Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB)
Revision 0.0
Dato 5. december 2018
Udarbejdet JPAN (COWI) / MMB og RMJ (ÅF) Kontrolleret FRAA (COWI) / TAC (ÅF)
INDHOLDSFORTEGNELSE
ORIENTERING 1
A. Aftalegrundlaget 3
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6
C. Entreprisens udførelse 7
D. Bygherrens betalingsforpligtelse 9
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 10
F. Arbejdets aflevering 10
G. Xxxxxxx ved arbejdet 11
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 15
1. STYRING OG SAMARBEJDE 15
1.1. Alment 15
1.2. Projektgennemgang 15
1.3. Kontrol 17
1.4. Dokumentation 17
1.5. Kvalitetsstyring og miljøledelse 18
1.6. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 19
1.7. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 20
1.8. Trafiksikkerhed og -afvikling 21
1.9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 22
2. ARBEJDSPLADS 23
2.1. Situationen ved arbejdets start og under udførelse 23
2.2. Afsætning 24
2.3. Arbejdsområde, arbejdsplads og xxxxxxxxxxx 00
2.4. Færdselsregulerende foranstaltninger 28
2.5. Ledninger 30
2.6. Laboratoriefaciliteter 31
2.7. Miljøforhold 31
2.8. Vinterforanstaltninger 32
3. XXXXXXXXXXXX 00
3.1. Forberedende arbejder 32
3.2. Opbrydning 33
3.3. Behandling af overjord/muld 34
3.4. Håndtering af forurenet jord 35
3.5. Blødbundsarbejder 38
3.6. Tørholdelse 39
3.7. Råjordsarbejder 42
3.8. Afstivning 46
3.9. Vandløbstunnel 47
3.10. Afsluttende arbejder 49
3.11. Terrænregulering på dyrkningsaraeler 50
4. AFVANDINGSARBEJDER 50
4.1. Alment 50
4.2. Materialer 50
5. KLOAKARBEJDER 51
5.1. Alment 51
5.2. Omfang 51
5.3. Generelt grundlag 52
5.4. Materialer 55
5.5. Udførelse 59
5.6. Kontrol 65
6. BUNDSIKRINGSARBEJDER 68
6.1. Alment 68
6.2. Materialer 68
6.3. Bundsikringsmateriale 68
6.4. Tilfyldning med sandfyld og friktionsfyld 68
6.5. Udførelse og kontrol 69
7. BÆRELAG M.V. 70
7.1. Stabile grusbærelag 70
7.2. Varmblandet asfalt 70
7.3. Brolægningsarbejder 74
8. KØREBANEAFMÆRKNING 76
8.1. Alment 76
8.2. Omfang 76
9. vejudstyr 77
9.1. Alment 77
9.2. Materialer 77
9.3. Udførelse 77
10. FUNDERING 77
10.1. Alment 77
10.2. Materialer 77
10.3. Udførelse 77
11. STILLADS OG FORM 78
11.1. Alment 78
11.2. Materialer 79
11.3. Udførelse 79
12. SLAP ARMERING 79
12.1. Alment 79
12.2. Materialer 80
12.3. Udførelse 80
13. BETON 80
13.1. Alment 80
13.2. Materialer 81
13.3. Udførelse 81
13.4. Kontrol 84
14. LETKLINKER 84
14.1. Alment 84
14.2. Materialer 85
14.3. Udførelse og kontrol 85
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 86
1. 01 ARBEJDSPLADS M.V. 87
1.1. 1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads 87
1.2. 1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger 88
2. 02 XXXXXXXXXXX 00
2.1. 2.1 Forberedende arbejder 89
2.2. 2.2 Råjordsarbejder 90
2.3. 2.3 Afsluttende arbejder 93
2.4. 2.4 Vandløbstunnel 94
2A Bassin og Vandløb 95
2.5. 2A.1 Forberedende arbejder (option) 95
2.6. 2A.2.1 Muldjordsarbejder (option) 96
2.7. 2A.2.2 Råjordsarbejder (option) 97
2.8. 2A.2.3 Bygværker til bassin og vandløb (option) 99
2.9. 2.A.2.4 Afsluttende arbejder (option) 102
3. 03 VEJAFVANDING 102
4. 04 KLOAKARBEJDER 104
4.1. 04.1 Hovedledninger 104
4.2 Brønde på hovedledninger 104
4.4 Karme og dæksler, montering, regulering efter asfalt m.v. 105
4.5 Diverse arbejder 105
4.6 Afsluttende arbejder 108
5. 05 BUNDSIKRINGSARBEJDER 108
6. 6 BÆRELAG 110
7. 7 BELÆGNINGSARBEJDER 111
7.1 Varmtblandet asfalt 111
7.2 Belægningssten og kantsten 115
8. 08 Kørebaneafmærkning og vejudstyr 116
9. 9 TØRHOLDELSE 117
9.1. 9.1 Tørholdelse ifm. etablering af brønde og ledninger 117
9.2. 9.2 Tørholdelse ifm. etablering af bygværker 119
9.3. 9.3 Tørholdelse ifm. etablering af bassin ved etablering af vakuumdræn (option) 120
9.4. 9.4 Tørholdelse ifm. arbejder ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej 122
9.5. 9.5 Tørholdelse ifm. arbejder ved ny vej og vandløbstunnel 123
10. 10 SÆRLIGE YDELSER 123
10.1. 10.1 Diverse ledningsarbejder 123
ORIENTERING
Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.
Arbejderne udføres i perioden januar 2019 og frem til senest medio 2022. Entreprisen omfatter i hovedtræk:
For Herning Kommune:
• Etablering af ca. 850 m ny vej med tilhørende vejafvandings ledninger og brønde.
• Udlægning af ca. 8000 m2 3-lags asfalt belægning.
• Indbygning af ca. 5500 m3 letklinker under ny vej.
• Projektering og etablering af vejbærende vandløbstunnel.
• Etablering af 200 m autoværn.
• Anlæg af ca. 100 m sti.
For Xxxxxxx Xxxx:
• Etablering af to nye regnvandsbassiner på hhv. 8400 m² og 8700 m² samt tilhørende service- areal/vej.
• Forberedende arbejder til etablering af regnvandsbassiner og vandløb
• 320 m regulering af Rødding Å.
• Etablering af ca. 480 meter ø1600 mm betonledninger, tilhørende brønde og bygværker samt tilslutninger på eksisterende system og forberedelse med ø1000 mm og ø1400 mm ledninger for fremtidige tilslutninger
• Etablering af ca. 190 meter ø1200 mm betonledninger ved tilslutning til bassin og mellem bassiner
• Projektering og etablering af indløbs- og reguleringsbygværker til bassinerne
• Udløbsbrønd med vandbremse og overløbsmulighed
• Etablering af skel- og rendestensbrønde samt tilhørende stikledninger
• Etablering/omlægning af eksisterende ø250 mm spildevandsledning i eksisterende vejareal inklusiv nye brønde.
• Etablering af errosionssikring og overrislingskant ved bassin og vandløb
• Grundvandssænkning og blødbundsudskiftning
• Sløfning af eksisterende regn- og spildevandsledninger samt tilhørende brønde
• Retablering af eksisterende belægninger.
Bygherrer er:
• Herning Kommune og Herning Vand A/S
Særlige forbehold gældende for nærværende entreprise:
Bygherre forbeholder sig retten til at udsætte entreprisens opstartstidspunkt, såfremt nødvendige myndighedstilladelser gældende for bassinarbejderne ikke foreligger.
Entreprenøren skal derfor acceptere, at bassiner og dertil relateret arbejde kan udgå af den samlede entreprise frem til 1/12-2021. Ligesom arbejderne kan udsættes helt frem til den 1/12-2021.
Den del, der kan udgå af entreprisen, er defineret som optioner i TBL. Optionerne omfatter posterne beskrevet i TAG pkt. 2.A Bassin og vandløb, 9.2 Tørholdelse ifm. etablering af bygværker, 9.3 Tørholdelse ifm. etablering af bassiner ved etablering af vakuumdræn, 6.1.2 Servicevej at levere og etablere rundt om bassin, samt brønd og ledningsarbejder tilknyttet bassinarbejderne, hvilke specfikt omfatter post 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2.5 og 4.4.4 under Kloakarbejder.
Optionerne vedrører det samlede bassinarbejde, og disse optioner er Bygherre ikke forpligtet til at anvende.
Derfor skal disse optioner kunne udgå mod fuld reduktion i den forventede entreprisesum, uden en forventet fortjeneste for tilbudsgiver. Bassinrelateret arbejde omfatter udgravning og formning af bassin, indbygning af lermembran, projektering og etablering af drænsystem, etablering af service- vej og diverse bygværker mv.
De nødvendige myndighedstilladelser omfatter specifikt §3 dispensation efter naturbeskyttelseslo- ven, dispensation for anlægsarbejder indenfor skovbyggelinjer, tilladelse til midlertidige grund- vandssænkning, udledningstilladelse, landzonetilladelse og regulering af Rødding Å.
SÆRLIGE BETINGELSER (SB)
A. AFTALEGRUNDLAGET
Ad § 1 Almindelige bestemmelser
Ad §1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen.
De enkelte §- og stk. numre refererer til AB 92.
Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.
Ad §2 Bygherrens udbud
ad § 2 stk. 1 Arbejdet udbydes i indbudt licitation til fast tid og pris med en fastprisperiode på 12 måneder.
ad § 2 stk. 2 Entreprisen omfatter:
- Anlæg en ny vejstrækning fra Pugdalvej og frem til Nørregade/Røddingvej.
- Anlæg af to nye regnvandsbassiner med tilhørende kloakering i Pugdalvej.
- Regulering af Rødding Å.
- Etablering af vandløbskrydsning
For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:
a. Tilbudslisten (TBL) af 5. december 2018
b. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) af 30. november 2018 bestående af ”Særlige Betingelser” (SB), ”Særlige arbejdsbeskrivelser” (SAB) og ”Tilbuds- og afregningsgrundlag” (TAG).
c. Udbudskontrolplaner (UKP):
- UKP af 5. december 2018
d. Følgende tegninger:
- Tegningsfortegnelse, TF af november 2018
- Tegningsliste 14815_3.00 af 30. november 2018
f. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB):
- AAB Arbejdsplads af januar 2017
- AAB Styring og samarbejde af februar 2011
- XXX Xxxxxxxxxxx af april 2016
- AAB Afvanding, december 2010
- AAB Ledningsgrave, december 2008
- AAB Bundsikring af sand og grus af december 2016
- AAB Ubundne bærelag af stabilt grus af december 2016
- AAB Ubundne bærelag af knust asfalt og beton af 2011
- AAB Varmblandet asfalt af februar 2012
- AAB Køreafmærkning af juni 2010
- AAB Asfaltarbejder af juli 2010
- AAB Vejautoværn og tilhørende udstyr af 1. september 2011 AAB’er udleveres ikke, men kan ses på xxx.xxxxxxxxx.xx
g. AB 92 med Herning Kommunes tilføjelser
h. Forskrifter
- Vejregler for afmærkning af vejarbejder november 2002, revideret 2008.
