Annonceret udbud af laboratorieinventar 2014Undertitel
Annonceret udbud af laboratorieinventar
2014Undertitel
2014
Forord
Statens Serum Institut udbyder laboratorieinventar som annonceret udbud i henhold til tilbudsloven.
Udbuddets opbygning
Kapitel 1 - Generelle udbudsbetingelser
Kapitel 2 - Kravspecifikation
Kapitel 3 – Kontrakt
Appendix 1, Pharmaceutical Industry Principles for Responsible Supply Chain Management
Bilag
B84-Tidsplan
Rev. A, Grænsefladeskema
Tegningsmappe forside P 084IN01111
P084IN01111_01
P084IN01111_02
P084IN01111_03
P084IN01111_04
El-Skitseliste
EL-001
EL-002
EL-003
EL-004
VVS-Skitseliste
VVS 026
Aftrækskasse skitse
BSB-Byggesasgsbeskrivelse
CAD manual (generel, arkitekt og aflevering)
DIR 18684 Info til fremmed håndværkere
Skabelon
1-4, vedrørende tilbudsgivers egnethed
Tilbudsliste
Udgiver: Statens Serum Institut
Ansvarlig institution: Statens Serum Institut
Design: Statens Serum Institut
Copyright: Statens Serum Institut
Version: 1
Versionsdato: 01.04.2014
Format: PDF
Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Udbudsbetingelser 5
1.1 Generel beskrivelse af udbuddet 5
1.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet 6
1.9 Vedståelsesfrist for tilbud 6
Kapitel 2 - Kravsspecifikation 8
Kapitel 3 - Udkast til kontrakt 12
3.4 Kontakt mellem parterne 12
3.5 Levering og leveringsbetingelser 12
3.14 Misligholdelsesbeføjelser 15
3.15 Regler, sikkerhed og miljø 15
3.17 Produktansvar og erstatningsansvar 16
3.22 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure 17
3.24 Lovvalg og afgørelse af tvister 17
3.25 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten 17
3.26 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer 18
Kapitel 1 - Udbudsbetingelser
1.1Generel beskrivelse af udbuddet
Statens Serum Institut udbyder laboratorieinventar som annonceret udbud i henhold til tilbudsloven.
Laboratorieinventaret skal leveres til de ombyggede laboratorier i bygning 84, hvilken er udbudt i storentrepriser. Dette byggeri foregår i 3 etaper, jf. bilag 1, B84-Tidsplan.
Inventardelen skal ligeledes leveres og monteres i tre etaper, i henhold pkt. 1.12 Udbudstidsplan. Der henvises i øvrigt til bilag 7, BSB-Byggesagsbeskrivelse.
Bygningen skal være i brug under ombygningen.
Der gøres opmærksom på, at projektets gennemførelse er betinget af endelig godkendelse i SSI’s direktion.
Udbudsmaterialet er offentliggjort på: xxx.xxxxx.xx
1.2Udbyder
Xxxxxxxxxxxx 0
2300 København S
1.3Udbudsform
Udbuddet gennemføres som annonceret udbud efter reglerne i Tilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007.
1.4Egnethedskriterier
Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet.
Oplysninger om tilbudsgivers navn og selskabsform, ejerskab, adresse, CVR-nr. samt navn og mail på tilbudsgivers kontaktperson. Skabelon 1 anvendes.
Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Skabelon 2 anvendes.
Referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende opgaver for perioden 2011, 2012 og 2013, med angivelse af opgavebeskrivelse, kontraktsum, kontraktperiode og for hvem opgaven er udført. Ansøger kan maks. angive 5 referencer. Skabelon 3 anvendes.
Ved tilbud afgivet af en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Skabelon 4 anvendes.
1.5Tildelingskriterium
Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris.
Tilbuddet skal afgives i danske kroner eksklusiv moms, men inklusiv alle øvrige afgifter og leveringsomkostninger.
Vurderingen af kriteriet pris vil foregå på baggrund af tilbudsgivers oplyste informationer i skabelon B Tilbudsliste.
1.6Spørgsmål til udbudsmaterialet
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til udbudskonsulent Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, pr. mail: xxxx@xxx.xx, mærket "Spørgsmål, laboratorieinventar”.
