S KL MECHANIC, s.r.o. so sídlom Pionierska 10, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 45 410 046 DIČ: 202 299 1674 IČ DPH: SK2022991674

S KL MECHANIC, s.r.o.

so sídlom Pionierska 10, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 45 410 046 DIČ: 000 000 0000 IČ DPH: SK2022991674

(ďalej len „zadávateľ“, „obstarávateľská organizácia“,

spoločnosť alebo „verejný obstarávateľ“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v postupe zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky: „Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti (nákup software a technológií)“

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: SKL MECHANIC, s.r.o.

Sídlo: Pionierska 10, 990 01 Veľký Krtíš

Štát: Slovenská republika

IČO: 45 410 046

IČ DPH: SK2022991674

URL: xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Zastúpený: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, konateľ

Telefón: x000 000 00 00 00

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky:

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti (nákup software a technológií)

2.2. Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na dve nezávislé časti, pričom uchádzači môžu podať ponuku na prvú časť, na druhú časť alebo na obe časti zároveň. Predmetom nákupu v prvej časti sú tovary – integrovaný kyber-fyzikálny podnikový CPS vrátane jeho úprav a vývoja podľa požiadaviek Opisu predmetu zákazky, spolu s niektorými nevyhnute súvisiacimi hardwarovými prvkami. Predmetom nákupu v druhej časti tejto zákazky sú tovary – dodávka inteligentnej a automatizovanej linky na výrobu závaží, pokrývajúcej komplexne výrobu dvoch výrobkov spoločnosti podľa výkresovej dokumentácie v Opise predmetu zákazky.

Podrobná špecifikácia je bližšie uvedená v Prílohe č. 1 ku tejto Výzve – Opis predmetu zákazky.

2.3. Požadovaný rozsah plnenia:

Rozsah plnenia je uvedený v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky

Predmety zákazky v oboch častiach budú dodané do miesta Pôtor, okr. Veľký Krtíš, Slovenská republika.

4. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Predmet zákazky v oboch častiach bude dodaný najneskôr do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy pre tú-ktorú časť (viď ustanovenia o účinnosti zmluvy v každej zo zmlúv). O vstupe každej zmluvy do účinnosti v nadväznosti na odkladaciu podmienku bude každý dodávateľ bezodkladne informovaný.

5. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku a vlastných zdrojov obstarávateľskej organizácie.

5. Zmluva

1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo – rámcová dohoda (pre obe časti) uzatvorené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

2. Návrh zmluvy pre každú časť tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a v editovateľnej podobe už je umiestnená na webovom sídle obstarávateľskej organizácie.

5. Príprava a obsah ponuky

1. Vyhotovenie ponuky

   1. Ponuka pre ktorúkoľvek časť musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

   2. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

   3. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v papierovom vyhotovení.

2. Mena a ceny uvádzané v ponuke

   1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

   2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH.

   3. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.

   4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto cena). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po tom, ako sa stane platiteľom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po zohľadnení ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH), avšak cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti započítavanej DPH. Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná zmena sadzby DPH, platnej v mieste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy – konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v čase predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania.

   5. V prípade, že uchádzačom je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktoré bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v súčasnosti 20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym alebo iným právom fakturovať. Ak je verejný obstarávateľ neplatiteľ DPH a je povinný podať samostatné daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa slovenských právnych predpisov.

3. Obsah ponuky

   1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4. a 7.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve. Ak uchádzač predkladá ponuku na viacej častí, postačuje predloženie dokladov v zmysle bodu 7.3.2. a 7.3.3. iba raz.

2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare):

• § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

• § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:

- podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (postačuje obyčajná kópia dokladu)

- podľa § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - doloženým čestným vyhlásením.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 tohto odseku alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

7. Obstarávateľská organizácia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

7.3.3. Vyhlásenia uchádzača

Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.

4. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky pre každú z častí, ktorej sa uchádzač zúčastňuje, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy (pre každú časť osobitne).

4. Vyplnené „checklisty“, teda údajové hárky o spĺňaní požiadaviek na predmet zákazky v súlade s ustanoveniami Opisu predmetu zákazky pre každú z častí. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač splnil všetky vyznačené položky, teda na všetky odpovedal kladne.

4. Uchádzači nemusia vypĺňať návrh zmluvy ani ho vkladať do ponuky; zmluva bude podpísaná iba s úspešným uchádzačom.

8. Podmienky predkladania cenovej ponuky

1. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva požadovaný tovar alebo poskytuje požadovanú službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

1. Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 22.03.2019 do 9:00 hod. miestneho času.

2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu: SKL MECHANIC, Výrobný areál 343, 991 03 Pôtor časť Slatinka.

3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie ponúk do podateľne na adresu, uvedenú v predchádzajúcom bode.

4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.

5. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.

6. V prípade, že si to uchádzač vyžiada, obdrží písomné potvrdenie o odovzdaní svojej ponuky.

3. Lehota viazanosti cenovej ponuky

   1. Lehotu viazanosti ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 30.04.2019.

   2. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou.

3. Označenie obálky ponuky

Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:

• adresa obstarávateľskej organizácie,

• obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,

• označenie „cenová ponuka – neotvárať“,

• označenie „CPS“

8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov

1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Obstarávateľská organizácia v každej z častí stanovila ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu za dodanie celého predmetu zákazky v konkrétnej časti v € bez DPH. Ponuky budú hodnotené samostatne pre každú časť.

2. Oznámenie výsledkov

Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku posúdenia ním predloženej ponuky.

3. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

9. Obchodné podmienky

Plnenie s úspešným uchádzačom v každej časti, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe Zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

Vo Veľkom Krtíši dňa 11.03.2019.

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria pre každú z častí

Príloha č. 4: Obchodné podmienky pre časť č. 1 a časť č. 2 tejto zákazky

....................................................

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx

konateľ SKL MECHANIC, s.r.o.

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY – časť 1 a časť 2

1. Predmet zákazky, resp. všetky jeho časti sú v celom rozsahu je opísané tak, aby boli požadované zariadenia alebo softvérové produkty dostatočne presne a zrozumiteľne špecifikované. Ak sa technické špecifikácie odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, obstarávateľská organizácia umožní v ponuke uchádzača nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie, zariadenia alebo softvérové produkty určené, pričom dôkazné bremeno tejto skutočnosti je na uchádzačovi a preukáže to vo svojej ponuke. Pri výrobkoch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ak obstarávateľská organizácia pri niektorých komponentoch zariadenia stanovuje minimálne výkony zariadení, je tomu preto, aby dosiahla požadovaný výstup z objemového pohľadu kapacity výrobnej linky, resp. súvisiaceho zariadenia. Uchádzač môže použiť aj nižšie výkony jednotlivých zariadení ak v ponuke preukáže, že ním navrhnuté zariadenia splnia požadované kapacitné požiadavky na výstup z hľadiska objemu a predovšetkým z hľadiska kvality výstupného materiálu. Všetky obstarávané zariadenia musia byť nové a použiteľné v EÚ.

1. Súčasný stav a cieľový stav

1.1

1. Verejný obstarávateľ je na trhu od roku 2010 a zaoberá sa zákazkovou strojárskou výrobou. Strojový park spoločnosti umožňuje kusovú, malosériovú a hromadnú výrobu dielcov, ale aj finálnych výrobkov.

1.2

2. Aktuálne v spoločnosti nie je nasadený plnohodnotný komplexný systém na riadenie jednotlivých predvýrobných a výrobných procesov, ktorý pokrýva všetky potrebné procesy spoločnosti. Jednotlivé oddelenia a ich pracovníci majú zavedený systém riadenia, ktorý je však z veľkej miery postavený na ukladaní dát vo forme XLS súborov. Pre spracovanie dopytov, evidenciu výkresovej dokumentácie, kalkuláciu cien výrobkov, tvorbu cenových ponúk, evidenciu zákaziek využívajú dostupné nástroje balíka Office, ktoré sú spravované v podobe štruktúry adresárov na serveri spoločnosti. Identifikovanými obmedzeniami sú najmä nadbytočné práce pri prepise dát, ktorými spoločnosť disponuje, avšak bez vhodného prenosu medzi oddeleniami. Následkom toho je plytvanie pracovného času administratívnych pracovníkov na činnosti, ktoré je možné zautomatizovať vhodným softwarovým riešením. Presun zákaziek do výroby je postavený na manuálnom spracovaní sprievodiek výroby, ktoré sú následne tlačené a prevzaté oddelením plánovania výroby. Na plánovanie výroby je využívaný systém zakladačov a plánovacích tabúľ pre jednotlivé pracoviská a stroje. Pre pracovníkov oddelenia plánovania je najväčším obmedzením nedostatok informácií z jednotlivých oddelení. Chýbajúcimi alebo neskorými informáciami z oddelenia obchodu, technologickej prípravy výroby (TPV), materiálovo-technického zabezpečenia (MTZ), údržby, skladov, dochádza k prestojom na jednotlivých pracoviskách a strojoch. Na skutočnosť prestoja sa prichádza až v momente, keď prestoj nastáva, čím sa znižuje OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS – celková efektivita zariadenia) stroja a pracoviska. Medzi identifikované prestoje vo výrobe patria taktiež vyhľadávanie výkresovej dokumentácie a jednotlivých NC programov a páliacich programov. Pracovníci výroby zaradili medzi svoje plytvania časom najmä ručné zapisovanie dát o trvaní výrobných operácií a zdĺhavé vyhľadávanie polovýrobkov a materiálov vo výrobných priestoroch. Dané obmedzenia spoločnosti spôsobujú plytvania pracovného času na činnosti bez pridanej hodnoty na výrobok. Cieľom je zamerať sa na zvyšovanie OEE využitím inteligentných nástrojov pre riadenie výroby. Momentálna však spoločnosť nedisponuje korektnými dátami pre identifikovanie dôvodov prestojov. Cieľovým stavom pre vedenie spoločnosti je v prvom roku po nasadení komplexného systému monitoring a identifikácia príčin prestojov, na základe ktorých bude možné zaviesť nápravné opatrenia na predchádzaniu vzniku prestojov a tým zvýšiť OEE jednotlivých strojov.

1.3

3. Spoločnosť vykonala analýzu vlastných existujúcich predvýrobných a výrobných procesov, na základe ktorej dospela k potrebe zavedenia kyber – fyzikálneho systému („CPS“). CPS má zabezpečiť komplexnú integráciu existujúcich procesov v spoločnosti a vytvoriť digitálny ekosystém na báze inteligentných softwarových a inteligentných technických riešení, ktoré budú vzájomne integrované a poskytnú zber dostupných dát v spoločnosti pre efektívnejšie využívanie zdrojov spoločnosti. Integrovaný kyber – fyzikálny podnikový systém je komplexná sústava vysokovýkonných softwarov, technických zariadení a riadiacich prvkov, ktoré sú vzájomne integrované. Cieľom nasadenia systému je digitalizovať a automatizovať firemné procesy a vytvoriť komunikáciu medzi výrobnými a technologickými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagovať na potreby výrobného procesu a riadenia spoločnosti. Pri analýze výrobných procesov boli identifikované aj dva produkty spoločnosti, ktorých výrobný proces je možné inovovať a tým dosiahnuť využitie automatizácie výroby a odstránenie namáhavej opakujúcej sa ľudskej činnosti. Inovácia procesu výroby pozostáva z vybudovanie inteligentnej automatizovanej linky na výrobu závaží, ktorá vhodným využitím zariadení pokryje procesy výroby od vstupu materiálu až po jeho balenie a odbremení pracovníkov od namáhavých činností pri dvíhaní ťažkých polotovarov.

4. Pre dosiahnutie cieľov je potrebné nasadanie inteligentného plánovacieho nástroja na podporu lepšieho využitia kapacít strojov a odstránenie opakovaných rutinných činnosti nasadením integrovaného kyber-fyzikálneho systému (CPS) pre vytvorenie jednotného dátového toku naprieč celou spoločnosťou. Spoločnosť vidí cestu pre zavedenie inovácií procesov najmä v  digitalizácií a automatizácií zberu dát a vizualizáciou potrebných dát priamo na strojných zariadeniach a ich následným riadením. Integráciou novovybudovanej automatizovanej linky prostredníctvom digitálneho dvojčaťa do kyber-fyzikálneho systému dosiahne spoločnosť automatizáciu a optimalizáciu výrobného procesu výrobkov v reálnom čase.