- Udleveres ikke, men kan ses på xxx.xxxxxxxxx.xx
i. Bilag - Se vedlagt tegningsliste af 30.11.2018.
1. Bilag A – Geotekniske forundersøgelsesrapporter
1. 17.5874.01 Xxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx
2. 18.5990.01 Bassiner – Xxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx
2. Bilag B – Typetegning
• 26511 af udløbsbygværk til vandløb
• 26611 Frontmur ved indløb
3. Bilag C – Referat fra vejsyn
4. Bilag D – Ansøgning om grundvandssænkning
5. Bilag E – Ansøgning ift. arbejder i §3 område og skovbyggelinjer
6. Bilag F – Ansøgning om landzonetilladelse
7. Bilag G – Ansøgning om vandløbsforlægning
8. Bilag H – Ansøgning om tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven §19
9. Bilag I – Omfang af letfyld.
10. Bilag J – Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
11. Bilag K – Tilladelse til midlertidig oplagsplads til vejjord
12. Bilag L – Paradigme for etablering af regnvandssøer
Arbejdet påregnes overdraget ved accept senest en uge efter modtagelse af tilbud.
Ad 2, stk. 3
Følgende tidsfrister skal overholdes:
1. Igangsætningsfrist
Arbejdet skal være påbegyndt senest den 28. januar 2019.
Arbejdet regnes først igangsat, når etablering af arbejdsplads er udført. Arbejdet kan igangsættes uge 4, 2019.
2. delfrister
1. december 2019 skal alle arbejder vedr. jord, kloak, afvanding, letklinker, vand- løbstunnel og ny vejkasse i SG i ST 160 – 800, samt alle jord- og kloakarbejder inkl. reetaberling i eksisterende Pugdalvej og Park Allé være udført.
Delfristen omfatter ikke asfaltarbejder og vejudstyr på Ny Pugdalvej ST 0-800. De i ad § 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende delfrist knyttes til disse datoer.
3. Færdiggørelsesfrist for bassinrelaterede arbejder (optioner)
Delentreprisen omfattende bassinrelaterede arbejder, herunder servicevej, udgrav- ning af bassin og bygværker mv. skal være fuldført til aflevering senest 6 måneder efter alle nødvendige tilaldelser er indløbet. Der henvises til afsnittet for oriente- ring om entreprisen samt SAB 1.2 Projektgennemgang
De i ad §25 nævnte bodsbestemmer vedrørende afleveringsfrist knyttes til denne dato.
4. Færdiggørelsesfrist for vej- og ledningsarbejder
Entreprisen skal i sin helhed (inkl. alle arbejder vedr. afvanding, vejkasse og as- faltbærelag ST 0-160) være fuldført til aflevering senest 2 måneder efter 3. Fær- diggørelsesfrist for bassinrelaterede arbejder.
Slidlagsarbejder udføres i perioden maj – august det efterfølgende år.
De i ad §25 nævnte bodsbestemmer vedrørende afleveringsfrist knyttes til denne dato.
5. Færdiggørelsesfrist for slidlagsarbejder
Slidlagsarbejder udføres i perioden maj – august det efterfølgende år efter 4. Fær- diggørelsesfrist for vej- og ledningsarbejder.
Ad § 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.
Af tilbudslistens mængder fremgår ”Særlige ydelser”, som måtte blive taget i an- vendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Særlige ydelser vil ikke indgå i den afgivne ac- cept.
Der accepteres ikke alternative tilbud, hvorfor ordregiver er forpligtiget til at for- kaste disse.
Ad § 3 Entreprenørens tilbud
Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens en- hedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbuds- summen fastholdes uændret.
Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold.
Tilbuddet skal være indregnet udgifter til gennemførelse af overenskomstmæssige vinterforanstaltninger.
Ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder.
Såfremt alternative tilbud antages, påhviler det entreprenøren at levere samtlige de til den alternative udførelse fornødne statiske beregninger, projekttegninger m.v. uden udgift for bygherren.
Ad § 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage.
Ad § 4 Entrepriseaftalen
Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at han kan stille sikkerhed inden aftale indgås
Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.
Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT” se bilag til SB.
Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING
Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Ad § 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet ”STANDARDFORMULAR FOR SIK- KERHEDSSTILLELSE”, se bilag til SB.
Herning Kommune kræver dog ikke, at der stilles sikkerhed på opgaver med en tilbudssum på mindre end 1.000.000,- ekskl. moms
Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af hovedsummen.
Ad § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad § 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Ad § 8 Forsikring
Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen for entreprisen.
Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvars- forsikringen er tegnet og præmien betalt.
Der skal ske underretning til bygherren, såfremt
- præmien for ansvarsforsikringen ikke betales
- forsikringsselskabet opsiger forsikringen
C. ENTREPRISENS UDFØRELSE
Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning
Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB for Styring og samarbejde.
Ad § 9, stk. 2 Omfang af bygherrens afsætning fremgår af SAB. Bygherrens afsætning foretages kun en gang.
Entreprenøren skal i tidsplanen gøre plads til ledningsejernes arbejder jf. SAB samt til bygherrens øvrige arbejder.
Ad § 10 Entreprenørens ydelser
Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.
En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse.
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.
Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Ad § 11, stk. 1 Det påhviler entreprenøren at deltage i projektgennemgang
Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materia- ler og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, her- under den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbuds- materialet.
Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden må- de er fastsat i kontraktmaterialet.
Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byg- gepladsen, fremgår af SAB.
Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.
Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse
Entreprenøren har ansvar for vedligeholdelse ind til aflevering.
Ad § 13 Forhold til myndigheder
Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde
Ad § 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love.
Ad § 14 Ændringer i arbejdet
Ad § 14, stk. 3 Reguleringen efter enhedspriser skal kunne ske inden for ± 100 % af alle hovedposter, poster og underposter.
For tilbudslistens poster under hovedpost ”Særlige ydelser” er 100 % grænsen ikke gældende, såfremt arbejderne bliver udført ved og i forbindelse med arbejderne i øvrigt i entreprisens arbejdsområde.
Ad § 14, stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer:
Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag.
Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag.
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mand- skab.
Bygherren kan alternativt til ovenstående kræve, at entreprenøren udfærdiger et bindende tilbud for ændringsarbejder, der ikke er reguleret i tilbudslisten.
Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse
Ad § 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne byg- herren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet.
Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver.
Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB.
Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.
Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklau- suler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle un- derleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller admini- strative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag el- ler industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et beretti- get krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.
Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise - herunder leveran- cer - gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har til- sluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventio- nen.
Ad § 19 Byggemøder
Ad § 19, stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde.
Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemøde- hyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.
Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører
Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsar- bejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Vedrø- rende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads.
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
Ad § 22 Betaling
Ad § 22, stk. 1 Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren.
Oplæg til acontobegæringer fremsendes til tilsynet, der inden 5 dage udarbejder fordeling mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S. Der skal herefter fremsendes særskilt faktura til henholdsvis Herning Kommune og Herning Vand A/S.
Fakturering til Herning Kommune skal ske elektronisk med oplysning om følgende data:
- EAN nummer: 5798005480082
- Att.: vtbkg.
Betaling vil ske senest 30 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.
Fakturering til Herning Vand skal ske elektronisk. Herning Vand oplyser forinden fremsendelse af 1. aconto nærmere her om.
Ad § 22, stk. 2 Der vil kun blive betalt for arbejder og ydelser, der er leveret og indbygget på arbejdspladsen.
Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Eks- traarbejde skal altid forhåndsgodkendes af tilsyn inden igangsætning.
Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres ikke.
Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse:
Betaling vil ske senest 30 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
ad § 24, stk. 1 Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af tilbudslister, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsin- kelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mand- skabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse.
Ad § 24, stk. 1, I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage: nr. 4
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. |
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse. Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. Spilddage opgøres ved hvert byggemøde.
Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerheds- stillelsen.
Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag som følger:
FOR DELFRISTER
15.000 kr
FOR FÆRDIGGØRELSESFRISTEN
15.000 kr
F. ARBEJDETS AFLEVERING
Ad § 28 Afleveringsforretningen
Entreprisen vil kunne afleveres som delaflevering af de enkelte lokaliteter og en samlet aflevering når entreprisen er fuldført i sin helhed. Garanti nedskrives ved en- delige aflevering.
For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.
I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.
G. MANGLER VED ARBEJDET
Ad § 36 Mangelbegrebet
Ad § 36, stk. 3, punkt 1 og 3.
Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret er 5 år, dog med undtagelser af tidsrum anført i AAB’erne.
Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 § 6, stk. 2) nedskri- ves således:
Efter 1 år til 2 %
Efter 5 år til 0 %
Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besig- tigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.
Bilag:
Standardformular for transportdokument. |
Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkomne entreprisesum på kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for for- dringer, der stå i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92m, § 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren. ................................................ den ................... 20 ..... ..................................................................................... (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren: ................................................ den ................... 20 ..... ..................................................................................... (underskrift) (stempel) |
Standardformular for sikkerhedsstillelser. |
Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af .......................................................................................................................... kr. ekskl. moms, Skriver: kroner der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, § 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættes eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. ................................................ den ................... 20 ..... ..................................................................................... (underskrift) (stempel) |
Standardformular for sikkerhedsstillelse vedrørende forudbetalte, ikke leverede materialer. |
Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af .......................................................................................................................... kr. ekskl. moms, Skriver: kroner der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest …………………………………………………………… Materialerne er af entreprenøren købt hos…………………………………………………………………………… Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, § 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. ................................................ den ................... 20 ..... ..................................................................................... (underskrift) (stempel) |
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)
1. STYRING OG SAMARBEJDE.
1.1. Alment
”Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde” er supplerende, særlig beskri- velse til AAB Styring og samarbejde, februar 2011.