Spørgsmål fremsendt senest den 11. april 2014, kl. 13.00 vil blive besvaret. Spørgsmål der fremsendes efter denne tidsfrists udløb besvares, såfremt Udbyder har mulighed for at besvare disse inden frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmål og besvarelser offentliggøres (anonymiseret) løbende på: xxx.xxxxx.xx
1.7Tilbudsfrist
Tilbudsmaterialet skal fremsendes i to stk. papireksemplarer og på et stk. USB-stik. Skabelonerne bør anvendes i uændret format. Dokumentationsmaterialer/brochure kan være indeholdt i papireksemplar, på USB-stik eller en kombination af begge.
Tilbuddet skal være Udbyder i hænde senest den 25. april 2014 kl. 13.00 på følgende adresse:
Statens Serum Institut
Xxxxxxxxxxxx 0
2300 København S
Att.: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, bygning 45, rum 208
Mærket ”Tilbud laboratorieinventar – må ikke åbnes”
Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet, vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet, og det vil derfor blive afvist.
1.8Sprog
Tilbud med alt dertilhørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Dokumentationsmateriale kan være på engelsk, tysk og svensk.
1.9Vedståelsesfrist for tilbud
Tilbuddet er bindende i 6 mdr. at regne fra tilbudsfristen.
1.10Alternative bud
Der kan ikke afgives alternative tilbud.
1.11Honorar
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet.
Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret.
1.12Udbudstidsplan
Aktivitet |
Tidspunkt |
Offentliggørelse af udbud |
d. 1. april 2014 |
Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet |
d. 11. april 2014, kl. 13.00 |
Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet |
d. 23. april 2014, kl. 13.00 |
Frist for tilbud |
d. 25. april 2014, kl. 13.00 |
Tilbudssammenligning |
Uge 18 og 19, 2014 |
Forventet tildeling af kontrakt og kontraktindgåelse |
Uge 20, 2014 |
Forventet kontraktstart |
Uge 20, 2014 |
Forventet levering af laboratorieinventaret |
Delleverance 1, d. 10. juli 2014 Delleverance 2, d. 2. september 2014 Delleverance 3, d. 20. oktober 2014 |
Kapitel 2 - Kravsspecifikation
2.1Arbejdsbeskrivelse
Arbejdet omfatter levering og montering af alle på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde.
Det angivne inventar er at regne som vejledende, indtil godkendelse. Tegningsmateriale skal fremsendes til bygherren senest 3 uger før produktionsopstart, til godkendelse. Dette fritager dog ikke tilbudsgiveren for dennes ansvar for konstruktionernes kvalitet, stabilitet etc.
Udbudsmaterialet er baseret på, at tilbudsgiver indenfor tilbudssummen skal udarbejde tegninger til godkendelse, deltage i grænseafklaringsmøde med bygherren samt inden byggeriets afslutning aflevere as-built-tegninger.
Af hensyn til det tidsmæssige skal tilbudsgiveren løbende under montering, oprette tegningsmaterialet, således at der altid vil forefindes et revideret tegningsmateriale.
Grænseflader med anden entreprenør, se bilag 2, rev. A, Grænsefladeskema.
2.2Tidsplan
Der foreligger tidsplan for ombygningens tre etaper, se bilag 1, B84-Tidsplan. Det må påregnes at inventaret leveres, monteres og tilsluttes i den sidste periode inden aflevering af hver etape for sig.
2.3Garanti
Entreprenøren stiller senest 8 arbejdsdage fra Kontraktens underskrift en arbejdsgaranti svarende til 15% af kontraktsummen, jf. AB 92 paragraf 6.
Garantien omfatter vederlagsfri ombytning eller reparation af fejl og/eller mangler ved det leverede, som kan henføres til tilbudsgiverens konstruktion/frem-stilling og/eller materialefejl og/eller opstilling.
2.4Byggeplads
Tilbudsgiver skal dagligt sørge for oprydning efter egne arbejder, så sikkerheden og arbejdsmiljø på byggepladsen er i optimal tilstand.
