Hovedentreprisekon- trakt
Hovedentreprisekon- trakt
om levering og opsætning af speed- gates
Side 1 af 8
Indhold
1. Kontraktens genstand og parter 4
8. Adgang for Bygherre til at udtræde af aftalen 6
13.1 Hovedentreprenørens tavshedspligt 7
13.3 Bygherres tavshedspligt 7
13.4 Bygherres etiske regler 7
16. Omkostninger og underskrifter 8
Bilagsfortegnelse
Bilag 1 | Kravspecifikation |
Bilag 2 | Entreprenørens tilbud af [dato] |
Bilag 3 | Etiske regler for leverandører |
1. Kontraktens genstand og parter
Vedrørende levering og opsætning af speedgates i bygningen beliggen- de Havnegade 5, 1093 København K er der, efter indhentelse af under- håndsbud, på nedenstående vilkår indgået kontrakt mellem Danmarks Nationalbank, Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx K, CVR nr.: 61092919 (her- efter benævnt "Bygherre") og [navn på virksomhed], [adresse], CVR nr.: cvr-nr. (herefter benævnt "Hovedentreprenøren").
Ved "parterne" menes Bygherre og Hovedentreprenøren i forening. Kontaktpersoner
For Bygherre: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx For Hovedentreprenøren: [navn]
2. Generelle betingelser
Ved afleveringen skal resultatet af renoveringen/opførelse være fuldt ud formålstjenlig og i kontraktmæssig stand, uden gennemførelse af yderli- gere arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede tegningsma- teriale, byggetilladelsen, de i pkt. 3 anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af ydelserne på grunden.
Hovedentreprenøren er gjort bekendt med, at arbejderne udføres i en fredet bygning, hvorfor Hovedentreprenøren er forpligtet til at tage høj- de for dette i planlægningen og udførelsen af sine arbejder, herunder i forbindelse med opbevaring og transport af materialer mv. Hovedentre- prenøren er endvidere forpligtet til at overholde alle sikkerhedsforan- staltninger og sikkerhedsretningslinjer, som bliver givet af Bygherre
3. Aftalegrundlag
Der er aftalt AB 92 mellem parterne.
De nedenfor listede dokumenter udgør det samlede kontraktgrundlag mellem parterne. Nærværende hovedentreprisekontrakt har forrang frem
for andre dokumenter. Aftalegrundlaget er anført i prioriteret rækkeføl- ge.
Forudgående korrespondance og lignende mellem Bygherre og Hoved- entreprenøren kan ikke tillægges nogen betydning for parternes indbyr- des retsforhold, medmindre dette udtrykkeligt i nærværende kontrakt er gjort til en del af kontraktgrundlaget.
For nærværende hovedentreprise gælder følgende skriftlige kontrakt- grundlag:
• Nærværende kontrakt
• Bilag 1 Kravspecifikation
• Bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud
• Bilag 3 Etiske regler for leverandører
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder dokumenterne i ovenstående rækkefølge, dog således at Hoved- entreprenøren altid er forpligtet til at præstere den for Hovedentrepre- nøren mest vidtgående ydelse. Er en ydelse direkte eller indirekte nævnt i et af de ovenfor listede dokumenter, er ydelsen omfattet af kontrakten.
Hovedentreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af kontrakt- grundlaget.
4. Vederlag
Hovedentreprisen udføres for en samlet sum af DKK [beløb] ekskl. moms, jf. bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud.
Prisen er fast.
Årlig service udføres til den i bilag 2 anførte timepris.
5. Betaling
Betaling sker med 80 % ved levering og slutfakturering efter endt monte- ring og indkøring. Bygherre betaler senest 30 dage fra godkendt faktura.
Alle regninger skal fremsendes til Bygherren som E-fakturering digitalt medfølgende oplysninger:
Danmarks Nationalbank Havnegade 5
1093 København K
Att.: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Beløb inkl. og eksl. moms
EANnr.: 0000 0000 00000
Sagsnavn: Speedgates Sagsnummer: TS 178694
6. Sikkerhedsstillelse
Parterne stiller ikke sikkerhed.
7. Forsikring
Hovedentreprenøren skal have tegnet sædvanlig forsikring, der udleve- res ved anmodning.
8. Adgang for Bygherre til at udtræde af aftalen
Hvis det viser sig at den af Hovedentreprenøren tilbudte løsning ikke kan accepteres, fx efter Xxxxxxxxx dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, har Bygherre adgang til at udtræde af kontrakten med øjeblikkelig virkning.