Entreprenøren planlægger og tilrettelægger omfanget af og tidspunkt for de enkelte ar- bejder
1.2. Projektgennemgang
Projektgennemgangen gennemføres i forbindelse med kontraktafklarings-
/opstartsmøde. Entreprenøren skal som minimum gennemgå og forklare:
• Arbejds- og tidsplan
• Organisation og personalets kvalifikationer
• Hvorledes entreprenøren vil gennemføre de planlagte arbejder, herunder beskrive arbejdets udførelse, angive forholdsregler vedrørende trafik, miljø og arbejdsmiljø, samt hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, hvilket ma- teriel, personlige værnemidler mv. der skal anvendes
• Hvorledes han vil føre egenkontrol med arbejdets udførelse.
Entreprenøren gøres opmærksom på, at anlægsarbejderne forbundet med etableringen af både vandløb og regnvandsbassiner ikke må igangsættes før der forelægger en godken- delse hertil.
Entreprenøren skal derfor i sin tidsplan planlægge, at igangsætte ledningsarbejderne i eksisterende vejareal som det første.
Generelt
Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge
• Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition
• Hvornår trafik omlægges
• Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen
• Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og - afvikling
• Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse
• Tidspunkter for evt. arbejder ud over normal arbejdstid.
• Tidspunkt/perioder til ledningsejernes arbejder.
• Oplysninger om tidspunkter for eventuelle planlagte lukninger af el- og drikkevandsforsyning.
• Oplysninger om udførelsen af overpumpning for opretholdelse af eksist. af- løb i anlægsperioden.
Udover de angivne tidsfrister mv. i SB skal entreprenøren i sin arbejdstidsplan blandt andet tage hensyn til følgende:
• Spærretider for arbejder i/ved vej.
• Krav til støjniveauer.
• Frostfølsomme arbejder ved eks. vandledninger.
• At arbejder standses i perieoder, hvor vejrforhold umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde.
Arbejdstidsplanen skal udarbejdes således arbejdet udføres i følgende rækkefølge og med følgende bindinger.
De beskrevne faser kan være delvist overlappende.
1) Jord- og kloakarbejder i eksisterende Pugdalvej og Park Alle samt ny Pugdalvej ST 600-900 med tilhørenede opbygning af ny vejkasse.
2) Jord- og kloakarbejder samt indbygning af letklinker og opbygning af vejkasse for ny Pugdalvej ST 320-600 samt ST 160-270
3) Etablering af vandløbstunnel samt forlægning af Rødding Å
Dette arbejde kan ikke igangsættes før følgende tilladelser er modtaget:
• §3 dispensation efter naturbeskyttelsesloven jf. Bilag E
• Dispensation for anlægsarbejder i B-målsat natur jf. Bilag E
• Dispensation for anlægsarbejder inden for Skovbyggelinjer jf. Bilag E.
• Tilladelse til regulering af Rødding Å jf. Bilag G
• Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning for vej og tunnel Tilladelserne kan påregnes modtaget senest 1. juni 2019.
4) Udgravning af regnvandsbassiner med tilhørende ledningsanlæg og bygværker. Dette arbejde kan ikke igangsættes før følgende tilladelser er modtaget:
• Landzone tilladelse jf. Bilag F.
• §3 dispensation efter naturbeskyttelsesloven jf. Bilag E
• Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning for bassin og vandløb.
• Tilladelse til regulering af Rødding Å.
Der henvises desuden til afsnittet for orietnering om entreprisen.
5) Jord- og kloakarbejder samt opbygning af vejkasse for ny Pugdalvej ST 0-160 samt sti og øvrige arbejder for tilslutning til Røddingvej kan opstartes først når tidspunkt for ibrugtagning af regnvandsbassiner er fastlagt af bygherrer.
Ny Pugdalvej må ikke asfalteres og åbnes for trafik før nye regnvandsbassiner er taget i brug.
Asfaltopretninger og nye asfaltbærelag ovenpå eksisterende asfaltbelægninger, udføres umiddelbart forud for- og sammen med asfaltarbejderne.
Arbejder ved private lodsejere hvortil der kan forventes større grad af hensyntagen, skal påregnes udført på nærmere bestemte tidspunkter, herunder begrænset arbejdstid på hverdage samt udførelse uden for tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 18.00 på hverdage.
Der gøres særligt opmærksom på, at alt arbejde med etablering af hoved- og stiklednin- ger i krydset mellem Park Allé og Pugdalvej skal udføres, således erhvervstrafik opret- holdes og perioden for afbrydelsen af trafikken i krydset begrænses i videst muligt om- fang.
Plan for vejrligsforanstaltninger
Entreprenørens arbejdsplan skal tage hensyn til nødvendig tid, mandskab og materiel.
1.3. Kontrol Entreprenørens egenkontrol
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 1 arbejdsdag, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.
Entreprenøren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde ved egenkontrol med tilhørende dokumentation. Egenkontrollens art og omfang skal opfylde krav i udbuds- materialet.
Bygherrens kontrol
Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan bygherren gennemføre kontrol af arbejdet. Bygherrens kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvar for, at arbejdet udføres i henhold til de stillede krav.
Afhjælpning af fejl og mangler
Hvis der konstateres afvigelser, er entreprenøren forpligtet til at udbedre manglerne in- den for de tidsfrister, der er anført i SAB for de respektive arbejder eller aftalt med byg- herren. Entreprenøren skal endvidere redegøre for tiltag til imødegåelse af gentagelser af afvigelserne.
1.4. Dokumentation
Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplar.
Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for udførte kontroller samt udførte regi- streringer i henhold til kravene i udbudsmaterialet.
Entreprenørens kontroldokumentation skal udarbejdes løbende i henhold til arbejdets fremdrift og i takt med, at data og registreringer foreligger.
Dokumentation for kontroller og registreringer samles hos entreprenøren på struktureret form, således at den let kan genfindes. Bygherren skal have adgang til dokumentatio- nen, ligesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til bygherren.
Der skal forelægge logbog for grundvandssænkning i det for entreprisen nødvendige omfang. Denne skal som minimum indeholde information om perioder for drift af grundvandssænkningen, omfanget og daglige oppumpede mængder, udledningspunkt(- er) samt daglige resultater af pejlinger af vandstand i pejlerør.
Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere:
- Dokumentation for udførte kontroller og registreringer i henhold til krav i udbudsma- terialet
- Som-udført tegninger med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udførel- se.
1.5. Kvalitetsstyring og miljøledelse Alment
Kvalitets- og miljøplanen skal forelægges bygherren senest 10 dage efter kontraktind- gåelse.
Procedure og arbejdsprocedurer.
Entreprenøren skal som minimum have arbejdsprocedurer for følgende i det for entre- prisen aktuelle omfang:
- Trafikregulering.
- Grundvandssænkning.
- Overpumpning.
- Registrering samt opmåling af eksisterende afløbsledninger og kabler.
- Procedure for håndtering af redningskøretøjer mv.
- Procedurerfor håndtering af eventuelle skader på fremmedledninger og –kabler.
Styring af dokumenter og registreringer
På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mellem bygherre og entreprenør.
Styring af dokumenter omfatter:
- Kvalitets- og miljøplanen
- Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kra- vene i udbudsmaterialet
- Indgående og udgående dokumenter/post/prøver m.v.
- Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrøren- de miljø- og arbejdsmiljø-forhold
- Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, afmærk- ningsplaner m.v.)
- Plan for sikkerhed og sundhed
- Beredskabsplaner
Uddannelse og træning.
Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag:
- Kloakarbejder, brolægningsarbejder og asfaltarbejder.
- Trafikafmærkning
Mindst en medarbejder skal have deltaget i kurset ”Vejen som arbejdsplads”, og have et gyldigt kursusbevis.
Styring af underentreprenører og leverandører
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbuds- materialet.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentre- prenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.
Styring af bygherreleverancer
Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherre- leverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.
Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr
Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.
Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision)
Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for bygherren.
Styring af ændringer
Entreprenøren skal, i det omfang der udføres ændringer på bygherres anlæg, eller hvor der konstateres afvigelser mellem det aktuelle anlæg og de udleverede tegninger, datali- ster mv., registrere dette, og efter afslutning af arbejdet det pågældende sted, aflevere registreringen til bygherren.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstate- rede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejd- ning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af kon- sekvenser, sikring mod gentagelser m.v.
1.6. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne
Entreprenøren skal deltage i samarbejde med bygherren samt andre entreprenører og le- verandører om sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne.
Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter (BEK om byg- herrens pligter) i gældende udgave samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser mv. i gældende udgave.
1.7. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment
Entreprenøren skal foretage anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.
Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator, hvis navn oplyses senest ved bygge- pladsens etablering.
Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en sikker- hedskoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende Bygherrens plig- ter.
Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse.
Planlægning
Krav til PSS er baseret på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (BEK vedr. bygherrens pligter).
Vedrørende indholdet af PSS kan henvises til Branchevejledning: Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed
(xxx.xxx-xx.xx).
Krav om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt arbejder på byggepladsen. PSS skal altid forefindes i ajourført kopi på byggepladsen.
I forbindelse med bygherrens projekteringsarbejde er der udarbejdet en PSS, der ligger til grund for den færdige PSS. Denne skal der arbejdes ud fra. PSS er ikke færdig i sin helhed og entreprenøren, skal aktivt deltage i dennes opdatering forud for projekt op- start og løbende gennem udførelsen af projektet. Entreprenøren skal levere de krævede bidrag til PSS senest 10 dage efter kontraktindgåelse.
Afgrænsning
Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen samt etablering, vedligeholdelse og fjernelse af følgende:
▪ Egen skurby.
▪ Egne adgangsveje.
▪ Entreprenøren er ansvarlig for de fælles faciliteter, der er beskrevet i PSS.
▪ Egne foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedlige- hold, renhold, snerydning og ryddelighed for skurby
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrø- rende bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen.
Det påhviler entreprenøren, at udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sund- hed i hele anlægsperioden.
Planen skal udarbejdes og ajourføres af entreprenøren, således den kan indgå som grundlag for samarbejdet om sikkerhed og sundhed med de øvrige arbejder inden for
entrepriseområdet. Planen skal i hele anlægsperioden være tilgængelig for de beskæfti- gede og arbejdsgiverne på byggepladsen.
Bygherrens tilsyn varetager opgaven som projektets Arbejdsmiljøskoordinator jf. Ar- bejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013. Sikkerhedskoordinatorens navn oplyses senest ved byggepladsens etablering. Entreprenøren er forpligtiget i samarbejde med Arbejdsmiljøskoordinator, at opdatere oplæg til plan for sikkerhed og sundhed (PSS) som udleveres som bilag til SBB.