Det skal ikke påregnes at alt inventar kan leveres på byggepladsen på én gang, idet ombygningen udføres i tre etaper og inventaret skal følge denne etapeplan. Der vil være andre entreprenører til stede på byggepladsen. Tilbudsgiver skal således koordinere sine tidsmæssige aktiviteter med øvrige entreprenører.
Tilbudsgiver skal indtil aflevering sørge for nødvendig og tilstrækkelig afdækning til beskyttelse af det leverede udstyr.
2.5Inventardele
2.5.1Bordstel
Alle ben skal forsynes med justerbar stillesko med stålgevind.
Ben i forkant bordplade placeres ca. 15 cm tilbagetrukket.
Ben i gavle, mod vinduesfacader, placeres ca. 15 cm tilbagetrukket.
Stel skal pulverlakeres, farve efter aftale.
2.5.2Tilpasninger mod vægge og lofter
Udføres med laminat, som låger.
2.5.3Korpus
Udføres af spånplade, beklædt med hvid melamin.
2.5.4Bagbeklædning
Udføres af spånplade, belagt med hvid melamin.
Bagpladen ilægges med lim i not, i sider, top og bund for at sikre skabet varig stabilitet.
2.5.5Låger og skuffefronter
Kanter skal være forsynet med en udenpå liggende kantliste, udført af et robust slagfast materiale, der sikrer at kanter på laminat ikke beskadiges.
Bagsiden på låge- og skuffefronter beklædes med samme laminat som fronten.
2.5.6Greb
Bøjlegreb i stål, c/c 160mm, mat crome overfladebehandling.
2.5.7Hængsler
Lågerne skal være forsynet med et anerkendt robust hængsel, der på alle måder lever op til kravet for intensiv brug. Der skal kunne forelægges dokumentation på hængslets holdbarhed.
Hængsler skal have indbygget luk og kunne åbne 270 grader.
2.5.8Magnet-låse
Lågerne forsynes med magnetlåse.
2.5.9Skuffer
Udføres med 100 % udtræk til kugleløb, med softlukke.
Skuffesiderne leveres med dobbeltsider udført i stål, for at sikre aflukning til kugleløbet (hygiejne).
2.5.10Hylder
Udføres af 19 mm spånplade beklædt med hvid melamin. Kanter som på låger og skuffer.
2.5.11Bordplader
Udføres af 30mm spånplade, med postformet forkant.
Beklædt med laminat og kontralaminat på undersiden. Farve efter aftale.
Bordplader med vask udføres i syrefast rustfrit stål (RS 316 L).
Vaske leveres med overløb.
2.5.12Stinkskabe
Stinkskabe leveres med en total højde på max. 2400 mm.
Bordplade i RS 316 L vulstkant 4 sider
Stinkskabe skal være godkendt og testet i henhold til DS/EN 14175. Stinkskabe leveres med rund tilslutningsstuds i galvaniseret stål. For stinkskabe med en længde på 1200 mm skal studs være Ø250.
Styresystem til stinkskabe og tilhørende rumautomatik leveres af anden entreprenør (entreprise E2). Automatik i stinkskab, alarmtableau og pirføler monteres under nærværende entreprise.
Der påregnes 3 stikkontakter i sarg.
2.5.13Kemikalieskabe -aftræk mv
Kemikalieskabe udføres med aftræk ø 80 i top og udtrækkelig front med 5 trådhylder RS 316 L fastgjort til front.
2.5.14Aftrækskasser
I kvalitet, materiale og udformning som JVR ca 600x400mm. Skitse vedlagt jf. bilag 6.
2.5.15Installationsbroer
Installationsbroer over borde skal leveres i eloxeret aluminium, farve efter aftale. Broer leveres med lys. Lyset skal være afskærmet med plexiglas for nemmere rengøring.
El i installationsbroer og vægpaneler:
Levering og montering af el-komponenter samt fremføring af installationer i installationsbroer og stinkskabe skal være indeholdt i tilbuddet. Undtaget er PDS stik og PDS-kabler, disse udføres af anden Entreprenør (entreprise E2). Tilbudsgiveren afslutter elinstallationerne i tilslutningsdåser for enden af vægpanel. Omfang af stik i installationsbroer fremgår af el-tegningerne bilag 4, inkl. underbilag.