Enhver betalingspligt som anført under punkt 5, jf. bilag 2, Hovedentre- prenørens tilbud, bortfalder.
Hovedentreprenøren har i stedet krav på at få betaling for dokumentere- de omkostninger, der er brugt på dialog og eventuel tilpasning af ydel- sen.
9. Ændringer
Xxxxxxxx har ret til, efter dialog med Hovedentreprenøren, at kræve æn- dringer af det tilbudte mod betaling af dokumenterede meromkostnin- ger, alternativt reduktion af vederlaget, hvis den ønskede ændring er bil- ligere i produktion.
Hovedentreprenøren skal være indforstået med at indgå i dialog med Xxxxxxxx, dennes tilknyttede arkitekt samt Slots- og Kulturstyrelsen om den præcise endelige udformning af ydelsen. Parterne kan aftale at del- tagelse udover det der sædvanligvis må tåles, kan vederlægges til Ho- vedentreprenørens timepriser, jf. bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud.
10. Tidsplan og Aflevering
Senest 1 uge efter underskrivelsen af nærværende hovedentreprisekon- trakt er Hovedentreprenøren forpligtet til at fremsende et udkast til kon- trakttidsplan til Bygherrens godkendelse. Kontrakttidsplanen skal være i overensstemmelse med den i kravspecifikationen anførte tidsplan, jf. bi- lag 1.
Bygherre har adgang til efter nærmere dialog med Hovedentreprenøren at udskyde tidsplanen for levering og opsætning af speedgates, herun- der mod betaling af eventuelle dokumenterede meromkostninger.
11. Forsinkelse
Såfremt de samlede arbejder ikke er afleveret på den aftalte afleverings- dato, jf. pkt. 10, har Xxxxxxxx krav på erstatning efter dansk rets alminde- lige erstatningsregler.
12. Garanti
Hovedentreprenøren stiller 2 års garanti ved vedligeholdelseseftersyn én gang årligt udført af Hovedentreprenøren.
Hovedentreprenøren stiller 5 års garanti på konstruktionen, forudsat re- gelmæssig vedligeholdelseseftersyn er gennemført af Hovedentreprenø- ren.
13. Tavshedspligt
Parterne skal iagttage tavshed efter nedenstående retningslinjer. Tavs- hedspligten gælder også efter færdiggørelsen af Hovedentreprenørens opgaver for Bygherre.
13.1 Hovedentreprenørens tavshedspligt
Hovedentreprenøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om Xxxxxxxxx eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaver for Bygherre.
Såfremt en medarbejder ikke overholder sin tavshedspligt, vil Xxxxxxxx straks inddrage dennes sikkerhedsgodkendelse.
Hovedentreprenøren skal pålægge eventuelle underleverandører, deres medarbejdere og andre, der bistår Hovedentreprenøren i forbindelse med disse opgaver, en tilsvarende forpligtelse.
13.2 Markedsføring
Hovedentreprenøren må benytte Bygherres navn, billede af bygning samt logo som simpel reference efter forudgående skriftelig aftale med Bygherre. Xxxxxxxx ønsker ikke i øvrigt at medvirke i markedsførings- øjemed.
13.3 Bygherres tavshedspligt
Bygherre og Bygherres medarbejdere skal iagttage tavshed i overens- stemmelse med gældende regler for ansatte i den offentlige forvaltning.
13.4 Bygherres etiske regler
Hovedentreprenøren forventes at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og bør sikre sig, at Ho- vedentreprenørens virksomhed ikke medvirker til krænkelse af menne-
skerettighederne, som nærmere fastlagt i Bygherres etiske regler, jf. bilag 3.
14. Sikkerhedsgodkendelse
Bygherre kan kræve sikkerhedsgodkendelse af Hovedentreprenørens medarbejdere. Hvis disse ikke kan sikkerhedsgodkendes, skal Hoveden- treprenøren stille med andre egnede kandidater.
15. Tvister
Tvister afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, Kø- benhavn, hvis afgørelser er endelige, jf. AB 92 § 47.
16. Omkostninger og underskrifter
Nærværende kontrakt oprettes i to enslydende underskrevne eksempla- rer, hvoraf et eksemplar beror hos Bygherre og et eksemplar hos Hoved- entreprenøren.
Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne.
17. Underskrifter
Dato | Dato |
For Bygherre | For Hovedentreprenøren |