokumentace – Postup registrace do obchodní platformy koncernu Volkswagen a postup pro zajištění S-Ratingu (ve formátu PDF);

6. Příloha F zadávací dokumentace – Vzor prohlášení o údajích pro vrácení jistoty poskytnuté ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele (ve formátech DOCX a PDF);

7. Příloha G zadávací dokumentace – Vzor krycího listu nabídky (ve formátech DOCX a PDF);

8. Příloha H zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti a vzor seznamu významných dodávek (ve formátech DOCX a PDF);

9. Příloha I zadávací dokumentace – Specifikace oblastí plnění veřejné zakázky pro účely prokázání technické kvalifikace (seznamu techniků či jiných odborných pracovníků) (ve formátech DOCX a PDF);

10. Příloha J zadávací dokumentace – Formulář provozní náklady pro účely hodnocení nabídek (ve formátu XLSX);

11. Příloha K zadávací dokumentace – Cenová nabídka a časový harmonogram (ve formátu XLSX);

12. Příloha L zadávací dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení (jako složka ZIP);

13. Příloha M zadávací dokumentace – Dokumentace pro územní rozhodnutí (jako složka ZIP); a

14. Příloha N zadávací dokumentace – Vzor prohlášení o mezinárodních sankcích a střetu zájmů (ve formátech DOCX a PDF);

15. Příloha O zadávací dokumentace – Přehledový časový harmonogram projektu Modernizace teplárny (ve formátech DOCX a PDF).

Veškeré výše uvedené přílohy této zadávací dokumentace, jakož i všechny výše uvedené přílohy závazného textu návrhu smlouvy o dílo, tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a tedy zadávacích podmínek veřejné zakázky.

V Praze dne 28. března 2024

……………………………………………………..

za XXX-XXXXXX, s.r.o.

Xxx. Xxx Xxxxx, advokát, v plné moci

INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL Zadávací dokumentace Zadavatel: ŠKO-ENERGO, x.x.x. Xxxxxxx zakázka: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 4 Výklopna“ Strana 27 z 27