I nærværende leverance udlægges specielt spor til trækning af PDS.
2.5.16VVS
Levering og montering af armaturer i fast inventar og stinkskabe. Omfang fremgår af bilag 3 inkl. underbilag, inventar tegninger. Grænseflader fremgår af tegning af bilag 5 VVS Skitseliste og bilag 5a VVS-026.
Armaturer skal i kvalitet, funktion og udformning svare til ”Broen” eller lignende.
Udløbstud til varmt og koldt vand 120 mm svanehals.
Udløbstud vakuum og trykluft 45 gr.
2.5.17Overskabe
Overskabe (højde 650mm) leveres med 1 flytbar hylde.
2.5.18Stænkeplader
22mm plexiglas
2.5.19Skruehoveder
Alle skruehoveder proppes med hvide plastpropper.
2.5.20Fugning
Der fuges mod alle bygningsdele. Hvorvidt det bliver akryl eller silikone aftales senere.
2.5.21Overflader
Overflader skal ved aflevering fremstå uden ridser, skrammer eller buler med præcis flugt i alle retninger.
Fuger skal fremstå jævne, glatte og lige brede.
For montage af elementerne skal vandrette flader være 100 % vandrette.
Rum 102/104: Materialer skal kunne tåle afvaskning 1 gang pr. uge med 10 % hypochlorite.
2.5.22Lofter
Der skal påregnes nedtagning og genopsætning af loftsplader i nødvendigt omfang. Genopsatte plader skal være intakte og rene.
Kapitel 3 - Udkast til kontrakt
3.1Parterne
Nærværende kontrakt er indgået mellem
Statens Serum Institut
Xxxxxxxxxxxx 0
2300 København S
CVR-nr.: 46 83 74 28
(i det følgende kaldet Køber)
og
[Firma]
[Adresse]
[Postnr.] [By]
[XXX.xx.:]
(i det følgende kaldet Sælger).
3.2Kontraktgrundlag
Kontrakten er en del af det samlede kontraktgrundlag, og den beskriver Købers og Sælgers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:
Svar på spørgsmål og præciseringer til udbudsmaterialet
Underskrevet kontrakt
Det samlede udbudsmateriale
Bilag 7, BSB-Byggesasgsbeskrivelse
Sælgers tilbud
Kontrakten er reguleret af Købeloven, i det omfang forhold ikke er dækket af denne kontrakt.
Sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til nærværende kontrakt, med mindre de er mere gunstige for køber end det, som kontraktgrundlaget i øvrigt foreskriver.
3.3Kontraktens omfang
Kontrakten omfatter levering af det i kontrakten nævnte laboratorieinventar på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.
3.4Kontakt mellem parterne
Parterne udpeger hver især de personer, der varetager kontakt i relation til kontrakten.
3.5Levering og leveringsbetingelser
Leveringsbetingelser er frit leveret og monteret på den af Køber anviste plads.
Leveringen/Ansvarsovergangen sker, når laboratorieinventaret for den enkelte delleverance er leveret, monteret og godkendt af Køber på den anviste plads.
Leveringsdatoen er den dato, hvor det er forventet at Køber godkender overtagelsen for den enkelte delleverance. Den faktiske overtagelsesdato er den dato hvor overtagelsen af den enkelte delleverance godkendes af Køber.
3.6Sælgers forsinkelse
Køber anser enhver forsinkelse som væsentlig.
Hvis Sælger må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Sælger straks give meddelelse til Køber herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen.
Hvis Sælger ikke leverer til aftalt tid, og dette ikke skyldes forhold som Køber er ansvarlig for, er Køber berettiget til at opkræve en dagbod hos Leverandøren ved forsinket levering i form af 0,5 % af én delleverance, som pålægges pr. arbejdsdag forsinkelsen varer fra dato for aftalt levering indtil den faktiske levering af én delleverance. Den samlede bodsbetaling for forsinkelser kan dog maksimalt blive 10 % af den samlede kontraktsum.