2. Základný opis projektu

1. Komplexné riešenie digitalizácie a automatizácie spoločnosti sa bude skladať z integrovaného kyber-fyzikálneho podnikového CPS (jednotný celok), ktorý bude tvoriť komplexná sústava vysokovýkonných softwarov, technických zariadení a riadiacich prvkov. Sústava pozostáva zo špecializovaných podporných softwarových nástrojov (CAD, CAM, PLM, Systém na tvorbu páliacich plánov, Digitálneho dvojčaťa automatizovanej linky, MES, RTLS),  nasadenia snímačov na zber dát z jednotlivých výrobných a nevýrobných procesov a ich vzájomnou integráciu pre prenos dátových štruktúr (Časť I predmetu zákazky) a inteligentnej automatizovanej linky na výrobu závaží jej plnohodnotnú integráciu s kyber-fyzikálnym systémom (Časť II predmetu zákazky). Požadované riešenie digitalizácie, teda osadenie softwarom podľa požiadaviek na predmet tejto zákazky, bude pozostávať z nákupu hotového (krabicového) softwaru a softwaru, ktorý bude pravdepodobne potrebné upraviť (customizovať) podľa požiadaviek, uvedených v tomto opise predmetu zákazky, najmä v oblasti konkrétnych minimálnych hodnôt alebo funkcionalít a pokročilých inteligentných riešení, a to počas lehoty platnosti zmluvy z tejto zákazky (9 mesiacov).

Architektúra kyber-fyzikálneho systému a automatizovanej linky

ODDIEL II.

6. Oddiel I. Osobitné požiadavky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky

2. Inteligentné riešenia realizované v rámci projektu musia ako celok v produkčnej prevádzke umožniť priebežnú optimalizáciu produkčného procesu s využitím digitálnych dát. To znamená, že po realizácii projektu musí byť produkčná prevádzka schopná poskytovať digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenia alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku vykonáva.

Digitálna dátová zostava po realizácií projektu bude zostava OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS) jednotlivých strojných zariadení a automatizovanej linky na výrobu závaží. Výpočet OEE zaradení bude vychádzať z meraných dát uložených v kyber-fyzikálnom podnikovom systéme, ktorý bude využívať vnútorný algoritmus pre daný výpočet. Popis štruktúry údajov digitálnej dátovej zostavy:

• Názov strojného zariadenia

• Označenie kalendárneho týždňa

• Dosiahnuté OEE za daný týždeň

• Vzorec pre výpočet OEE=Dostupnosť x Výkon x Kvalita

Verejný obstarávateľ rozdelil túto zákazku na dve časti, pričom uchádzači môžu podať ponuku na prvú časť, na druhú časť alebo aj na obe časti naraz podľa vlastného uváženia. Hoci štandardne spoločnosti, vyrábajúce a vyvíjajúce strojné zariadenia, ponúkajú ku svojim zariadeniam aj príslušný produkčný software, rozdelením tejto zákazky na dve časti sa otvára priestor pre väčšiu hospodársku súťaž a možnosť využiť aj iný softvér, ktorý nemusel byť vyvinutý so strojným zariadením, ale je lacnejší a/alebo efektívnejší.

ČASŤ I

1

3. Základný opis predmet I

1. Časť I predmetu zákazky pozostáva z dodávky z integrovaného kyber-fyzikálneho podnikového CPS (jednotný celok), ktorý bude tvoriť komplexná sústava vysokovýkonných softwarov, technických zariadení (hardware, nevyhnutný ku fungovaniu software) a riadiacich prvkov. Sústava pozostáva zo špecializovaných podporných softwarových nástrojov (CAD -Computer-aided design, CAM-Computer-aided manufacturing, PLM-Product Life Cycle Management, Systém na tvorbu páliacich plánov, Digitálneho dvojčaťa automatizovanej linky, MES-Manufacturing Execution Systems, RTLS-Real-time locating systems), nasadenia snímačov na zber dát z jednotlivých výrobných a nevýrobných procesov a ich vzájomnou integráciu pre prenos dátových štruktúr

4. Požadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre a súvisiace charakteristiky

1.1Integrovaný kyber-fyzikálny podnikový systém

1. Systém bude nosným pilierom pre zavedenie digitálneho ekosystému v spoločnosti, pričom bude pokrývať všetky potrebné procesy. Počet konkurenčných užívateľov komplexného systému je 80. Pre potreby inovovania procesov spoločnosti je potrebné zabezpečiť integráciu podporných systémov (CAD, CAM, PLM, Systém na tvorbu páliacich plánov, Digitálneho dvojčaťa automatizovanej linky, MES, RTLS) s kyber-fyzikálnym systémom a zavedenie automatizácie zberu dát pomocou senzorov a snímačov a tým zlepšiť efektivitu práce so systémom. Systém, postavený na jednotnej databáze, vytvorí plynulý dátový tok naprieč celým výrobným podnikom a svojimi funkčnosťami  pokryje definované oblasti uvedené nižšie. Systém bude schopný využívať generované dáta z podporných systémov na základe dostupného API rozhrania resp. obdobného rozhrania pre komunikáciu a výmenu dát medzi viacerými systémami a zdrojmi dát.

1.2

1.3

1.4Funkčná špecifikácia oblasti pokrytia kyber-fyzikálneho podnikového systému

2. Funkčnosti oblasti CRM (Customer Relationship Management) :

• Evidencia základných údajov o zákazníkoch a dodávateľoch

  • IČO, DIČ, IČ DPH

  • Názov a adresa spoločnosti

  • Definovanie vzťahu voči spoločnosti (zákazník, odberateľ)

• Evidencia komunikácie formou ručných záznamov do databázy systému voči konkrétnemu zákazníkovi/odberateľovi s možnosťou vytvorenie väzby záznamu na dopyt/cenovú ponuku/zákazku v rozsahu min. 500 znakov

• Evidencia údajov o pracovníkoch zákazníkov a dodávateľov

  • Meno a Priezvisko

  • Funkcia

  • Email

  • Telefonický kontakt

• Klasifikácia zákazníkov a dodávateľov s možnosťou užívateľského nastavenia parametrov klasifikácie (min. 5 parametrov)

• Evidencia dopytov

  • Tvorba databázového objektu - dopyt

  • Číslo ponuky

  • Názov ponuky

• Evidencia dát dopytu (výkresová dokumentácia, modely, požiadavky)

  • Dokumentácia súvisiaca s dopytom vo forme dátových súborov akéhokoľvek formátu

  • Definovanie požiadaviek zákazníka formou ručného zápisu do databázy systému v rozsahu min. 500 znakov

• WORKFLOW pre dopyt - možnosť užívateľského definovania postupu spracovania dopytu naprieč jednotlivými oddeleniami a pracovníkmi spoločnosti s termínovaným ohraničením spracovania a následná notifikácia poverených pracovníkov podľa postupu spracovania

• Evidencia cenovej ponuky

  • Tvorba databázového objektu - ponuka

  • Číslo dopytu

  • Názov dopytu

• WORKFLOW pre cenovú ponuku - možnosť užívateľského definovania postupu spracovania a schvaľovania ponuky naprieč jednotlivými oddeleniami a pracovníkmi spoločnosti s termínovaným ohraničením spracovania a následná notifikácia poverených pracovníkov podľa postupu spracovania

• Evidencia stavu obchodných prípadov (dopytov, cenových ponúk)

  • Definovanie užívateľského % číselníka pre stav obchodného prípadu

  • Definovanie termínov platnosti a predpokladaného uzavretie obchodného prípadu

• Kalkulácia výrobkov na základe dát z oblasti PLM,TPV, Logistika:

• Cena spotrebovaného materiálu

• Cena práce

• Cena kooperácií

• Definovanie marže

• Definovanie výrobnej dávky

• Evidencia zákaziek

  • Tvorba databázového objektu - zákazka

  • Číslo dopytu

  • Názov dopytu

• Evidencia výrobkov zákazky

• Evidencia termínov výroby a dodania zákaziek

• Rekalkulácia cien výrobkov

• WORKFLOW spracovania zákazky - možnosť užívateľského definovania postupu spracovania a schvaľovania zákazky naprieč jednotlivými oddeleniami a pracovníkmi spoločnosti s termínovaným ohraničením spracovania a následná notifikácia poverených pracovníkov podľa postupu spracovania

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Inteligentné kalkulovanie cien dopytovaných výrobkov na základe podobnosti rozmerových a fyzikálnych parametrov voči už vyrábaným výrobkom v databázovom systéme

  • Parametre (tvar výrobku, rozmery výrobku, akosť, zhodnosť materiálu)

• Inteligentné vyhodnocovanie skutočných výrobných nákladov zákaziek / výrobkov a porovnávanie voči plánovaným nákladom na základe parametrov:

  • Plánované/Skutočné spotrebované množstvo/cena

  • Plánovaná/Skutočná spotrebovaná práca na výrobu

  • Plánovaná/Skutočná cena kooperácií

  • Graficky vizualizované dáta porovnávanie s metódou push výberu záujmových dát porovnávania (automatická identifikácia dôvod straty na základe užívateľsky definovaných oborov hodnôt v %)

• Automatizovaná tvorba zákaziek na základe forecastových súborov zákazníkov

  • Načítavanie dátových zostáv vo forme XML resp. obdobné

  • Automatická kontrola správnosti dátovej zostavy

  • Automatické vytvorenie systémového objektu zákazka s definovaným dátami z dátovej zostavy (párovanie výrobkov na základe čísla, množstvo, dátumy dodania)

  • Výpočet potreby vyrábaných množstiev s možnosťou ručnej zmeny (voľné množstvo na sklade hotovej výroby – požadované množstvo z dátovej zostavy)

3. Funkčnosti oblasti - Projektové riadenie:

• Tvorba harmonogramu úloh nad systémovým objektom zákazka

  • Definovanie hlavných úloh a ich podúloh (užívateľská definícia so zápisom do databázy systému min. 100 znakov)

  • Tvorba väzby medzi úlohami (min. väzba Finish to Start)

  • Termínové ohraničenie úloh

• Definovanie počtu hodín na čerpanie úlohy

• Definovanie trvania úlohy a zodpovedných pracovníkov

• Notifikácia o pridelených úlohách zodpovedným pracovníkom

• Definovanie stavu úlohy zodpovednými pracovníkmi na základe odpisu vykonanej práce

• Vizuálny prehľad nad projektami pomocou Ganttových diagramov

• Vizualizácia vyťaženia pracovníkov v projektovom riadení

1. Funkčnosti oblasti PLM (Product Lifecycle Management):

• Tvorba stromovej štruktúry výrobku (kusovník)

  • Číslo položky

  • Názov položky

  • Revízia

  • Typ (zostava, dielec, nakupovaná položka)

  • Konštrukčné tvary a rozmery výrobkov

  • Definovanie noriem (Akostná norma, Rozmerová norma, STN norma, EN norma)

• Evidencia výkresovej dokumentácie k výrobkom a jej prehľadanie bez nutnosti tlače

  • DXF

  • DWG

  • PDF

  • DOCX, XLS

  • Natívne súbory CAD systému

  • Natívne súbory CAM systému

  • Natívne súbory Systému na pálenie

• Schvaľovací proces výrobkov pomocou užívateľky definovaného Wokflow

  • Možnosť pripomienkovania pri schvaľovacom procese jednotlivými pracovníkmi formou zápisu do databázy systému min 100 znakov

  • Uzamknutie výrobku procesom schválenia proti možnej editácii dát výrobku a dokumentácie (vytvorenie platnej revízie výrobku)

• Zmenové konanie

  • Vytvorenie objektu zmena (nová verzia výrobku) nad výrobkom

  • WORKFLOW pre zmenové konanie - možnosť užívateľského definovania postupu spracovania a schvaľovania zmenového konania naprieč jednotlivými oddeleniami a pracovníkmi spoločnosti s termínovaným ohraničením spracovania a následná notifikácia poverených pracovníkov podľa postupu spracovania

  • Vytvorenie prehľadu väzieb medzi jednotlivými komponentami a výrobkami (inverzný kusovník)