Ved anvendelse af underentreprenører er det hovedentreprenørens ansvar, at alle med- arbejdere fra underentreprenørerne orienteres om indholdet i PSS.
Sikkerhedsmøder
Der afholdes sikkerhedsmøder 1. gang hvert 14 dag i umiddelbar forbindelse med byg- gemøder. Entreprenøren referer og udsender referat af sikkerhedsmøder.
Beredskabsplan
Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold:
- Personskade
- Tingskade
- Nedfald af materialer
- Uforudset jordforurening
- Uforudset grundvandsforurening
- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
- Udskyl af jord mm. til vandløb og søer
- Spild af brændstof og kemikalier
- Brand
- Brud på forsyningsledninger
- Støv
- Støj
- Vibrationer
- Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.)
1.8. Trafiksikkerhed og -afvikling Alment
Vejregler for Afmærkning af vejarbejder mm., Vejregelrådet, september 2017, med til- hørende tegningsbilag er udgangspunkt for krav.
Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejdet tilgodese trafiksik- kerhed, trafikafvikling og fremkommelighed, således
- at gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begrænses mest muligt
- at sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af arbejdet
- at sikkerhed og arbejdsmiljø for entreprenørens medarbejdere tilgodeses i alle faser af arbejdet.
Arbejder ved eller på veje Alment
Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsom- råde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset ”Ve- jen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor.
Planlægning og gennemførelse af arbejder ved eller på veje skal ske i overensstemmelse med "Vejregler for Afmærkning af vejarbejder mm.", Vejregelrådet, i gældende udgave, med tilhørende tegninger. Vejmyndighedens godkendelse skal indhentes, og anvisnin- ger fra vejmyndighed og politi følges.
Afmærknings- og omkørselsplaner
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmærkningsplaner, for færdselens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlægninger af trafikken, og fore- lægge disse for bygherren.
Efter entreprenørens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender entreprenø- ren afmærkningsplanerne til vejmyndigheden for godkendelse.
Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærknings- og omkørselsplaner.
Entreprenøren skal søge gravetilladelse hos vejmyndighed og efterfølge disse. Det gøres i den forbindelse opmærksom på, at på begge vejstrækninger er busruter.
Trafikafvikling ved Park Allé.
Trafikken skal opretholdes i krydset mellem Pugdalvej og Park Allé i alle hverdage.
Arbejder eller afspærring, som umuliggør gennemkørsel for personbiler og lastbiler ac- cepteres ikke medmindre der er etableret nødvendig omkørselsskiltning eller midlertidi- ge adgangsveje. Dette skal ske med minimum 7 dages varsel og skal godkendes af byg- herres tilsyn
Placering og udformning af midlertidig adgangsvej skal godkendes af Herning Kom- mune, Vejafdeling.
Trafikafviklingen på Røddingvej/Nørregade
Røddingvej/Nørregade skal under anlæggelsesperioden holdes åbent. Når tilslutningen til Røddingvej anlægges, må Røddingvej/Nørregade lukkes i maks 14 sammenhængen- de dage. Der skal i denne periode opretholdes gående og cyklene trafik, til dette skal de bruge min 2 m bred sti, afsluttet i afrettet stabiltgrus eller asfalt.
1.9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere
Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i projekt- materialet eller fremgår af dokumenter bilagt udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal på grundlag heraf indhente de for arbejdets gennemførelse fornødne supplerende tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere.
Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med bygherren rette henvendelse til myn- digheder og ledningsejere vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger tilladelser eller godkendelser.
Bygherren skal have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder og lednings- ejere af betydning for entreprisens gennemførelse.
Museum Midtjylland har forundersøgt og frigivet entrepriseområdet fortidsminder med undtagelse af delstrækningen ST 700-800. På denne delstrækning vil Museum Midtjyl- land følge jordarbejde og entreprenøren skal kontakte Museum Midtjylland i god tid forud.
Museeumsloven er altid gældende i hele entreprisen området og gøres der fund som kan have museets interesse standses arbejdet øjeblikkeligt, og Museum Midtjylland og byg- geledelsen kontakes.
Forhold til ledningsejere
Ledningsarbejder i arbejdsarealet skal accepteres.
Det påhviler entreprenøren, at indhente oplysninger om eksakt omfang og beliggenhed af ledninger.
Det påhviler entreprenøren at indkalde til ledningsejermøde og at træffe nødvendige af- taler med ledningsejere angående flytning eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges for bygherren.
Vejsyn
Der er i forbindelse med projektering af nærværende projekt fortaget vejsyn af berørte vejarealer mv. med Herning Kommune. Referat fra vejsynet er vedlagt nærværende be- skrivelser i bilag C.
2. ARBEJDSPLADS
”Særlige Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads” er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november 2007.
Følgende skal kunne benytte arbejdsområdet og adgangsveje uden vedligeholdspligt:
- Ledningsejere
- Offentlige myndigheder
- Bygherren og dennes repræsentanter
- Lodsejere
Nødvendig vedligeholdelse og renholdelse af adgangsvej og arbejdsveje påhviler entre- prenøren.
2.1. Situationen ved arbejdets start og under udførelse
Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som de henligger på dagen for afgivelse af tilbud. Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, der samtidig med denne entreprise bliver udført inden for grænserne af entreprisen, og entreprenøren skal indordne
sig den nødvendige koordinering af arbejderne.
Som udgangspunkt er der ingen igangværende arbejder på projektlokaliteten og entreprenøren skal derfor sørge for anstilling af arbejdsplads på de i udbudsmaterialet anførte arealer.
2.2. Afsætning Bygherrens afsætning
Bygherren anviser 2 afsætningsfikspunkter. Kun disse fikspunkter må anvendes, og eventuelle koter til eksisterende anlæg anført på planer må ikke lægges til grund for af- sætning.
Bygherren foretager ingen yderligere afsætning. Entreprenøren får udleveret tegninger på digital form (dwg- eller dxf-fil), og skal selv på grundlag af projektmateriale beregne afsætningsdata og forestå afsætning.
Entreprenørens afsætning
Al øvrig afsætning påhviler entreprenøren.
Entreprenøren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede fikspunk- ter.
2.3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområder
Eksisterende kørebanearealer og nye kørebanearealer efter disses etablering med asfalt, må ikke benyttes som stationær arbejdsplads og oplag.
Syd for Xxxxxxxxxx udvidelse, på matrikel 4b, kan påregnes til rådighed som arbejdsare- al. Arealet skal afleveres rømmet/rengjort ved entrepriseaflevering. Arealet fremgår af udbudstegningerne.
Inden opstart af arbejdet skal entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, udarbejde en plan for arbejdspladsens indretning.
Arbejdsplads og skurvogne skal overholde regler fra Arbejdstilsynet, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010.
Arbejdsplads
Arbejdsområder og entreprisegrænser er anført i tegningsmaterialet.
Færdsel o.l. på private arealer må kun ske efter forudgående aftale med lodsejeren. Der er indgået aftale om anvendelse af et delareal på ,matrikel 1bv, som midlertidigt jorddepot.
Inden opstart af arbejdet skal entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, udarbejde en plan for arbejdspladsens indretning.
Medmindre andet angives må der kun arbejdes i tidsrummet fra kl. 07.00 til 18.00 på hverdage.
Det påhviler entreprenøren ved overtagelse af arbejdsarealer mv. i form af f.eks. foto el- ler video, at dokumentere omkringliggende arealers beskaffenhed, til brug ved evt. fremsatte krav efter arbejdets afslutning.
Arbejdsplads og skurvogne skal overholde regler fra Arbejdstilsynet, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning.
Entreprenøren skal stille fornødne rum evt. i skure - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder med 10-12 personer.
Entreprenøren skal sørge for de nødvendige forsyninger til skurbyerne (el, vand, kloak), og omkostninger hertil skal være indeholdt i prisen.
Adgangsveje og interimsveje
Parkering af private køretøjer, herunder cykler og knallerter, skal foregå udenfor offent- lig vej og uden gene for den offentlige trafik.
Interimsveje
Der etableres en interimsvej umiddelbart syd for Bødkervej. Interimsvejen skal udeluk- kende holdes i drift under anlæg af ledninger i Pugdalvej/Bødkervej, hvor færdsel i bil via Bødkervej ikke er muligt. Adgangsvejen etableres syd for beplantningen på matrikel 1a. Der er indgået aftale med ejeren af arealet.
Entreprenøren skal etablere adgangsvej ved afrømning og sidelægning af muldjord og udlægning af 200 mm SGII. Der etableres fiberdug som adskillende lag mellem råjord og SGII. For prissætning skal entreprenøren påregne at etablere 85 meter interrimsvej af 4 meters bredde.
Eksisterende hæk og træbeplatning langs vejen må ikke beskadiges i forbindelse med ibrugtagning og anvendelse af arealet. Såfremt det bliver nødvendigt, kan vegation langs Park Allé opgraves med klump og rode, for senere genplantning. Dette dog ikke uden aftale med tilsynet.
Efter endt brug, skal arealet for jord og materialdepot, reetableres fuldstændigt. Entreprenø- ren skal forud for ibrugtagning fotoregistrere alle arealer, der påregnes anvendt til depot.
Beboere og ærindekørsler skal på alle tidspunkter have adgang til området, herunder ud- rykningskøretøjer. Alternative adgangsveje skal aftales med tilsynet inden anstilling og ibrugtagning. Entreprenørem skal påregne at foranstalte, drifte og nedlægge alle midler- tidige adgangsveje. Private arealer anvendt under entreprisen skal retableres, herunder retablering af belægninger, hegn, vegetation mv.
Interimsvejen skal driftes/vedligeholdes i hele anvendelsesperioden. Interimsvejen skal kun være i funktion i det omfang denne har en færdselsmæssig funktion for beboere. Perio- den aftales nærmere med bygherrens tilsyn.
Til interimsvejen, kan der anlægges byggepladsvej til via den røde streg. Dette kan ses på figuren ovenover. Dette kan blive brugt som adgangsvej til anlægsarbejdet, imens Bødkervej er lukket. Eksisterende træbeplantning langs vejen må ikke beskadiges i for- bindelse med ibrugtagning og anvendelse af arealet.
Desuden må grusvejen på Nørregade ved grundene Nørregade 50 og 50A på ingen tids- punkt blive brugt til arbejdskørsel.
I uge 31 2019 afholdes fodboldstævnet Vildbjeg Cup i Vildbjerg. Dette betyder, at alle de eksisterene veje i denne periode, skal holdes åbne og må ikke arbejdes i. Vejene skal desuden være afsluttet i asfalt inden uge 31.