Herudover/alternativt er Køber berettiget til at hæve kontrakten helt eller delvist, hvis sælger ikke leverer til aftalt tid, og dette ikke skyldes forhold som Køber er ansvarlig for.
3.7Købers udskydelsesret
Med et skriftligt varsel til Sælger på mindst 20 arbejdsdage har Køber ret til 3 gange efter drøftelse med Sælger at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at Købers samlede udskydelser af tidsplanen højest kan udgøre 60 arbejdsdage.
Såfremt Køber udskyder en eller flere tidsfrister, er Sælger berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal arbejdsdage, dog i alle tilfælde mindst 20 arbejdsdage.
I det omfang Sælger påføres dokumenterede meromkostninger, skal disse godtgøres af Køber.
Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente efter rentelovens regler, jf. pkt. 3.10, i udskydelsesperioden.
3.8Priser
I henhold til Sælgers tilbud af [dd.mm.åååå] anførte enhedspriser.
I forbindelse med udnyttelse af optioner, skal prisreduktion, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter uden ophold komme Køber til gode.
3.9Fakturering
Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. lov om offentlige betalinger mv.
Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger:
Udstedelsesdato (fakturadato)
Fakturanummer
Afgifter
Fakturabeløb
Gældende momssats
Det momsbeløb, der skal betales
EAN- 5798000362192
Sælgers CVR-nr. (eller SE-nr.)
Sælgers navn og adresse samt Købers navn og adresse
Eventuelle underbilag
Køber er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.
3.10Betaling
Betalingsbetingelserne er netto 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Korrekt faktura for den enkelte delleverance kan sendes når køber har godkendt og overtaget delleverancen eller en anden leveret og godkendt aftalt leverance.
Overskrides betalingsfristen kan Sælger ikke kræve gebyrer eller morarenter udover den sats, der er fastlagt efter renteloven jf. lbk. nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer.
3.11Fejl og mangler
Sælger er ansvarlig for fejl og mangler ved laboratorieinventaret efter dansk rets almindelige regler.
Sælger afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen, hvis afhjælpningen ikke skyldes forhold hos Køber. Hvis Sælger skal afhjælpe for fejl og mangler, der skyldes forhold som Køber bærer risikoen for, afholder Køber de pågældende udgifter/omkostninger.
Hvis Køber og Sælger enes om lokal reparation i forbindelse med Sælgers afhjælpningsforpligtelse, bærer Sælger alle udgifter/omkostninger forbundet hermed.
Undlader Sælger, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Køber berettiget til, efter eget valg: at foretage afhjælpning hos tredjepart for Sælgers regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller at hæve hele eller dele af kontrakten.
Sælger er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af fejl og mangler. Det gælder eksempelvis tab til leje af andet udstyr.
3.12Reservedele
Sælger er forpligtet til at kunne fremskaffe reservedele til det leverede inventar i op til 10 år efter faktisk overtagelses dato.
Reservedelene skal sælges til Køber til Sælgers officielle listepriser med minimum 15 % rabat.
3.13Misligholdelse
Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Sælgers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst forsinkelse, fejl eller mangel.
Foreligger der misligholdelse, skal Sælger uden ugrundet ophold meddele Køber dette samt underrette Køber om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden.
Dersom Sælger gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse:
Overtrædelse af offentlige regler om sikkerhed og miljø, jf. punkt 3.15.
Tilsidesættelse af garantibestemmelser, jf. punkt 3.16
Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv., jf. punkt 3.20.
Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. punkt 3.21.
Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer, jf. pkt. 3.26.
3.14Misligholdelsesbeføjelser
Køber kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.
Væsentlig misligholdelse berettiger Køber til at hæve kontrakten uden varsel.
Hæves kontrakten helt eller delvist, kan Køber foretage dækningskøb for Sælgers regning, foretage modregning i evt. udestående betalinger mv. Sælger er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen, det gælder eksempelvis tab til leje af andet udstyr.
I øvrigt er Sælger ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, modregning i øvrige betalinger, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at forholdsmæssigt afslag, dækningsløb, modregning i øvrige betalinger mv. ikke udelukker hinanden.