  • Vytvorenie novej platnej revízie výrobku s časovou platnosťou

• Kopírovanie štruktúr výrobkov (kusovníkov) a ich častí komponentov (dielce, zostavy, nakupované položky) spolu s dátami komponentov a technologickými postupmi

• Digitálny archív výrobkov a súvisiacej dokumentácie v databázovom systéme

• Vyhľadávanie na základe parametrov výrobkov (číslo, názov, tvar, rozmery, akosť, STN norma, EN norma) a ich vzájomných väzieb (inverzný kusovník)

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Automatizovaná tvorba štruktúry výrobku na základe modelu výrobku (integrácia CAD)

• Automatizovaný prenos dát z modelu výrobku

5. Funkčnosti oblasti TPV (Technologická príprava výroby):

• Tvorba technologických postupov výroby k výrobkom v oblasti PLM

• Definovanie z číselníka operácií

• Definovanie pracoviska

• Definovanie stroja

• Definovanie prípravného času a kusového času

• Definovanie tarify stroja

• Definovanie kooperácií s jednotkovou sadzbou

• Definovanie nástrojov

• Definovanie popisu operácie (min. 300 znakov)

• Definovanie spotreby materiálu pre jednotlivé položky výrobku

• Prepojenie na skladové karty systému

• Definovanie potrebných prídavkov

• Automatizovaný výpočet spotreby materiálu

• Kopírovanie technologických postupov

• Podpora alternatívnych technologických postupov

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Možnosť ukladania NC programov zo systému CAM k technologickému postupu a ich následne sťahovanie do strojov

• Ukladanie páliacich programov zo systému na tvorbu páliacich programov a ich následne sťahovanie do strojov

• Inteligentný pomocník pre stanovanie výrobných časov na základe podobnosti už vyrábaných výrobkov a vzniknutých dát vo výrobe (tvar, rozmery,normy)

• Vizualizované dáta z výroby o časoch na danej operácií pri podobných výrobkoch v prostredí oblasti TPV

• Využitie algoritmu pre návrh časov na základe priemeru zosnímaných časov z výroby

1. Funkčnosti oblasti MTZ (Materiálno – technické zabezpečenie):

• Definovanie štruktúry skladov (sklad materiálu, sklad rozpracovanej výroby, sklad hotovej výroby)

• Tvorba skladových kariet

• Číslo a názov položky

• Rozmerové a tvarové údaje položky

• Hlavné a vedľajšie merné jednotky

• Nákupná, obstarávacia a predajná cena položiek

• Evidencia šarží a výrobných čísel položiek

• Automatické generovanie potreby nákupu materiálu na základe dát z oblasti plánovanie výroby

• Automatické spočítavanie celkovej potreby materiál nad všetkými zákazkami

• Rozdelenie potrieb materiálu na týždennej báze

• Rezervácie materiálu voči zákazkám

• Tvorba a evidencia objednávok voči dodávateľom

7. Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Automatizovaný nástroj na generovanie a rozosielanie dopytov pre potreby MTZ

• Zoznam dopytovaných položiek a ich údajov

• Sprístupnenie dokumentácie k dopytovaním položkám

• Definovanie cien a termínov dodania dodávateľmi prostredníctvom online nástroja

• Inteligentné vyhodnocovanie dodávateľských ponúk na základe stanovených parametrov (cena, termín, kvalita)

• Inteligentné predikovanie ročných materiálových potrieb na základe zákazníckych forecastov

1. Funkčnosti oblasti Plánovanie výroby:

• Implementovaný vnútorný algoritmus pokročilého plánovania výroby odzrkadľujúci automatizovanú tvorbu výrobných plánov

• Parametre pokročilého plánovania:

• Stanovenie priority na základe požadovaných termínov zákazky

• Materiálové plánovanie na základe dát z oblasti MTZ a z oblasti Sklady

• Kapacitné plánovanie do obmedzených zdrojov

• Kooperačné plánovanie a riadenie

• Zosnímané dáta z výroby a stave výroby

• Manuálne zadané zmeny a odchýlky

• Plánované prestoje

• Automatická tvorba rezervácií materiálu

• Automatizované preplánovanie v pravidelných intervaloch alebo na základe požiadania (prepočet do max. 15 min.), výsledkom ktorého budú vypočítané predpokladané termíny ukončenia výroby zákaziek

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Tvorba simulácií výrobného plánu

• Možnosť navýšenia kapacít

• Možnosť uvoľnenie kapacít a využitie kooperácií

• Zaplánovanie cenových ponúk do výrobného plánu

• Zlučovania výrobných dávok

• Plánovanie zákazníckych forecastov

• Inteligentná predikcia plánovaných prestojov (prediktívna údržba) na základe zberu dát zo strojov a plánovaných zákaziek

• Združovanie výrobných dávok pre zníženie zoraďovacích časov na základe rozmerov výrobkov

1. Funkčnosti oblasti Sklady:

• Tvorba príjemky materiálu na základe objednávky z oblasti MTZ

• Možnosť využívania čiarových kódov na identifikáciu materiálu

• Definovanie skladových pozícií

• Tvorba výdajky materiálu do výroby na základe čiarového kódu

• Tvorba príjemky na sklad hotovej výroby z výroby

• FIFO metóda výdaja materiálu

• Uzávierky skladov

• Evidencia náradia a meradiel

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov::

• Online snímanie umiestnenia materiálu v sklade na základe využitia senzorov pre snímanie polohy materiálu

• Vizualizácia plánu výdaja materiálu do výroby na základe dát z oblasti plánovanie

• Vyhľadávanie a následná vizualizácia umiestnenia materiálu v sklade na základe čísla zákazky, výrobku, sprievodky výroby.

• Vizualizácia plánov príchodu materiálu do skladu z oblasti MTZ a plánovania výroby

• Vizualizácia plánu kalibrácie meradiel

1. Funkčnosti oblasti Údržba:

• Tvorba interných zákaziek údržby

• Evidencia nákladov údržby voči pracoviskám a strojom

• Snímanie trvania údržby v prepojení na dispečing

• Riadenie zásahov údržby

• Plánovanie údržby strojov a automatické notifikovanie

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov: :

• Predikovanie prestoja a potreby údržby na základe plánovaných hodín stroja a skutočne odpracovaných hodín (prediktívna údržba)

• Operatívne riadenie údržby na základe nahlásenia požiadavky operátorom

1. Funkčnosti oblasti Dispečing:

• Vizualizácia výrobných plánov pre jednotlivé pracoviská a stroje (číslo sprievodky, číslo zákazky, číslo dielca)

• Vizualizácia aktuálneho stavu výroby voči plánu

• Vizualizácia pohybov a umiestnenia materiálu vo výrobe na základe 2D modelu výroby a snímaných dát zo senzorov o pohybe materiálu

• Vizualizácia prestojov a ich dôvodov voči jednotlivým strojným zariadeniam

• Vizualizácie plánu a skutočnosti údržby zariadení

• Vizualizácia informácií o dochádzke pracovníkov

• Vizualizácia o potrebe náradia a jeho umiestení vo výrobe

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Vykonávanie operatívneho plánovania pracovníkom dispečingu a ich online vizualizácia prostredníctvom koncových zariadení vo výrobe

• Simulácie operatívneho plánovania pracovníkom dispečingu

• Matica vzťahov (odborné zaradenie) operátor vs. Stroj

• Algoritmus na operatívne preplánovanie na základe zisteného skutkového stavu vo výrobe

1. Funkčnosti oblasti Výroba:

• Automatické generovanie výrobných kusovníkov z oblasti Zákazky

• Generovanie sprievodiek výroby s technologickým postupom z oblasti TPV

• Možnosť odchýlkového konania od technologického postupu

• Vizualizácia dostupnosti materiálu

• Vizualizácia výrobných plánov na koncových zariadeniach plánovania

• Evidencia nákladov výroby

• Snímanie časov systémom štart – stop pre manuálne vykonávané operácie na základe čiarového kódu

• Snímanie časov na základe zberu dát zo strojov s možnosťou identifikácia sprievodky na základe čiarového kódu prostredníctvom koncového zariadenia

• Zber dát o nepodarkoch a nekvalite prostredníctvom koncového zariadenia

• Zlučovanie operácií z viacerých sprievodiek výroby

• Evidencia a stave výroby prostredníctvom koncového zariadenia

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Vytvorenie centrálnych a integrovaných terminálových aplikácií pre jednotlivé typy pracovísk na koncových zariadeniach

• Vizualizácia dát z dispečingu:

• Plánovaný stav na danom pracovisku (čas, vyrobené kusy)

• Aktuálny stav na danom pracovisku (čas, vyrobené kusy)

• Vizualizácia o prehlásených nepodarkoch a nekvalite

• Signalizácia prestoja

• Vizualizácie stavu údržby

• Vizualizácia OEE

• Vizualizácia výrobnej dokumentácie

• Signalizácie meškanie

• Vizualizácia umiestenia materiálu, polovýrobkov v priestore výroby

1. Funkčnosti oblasti Kooperácie:

• Generovanie sprievodiek kooperácií (tlačový výstup vo formáte PDF s údajmi pre kooperanta)

• Združovanie kooperácie pre optimalizáciu vyťaženia dopravy

• Evidencia stavu kooperácií (plánovaný odchod a príchod, skutočný odchod a príchod)

• Evidencia nákladov na kooperácie

1. Funkčnosti oblasti Expedícia:

• Generovanie expedičného zoznamu na základe termínov definovaných na zákazkách

• Vizualizácia stavu výroby voči plánu expedície po jednotlivých zákazkách a výrobkoch

• Vizualizácia expedičného zoznamu pre pracovníkov expedície na koncovom zariadení

• Tvorba záznamov a uskutočnení expedície (výdajka so skladu, dodací list vo formáte PDF)

1. Funkčnosti oblasti BUSINESS INTELLIGENCE :

• Vizualizácia kľúčových ukazovateľov spoločnosti

• Plnenie plánu výrobu

• OEE výrobných zariadení

• Nedokončená výroba

• Hodnota skladov

• Efektivita pracovníkov

• Plánované a skutočné prestoje spoločnosti

• Prehľad o nepodarkoch a nekvalite

• Termínové plnenie zákaziek

• Analýza prestojov

• Analýza prekročení výrobných časov

• Ekonomická analýza zákaziek

• Ekonomická analýza výrobkov

Funkčnosti pre zabezpečenie inovovania procesov:

• Inteligentné riešenie pre mesačné stanovenie taríf strojov na základe zabudovaného algoritmu a zozbieraných dát:

• dáta o vyťažení strojov spätne

• dáta o vyťažení strojov na nasledujúce obdobie

• dáta o spotrebe energií voči strojom a pracoviskám

• Náklady na obstaranie a skladovanie materiálu

• Mzdové výdavky spoločnosti po pracoviskách

• Režijné náklady rozpočítané na pracoviská

• Odpisy spoločnosti rozpočítané na pracoviská

• Spotreba energií pre výrobné a administratívne zariadenia

• Náklady na nekvality rozpočítané na pracoviská

• Náklady na údržbu strojného vybavenia

• Inteligentné vyhodnocovanie príčin nedodržania ziskovosti zákaziek a výrobkov metódou push výberu záujmových dát porovnávania (automatická identifikácia dôvod straty na základe užívateľsky definovaných oborov hodnôt v %)

• Ďalšie požiadavky pre oblasť BUSINESS INTELLIGENCE

• Uchádzač zároveň vo svojej ponuke súčasne deklaruje, že vie dodať a v cene zákazky aj dodá vhodný centrálny server pre zber dát vrátane operačného systému a vhodnej databázy pre komplexný systém a taktiež deklaruje, že dodá vhodné koncové zariadenia pre potreby zberu dát z výroby a vizualizácie dát informačného systému.