Generelt for arbejder i Park Allé
Anlægsarbejderne skal tilrettelægges således, at der som minimum altid er farbart for trafik på langs af Park Allé i hverdage. Dvs. etablering af regn- og spildevandsledningen i krydset mellem Pugdalevej og Park Allé skal ske i en weekend for, at tilgodese evt. erhvervstrafik i hverdage.
Nødvendig etablering, løbende vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje inden for arbejdsområdet til opretholdelse af deres farbarhed, påhviler entreprenøren. Entreprenø- ren bærer det fulde ansvar for skader på veje og anlæg uden for arbejdsområdet, som di- rekte er forårsaget af arbejdets udførelse.
Xxxxxxxxx 00 xx 00X.
Anlægsarbejdet skal tilrettes således, at der altid er muligt for grundene Nørregade 50 og 50A at kunne bruge den eksisterende private grusvej ned til Nørregade.
Interimsvejen skal driftes/vedligeholdes i hele anvendelsesperioden. Interimsvejen skal kun være i funktion i det omfang denne har en færdselsmæssig funktion for beboere. Pe- rioden aftales nærmere med bygherrens tilsyn.
Grusvejen må på ingen tidspunkt blive anvendt til byggepladsvej.
Xxxxxxxxxx 0 xx 0X
Anlægsarbejdet skal tilrettes således, at der altid er adgang til grundene Røddingvej 1 og 1A. Under spærring af Røddingvej for tilsutning af Pugdalvej anvendes tracéet for fremtidig cykelsti/eksisterende Nørregade som indkørsel for Røddingvej 1 og 1A. Arealet skal være afluttet i afrettet stabiltgrus eller asfalt.
Interimsvejen skal driftes/vedligeholdes i hele anvendelsesperioden. Interimsvejen skal kun være i funktion i det omfang denne har en færdselsmæssig funktion for beboere. Perioden aftales nærmere med bygherrens tilsyn.
Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedlige- holdspligt:
- Ledningsejere
- Offentlige myndigheder
- Bygherrerne og deres repræsentanter
Nødvendig etablering, vedligeholdelse og renholdelse af adgangsveje påhviler entrepre- nøren.
Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsvej
Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede.
2.4. Færdselsregulerende foranstaltninger
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning.
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.
Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.
Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen:
▪ Afmærkning i forbindelse med arbejder på og langs veje.
▪ Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at sikkerhed og fremkommelighed for øvrige trafikanter, herunder begrænsning af ventetider, prioriteres højt.
▪ Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde afmærkning og trafikværn til sikring af arbejdsområdet.
▪ Entreprenøren udarbejder forslag til afmærkningsplaner, opstilling af trafikværn og afspærringer, som skal accepteres og godkendes af vejmyndighed og politi, ligesom entreprenøren søger gravetilladelse mv.
▪ Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug.
▪ Vejarbejdsafmærkning skal kontrolleres og vedligeholdes af entreprenøren hele anlægsperioden, mindst 2 gange pr. arbejdsdag og mindst 1 gang på øvrige dage. I perioder, hvor der ikke finder aktivitet sted på arbejdspladsen, kontrolleres afmærkningen en gang i døgnet.
Entreprenøren leverer, opsætter og vedligeholder informationstavler. Alle tavler skal in- deholde oplsyninger om vejspærringer, varighed, omkørsler mv. og skal have en mini- mumstørrelse på 1,5x1,5 meter, der opstilles på 100x100 mm stolper fastmonteret i Hoffmansklodser.
Tavlerne skal sikres mod væltning. Der kan som udgangspunkt påregnes etableret in- formationstavler ved krydset mellem Trehøjevej og Videbækvej samt i krydset mellem Vestergade og Pugdalvej. En mulig omkørselsløsning kan være som angivet i nedenstå- ende figur.
Teksten på informationstavler skal godkendes af bygherres tilsyn forud for bestilling. Entreprenøren skal til stadighed udarbejde trafikafviklingsplan og kunne fremvise god- kendt gravetilladelse fra myndigheden.
Figur 1 - Omkørsel til Pugdalvej
Entreprenøren skal som minimum en gang ugentligt opdatere tavlens informationer om aktuelle arbejds- og alternative færdselsområder ved fjernelse og genopsætning af ny rød tape eller evt. tape med tekst.
Ved Spærring af Nørregade er en mulig omkørselsløsning kan være som angivet i ne- denstående figur. Spærringen af Nørregade kan ikke ske samtidig med Park Alle og Pugdalvej
Figur 2 - Omkørsel til Røddingvej
Entreprenøren skal som minimum en gang ugentligt opdatere tavlens informationer om aktuelle arbejds- og alternative færdselsområder ved fjernelse og genopsætning af ny rød tape eller evt. tape med tekst.
Alle tavler skal driftes med løbende supplerende sikring, rengøring mv. således tavlerne altid er fuldt funktionsdygtige og visuelle. Alle udgifter forbundet med drift af informa- tionstavlerne skal være indeholdt i prisen for tavlerne.
Entreprenøren skal søge gravetilladelse hos vejmyndigheden og udarbejde afspærrings- og skilteplaner. Forinden arbejdets påbegyndelse skal afmærkning være godkendt af bygherres tilsyn, Vejmyndighed, og Politi. Entreprenøren skal udføre færdselsregule- rende foranstaltninger og udarbejde afspærrings- og skilteplan under hensyntagen til tra- fiksikkerhed og –afvikling. Det pålægger entreprenøren, at sikre alle forhold i den god-
kendte gravetilladelse efterleves. Endvidere må der ikke forekomme afspærringer, der kan hindre brand- og ambulancekøretøjer i at udføre deres arbejder.
Afmærknings- og skiltningsarbejder skal udføres af personer med kurset "Vejen som arbejdsplads"
Det påhviler entreprenøren, at reagere straks i tilfælde af mangelfuld afmærkning og skiltning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst to gange på alle hverdage. I weekender samt helligdage skal materiellet efterses mindst en gang dag- lig.
Kontrollen skal fotodokumenteres og konstaterede mangler skal omgående udbedres. Der skal føres logbog der som minimum bør indeholde:
▪ Kontrollens tidspunkt og dato
▪ Observationer og afvigelser
▪ Afhjælpende foranstaltninger.
2.5. Ledninger
Kontakt til ledningsejere påhviler entreprenøren og skal påregne deltagelse i koordine- ringsmøder samt beboerinformationsmøde forud for entreprisens igangsættelse. Entreprenø- ren skal søge oplysninger i ledningsejerregistret LER.
Bygherren har søgt LER oplysninger for eksisterende kabel- og ledningsanlæg, der er markeret på på detailtegningerne TEG-002 til og med TEG-006.
Bygherre har kendskab til følgende ledningsejere indenfor entrepriseområdet.
Herning Kommune | 9628 8242 | |
Herning Vand A/S | 9999 2299 | |
HMN GasNet A/S | 6225 9098 | |
N1 A/S | 7015 1560 | |
TDC A/S | 7012 2110 | |
Vildbjerg Elværk A.m.b.a, Vildbjerg Vandværk A.m.b.a, Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a, Bo Data ApS | 8654 6233 |
Det præciseres, at eksisterende fremmedledninger iht. LER oplysninger og anvist på tegningsmaterialet kan påregnes at være af varierende alder, kvalitet og materiale.
Entreprenøren skal i sit tilbud påregne sikring, gener mv. for gængse materialetyper af fremmedledninger i varierende alder.
Det forventes i udgangspunktet ikke, at omlægge fremmedledninger, men såfremt dette bliver aktuelt skal entreprenøren tåle arbejder udført af andre ledningsejere sideløbende med nærværende entreprises udførelse.
Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:
▪ Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde,vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
▪ Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger”, Dansk Gasteknisk Center a/s, i gældende udgave 9, 2017.
Der er kendskab til følgende ledningsanlæg i området:
- Regn- og spildevandsledninger
- Vandledninger
- Naturgasledninger
- Fjernvarmeledninger
- Fiber/telekabler
Ud over ovennævnte, er der tilhørende krydsende ledninger, ventiler, brønde, skabe m.v..
2.6. Laboratoriefaciliteter
Der kræves ved denne entreprise ikke oprettet laboratorium.
2.7. Miljøforhold Alment:
Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foran- staltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advise- re naboer, der forventes berørt af generne.
Støjgener
Entreprenøren skal minimere gener i form af støj ved eksisterende boliger. Der stilles følgende krav:
Maksimalt støjniveau målt som maksimal værdi over en gennemsnitperiode på 8 timer er:
Mandag – fredag kl. 07-18: 70 dB Uden for dette tidsrum: 50 dB
Vibrationsskader og vibrationsgener
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.
For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrationshastighe- der ikke overstige 5 mm/s, målt på de omkringliggende bygninger.
I bolignære områder må arbejder, som medfører vibrationsgener, kun gennemføres i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00.
For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal en- treprenøren efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamenter og i boligenheder i omkringliggende bygninger.
Støvgener
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Øvrigt i henhold til AAB
Lugtgener
I henhold til AAB
Forurening på tilstødende veje
Entreprenøren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet.
Beskyttelse af dyre- og planteliv
Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde.
Affaldshåndtering og -bortskaffelse
Al byggeaffald bortskaffes af entreprenøren i henhold til Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
2.8. Vinterforanstaltninger
Vejrligsbestemte foranstaltninger iværksættes af entreprenøren efter aftale med xxxxxx- xxx.
3. JORDARBEJDER
”Særlige Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder” er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Jordarbejder april 2016.
Arbejdet omfatter
▪ Nødvendig rydning af arbejdsområdet.
▪ Opbrydning og optagning af belægninger i Pugdalvej og Bødkervej mv.
▪ Afgravning og bortskaffelse af overskudsjord fra veje og bassinarealer
▪ Fjernelse og sløjfning af ledninger og brønde inden- og udenfor graveprofil
▪ Genudlægning af materialer fra depot og retablering af vejbelægninger
▪ Blødbundsudskiftning
3.1. Forberedende arbejder Generelt
Arbejdet omfatter jordarbejde.
Entreprenøren skal påregne at udføre anmeldelse om tilladelse til jordflytning. Udgifter til anmeldelse skal indeholdes i enhedspriser for bortskaffelse af jord.