3.15Regler, sikkerhed og miljø
Sælger er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, herunder tekniske detailforskrifter for udstyret opbygning og konstruktion mv.
Sker der inden levering ændringer i ovenstående, vil parterne kunne anvende reglerne i pkt. 3.24 vedr. afgørelse af tvister til løsning eventuelle tvivlsspørgsmål.
Sælger garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljø- og sikkerhedsregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. for laboratorieinventar.
Sælger skal på forlangende kunne fremsende dokumentation for laboratorieinventarets miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber.
Se i øvrigt bilag 9, DIR nr. 18684 - Info til fremmed håndværker.
3.16Garanti
Garantiperioden er på 2 år, der løber fra den faktiske overtagelsesdato, og omfatter alt leveret inventar. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 2 år regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Der henvises til Sælgers garanti, såfremt Køber bliver stillet bedre med disse vilkår. I øvrigt henvises der til Købelovens bestemmelser.
3.17Produktansvar og erstatningsansvar
Sælger er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
3.18Underleverandør
Underleverandør skal opfylde samme krav som Sælger, og i så fald er det Sælgers ansvar at fremsende relevant dokumentation herfor til Køber.
Såfremt Sælger anvender underleverandør til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Sælger for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Sælger selv havde udført leverancen.
3.19Social ansvarlighed
Sælger vedstår at efterleve Købers samfunds- og miljøværdier i overensstemmelse med Købers Suppliers code of conduct i Appendix 1.
3.20Tredjepart og bonus
Den omsætning der er relateret til Kontrakten må ikke gøres til genstand for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjepart.
3.21Konkurs
Køber kan efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt Sælger begæres konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, der indtræder insolvens eller likvidation eller Sælger befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at Sælger ikke i fremtiden vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud.
Disse forhold vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Købers kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning.
Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkursloven, skal konkursboet efter Købers henvendelse, og ugrundet ophold give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.
Ovennævnte gælder tillige ved Sælgers betalingsstandsning eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller Sælgers økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at det må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten.
3.22Opfyldelseshindringer, herunder force majeure
Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom.
I det omfang force majeure umuliggør ordregivers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, fritages parterne for deres forpligtelser, så længe force majeuren virker.
Hvis force majeure gøres gældende, skal ordregiver straks skriftligt (evt. E-mail) meddele dette til ordregiver. Meddelelsen skal angive:
Årsagen til force majeure situationen
Forventet varighed af force majeure situationen
Indsats fra ordregivers side for at kunne genoptage ydelsen
Det bemærkes særligt, at i tilfælde af arbejdskonflikter, hvor ordretager eller den, der bærer ansvaret overfor ordretager, ikke har efterkommet en afgørelse fra Arbejdsretten, en faglig voldgift eller anden retlig instans, betragtes arbejdskonflikten ikke som force majeure. Dog vil arbejdskonflikter kun være at betragte som force majeure i de første 4 uger, hvorefter misligholdsbestemmelserne kan gøres gældende. Dette gælder også ved hyppige (3 eller flere indenfor 6 måneder), lokale konflikter, uanset disses varighed. Der er endvidere generel adgang til for ordregiver at hæve kontrakten uden ansvarspådragelse efter 4 ugers force majeure.
3.23Opsigelse af kontrakt
Såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa-Kommissionen, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres, er Køber er berettiget til at opsige kontrakten. Købers ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes.
3.24Lovvalg og afgørelse af tvister
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.
Ved uoverensstemmelse kan hver af parterne inddrage en/flere uvildige mæglere til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.
Såfremt tvisten ikke kan løses ved parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene. Værnetinget er Københavns Byret i 1. instans.
3.25Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten
Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.
Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjepart forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler.
3.26Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer
Sælgers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med Køber.
Sælger kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Sælger har ifølge kontrakten med tilhørende bilag.
Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.
3.27Kontraktændringer
Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Køber og Sælger. Indførte ændringer skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter.
3.28Underskrift
Nærværende kontrakt underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.
Sted, den [dd.mm.åååå] Sted, den [dd.mm.åååå]
|
|
|
Statens Serum Institut |
|
Statens Serum Institut |
|
Sælger |