  • Minimálne požiadavky na koncové zariadenie:

  • Dotykový displej min. veľkosť displeja 19 palcov

  • Určený pre priemyselné využitie

  • Minimálne rozlíšenie 1024 x768

• Operačný systém Windows resp. ekvivalent podľa návrhu uchádzača pre zabezpečenie kompatibility so systémom

• Snímač čiarových kódov

• Počet koncových zariadení: 10 ks (pre jednotlivé hniezda strojných zariadení, popísaných nižšie)

1.5MES ( Manufacturing execution systems) a Zber dát zo strojov a kvalite

16. Pre zber dát zo strojov dodávateľ musí deklarovať, že spĺňa nasledovné minimálne požiadavky technického riešenia, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ pre účely tejto zákazky:

• Nasadenie terminálovej aplikácie pre načítavanie čiarových kódov zo sprievodiek výroby a následný zápis do databázy k snímaním dátam zo stroja

• Minimálne požiadavky na zber dát:

• Štart operácie – čas načítanie čiarového kódu (ľudský vstup)

• Štart práce stroja – čas spustenia práce stroja

• Prerušenie práce stroja – čas prerušenia práce stroja

• Ukončenie práce stroja – čas ukončenia práce stroja

• Ukončenie operácie – čas načítania čiarového kódu (ľudský vstup)

• Zápis počtu vyrobených kusov – ručný vstup v prípade ak neposkytuje stroj

• Zápis o počte kvalitných kusov – ručný vstup v prípade ak neposkytuje stroj

• Zápis o počte nekvality, nepodarkov – ručný vstup v prípade ak neposkytuje stroj

• Definovanie dôvodu prestoja stroja – ľudský vstup na základe číselníka

• Definovanie dôvodu prekročenia plánovaného času – ľudský vstup na základe číselníka

• Vykonanie analýzy a identifikácia ďalších možných zbieraných dát najmä z CNC strojov

• Zabezpečenie terminálovej aplikácia pre ručné činnosti bez využívania strojov

• Vytvorenie infraštruktúry pre potreby zberu dát

• Zabezpečenie prenosu dát do komplexného informačného systému najviac v 5 min. intervaloch

Zoznam strojov pre zber dát zo strojov, ktorými v súčasnosti disponuje verejný obstarávateľ:

Stroj	Pracovisko	Riadiaci systém
AWEA BM1020	CNC frézovanie	FANUC
AWEA BM1200	CNC frézovanie	FANUC
TESSEN EVO 35	CNC frézovanie	HEIDENHAIN
Vesta 1000	CNC frézovanie	FANUC
Vesta 1050	CNC frézovanie	FANUC
CUTEX 160B MC	CNC sústruženie	FANUC
CUTEX 240 BSMC	CNC sústruženie	FANUC
DIAMOND 32 CSL	CNC sústruženie	MITSUBISHI
XXXXXX FTC	CNC sústruženie	FANUC
Hwacheon 850LMC	CNC sústruženie	FANUC
LYNX 220LB	CNC sústruženie	FANUC
Takisawa	CNC sústruženie	FANUC
BLM -ELECT 52	Ohýbačka rúr	Siemens
Pilous ARG 230	Pílenie malých rozmerov	Bez Systému
Pilous ARG 230 NC Automat	Pílenie malých rozmerov	Bez Systému
Way train 270DS	Pílenie malých rozmerov	Bez Systému
Bomar-Proline 420.350 XXX.XX	Pílenie veľkých rozmerov	Bez Systému
Kasto win A 3.3	Pílenie veľkých rozmerov	Bez Systému
Way train 460 DSA	Pílenie veľkých rozmerov	Bez Systému

Rozmiestenie strojov vo výrobe

1.6RTLS (Real Time Location system) a Zber dát o polohe výrobkov

17. Pre zber dát o polohe výrobkov dodávateľ musí deklarovať, že spĺňa nasledovné minimálne požiadavky technického riešenia, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ pre účely tejto zákazky:

1.7Požiadavky:

• Nasadenie inteligentných zariadení pre snímanie polohy výrobkov vo výrobe

• Nasadenie inteligentných zariadení pre snímanie polohy materiálu v sklade

• Nasadenie inteligentných zariadení pre snímanie polohy hotových výrobkov

• Presnosť snímania polohy +- 3 m

• Frekvencia snímania každých 5 min

• Vizualizácia polohy prostredníctvom 2D rastrovej mapy výroby

• Prenos dát do systému CPS každých 5 min

1. Uchádzač vo svojej ponuke deklaruje, že vie dodať a v cene zákazky aj dodá vhodný hardware potrebný pre zber dát o polohe výrobkov.

1.8Zber dát o spotrebe energií

1.9Pre zber dát o spotrebe energií dodávateľ musí deklarovať, že spĺňa nasledovné minimálne požiadavky technického riešenia, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ pre účely tejto zákazky:

• Nasadenie inteligentných snímačov pre zber dát o spotrebe energií na jednotlivých pracoviskách a strojoch podľa zoznamu strojov a pôdorysu výrobnej prevádzky (môžu byť použité hniezda).

• Minimálne požiadavky na zber dát:

• Čas štartu odberu energií

• Čas ukončenia odberu energií

• Spotrebné množstvo za daný interval

1. Uchádzač vo svojej ponuke súčasne deklaruje, že vie dodať a v cene zákazky aj dodá vhodný hardware potrebný pre zber dát o spotrebe energií.

1.10

1.11CAD – software na počítačom podporované projektovanie

20. Počet licencií:1

21. Funkčnosti systému:

• 3D modelár s možnosťou:

• priamej editácie parametrických modelov so zachovaním stromu histórie

• editácie neparametrickej geometrie s ukladaním úprav do stromu histórie

• hybridného modelovania, tzn. kombináciou parametrického modelovania s priamou editáciou so zachovaním všetkých úprav v strome histórie

• vytvárania multibody telies v jednom modeli

• Prostredie pre modelovanie zostáv

• Modelovanie základných tvarových plôch

• Modelovanie ohýbaných plechových dielov

• Tvorba výkresovej dokumentácie

• Translátory pre IGES, DXF/DWG, STEP 203/214, JT, Parasolid

• Permanentná užívateľská licencia

1.12CAM

22. Počet licencií: 1

23. Funkčnosti systému:

• Programovanie 2.5 osích operácií

• Programovanie 3 osích operácií

• Programovanie plynulých 5 osích operácií

• Simulácia stroja na základe G-kódu integrovaná v prostredí CAM

• Bezšvové prepojenie CAD modelu s CAM - úpravy modelu nástrojmi CAD sa okamžite prenášajú do prostredia CAM bez potreby exportu/importu

• 3D modelár s možnosťou:

• priamej editácie parametrických modelov so zachovaním stromu histórie

• editácie neparametrickej geometrie s ukladaním úprav do stromu histórie

• hybridného modelovania, tzn. kombináciou parametrického modelovania s priamou editáciou so zachovaním všetkých úprav v strome histórie

• vytvárania multibody telies v jednom modeli

• Prostredie pre tvorbu komponentov v zostavách

• Modelovanie základných a pokročilých tvarových plôch

• Tvorba výkresovej dokumentácie

• Translátory pre IGES, DXF/DWG, STEP 203/214, JT, Parasolid

• Permanentná užívateľská licencia

1.13

1.14Systém na tvorbu páliacich plánov

24. Počet licencií: 1

25. Funkčnosti systému:

• Integrácia do komplexného informačného systému

• Integrácia so zariadením laserového rezania s automatizovaním nakladaním materiálu

• Integrácia s CAD systémom

• Tvorba paliciach plánov a programov

1.15Digitálne dvojča výrobnej linky

26. Funkčnosti systému:

• Digitálna kópia fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností)

• Spracovávanie dát zo senzorov inštalovaných fyzicky na výrobnej linke

• Optimalizácia výrobných činností na základe nameraných a spracovaných dát z výrobnej linky

• Optimalizácia výrobných činností na základe dát poskytnutých kyber-fyzikálnym systémom

• Vizualizácia optimalizácie

• Integrácia s kyber-fyzikálnym podnikovým systémom

• Integrácia s riadiacim systémom linky

• Tvorba simulácii a výpočtov variant výrobných plánov pre výrobnú linku

Uchádzač za účelom preukázania spĺňania požiadaviek na predmet zákazky deklaruje vlastnosti ním ponúkaných softvérov a hardvérov podľa tohto opisu predmetu zákazky v nasledovnej tabuľke:

TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE pre túto časť I. (predložia uchádzači so svojím vyjadrením do svojich ponúk v zmysle výzvy)

Názov požiadavky	Požiadavky verejného obstarávateľa	Potvrdenie súladu „áno/nie“/poznámky uchádzača
Integrovaný kyber-fyzikálny podnikový systém, business intelligence	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
MES (Manufacturing Execution System)	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
RTLS (Real-time Location System)	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Zber dát o spotrebe energií	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
CAD (Computer-aided design)	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
CAM (Computer-aided manufacturing)	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Systém na tvorbu páliacich plánov	Xxxxx s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Digitálne dvojča výrobnej linky	Súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa v zmysle tohto opisu predmetu zákazky	(Áno/Nie)	(nepovinné)

ČASŤ II

5. Základný opis predmet II

Časť II predmetu zákazky pozostáva z dodávky, montáže, inštalácie a spustenia inteligentnej a automatizovanej linky na výrobu závaží, pokrývajúcej komplexne výrobu dvoch výrobkov spoločnosti podľa výkresovej dokumentácie v prílohe. Linka má automatizovane pokryť všetky výrobné operácie podľa nastavených procesných výrobných uzlov: delenie materiálu, trieskové opracovanie (frézovanie), pieskovanie, práškové lakovanie, vypaľovanie, chladenie, balenie.

1.16

6. Požadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre a súvisiace charakteristiky

1.17Inteligentná automatizovaná linka na výrobu závaží

1. Systém bude nosným pilierom pre zavedenie digitálneho ekosystému v spoločnosti, pričom bude pokrývať všetky potrebné procesy. Počet konkurenčných užívateľov komplexného systému je 80. Pre potreby inovovania procesov spoločnosti je potrebné zabezpečiť integráciu podporných systémov (CAD, CAM, PLM, Systém na tvorbu páliacich plánov, Digitálneho dvojčaťa automatizovanej linky, MES, RTLS) s kyber-fyzikálnym systémom a zavedenie automatizácie zberu dát pomocou senzorov a snímačov a tým zlepšiť efektivitu práce so systémom. Systém, postavený na jednotnej databáze, vytvorí plynulý dátový tok naprieč celým výrobným podnikom a svojimi funkčnosťami  pokryje definované oblasti uvedené nižšie. Systém bude schopný využívať generované dáta z podporných systémov na základe dostupného API rozhrania resp. obdobného rozhrania pre komunikáciu a výmenu dát medzi viacerými systémami a zdrojmi dát.

1.18Inteligentná a automatizovaná linka má byť zostavená z procesných výrobných uzlov zabezpečujúcich výrobu výrobkov ako jeden logický celok pozostávajúci z jednotlivých technologických pracovísk:

1.191 x Pracovisko delenia materiálu

1.202 x Pracovisko trieskového opracovania (frézovanie)

1.211 x Pieskovacia komora na povrchovú úpravu polotovaru na lakovanie

1.221 x Prášková lakovňa

1.231 x Vypaľovacia pec

1.241 x Chladiaca zóna

1.251 x Exportná zóna

1.26

2. Konečné rozloženie jednotlivých technologických pracovísk pre výkon operácií môže byť prispôsobené na základe technického návrhu dodávateľa. Dodávateľ však musí dodržať postupnosť operácií a výstupnú kapacitu linky v hodnote min. 800 ks za 8 hod. pracovnú zmenu.

1.27

3. Inteligentná a automatizovaná linka na výrobu závaží bude prostredníctvom integrované kyber – fyzikálneho podnikové systému zaradená do jedného logického celku na princípoch Inteligentného priemyslu (Industry 4.0). Z uvedeného dôvodu musí linka spĺňať kritéria otvoreného rozhrania pre vysielanie a prijímanie dát a dátových súborov prostredníctvom inteligentného riadiaceho systému linky na princípoch Inteligentného priemyslu (Industry 4.0).