Bortskaffelse af renjord (kat 1):
Renjord (kat 1) bortskaffes til entreprenørens eget modtagedepot. Såfremt bortskaffelse til entreprenørens eget modtagedepot kræver yderligere miljøanalyser for opnåelse af miljøgodkendelse for jordmodtagelse skal entreprenøren udføre supplerende miljøprø- ver. Udgiften til udtagning og kartering samt afrapportering af supplerende miljøanaly- ser iht. ovenstående skal indeholdes i udgiften til bortskaffelse af ren jord. Analysere- sultat skal forelægges bygherrens tilsyn og anføres i entreprenørens KS-mappe.
Bortskaffelse af forurent jord (kat 2):
Såfremt der træffes forurenet jord, der ikke kan genindbygges, skal dette bortskaffes ef- ter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. Bygherre foretager supplerende jordprøver af mistænkt forurenet jord for eventuel ned-klassificering. Såfremt en ned klassificering ikke er muligt skal entreprenøren påregne at bortskaffe dette som kat 2 jord eller jord uden for kategori efter særskilt post i TBL.
Kontrolplan
Entreprenøren skal dokumentere de kontroller der er angivet udbudskontrolplanen.
Rydning
Rydning omfatter fjernelse af al beplantning inden for arealerne til det nye vej- og bas- sinanlæg og i øvrigt, i nødvendigt omfang for arbejdets udførelse. Entreprenøren skal selv ved besigtigelse på stedet gøre sig bekendt med omfanget af den nødvendige ryd- ning. Ingen rydning må påbegyndes, før aftale med tilsyn foreligger.
Hække og øvrige planter på privatgrunde skal i videst muligt omfang opgraves med rod, holdes fugtige og efterfølgende plantes igen. Hvor buske og træer og lignende i øvrigt hindrer arbejdets gennemførelse, skal disse fjernes sammen med stød og større rødder.
Skilte, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lignende samt deres fundamenter, der skal retableres på samme sted og i samme højde, skal tages op på en sådan måde at ma- terialerne kan genanvendes. Hvis materialerne påføres skader ved manglende agtpågi- venhed, skal erstatningsmaterialer leveres af entreprenøren uden udgift for bygherren.
Eksisterende afstribning og vejudstyr der berøres i forbindelse med entreprisen skal ef- terfølgende erstattes ved ny optegning og genetablering. Entreprenøren skal forud for rydning og opbrydning opmåle skilteplacering mv.
Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer skal fjernes af entreprenøren.
3.2. Opbrydning
Materialer fra opbrydning skal bortskaffes af entreprenøren.
Omfang af vejopbrydning
Entreprenøren skal påregne, at asfalt generelt fræses for genanvendelse som BL i den ny vejopbygning iht. SAB. Entreprenøren skal i prisen for udførelse af nye ledninger i
Pugdalvej og Bødkervej påregne den ekstra arbejdsgang, der vil være i forbindelse med håndtering af den eksisterende vejopbygning. Den ekstra arbejdsgang skal indregnes i ledningsprisen. Som udgangspunkt skal entreprenøren sikre at eksisterende kantsten be- vares og at opbrydningsarbejderne i Pugdalvej og Bødkervej begrænses og dermed ikke omfatter fuld vejbredde.
Figur 2 - Opbrydning af vejbelægning i Pugdalvej
Bygherrens tilsyn skal forevises omfanget af eksisterende kantsten, der påtænkes bort- skaffet efter, at det er konstateret, at disse er sat i beton. Forevisning foretages i materi- eldepotet, hvorfor entreprenøren skal påregne, at lagre eksisterende kantsten, der påtæn- kes bortskaffet fra materieldepotet forud for bortskaffelse.
3.3. Behandling af overjord/muld Alment
Behandling af overjord omfatter afrømning af muld og grus med vækstlag.
Udførelse
Muld afrømmes fra alle arealer til vejanlæg.
Hvor muld skal genanvendes afrømmes vækstlag for sig og ren muld for sig.
Ren muld til genanvendelse lægges i depot på arbejdsarealet langs vejene/arbejdsareal. Al afgravet vækstlag og al overskydende muld bortskaffes af nærværende entreprenør. Nødvendig genindbygning af muld udføres med rene tilkørte materialer.
Omfang
Overskydende indbygningsegnet ren jord fra bassinområdet nær Rødding Å kan indbygges i ledningsgrav. Flytning af jord fra kloakudgravning over matrikelskel må ikke finde sted uden tilladelse.
Såfremt jorden ikke er indbygningsegnet i bassinareal eller som omkring/tilfyldning i led- ningsgrav, skal dette bortskaffes.
3.4. Håndtering af forurenet jord Grundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2012 (Jordforureningsloven)
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2009 (Jordflytningsbekendtgørelsen)
At-vejledning, Arbejdets udførelse. D.2.23, Arbejde i forurenet jord, oktober 2008.
Orientering
Denne beskrivelse indeholder retningslinjer for håndtering af forurenet jord hidrørende fra på forhånd kendte forureninger og fra forureninger, som træffes under jordarbejdet.
Det påhviler entreprenøren at anmelde jordflytning og sørge for alle påkrævede supple- rende forureningsundersøgelser.
Det påhviler entreprenøren at sortere materialer, og eventuelle udgifter ifm. forurening af overskudsjord med asfalt eller andre materialer, som kan tilskrives dårlig håndtering, er bygherren uvedkommende. Entreprenøren foretager anmeldelse af jordflytning til Herning Kommune, Jord og Grundvand. Entreprenøren afholder evt. deponeringsafgift på forurenet jord og lettere forurenet jord.
I forbindelse med arbejde med forurenet jord skal Arbejdstilsynets krav til sikkerheds- foranstaltninger ved opgravning og transport følges jf. "Arbejde i forurenet jord" AT vejledning af oktober 2008.
Omfang
Der er ikke forud for entreprisens opstart udført vejledende miljøanalyser. På forhånd kendte forureninger
Enkelte delstrækninger er områdeklassificeret med krav om analyser, dette særligt i Pugdalvej.
Hverken vej-, kloak- eller bassinprojektet omfatter arealer, som er kortlagt efter Jord- forureningsloven, og der ligger heller ikke kortlagte arealer umiddelbart op til projekt- arealerne.
Den østlige del af vej- og kloakprojektet ligger indenfor Herning Kommunes område- klassificering, som analysefrit kategori 1. Afgrænsningen af områdeklassificeringen er vist på figur 2.1.
<.. image(Et billede, der indeholder tekst, visitkort Beskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed) removed ..>
Figur 2.1 Afgrænsning af områdeklassificeret areal (fra xxxxxxxxx.xx den 15/11-18)
Den vestlige del af vej- og kloakprojektet og bassinerne ligger udenfor Herning Kom- munes områdeklassificering.
Eftersom vejarealer pr. definition er forurenet jord, skal entreprenøren i sit arbejde være særdeles omhyggelig med ikke at blande jord fra vejareal med anden jord. Områder hvor der oplagres vejjord på ubefæstede arealer skal denne holdes adskilt mod anden jord ved udlægning af 10 cm sandpude. Dette skal være indeholdt i entreprenørens pris- sætning.
Bygherren foranlediger og afholder udgifterne til eventuel prøvetagning og analyse. Overskudsjord bortkøres til entreprenørens eget tip.
Der er forud for nærværende entreprise ansøgt om tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven
§19. Ansøgningen indeholder bl.a. en beskrivelse af forureningsforholdene, i hvilket omfang der skal prøvetages og hvordan mellemdepotet skal indrettes.
Der er d. 16-11-2018 givet tilladelse til midlertidig oplæg af vejjord. Der er i tilladelsen anført hvilke vilkår der lægger til grund for denne og det er entreprenørens ansvar at gø- re sig bekendt med disse vilkår.
Ikke på forhånd kendte forureninger
Såfremt der under jordarbejdet ved synsindtryk, lugt, PID-måling eller laboratorie- analyser konstateres tegn på forurening i jorden udover det kendte, skal denne forure- ning ligeledes håndteres i overensstemmelse med nærværende beskrivelse.
Såfremt der under gravearbejdet i traceet til regn- og spildevandsledningen eller ved håndtering af vejjord på den midlertidige oplagsplads konstareres uventet forurening, skal alt arbejde standses og kommunen (mail: xxxxx@xxxxxxx.xx) skal kontaktes.
Koordinering
Entreprenøren forestår al koordinering i forbindelse med øvrig påkrævede jordprøve- tagning og analyser samt ansøgning og godkendelse af al jordflytning. Evt. ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende.
Entreprenøren forestår al koordinering med transportør af jorden og med jordmodtager. Evt. ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende.
Projektering
Entreprenøren skal projektere opgravning, evt. mellemdeponering og transport af den forurenede jord. Som udgangspunkt skal den kraftigst forurenede jord afgraves først, herefter let forurenet jord og til slut ren jord.
Undersøgelser
Såfremt supplerende forureningsundersøgelser indgår i entreprisen, eller såfremt entre- prenøren finder disse nødvendige, skal udførende rådgiver godkendes af bygherre forud for igangsættelse af undersøgelsen.
Forureningsundersøgelser skal udføres jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7 ”Op- rydning på forurenede lokaliteter”, 1998.
Materialer og produkter
Ren og forurenet jord er defineret jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14):
• Ren jord: Kategori 1 jord.
• Let forurenet jord: kategori 2 jord
• Forurenet jord: Jord udenfor kategori.
Opmærksomheden henledes på, at forskellige jordmodtagere kan stille forskellige krav til dokumentation af tilkørt ren hhv. forurenet jord. Det er entreprenørens ansvar at sik- re, at der foreligger det nødvendige antal analyserede prøver for bortskaffelse af jorden. Omkostninger i forbindelse med prøvetagning og analyse er bygherre uvedkommende. Evt. omkostninger ved forkert prøveantal (genafhentning, flytning til anden modtager eller lignende) er ligeledes bygherre uvedkommende.
Mål og tolerancer
Med mindre andet er dokumenteret ved en konkret opmåling/vejning omregnes jordvo- lumen til jordvægt i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord jf. nedenstående:
• Volumen beregnet in-situ (længde x bredde x dybde) omregnes med 1,8 ton/m3.
• Volumen opgravet/omlæsset jord i miler op til 3 meters højde omregnes med 1,6 ton/m3.
Prøver
Såfremt det bliver aktuelt, at udtage og analyse jordprøver m.h.p. bortskaffelse skal prøvetagning og analyser udføres jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14).
D.v.s. at jordprøver udtages som blandeprøver af 5 delprøver, som skal repræsentere he- le det givne jordvolumen.