Technický návrh usporiadania linky

Zoznam technologických pracovísk:

1. Pracovisko delenia materiálu

2. Pracovisko trieskového opracovania (frézovanie)

3. Pieskovacia komora na povrchovú úpravu polotovaru na lakovanie

4. Prášková lakovňa

5. Vypaľovacia pec

6. Chladiaca zóna

7. Exportná zóna

Technická výkresová dokumentácia k výrobkom

Výrobok č. 1 – závažie

Výrobok č. 2 – závažie

TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE (predložia uchádzači so svojím vyjadrením do svojich ponúk v zmysle výzvy)

Názov logického celku	Inteligentná a automatizovaná linka na výrobu závaží
Inteligentná a automatizovaná linka je zostavená z procesných výrobných uzlov zabezpečujúcich výrobu výrobkov ako jeden logický celok pozostávajúci z jednotlivých technologických pracovísk: Pracovisko delenia materiálu Pracovisko trieskového opracovania (frézovanie) Pieskovacia komora na povrchovú úpravu polotovaru na lakovanie Prášková lakovňa Vypaľovacia pec Chladiaca zóna Exportná zóna Nižšie uvedené zariadenia musia obsahovať nasledujúce minimálne prvky, spĺňajúce nižšie uvedené hodnoty, čo každý uchádzač potvrdí vo svojej ponuke. V prípade, že uchádzač využije možnosť dodania ekvivalentu zariadení, uvedie a preukáže, pomocou akých iných zariadení dosiahne požadovanú kapacitu výrobnej linky.
Parametre logického celku	Požiadavka verejného obstarávateľa	Hodnota partnera „áno/nie“/poznámky uchádzača
Pracovisko delenia materiálu
Vstup na linku	Zabezpečenie vstupu pre materiál S235 pásová valcovaná oceľ o presných rozmeroch 100 x 15 x 6000 mm (štandardizovaný kus pásovej ocele podľa normy S235, ktorý verejný obstarávateľ nakupuje do výroby)	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Delenie materiálu	Delenie materiálu na rozmery od min. 250 mm do max. 600 mm	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vykonávanie vstupnej kontroly polotovaru	Podľa ISO 2769 s dôrazom na rovnosť materiálu	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vykonávanie vstupnej kontroly polotovaru	Rozmerová norma podľa technickej výkresovej dokumentácie výrobku	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Dopravníkový pás	Presun polotovarov na nasledujúce pracoviská	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Pracovisko trieskové opracovanie (frézovanie)			(nepovinné)
Vstupný manipulátor pre vkladanie polotovaru do strojného priestoru	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Strojné zariadenie pre operáciu vŕtania polotovaru frézovaním	Vŕtanie polotovaru podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vykonanie výstupnej kontroly operácie trieskového obrábania	Rozmerová norma podľa technickej výkresovej dokumentácie výrobku	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupný manipulátor pre vykladanie polotovaru zo strojného priestoru s posunom na dopravníkový pás	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Dopravníkový pás	Presun polotovarov na nasledujúce pracoviská	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 2	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Pieskovacia komora na povrchovú úpravu polotovaru na lakovanie			(nepovinné)
Vstupný manipulátor na vkladanie polotovaru do priestoru pieskovacej komory	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Automatická pieskovacia komora	Priebežná	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Odlučovač prachu a nečistôt	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Odsávací ventilátor	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Nasávacie a prepojovacie vzduchotechnické potrubie	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výtlačné vzduchotechnické potrubie so sekundárnym filtrom	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet metacích jednotiek (MJ)	min. 4	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výkon motora MJ	Min. 7,0 kW	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Otáčky motoru pre jednu MJ	Min. 2500 ot.min-1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Množstvo vytryskaného abrazíva pre MJ	Min. 6000 kg.hod-1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Typ separátoru abraziva	Vzduchový	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupný manipulátor pre vykladanie polotovaru z priestoru pieskovacej komory s posunom na vstupný manipulátor lakovania.	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Dopravníkový pás	Presun polotovarov na nasledujúce pracoviská	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Prášková lakovňa			(nepovinné)
Typ/druh práškovej lakovne	Elektrická	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vstupný manipulátor na vkladanie polotovaru do priestoru práškovej lakovne	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Automatizovaný proces nanášania práškovej farby na polotovary v striekacej stene	Rozsah nanášanej farby musí byť minimálne v rozmedzí od 80 μm do 120 μm, prípadne navyše aj vo väčšom rozsahu	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Bezkontaktná kontrola hrúbky nánosu práškovej farby na polotovar	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupný manipulátor pre vykladanie polotovaru z priestoru lakovne s posunom na vstupný manipulátor pre vypaľovaciu pec	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Dopravníkový pás	Presun polotovarov na nasledujúce pracoviská	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vypaľovacia pec			(nepovinné)
Typ/druh vypaľovacej pece	Elektrická	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Vstupný manipulátor na vkladanie polotovaru do priestoru vypaľovacej pece	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Automatizovaný proces vypaľovania nanesenej práškovej farby na polotovaroch	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Teplota pece	Rozsah musí byť v minimálnom rozsahu od 180 °C do 230 °C, prípadne aj nad rámec tohto minimálne požadovaného rozsahu	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupný manipulátor pre vykladanie polotovaru z priestoru vypaľovacej pece do chladiacej zóny	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Dopravníkový pás	Presun polotovarov na nasledujúce pracoviská	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Chladiaca zóna
Kapacita chladiacej zóny	Min. dvojnásobok výstupu z pracoviska vypaľovania	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Proces chladenia polotovaru	Chladenie polotovarov pod hodnotu 60 °C	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupný manipulátor pre presun polotovarov z chladiacej zóny do exportnej zóny	Manipulácia s polotovarmi podľa technickej výkresovej dokumentácie	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Exportná zóna			(nepovinné)
Výstupná kontrola hrúbky nánosu farby na hotovom výrobku z označením nezhodných výrobkov	Meranie hrúbky nánosu farby v μm	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Manipulátor pre proces balenia hotových výrobkov a ich paletizáciu	Množstevný rozsah od min. 100 ks do max. 300 ks	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Programovateľný logický automat (PLC) a zostava senzorov pre zber dát	Zber signálov a vysielanie signálov pre pracovisko	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Počet pracovísk	min. 1	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Riadiaci systém			(nepovinné)
Riadiaci systém linky s integrácia na kyber – fyzikálny podnikový systém	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Zbernica programovateľných logických automatov (PLC)	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Optimalizácia riadenia linky na základe výstupov z „Digitálneho dvojčaťa“	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Integrácia všetkých pracovísk ako jednotného logického celku	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Elektroinštalácia pre riadiaci systém	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výstupné parametre linky			(nepovinné)
Výstupná kapacita linky	Min. 800 ks výrobkov za 8 hod. pracovnú zmenu	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Nekvalita výrobkov	Max. 3% z celkového objemu výroby	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Technický návrh			(nepovinné)
Technický návrh funkčnosti linky, xxxxxxxxxxx a manipulátorov	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Výpočty pre takt linky	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)
Technické usporiadanie linky	Áno	(Áno/Nie)	(nepovinné)

Príloha č. 2

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti (nákup software a technológií)“, najmä obchodnými podmienkami, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

V .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 3/1

Návrh na plnenie kritéria – časť č. 1

Predmet zákazky	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
Cena za celkový predmet zákazky – časť č. 1 (podľa obsahu výzvy)	Uvedie uchádzač	Uvedie uchádzač

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)

Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu zákazky v zmysle obchodných podmienok.

Miesto: ................................... Štatutárny orgán:

Dátum: ................................

.......................................................

pečiatka a  podpis oprávnených osôb

Príloha č. 3/2

Návrh na plnenie kritéria – časť č. 2

Predmet zákazky	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
Cena za celkový predmet zákazky – časť č. 2 (podľa obsahu výzvy)	Uvedie uchádzač	Uvedie uchádzač

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)

Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu zákazky v zmysle obchodných podmienok.

Miesto: ................................... Štatutárny orgán:

Dátum: ................................

.......................................................

pečiatka a  podpis oprávnených osôb

Príloha č. 4 – Obchodné podmienky pre Časť 1 a Časť 2

Zmluva o dielo – rámcová dohoda (pre časť 1 alebo časť 2)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „rámcová dohoda“)

Účastníci dohody

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Tel:

E-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Vybraný zhotoviteľ:

Názov: .......................

Sídlo: .......................

Zastúpený: .......................

IČO: .......................

DIČ: .......................

IČ DPH: .......................

Tel: .......................

E-mail: .......................

Bankové spojenie: .......................

Číslo účtu: .......................

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „účastníci dohody“).

Preambula

Rámcová dohoda sa uzatvára podľa zákona č. 513/1991 Zb. ako výsledok postupu verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk. Rámcová dohoda určuje podmienky zadania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka kvality, ceny a predpokladaného rozsahu predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Predmet dohody bude dodaný a inštalovaný na základe písomnej objednávky objednávateľa so Zhotoviteľom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Definície pojmov

Ak sú nasledovné pojmy použité v tejto dohode, majú tento význam:

1. Objednávka je písomná objednávka objednávateľa, ktorá bola prijatá a potvrdená Vybraným zhotoviteľom a doručená objednávateľovi v zmysle tejto rámcovej dohody.

2. Opis predmetu zákazky je opis predmetu zákazky, ktorý bol uvedený vo výzve na predkladanie ponúk ako východiskový opis predmetu zákazky za účelom vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní.

3. Vybraný zhotoviteľ je účastník rámcovej dohody, ktorý bol na základe prvého vyhodnotenia ponúk počas verejného obstarávania označený za úspešného zhotoviteľa/uchádzača.

4. Dielom sa rozumie najmä riadená dodávka technológií a materiálu, resp. softvérov podľa príloh tejto Rámcovej dohody, ale aj súvisiace inštalačné práce, vrátane dodania všetkých súčastí technologického celku (a prevedenie vlastníckeho práva k nim) podľa opisu predmetu zákazky v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v zmysle Zadania a konkrétnej Objednávky v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Zmluva sa uzatvára na obdobie 9 mesiacov odo dňa jej účinnosti, čím ale nie je dotknutá 24-mesačná záručná starostlivosť o dielo tak, ako to bude špecifikované ďalej.

5. Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Vybraný zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu diela v znení Objednávky, Zadania a tejto rámcovej dohody. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá Vybraný zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

6. Súpis prác a dodávok definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prác, dodávok a služieb.

7. Technické špecifikácie sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v dohode a v samostatnej časti súťažných podkladov, ak je to aplikovateľné. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania. K technickým požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód, označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k materiálom alebo ich častiam.

8. Výkaz výmer (alebo súpis položiek) vymedzuje množstvo požadovaných prác, konštrukcií, dodávok a služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy s uvedením postupu výpočtu a s odkazom na príslušnou časť výkresovej dokumentácie, ak je to aplikovateľné.

9. Viacpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete diela ani v dohodnutej cene a:

1. objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,

2. Vybraný zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela,

3. musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia alebo opis predmetu zákazky tieto práce neobsahoval ako dôsledok skrytých vád alebo chýb projektovej dokumentácie alebo prípravnej fázy projektu, ktoré nemohol Vybraný zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,

4. musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi),

5. financuje ich objednávateľ z vlastného rozpočtu.

Viacpráce budú vykonané vždy len po písomnom súhlase objednávateľa.

10. Menejpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete diela a v dohodnutej cene a:

1. objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom Vybraného zhotoviteľa vylúčil,

2. Vybraný zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela,

3. nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie,

4. nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

11. Vada je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou, opisom predmetu zákazky a všeobecne záväznými predpismi (normami). Vadou sa rozumie aj vada na dodaných zariadeniach ak ich dodanie zabezpečuje Vybraný zhotoviteľ.

12. Vyššia moc sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.

13. Záruka za kvalitu diela je zodpovednosť Vybraného zhotoviteľa pri realizácii diela za vady diela podľa právnych predpisov krajiny zhotoviteľa.

14. Havária je udalosť, ktorá nastala počas inštalácie diela alebo počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje riadne užívanie diela. Vybraný zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu odstrániť.

15. Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu – je maximálna garantovaná cena diela, za ktorú sa Vybraný zhotoviteľ zaviazal riadne a včas vykonať dielo a odovzdať požadované dielo objednávateľovi na základe podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z tejto dohody, Objednávky a súťažných podkladov. Pre prípad sporu sa má za to, že Vybraný zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela a podpísaním zmluvy Vybraný zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí súčasť Objednávky. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž.