Ved prøvetagning af opgravet jord må bunken/milen højst være 3 m høj og 6 m bred, således at der med håndboregrej kan udtages prøver i bunkens fulde bredde (fra hver sin side af bunken) og dybde. Delområder for prøvetagning nummereres entydigt og marke- res med landmålerstokke, markeringspæle, markeringsbånd eller andet.
Ved prøvetagning af ikke opgravet (in-situ) jord opdeles arealet i passende delområder, hvori der udføres 5 nedstik/boringer, hvorfra der udtages prøver i passende dybder, som blandes lagvis, således at der kan analyseres én blandeprøve (af 5 delprøver) for hver dybde/lag. f.eks.:
• Ved delområder på 6x6 meter og prøvetagning for hver halve meter repræsenterer hver prøve ca. 32 ton jord.
• Ved delområder på 10x10 m med prøvetagning for hver 0,2 m repræsenterer hver prø- ve ca. 36 ton jord.
Jordprøver analyseres akkrediteret for indhold af kulbrinter, PAH og metaller jf. Jord- flytningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14).
Arbejdsmiljø
Gældende At-vejledning for arbejde i forurenet jord (afsnit 3.2.3, stk. 15) skal overhol- des. Hovedreglen er, at arbejdet skal tilrettelægges og udføres således at medarbejdere ikke udsættes for unødig påvirkning.
Kontrol
I forbindelse med aflevering af arbejdet skal entreprenøren fremsende dokumentation (vejesedler eller tilsvarende) for at al jord er bortskaffet til godkendt modtaget og, hvis jorden er anmeldelsespligtig, efter kommunens anvisning.
3.5. Blødbundsarbejder
Opgravning og udsætning af blød bund
Bygherre har fået udført geotekniske undersøgelser i området, jf. Bilag A ”Geotekniske forundersøgelser.
Geotekniske rapporter
Der forelægger to geotekniske rapporter for entrepriseområdet.
1. 17.5874.01 Røddingvej, 7480 Vildbjerg, dateret 22. december 2017
2. 18.5990.01 Bassiner – Xxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx, dateret 21. september 2018 De geotekniske rapporter er vedlagt i Bilag A.
Den geotekniske rapport 1., der primært omfatter boringer foretaget i fremtidigt vejtra- ce, beskriver jordbundsforholdende som et morænelandskab dannet under næstsidste is- tid. Der er truffet varierende jordbundsforhold i boringerne, herunder postglaciale gytje, tørv, ler og sandaflejringer, glaciale sand- og moræneaflejringer og tertiære marine sprækkede leraflejringer. Ligeledes fremstår leren som partielt fra ret fed til meget fed. For detaljerede beskrivelser henvises til de i rapporten angivne geotekniske boreprofiler.
Det skal påregnes at arbejder med etablering af ledninger og brønde mv. i området for det fremtidige regnvandsbassin omfatter en mængde blødbundsarbejde i forbindelse med etablering. Udskiftning med singels og friktionssand aftales med bygherrens tilsyn.
Iht. de geotekniske rapporter kan her påregnes gytjeaflejringer, hvilke skal udskiftes med sundt sandfyld. Der kan foretages udskiftning med singels efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn.
Ved tvivlsspørgsmål omkring geotekniske forhold i udførselsfasen er entreprenøren for- pligtiget til, hurtigst muligt at kontakte tilsynet med hensyn til evt. geoteknisk tilsyn.
Træffes der blødbund i form af tørv eller fyld som afviger fra hvad der er angivet i geo- teknisk rapport skal tilsynet orienteres. Blødbund bortskaffes fra entreprisen af entre- prenør.
Ved arbejde i blødbundsområder skal metodevalg vurderes risikoen for brud i eksiste- rende anlæg. Metodevalget forelægges tilsynet inden udførelse.
Udgravninger til udskiftning af blødbund skal tørholdes for grund- og overfladevand. Tørholdelsen skal foretages indtil, der er foretaget opfyldning til mindst 0,3 m over vandspejlet.
I omkring vandløbstunnel udskiftes råjord, fyld og blødbund som minimum til overside bæredygtigt lag (OSBL). I henhold til Eurocode DS/EN1997-2 bør der, af en geoteknisk fagkyndig, udføres en udgravningskontrol til sikring af, at der overalt er udgravet til bæ- redygtig intakte aflejringer (OSBL).
3.6. Tørholdelse Normal tørholdelse
Normal tørholdelse omfatter fjernelse af overfladevand (nedbør, smeltevand), vand fra overgravede/afbrudte andre ledningsanlæg samt vand fra rensning og trykprøvning.
Udgifter, som følge af manglende normal tørholdelse, f.eks. til udskiftning af opblødt jord, er bygherren uvedkommende.
Ekstra tørholdelse og grundvandssænkning
Ekstra tørholdelse er f.eks. sugespidsanlæg, boringer, ekstra lænsepumper, grusdræn.
Xxxxxxxx har ansøgt om grundvandssænkning som vist på Bilag D”Ansøgning om grundvandssænkning”
På baggrund af de geotekniske forundersøgelser kan der forventes brug af sugespidsan- læg samt tæppedræn.
Jf. de geotekniske oplysninger må det forventes, at der bliver behov for udførelse af grundvandssænkning udover almindelig lænsning. Midlertidig grundvandssænkning må ikke iværksættes, før skriftlig aftale med tilsynet foreligger.
Som udgangspunkt må grundvandsspejlet ikke sænkes mere end 0,5 m under bygninger i områder med gytje og/eller tørv uden at særlige foranstaltninger er iværksat, efter afta- le med bygherrens tilsyn.
Alle skader, som følge af svigt/driftsstop i forbindelse med grundvandssænkning eller som følge af, at sænkning eller fjernelse af grundvand ophæves for tidligt, er på entre- prenørens fulde ansvar.
Arbejdet med grundvandssænkning skal tilrettelægges, således der kun sænkes grund- vand på strækninger svarende til 2 arbejdsdages fremdrift.
Bortledning af vand kan ske til nedstrøms beliggende afvandingsledninger via sandfang, efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn.
Grundvandsspejlet skal være afsænket mindst 0,25 m under udgravningsbunden inden udgravningsarbejde påbegyndes.Omfanget af grundvandssænkningen er baseret på de i den geotekniske rapport pejlede vandspejle.
Sugespidser
Entreprenøren må forvente brug af sugespidsanlæg til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med arbejderne i østlige del af eksisterende vej, Pugdalvej.
I forbindelse med udgravning under grundvandspejlet skal der etableres grundvands- sænkning i form af filtersat sugespidser. Anlægget skal etableres med forberedte suge- spidser minimum to dagsproduktioner foran ledningslægningen. Der skal udelukkende driftes på sugespidser i et omfang, der tillader tørholdelse til 250 mm under bund af ledningsgrave. Entreprenøren skal påregne, at der i forbindelse med opstart af det enkel- te anlæg skal fortages justering af antallet af nødvendige sugespidser for tørhodlelse iht. nedenstående. Der skal indledningsvis påregnes startet med drift på 15 spidser i hver side af ledningsgraven, hvilket gradvist justeres, således der ikke sænkes mere end højst nødvendigt og efter aftale med bygherrens tilsyn.
Tæppedræn
Som udgangspunkt må det forventes, at arbejderne langs Bødkervej samt den resterende del af ledningsstrækket frem til de fremtidige bassiner, kan udføres ved etablering af pumpesump samt udlægning af singles/grus for etablering af tæppedræn.
Tæppedræn etableres ved et singelslag i hele udgravningens bundbredde. Laget udlæg- ges i 300 mm tykkelse og skal, såfremt tilsynet skønner det nødvendigt, pakkes ind i fi- berdug. Der skal dog altid etableres et afgrænsende lag fiberdug mellem tæppedræn og udjævningslag. Tæppedræning kommer til anvendelse i jordarter som kalk, kridt eller, hvor der lokalt kan være stærkt vandførende lag (grus).
Etablering af tæppedræn og fiberdug omkring tæppedræn afregnes efter særskilte poster i TBL.
Vakuum dræn
I forbindelse med arbejder i bassinarealet kan det forventes, at udgravningen kan tør- holdes med vakuumdræn. Der installeres drænledninger ved kædegravning langs hele bassinbunden, under fremtidig lermembranen. Drænet installeres i drænkasser af egnet filtergrus og føres via en tæt ledning til pumpesump placeret umiddelbart nær eksiste- rende grusvej, syd for Xxxxxxxxx 00X.
Drænledninger skal generelt påregnes etableret ved kædegravning af dræn i en bredde af 30 cm. Der skal påregnes benyttet larvebånd kædegravemaskine eller tilsvarende i om- rådet. Der skal indregnes udgifter til anvendelse af slæbetraktor og traktor/rendegraver som anker med spil eller tilsvarende som supplement til kædegravemaskine.
Kædegravede dræn etableres i (b x h) 30 x 75 cm drængrus, hvor disse anlægges under fremtidig lermembran. Drængrus afsluttes i niveeau med fremtidig underkant af projek- teret lermembran.
Drænsystemet skal påregnes udført minimum 7 dage forud for påbegyndelse af bassin- arbejderne. Drænledningerne etableres som 150 mm PEH mm dræn i filterkasse af vari- erende størrelse.
Permanente drænbrønde for omfangsdræn omkring regnvandsbassiner etableres som 1000 mm bt med plan bund afsluttet minimum 50 cm under indløb af dybeste drænled- ning. Drænbrønd afsluttes med betonkegle og dæksel min 25 cm over færdigt terræn ni- veau. Drænledninger fra det østlige bassin afsluttes inde i brønd med 90º bøjniner for vandspejlsreguerling.
Prøvepumpningsforsøg
Entreprenøren skal projektere og foranstalte prøvepumpningsforsøg for således, at kun- ne vurdere behovet for vakuumdrænsætning. Prøvepumpningen foranstaltes nær bassin- udgravningen og skal kunne dokumentere i hvilket omfang drænsætningen er nødven- dig for den videre tørholdelse. Dvs. at den indbyrdes afstand mellem drænene skal pro- jekteres og vurderes på baggrund af resultaterne fra prøvepumpningsforsøget. Forsøget kan foranstaltes ved vakuumsætning af ø150 mm drænledninger etableret i nærværende entreprise.
Der etableres pejleboringer med vandstandslogger på udvalgte steder, hvorefter der ud- føres trinvis prøvepumpning med konstant pumpekapacitet.
Resultaterne, dokumentationen og detailprojektet for drænsystemet skal forelægge byg- herres tilsyn minimum 7 dage inden opstart.