16. Harmonogram postupu prác musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých technológií. Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje Vybraný zhotoviteľ uskutočňovať dielo, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán; dokumentáciu Vybraného zhotoviteľa; postup zadávania subdodávok a identifikácia subdodávateľov, dodávky materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu s všeobecným popisom (technologických) postupov a materiálov, ktoré plánuje Vybraný zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte personálu Vybraného zhotoviteľa a subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení Vybraného zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na stavenisku v každej z hlavných etáp.

Čl. II

Predmet rámcovej dohody

2.1 Predmetom rámcovej dohody je: ..........................................(doplní sa podľa toho, ktorá časť sa použije) ktorá je bližšie definovaná v príslušnej Prílohe č. 1 ku tejto Rámcovej dohode: – Technická špecifikácia diela, ktorá je totožná s príslušnou časťou Výzvy na predkladanie ponúk.

2.2 Vybraný zhotoviteľ sa počas trvania rámcovej dohody zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v zmysle konkrétnej Objednávky, v rozsahu a spôsobom v súlade s ustanoveniami časti II (zmluvné podmienky vykonania diela) tejto rámcovej dohody, maximálne v rozsahu podľa ustanovenia 2.1 tejto rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto rámcovej dohody. Objednávateľom požadované práce bude Vybraný zhotoviteľ vykonávať a s tým súvisiacu technológiu dodávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu postupu prác a dohodnutej ceny.

Čl. III

Spôsob výberu Vybraného zhotoviteľa

3.1 Výber zhotoviteľa prebehol v rámci postupu zadávania zákazky (verejné obstarávanie). Vybraným zhotoviteľom je úspešný uchádzač z verejného obstarávania, z ktorého pochádza táto rámcová dohoda.

ČASŤ II

ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIE DIELA

Čl. IV

Objednávka

4.1 Objednávky vystavené objednávateľom počas trvania tejto rámcovej dohody a budú obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

1. predmet Objednávky, t.j. špecifikácie druhu a rozsahu prác/dodávok v zmysle Zadania;

2. miesto vykonávania prác;

3. časový harmonogram vykonávania prác;

4. mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a prebraním diela,

5. dohodnutú cenu za vykonanie diela a harmonogram platieb;

6. ďalšie náležitosti a dojednania určené objednávateľom (napr. povinnosť zabezpečiť bankovú záruku, poistenie diela, Vybraného zhotoviteľa a pod.).

Objednávateľ je oprávnený vystaviť i len jednu objednávku na účely tejto rámcovej dohody na celý jej predmet, napr. v prípade, že je pripravený (stavebne i technicky) prijať ku inštalácii celý predmet tejto rámcovej dohody.

4.2 Objednávateľ doručí objednávku Vybranému zhotoviteľovi na adresu Vybraného zhotoviteľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ je povinný potvrdiť prijatie objednávky a potvrdenú Objednávku doručiť objednávateľovi v lehote 3 (troch) dní od doručenia Objednávky Vybranému zhotoviteľovi. Vybraný zhotoviteľ je súčasne povinný oznámiť objednávateľovi osoby zodpovedné za plnenie rámcovej dohody (vrátane podpisovania preberacích protokolov) v rámci príslušnej Objednávky.

4.3 Písomné Objednávky objednávateľa potvrdené Vybraným zhotoviteľom budú tvoriť súčasť rámcovej dohody. Každé plnenie v zmysle konkrétnej Objednávky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle rámcovej dohody.

Čl. V

Vykonanie diela

5.1 Realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie všetkých inštalačných prác a iných súvisiacich činností v súlade s  Prílohou č. 1 a bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a technologických zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela vrátane vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:

1. zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického charakteru k riadnemu vykonaniu diela, ak sú potrebné,

2. všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,

3. stráženie miesta inštalácie v rozsahu, v ktorom boli Vybranému zhotoviteľovi sprístupnené, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,

4. zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,

5. zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok podľa noriem vzťahujúcich sa k vykonávanému dielu vrátane zostavenia protokolov,

6. zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, ak sa vyžaduje, s prípadným odstránením uvedených závad,

7. zabezpečenie všetkých ostatných nevyhnutných skúšok, atestov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela,

8. uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.), ak to je aplikovateľné,

9. v súlade s platnými rozhodnutiami a vyjadreniami oznámiť začatie prác príslušným subjektom, ak to je aplikovateľné,

10. zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich  z iných európskych noriem, ich splnenie bolo predmetom zadávania zákazky.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vybranému zhotoviteľovi všetky dokumenty, ktorými disponuje a všetku potrebnú súčinnosť, ktoré sú potrebné pre účel riadneho vykonania diela.

Čl. VI

Dodržanie niektorých technických a iných európskych štandardov

6.1 Objednávateľ požaduje súlad technológií s vybranými technickými a inými európskymi normami, najmä spôsobilosťou zariadení byť prevádzkované v EÚ.

Čl. VII

Zmluvná cena alebo cena diela

7.1 Cena diela je účastníkmi dohody dohodnutá na základe podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

7.2 Účastníci dohody sa dohodli, že Vybraným zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu, resp. podľa súpisu položiek. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Vybraný zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke Vybraného zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Vybraný zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Vybraný zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.

7.3 Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady Vybraného zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie diela tiež všetky súvisiace náklady najmä na:

1. náklady na realizačný projekt, ak bude podľa názoru Vybraného zhotoviteľa potrebný a náklady na príslušné povolenia pre realizáciu diela a jeho odovzdanie objednávateľovi,

2. zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,

3. opatrenia k ochrane životného prostredia,

4. poistenie diela, osôb a Vybraného zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

5. bankové záruky alebo iné zábezpeky,

6. organizačnú a koordinačnú činnosť,

7. poplatky spojené so záberom verejného priestranstva, ak sa vyžaduje,

8. zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení, ak budú potrebné.

7.4 V cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého v zmluve.

7.5 Vybraný zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou bodu 7.7 tejto zmluvy.

7.6 Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela v zmysle Objednávky a tejto dohody. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu realizácie diela.

7.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

1. dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH

2. dôjde k viacprácam (pričom ich bude financovať objednávateľ z vlastných zdrojov):

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu viacprác určenú spôsobom dohodnutým v tejto rámcovej dohode. Vybraný zhotoviteľ nacení viacpráce nasledovne:

• položky viacprác, ktoré sa nachádzajú aj v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej Vybraným zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody, musia byť nacenené podľa tohto položkového rozpočtu.

Nešpecifikované práce t.j. práce ktoré nie sú uvedené v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej Vybraným zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody, budú nacenené na základe písomnej dohody objednávateľa a Vybraného zhotoviteľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie nacenenia viacprác - ponukového rozpočtu viacprác pred ich uskutočnením. Vybraný zhotoviteľ si môže vyfakturovať len skutočne vykonané viacpráce, a to podľa ponukového rozpočtu a za podmienok dohodnutých pre fakturáciu stavebných prác v tejto rámcovej dohode.

3. dôjde k menejprácam

Zmluvná cena bude znížená len o cenu menejprác. Vybraný zhotoviteľ nacení menejpráce tak, že položky menejprác budú nacenené v súlade s položkovým rozpočtom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody. Nacenenie menejprác podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom. Takto nacenené menepráce budú po odsúhlasení objednávateľom odpočítané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto rámcovej dohody.

Čl. VIII

Platobné podmienky, lehota splatnosti

Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ poskytne Vybranému zhotoviteľovi preddavok vo výške 20 % Ceny za dielo, ktorý je splatný do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky na základe tohto zmluvného dokumentu. Objednávateľ poskytne Vybranému zhotoviteľovi ďalší preddavok vo výške 70 % Ceny za dielo, ktorý bude splatný do 10 dní odo vzájomného podpisu preberacieho protokolu ku inštalovaným softvérom a/alebo technológiám.

8.2 Zvyšná časť Ceny za dielo vo výške 10 % bude uhradená jednorazovo na základe daňového dokladu (ďalej len faktúra), a to po úplnom uskutočnení všetkých inštalačných prác, dodaní všetkých komponentov predmetnej technológie a spustení diela do prevádzky.

8.3 Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu vykonaných prác, je Vybraný zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých nedošlo k rozporu.

8.4 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Vybraným zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

8.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

8.6 Vybraný zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry.

Lehoty splatnosti

8.7 Ak nie je v tomto článku uvedené inak, Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru Vybraného zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Vybraný zhotoviteľ si nemôže uplatniť sankcie z omeškania v prípade, že platobná jednotka poskytovateľa NFP nezrealizuje úhradu alikvotnej, resp. celej časti NFP (nenávratný finančný príspevok), t.j. vzniknú okolnosti, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

8.8 Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka pripísaná na účet Vybraného zhotoviteľa.

8.9 Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je Vybraný zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác a ani iným spôsobom predĺžiť ani čiastkové a ani celkový termín schváleného harmonogramu prác v zmysle podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa a Objednávky.

8.10 Oneskorenie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky z príčin uvedených v bode 8.7 tretia veta tejto zmluvy sa nepovažuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto dohody. Oneskorenie objednávateľa s úhradou po dobu 3 mesiacov zakladá podstatné porušenie tejto dohody za predpokladu, že na strane objednávateľa nebol k tomu daný dôvod. Splatnosť 60 dní sa neuplatní na druhú predplatbu, ktorá bude splatná pred doručením diela.

Čl. IX

Náležitosti faktúr

9.1 Faktúry Vybraného zhotoviteľa musia formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aktualizovaným príručkám konečného prijímateľa NFP, podľa ktorých konečný prijímateľ (objednávateľ) uplatňuje u poskytovateľa formou žiadosti o platbu oprávnené výdavky. Faktúry musia obsahovať najmä:

1. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

2. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

3. poradové číslo faktúry,

4. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

5. dátum vyhotovenia faktúry,

6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

7. základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

8. uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

9. výšku dane spolu v xxxxxx, ktorá sa má zaplatiť,

10. podpis zodpovednej osoby Vybraného zhotoviteľa,

11. prílohu - súpis vykonaných prác ocenený podľa dohodnutého spôsobu,

12. prílohu – dodacie listy na všetky faktúrované položky.

Čl. X

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.

10.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku Vybraný zhotoviteľ, a to až do doby fyzického odovzdania diela alebo jeho časti medzi Vybraným zhotoviteľom a objednávateľom. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Vybraný zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou, Objednávkou a touto rámcovou dohodou.

Čl. XI

Poistenie Vybraného zhotoviteľa a diela

11.1 Poistenie Vybraného zhotoviteľa a diela sa nevyžaduje.

Čl. XII

Prístup na prevádzku objednávateľa

Termín odovzdania a prevzatia prístupu na prevádzku objednávateľa

12.1 Za účelom riadnej inštalácie diela, Objednávateľ Vybranému zhotoviteľovi odovzdá prístup na prevádzku objednávateľa najneskôr do 2 (dvoch) dní odo dňa jeho žiadosti o takýto prístup.

Čl. XIII

Vykonávanie diela, termín začatia prác, harmonogram postupu prác

Termín začatia prác

13.1 Vybraný zhotoviteľ je povinný začať práce na diele v súlade s odsúhlaseným harmonogramom postupu prác, ktorý bude súčasťou Objednávky.

Harmonogram postupu prác

13.2 Vybraný zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo podľa Objednávky v súlade s harmonogramom postupu prác. Vybraný zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny dokončenia. Vybraný zhotoviteľ je povinný dodržať čiastkové termíny pre zabezpečenie stavebnej pripravenosti na montáž technológie stanovené objednávateľom v Objednávke.

13.3 Pokiaľ Vybraný zhotoviteľ nedodrží postup vyhotovovania diela v súlade s harmonogramom alebo hrozí, že ho nedodrží, okamžite o tejto skutočnosti informuje objednávateľa s uvedením dôvodu nedodržania vopred stanoveného termínu. Vybraný zhotoviteľ dodá objednávateľovi do podrobnosti aktualizovaný harmonogram postupu prác. V prípade, že takto aktualizovaný harmonogram objednávateľa nepresvedčí o reálnosti dokončenia diela v dohodnutom termíne a súčasne uplynula lehota termínu, resp. čiastkového termínu ukončenia, považuje sa to za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody.

13.4 Vybraný zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšie počtu strojov a zariadení.

13.5 Harmonogram začína termínom odovzdania a prevzatia staveniska alebo časti staveniska Vybraným zhotoviteľom a končí termínom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.

Pokyny objednávateľa

13.7 Odsek č. 13.7 sa v tejto zmluve nepoužije.

13.8 Vybraný zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k vykonaniu diela, ak Vybraný zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii a podobne).

13.9 Objednávateľ je povinný upozorniť Vybraného zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v priebehu realizácie.

13.10 Vybraný zhotoviteľ potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s tým, že na stavenisku môžu byť v čase zhotovovania diela prítomní aj iní zhotovitelia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa, ktoré sa budú týkať koordinácie prác s inými zhotoviteľmi.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

13.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie, rôznych povolení, Objednávky, tejto dohody a prípadne iných relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hradí ju Vybraný zhotoviteľ v plnom rozsahu v zmysle podmienok a limitov zodpovednosti za škodu, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve.

Ochrana životného prostredia

13.12 Vybraný zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na priľahlé nehnuteľnosti  k miestu plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu montážnych prác na životné prostredie.

Kvalifikácia pracovníkov Vybraného zhotoviteľa

13.14 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Vybraného zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.

Použité materiály a výrobky

13.15 Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť Vybraný zhotoviteľ.

13.16 Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak Vybraný zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie Vybraný zhotoviteľ. Rovnako sa Vybraný zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa príslušných predpisov.

13.17 Vybraný zhotoviteľ predloží objednávateľovi súbor certifikátov rozhodujúcich materiálov, ktoré plánuje použiť  pri realizácii diela ešte pred ich použitím, ak je to vhodné.

13.18 Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí Vybraný zhotoviteľ dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

13.19 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie

V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, ktorá bude vytvorená a/alebo dodaná Zhotoviteľom alebo jeho zamestnancami na účely splnenia jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to nevýhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu 4.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.

Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

Zodpovednosť Vybraného zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

13.19 Pokiaľ činnosťou Vybraného zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem, Objednávky alebo vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody, je Vybraný zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť najmä tak, že vec navráti do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, tak finančne nahradiť. Všetky spôsobené škody a náklady nesie Vybraný zhotoviteľ v súlade s obmedzeniami zodpovednosti za škodu v súlade s čl. XXI.

Čl. XIV

Komplexné vyskúšanie

14.1 Komplexným vyskúšaním preukazuje Vybraný zhotoviteľ, že dielo je riadne ukončené, je kvalitné a bude schopné skúšobnej prevádzky. Riadne vyhotovenie diela bude preukázané vykonaním dohodnutých skúšok. Dielo sa teda považuje za dokončené vtedy, keď boli úspešne vykonané dohodnuté skúšky. Na účasť na skúšky je Vybraný zhotoviteľ povinný objednávateľa včas, najneskôr však 5 (päť) pracovných dní pred ich konaním, písomne pozvať.

14.2 Povinnosťou Vybraného zhotoviteľa je obstarať kvalifikovaných pracovníkov a Objednávateľ je povinný zabezpečiť suroviny a energie potrebné ku vyskúšaniu diela. Náklady Vybraného zhotoviteľa na komplexné vyskúšanie sú súčasťou dohodnutej ceny za dielo.

14.3 O ukončení komplexného vyskúšania a o tom, či bolo úspešné alebo nie, sú zmluvné strany povinné spísať zápis.

14.4 Vybraný zhotoviteľ hradí svoje náklady komplexného vyskúšania aj vtedy, ak nebolo úspešné. V prípade, že sa uskutočnia dva neúspešné testy, ktorých neúspech spôsobil Vybraný zhotoviteľ, hradí tiež náklady prípravy a vykonania nového komplexného vyskúšania v dohodnutom, nevyhnutnom rozsahu.

14.5 V prípade neúspešného komplexného vyskúšania diela je Vybraný zhotoviteľ povinný do 15 pracovných dní, ho zopakovať. V prípade, ak ani takéto zopakovanie komplexného vyskúšania diela nebude úspešné, Vybraný zhotoviteľ je povinný do 15 pracovných dní urobiť tretie komplexné vyskúšanie diela. Ak ani takéto tretie komplexné vyskúšanie diela nebude úspešné je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody v celom rozsahu a uplatniť si všetky nároky voči Vybranému zhotoviteľovi (najmä nárok na zaplatenie náhrady škody v zmysle obmedzení podľa článku XXI.

Čl. XV

Bezpečnosť práce

Dodržovanie bezpečnosti a hygieny práce

15.1 Vybraný zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na stavenisku a je povinný zabezpečiť ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Vybraný zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke a že sú zdravotne spôsobilí k práci na diele.

15.2 Vybraný zhotoviteľ je povinný vykonať pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na diele vstupné školenie i vykonávať priebežné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane.

15.3 Vybraný zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie vstupného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane aj u svojich podzhotoviteľov.

15.4 Vybraný zhotoviteľ je rovnako povinný priebežne znalosti svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane obnovovať a kontrolovať.

15.5 Vybraný zhotoviteľ je povinný vykonávať v priebehu realizácie diela vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou na stavenisku. Vybraný zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku mimo priestoru staveniska, ak sú dotknuté vykonávaním prác na diele (najmä verejné priestranstvá alebo komunikácie ponechané v používaní verejnosti ako napr. podchody pod lešením). Objednávateľ je povinný pravidelne kontrolovať stav susedných objektov.

15.6 Ak dôjde k akémukoľvek úrazu pri zhotovovaní diela alebo pri činnostiach súvisiacich s vykonávaním diela je Objednávateľ povinný zabezpečiť vyšetrenie úrazu a spísanie príslušného záznamu. Vybraný zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Čl. XVI

Kontroly, skúšky a revízie

Kontrola vykonávania prác

16.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že Vybraný zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Vybraný zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak vybraný zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v zmluvnými stranami dodatočne určenej lehote, alebo ak Vybraný zhotoviteľ nevie odstrániť vady v primeranom čase alebo definitívne odmietne odstrániť vady, ktoré sú vadami podstatnými alebo inak relevantnými ide o podstatné porušenie tejto dohody okrem prípadov, že ide o drobné závady, ktoré nemajú vplyv na prevádzku diela.

Čl. XVII

Odovzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdanie a prevzatie diela

17.1 Vybraný zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a odovzdať dielo v termíne 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. v zmysle Objednávky (ďalej len „dohodnutá lehota“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku prekážky na strane Vybraného zhotoviteľa môže byť dohodnutá lehota po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán predĺžená. Vybraný zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a odovzdať dielo objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania diela a objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať. Komplexné vyskúšanie môže nasledovať až po dokončení prác a odovzdaní diela.

17.2 Omeškanie Vybraného zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody, ak omeškanie presiahne 4 týždne.

Odovzdanie a prevzatie diela

17.3 Vybraný zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní dopredu, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom Vybraným zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

17.4 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú (napr. budúceho užívateľa diela). Vybraný zhotoviteľ je oprávnený k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

17.5 O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:

1. údaje o Vybranom zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,

2. opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

3. dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,

4. termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,

5. prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.

17.6 Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí protokol obsahovať najmä:

1. súpis zistených vád a nedorobkov,

2. dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,

3. dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti vybranému zhotoviteľovi za účelom odstránenia vád alebo nedorobkov.

17.7 V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

17.9 Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, Vybraný zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní tieto doklady v 2 vyhotoveniach týkajúce sa zhotovovaného diela (ak je to aplikovateľné podľa povahy technológie alebo softvéru):

1. Príslušné certifikáty a atesty resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy

2. Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou diela, ich pasporty, záručné listy, návody k obsluhe a údržbe v slovenskom a anglickom jazyku, ovládacie panely a obrazovky jednotlivých zariadení v slovenskom jazyku (touchscreen);

3. CE certifikát a vyhlásenie o zhode.

17.10 Ak nedoloží Vybraný zhotoviteľ požadované doklady a tieto existujú, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.

17.11 Objednávateľ je oprávnený pri odovzdávacom a preberacom konaní požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia, prečo ich požaduje a s uvedením termínu, do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k odmietnutiu prevzatia diela.

Vady a nedorobky

17.12 Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.

17.13 Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené bez zbytočného odkladu odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Vybraný zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu Vybraný zhotoviteľ.

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

17.15 V prípade, že Vybraný zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené, alebo že nie je v stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní po treťom a ďalšom vyskúšaní, ak budú potrebné. Vybraný zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

17.16 V prípade, že sa objednávateľ napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví k prevzatiu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady Vybranému zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

Článok XVIII

Záruka za kvalitu diela

Zodpovednosť za vady diela

18.1 Vybraný zhotoviteľ ručí za to, že dielo zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v Objednávke a tejto dohode, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania predpokladaným alebo zmluvným účelom. Ďalej zodpovedá za vady diela, zistené v záručnej dobe, ak boli prítomné počas jeho odovzdania (skryté závady). Vadami diela sa rozumejú aj vady na dodaných zariadeniach, ak ich dodanie má zabezpečiť Vybraný zhotoviteľ.

18.2 Vybraný zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že Vybraný zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Vybraný zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak Vybraný zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Vybraný zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

18.3 Celková záručná doba na všetky montážne a inštalačné práce je v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba na dodávky strojov a technologických zariadení, prípadne iných zariadení, na ktoré výrobca týchto zariadení vystavuje samostatný záručný list sa v tomto prípade dohodne v dĺžke lehoty poskytnutej výrobcom, najmenej však v dĺžke 24 mesiacov.

18.4 Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať pre vady diela, za ktoré Vybraný zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie objednávateľa Vybraným zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.

Spôsob uplatnenia reklamácie

18.5 Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u Vybraného zhotoviteľa najneskôr v lehote v zmysle bodu 18.7 tohto článku rámcovej dohody. V reklamácii musia byť vady popísané alebo uvedené ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje urobiť nápravu. Objednávateľ je oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia (pri vadách materiálov, zariaďovacích predmetov, svietidiel a pod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.

18.6 Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámi vady diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.

18.7 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

18.8 Vybraný zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na adresu sídla Vybraného zhotoviteľa alebo na faxové číslo ............................. alebo na e-mailovú adresu: ........................ Písomná reklamácia musí obsahovať popis vady.

18.9 Vybraný zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva, a to v prípadoch menších závad. V prípade väčších závad to oznámi objednávateľovi v primeranej lehote. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že reklamáciu objednávateľa uznáva. Vybraný zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť, v akom termíne nastúpi na odstránenie vád(y). Súčasne Vybraný zhotoviteľ písomne navrhne, do akého termínu vadu(y) odstráni.

18.10 V prípade závady, ktorá si vyžaduje výmenu súčastí alebo nárhadné diely, Vybraný zhotoviteľ zašle tieto súčasti alebo náhradné diely, ktoré má na sklade, do 48 hodín; v prípade že tieto súčasti alebo zariadenia nie sú na sklade, je povinný vyrobiť alebo objednať tieto súčasti alebo náhradné diely v rovnakej lehote.

18.11 Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom Vybraného zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je Vybraný zhotoviteľ v omeškaní s termínom nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

18.12 Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie vybraný zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, resp. až do rozhodnutia súdu.

18.13 Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to, že ním reklamovaná vada nevznikla vinou Vybraného zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná doba, resp., že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ povinný uhradiť Vybranému zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením vady.

Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

18.14 O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

Pravidelný servis a prehliadky

18.15 Súčasťou postkontraktačnej starostlivosti o dielo je i pravidelný servis a prehliadky diela, najmä technologickej časti zariadenia. Tieto prehliadky budú vykonávané podľa pokynov výrobcu a/alebo na žiadosť objednávateľa. Na pozáručnú starostlivosť môže objednávateľ a Vybraný zhotoviteľ uzatvoriť osobitnú dohodu alebo objednávku.

XIX

Zmluvné pokuty (sankcie)

19.1 Zmluvná pokuta za oneskorené dodanie predstavuje paušálnu náhradu za všetky škody, ktoré boli spôsobené nedodaním načas.

Po uplynutí 2 týždňov bude Vybraný zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie vo výške 1% z kúpnej ceny za každý i začatý týždeň omeškania, pričom výška pokuty sa obmedzí na 5% z kúpnej ceny. Po dosiahnutí maximálnej výšky zmluvnej pokuty je Objednávateľ oprávnený jednostranne ukončiť zmluvu a Vybraný zhotoviteľ musí vrátiť všetky časti prijatej kúpnej ceny až do tejto doby po obdržaní úplného rozsahu dodávky. Náklady na dopravné a dopravné poistenie znáša vybraný zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený ku náhrade škody v súlade s pravidlami uvedenými v Článku XXI.

Zmluvná pokuta za omeškanie s úhradou faktúry

19.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou dlžnej čiastky, je povinný zaplatiť Vybranému zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania. To neplatí, ak platobná jednotka poskytovateľa NFP nezrealizuje úhradu alikvotnej časti NFP, t.j. vzniknú okolnosti na inej strane, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

19.3 Zmluvnú pokutu vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti zmluvných pokút

19.4 Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Čl. XX

Ukončenie objednávky

20.1 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou účastníkov dohody vzájomným odstúpením od objednávky.

20.2 V prípade ukončenia Objednávky dohodou účastníkov tejto rámcovej dohody a Objednávky, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku Objednávky dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov rámcovej dohody vzniknuté z plnenia povinností účastníkov rámcovej dohody ku dňu zániku Objednávky dohodou.

20.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od konkrétnej Objednávky v prípade podstatného porušenia povinností Vybraného zhotoviteľa stanovených v tejto rámcovej dohode alebo v Objednávke, ak sú v Objednávke uvedené osobitné povinnosti (ako napr. povinnosť poistenia Vybraného zhotoviteľa, poistenia diela a iné), a to najmä v týchto prípadoch:

1. Vybraný zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa objednávky, súťažných podkladov alebo tejto dohody,

2. Vybraný zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela

3. Vybraný zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote,

4. Na majetok Vybraného zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, bolo proti Vybranému zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Vybranému zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurzu z dôvodu, že majetok Vybraného zhotoviteľa nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, potvrdná súdom, že plnenie záväzkov Vybraného zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,

5. Vybraný zhotoviteľ je v likvidácii,

6. Vybraný zhotoviteľ nedodržal požiadavky objednávateľa týkajúce sa podzhotoviteľov,

7. v iných prípadoch uvedených v tejto dohode a v Objednávke.

20.4 Vybraný zhotoviteľ môže odstúpiť od Objednávky, ak objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu prevádzku pred začatím montážnych prác viac ako jeden mesiac alebo ak je Objednávateľ je v omeškaní s úhradou schválenej platby po dobu viac ako tri mesiace. To neplatí, ak je objednávateľ v omeškaní z dôvodu, že platobná jednotka poskytovateľa NFP (nenávratný finančný príspevok) nezrealizuje úhradu alikvotnej časti nenávratného finančného príspevku, t.j. vzniknú okolnosti na inej strane, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

20.5 V prípade nepodstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody alebo z Objednávky, v prípade, ak sú v Objednávke uvedené osobitné povinnosti a tejto rámcovej dohody sú účastníci dohody oprávnení od Objednávky odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore s Objednávkou, súťažnými podkladmi, touto rámcovou dohodou ako aj právnymi predpismi a následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je lehota, uložená príslušným súdom.

20.6 Odstúpením od Objednávky ktorýmkoľvek účastníkom dohody nie sú dotknuté sankčné povinnosti podľa tejto rámcovej dohody a právo na náhradu vzniknutej škody v rozsahu obmedzení, uvedených v článku XXI.

20.7 Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody (tomu, ktorý svoju povinnosť porušil) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia.

Článok XXI

Osobitné ustanovenia

Miesto vyhotovenia diela

21.1 Miestom vyhotovenia diela je prevádzka Vybraného zhotoviteľa v mieste Pôtor, okr. Veľký Krtíš, pričom preprava tovarov sa uskutoční do miesta objednávateľa na parite DAP Incoterms 2010.

21.2 Vybraný zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v tejto rámcovej dohode na mieste určenom objednávateľom.

Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.3 Vybraný zhotoviteľ nie je povinný informovať Objednávateľa o zozname svojich subdodávateľov, avšak je za ich prácu a dodávky zodpovedný tak, akoby ich vykonal on sám.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu:

a) Obe zmluvné strany sa dohodli na tom, že zodpovednosť za škodu sa neuplatní v prípade ľahkej nedbanlivosti. Náhrada škody nemôže nastúpiť bez toho, aby škoda nebola niektorou stranou spôsobená (teda náhrada škody vyžaduje nesplnenie povinnosti).

b) Hrubú nedbanlivosť musí preukázať strana, ktorá utrpela škodu.

c) Pri všetkých nárokoch na náhradu škody sa na jej uplatnenie použije subjektívna lehota 12 mesiacov odo dňa, odkedy sa poškodený o škode dozvedel, to znamená, že sa dozvedel o samotnej škodovej udalosti a rozsahu škody.

d) Maximálna hodnota, do ktorej sa vypláca výška náhrady škody druhej zmluvnej strane, vrátane následných a finančných škôd, sa obmedzuje na 100% kúpnej ceny za dielo.

e) Zmluvné strany nemajú nárok na ušlý zisk.

f) Obmedzenie zodpovednosti za škodu za neuplatní v prípade úmyslu alebo v prípadoch zodpovednosti za tovar. Za zodpovednosť za tovar, teda za škodu na majetku alebo na živote a zdraví ľudí, ktorá bude spôsobená vadným výrobkom, bude niesť Vybraný zhotoviteľ neobmedzenú zodpovednosť a je povinný byť poistený do výšky ceny diela.

Doručovanie

21.6 Účastníci dohody sa dohodli, že ak v tejto rámcovej dohode nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto rámcovou dohodou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo Adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XXII

Ostatné dojednania

22.1 Vybraný zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky.

22.2 Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaním tovaru alebo prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overenie na mieste súvisiace s dodávkou, ktorá je predmetom tejto zmluvy u Prijímateľa (objednávateľ) kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do termínu uvedeného v zmluve o NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.108/2006 o Čas trvania týchto skutočností. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby b) Najvyšší kontrolný orgán SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a, až d, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

22.3 Ak je to aplikovateľné, Vybraný zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú, časovo a priestorovo neobmedzenú licenciu na použitie diela v rozsahu príslušných ustanovení autorského zákona, pričom odmena za udelenie licencie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. Vybraný zhotoviteľ zároveň súhlasí, aby objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v rovnakom rozsahu aj tretím osobám, ak dielo takýmto osobám ďalej predá.

22.4 Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol v súvislosti s vykonávaním diela.

22.5 Vybraný zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých nových a nezverejnených informáciách, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní diela od Vybraného zhotoviteľa. S poskytnutými podkladmi a informáciami získanými pri vykonávaní diela Vybraný zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak, ako za účelom vyhotovenia diela, najmä ich nesmie sprístupniť tretím osobám, s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takými podkladmi a informáciami za účelom vykonania diela, a to ani po zániku tejto rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú informácie sprístupnené v súlade s touto rámcovou dohodou, dodrží vyššie uvedený záväzok mlčanlivosti. Na druhej strane sa taktiež Objednávateľ zaväzuje udržiavať všetky obchodné tajomstvá Vybraného zhotoviteľa v prísnej tajnosti.

ČASŤ III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIII

Celková cena

23.1 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody všetkými zhotoviteľmi nesmie prekročiť sumu vo výške ..... EUR (slovom .............eur).

Čl. XXIV

Trvanie rámcovej dohody

24.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na 9 mesiacov odo dňa jej účinnosti, pričom počas tejto lehoty sa predpokladá ukončenie dodávky a inštalácie technológií, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Týmto nie je dotknutá úplná záruka a záručná doba podľa príslušných ustanovení tejto Rámcovej dohody.

Čl. XXV

Ukončenie rámcovej dohody

25.1 Táto rámcová dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania aj písomnou dohodou účastníkov dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie tejto rámcovej dohody uvedenej v ustanovení 23.1 tejto rámcovej dohody.

25.2 V prípade zániku rámcovej dohody účastníkov dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou. V každom prípade sa na takéto ukončenie vzťahujú ustanovenia týkajúce sa obmedzenia zodpovednosti za nároky na náhradu škody a miesto jurisdikcie a rozhodné právo.

25.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody Vybraným zhotoviteľom. Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:

1. ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci súťaže alebo v odpovedi na Výzvu na podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

2. bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,

3. Vybraný zhotoviteľ je v likvidácii,

4. ak Vybraný zhotoviteľ opakovane nepotvrdí riadne mu doručenú Objednávku.

25.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody s Vybraným zhotoviteľom v prípade, ak objednávateľ odstúpil alebo ak vznikli dôvody pre objednávateľa na odstúpenie od Objednávky s týmto Vybraným zhotoviteľom. Odstúpením od rámcovej dohody s Vybraným zhotoviteľom sa zrušuje táto rámcová dohoda len vo vzťahu k Vybranému zhotoviteľovi.

25.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) dní, od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti v rozsahu podmienok a obmedzení v zmysle tejto Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.

25.6 Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od Objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške v rozsahu podmienok a obmedzení v tejto Zmluve.

25.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Vybranému zhotoviteľovi.

25.8 V prípade ukončenia rámcovej dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania diela v zmysle príslušných Objednávok Vybraného zhotoviteľa, ktorého sa ukončenie rámcovej dohody týka, ak sa účastníci dohody nedohodli inak. V takom prípade je Vybraný zhotoviteľ povinný v primeranej lehote odo dňa účinnosti ukončenia rámcovej dohody pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

Čl. XXVI

Záverečné ustanovenia

26.1 Práva a povinnosti strán dohody neupravené v tejto rámcovej dohode alebo vzájomne dohodnutých dokumentoch sa riadia Medzinárodným dohovorom o kúpe tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že sa uplatní hmotné právo súdu.

Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy, na jej výklad a všetky spory z nej vyplývajúce, budú mať výlučnú právomoc miestne a vecne príslušné súdy v sídle odporcu v zmysle článku 23 Európskeho dohovoru o súdnej právomoci a výkone rozsudkov. Súdy s miestnou príslušnosťou v sídle žalobcu nebudú v žiadnom prípade vecne príslušné. Toto ustanovenie o príslušnosti sa uplatní ak nebude v rozpore s iným zákonným ustanovením.

26.2 Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre vybraného zhotoviteľa.

26.3 Ak sa v ustanoveniach tejto rámcovej dohody vrátane jej prílohy používa pojem rámcová dohoda, myslí sa tým rámcová dohoda vrátane všetkých jej príloh.

26.4 Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

26.5 Účastníci dohody sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o skončení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami účastníkov dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení rámcovej dohody nedošlo. Dodatok k tejto rámcovej dohode je možný v súlade s platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s príslušnými ustanoveniami o zmene zmluvy.

26.6 Táto rámcová dohoda zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto rámcovej dohody a účinnosť dňom konečného rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktorý odsúhlasuje postupy v konaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý sa použije na čiastočné financovanie tohto diela, o správnosti a bezchybnosti procesov, ktoré viedli k obstaraniu tohto diela. Zmluvné strany si písomne odkomunikujú dátum účinnosti tejto zmluvy a v prípade, že je zmluvu potrebné aj zverejniť, účinnosť nadobudne jej zverejnením podľa toho, čo nastane neskôr. V prípade, že zmluva v nadväznosti na tento odsek nikdy nenadobudne účinnosť v súvislosti s negatívnym stanoviskom kontrolného orgánu, zmluva sa zrušuje od počiatku.

26.7 Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

26.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pred uzatvorením tejto Rámcovej zmluvy a počas trvania tejto Rámcovej zmluvy oznámi Vybraný zhotoviteľ objednávateľovi listom písomne identifikáciu všetkých svojich známych subdodávateľov (alebo ich zmenu, ak to vyplýva z jeho potrieb) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje, že takýto subdodávateľ bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

26.9 Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú:

1. príloha č. 1: Technická špecifikácia diela,

2. príloha č. 2: Výpis z obchodného registra objednávateľa,

3. príloha č. 3: Výpis z obchodného registra Vybraného zhotoviteľa.

26.10 Súčasťou rámcovej dohody je aj výzva na predkladanie ponúk objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V ...... dňa .............

Za objednávateľa:

________________

Za vybraného zhotoviteľa:

________________