Det skal påregnes, at vakuumdrænet inklusiv brønde, sump mv. bevares til videre drift af bassinerne efter entreprisens aflevering.
Pejleboringer
Entreprenøren skal etablere pejlerør til pejling af grundvandstanden og skal i hele an- lægsperioden dagligt pejle grundvandskoten i pejlerørene. Alle nye pejlerør skal føres minimum 2 m under lægningsdybden.
Xxx Xxxxxxxxx 00 xx 00 A skal der etableres pejleboringer for at determinere hvorvidt der træffes sætningsgivende aflejringer ved disse bygninger. Pejleboringerne skal etab- leres ved den nærmeste bygning for hver adresse. Boringer føres ned til top af det lerlag, der truffet i de geotekniske boringer.
Langs matrikelgrænsen for nr. 50A eksisterer et mindre vandløb eller en drængrøft. Indmåling af bundkote for denne samt tilsyn med vandstanden i denne under anlægsar- bejdet kunne også være en idé.
Det yderligere omfang for etablering af pejlerør fremgår af TBL.
Forud for idriftsættelse af grundvandssænkningsanlæg, skal entreprenøren påregne at udføre en pejling af normal vandstanden i den enkelte boring.
Entreprenøren skal forud for udførelse af den enkelte pejleboring på privatgrund påreg- ne at kontakte den private lodsejer og orientere ham om arbejdets igangsættelse. Byg- herre vil forudgående anmode den enkelte lodsejere om tilladelse til etablering af pejle-
boringer. Bygherre skal varskos minimum 3 uger forud for påtænkt etablering af den enkelte boring.
Generelt
Grundvandssænkningsanlæg skal være under konstant overvågning, og der skal forefin- des reservepumper og andet reservemateriel på pladsen. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for grundvandssænkningsanlæggets effektive, kontinuerlig drift og for følgevirk- ninger af eventuelle svigt i grundvandssænkningen.
Eventuelle skader, der måtte opstå på allerede udført arbejde som følge af, at pumpnin- gen eller bortledningen af en eller anden årsag ophører, for eksempel ved at der sker af- brydelse af kraftkilde, maskinelle brud, dårlig pasning m.v., er på entreprenørens fulde ansvar og uden udgift for bygherren.
3.7. Råjordsarbejder Alment
Entreprenør forestår al anmeldelse af jordflytning til relevante myndigheder. Evt. ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende.
Grusmaterialer fra eksisterende vejkasse må genanvendes hvis materialet er rent og er af kvalitet svarende til nye materialer.
Ren og indbygningsegnet råjord (sand) skal prioriteres genanvendt som fyldsand under BL og i ledningsgrave.
Blandede sand- og grusmaterialer fra eksisterende vejkasse skal prioriteres genanvendt som bundsikring
Jordarbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at den størst mulige mængde afgravningsjord kan anvendes til indbygning.
Det for ledningsanlæg udgravede jordvolumen henhører under de pågældende arbejder og indgår derfor ikke i volumenberegningerne.
Indbygning
Indbygning foretages i tynde lag (max. 300 mm’s tykkelse) og komprimeres til en stan- dardproctor:
Ler | Sand | |
Ved dybde > 2 m under planum | 94 % | 97 % |
Ved dybde < 2 m under planum | 97 % | 100 % |
Entreprenøren skal sørge for at opgravet jord til genindbygning ikke bliver opblødt ved regn, evt. ved afdækning med presenning.
De opgravede materialer fra vej- og markarealer skal i størst mulig omfang genbruges ved tilfyldning.
Såfremt opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal der benyttes materialer, der har samme egenskaber, som den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, deformation og frostfarlighed, med mindre andet aftales med tilsynet. Materialerne skal kunne arbej- de sammen med de omkringliggende materialer.
Hvis entreprenøren unødvendigt bortskaffer materialer, der er egnede til genindbygning, og der på et senere tidspunkt i entreprisen opstår mangel på sådanne, må entreprenøren for egen regning fremskaffe egnet tilfyldningsmateriale, svarende til den bortskaffede mængde.
Generelt gælder det, at alt opgravet jord i videst muligt omfang skal genindbygges i ledningsgraven. Derudover skal forurenet jord genindbygges frem for ikke forurenet.
Da vejarealer pr. definition er forurenet jord, skal entreprenøren i sit arbejde være sær- deles omhyggelig med ikke at blande jord fra vejareal med anden jord. Så vidt muligt skal vejjord holdes indenfor vejmatriklen og skal i situationer hvor dette ikke er muligt aftales med Herning Kommune.
Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejderne forekommer tegn på forurening ved ar- bejderne i vejarealet i Pugdalvej eller Røddingvej, skal arbejderne standses og det vide- re arbejde skal aftales med tilsyn.
Indbygning under vandspejl
Ved opfyldning under vandspejl fortsættes med friktions-jord til 0,30 m over vandspej- let.
Håndtering af overskudsjord
Det forventes jf. 3.4. Håndtering af forurenet jord at jord uden fra eksistrende vejarealer kan håndteres og bortskaffes som kategori 1 (ren) jord jf. BEK 1479 af 12.12.2007.
En del af det rene overskudsjord fra Herning Kommunes jordarbejder (størrelsesorden 3-5.000 m3) skal anvendes til terrænregulering af xxxx.xx.: 1a Xxxxxx Gde., Vildbjerg (ejet af Herning Kommune).
Denne terrænregulering er nærmere beskrevet andet steds i udbudsmateriale.
Resten af jord skal entreprenøren finde modtagere til.
Herning Kommune har i forbindelse med planlægningen af arbejderne fået henvendelse fra neden-stående lodsejerne, som er interesserede i at modtage jord til terrænregulering.
• Xxxxxxxxx 00
• Xxxxxxxxxx 0
Det anbefales, at der indgås aftaler med disse. Såfremt der ikke kan opnås tilfredsstil- lende og/eller tilstrækkelige aftaler med disse, kan der indgås aftaler med andre modta- gere.
Entreprenøren skal på forhånd:
• Beskrive hvilke arealer der terrænreguleres (angives på situationsplan maks. 1:4.000)
• Beskrive til hvilke niveauer, der reguleres.
• Angive den forventede samlede mængde, som tilkøres et givet areal.
• Sikre sig, at jordmodtagerne har tilladelse til den påtænkte terrænregulering (herunder evt. Landzonetilladelse)
• Sikre sig, at jorden ikke udlægges i område med beskyttet natur.
Dokumentation for ovenstående skal tilsendes Herning Kommune (som bygherre) forud for igang-sættelse af jordflytningen.
Jord, som flyttes fra det områdeklassificerede areal, skal endvidere anmeldes til Herning Kommune (som myndighed på skema vedr. jordflytning).
Al øvrig overskudsjord fra projektet bortskaffes af enterprenøren til eget tip.
Råjordsplanum
Under fremtidige vej- og fortovsarealer skal råjordsplanum generelt komprimeres til føl- gende minimumsværdier:
Lerjord: 97 % Standard Proctor Sand: 100 % Standard Proctor
Disse krav skal være opfyldt i mindst 200 mm's dybde under planum. Omfang af komprimering i områder med fyld aftales med tilsynet.
Komprimeringsprøver udtages, på steder udpeget af tilsynet og skal være indeholdt i en- hedspriserne.
Vandløb
Vandløbets bundprofil indpasses med det eksisterende vandløbs længdefald. Det påhviler entreprenøren, at indmåle det eksisterende vandløbs bundkoter ved det projekterede vand- løbs start og slutpunkt.
Det slyngede forløb udføres med ens længdefald på hele strækningen. Den nye vandløbs- bund etableres i samme niveau, som eksisterende vandløb i videst muligt omfang.
Efter samråd med tilsynet udlægges brinksikring á 0,2 m tykkelse i vandløbets sving, samt i områder med eventuelt genindbygget jord.
Entreprenøren skal i forbindelse med etableringen af bassinerne og tilfyldning af det gamle vandløbstrace forvente, at opsamle, sammenslutte og forlænge eksisterende udløb til Rød- ding Å.
Vigtigt: Etableringen af vandløbet må ikke igangsættes før tilladelse fra vandløbsmyn- dighed samt en endelig godkendt landzonetilladelse forelægger.
Regnvandsbassin
Bassinet formes som angivet i tegningsmaterialet.
Dog udgraves det østlige bassin således at der er plads til 0,5 m lermembran og 0,10 m muld fra permanent vandspejl og op til kronekanten. Der anlægges ligeledes en adgangs-
/servicevej af ca. 4m bredde langs den sydlige del af det østlige bassin. Denne etableres med bundsikrings- og stabiltgrus. Entreprenøren skal påregne at afrette terrænet til og med planum forud for etablering af servicevej.
Etableringen af regnvandsbassinerne skal ske iht. det i Paradigme for etablering af regn- vandssøer anførte
Ved udgravning af bassinerne skal entreprenøren forvente brug af køreplader i det for ar- bejderne nødvendige omfang. Dette skal indgå som en del af udgravningsarbejderne.
Lermembran i østligt bassin
Der etableres lermembran i det østlige regnvandsbassin.
Nærværende entreprenør levere og etablere lermembran i forbassinets bund og sider. For at sikre tilstrækkelig tæthed på den færdige membran kræves en permabilitetskoefficient, k < 10-10 m/s og leret skal opfylde følgende krav:
Lerindhold, L > 14 % Plasticitetsindeks, Ip > 5 %
Lermembranen skal have en samlet tykkelse på 0,5 m. Membranen opbygges af to lerlag, som homogeniseres ved fræsning og efterfølgende komprimeres med tromle til min. 95 % SP. Anvendes der sand- og grusfrit ler (fx ret fedt, fedt og meget fedt ler) undlades fræs- ning.
Udlægningen, fræsningen og komprimeringen af lermembranen skal udføres i tørvejr. Ler- overfladen skal afleveres glattromlet og i øvrigt udføres med de projekterede plane flader. Når membranen er færdig og godkendt, skal den afdækkes med et beskyttende sandlag.
Det beskyttende lag skalbestå af minimum 0,10 m egnet sand fra entrepriseområdet. Ud- lægningen af sandlaget skal være indeholdt i enhedsprisen.
Der må ikke uden skriftlig godkendelse fra tilsynet udlægges sand i bunden af lastbilen i forbindelse med transport af ler. Evt. oplag af ler skal afdækkes med presenning.
Der kan på baggrund af de udførte geotekniske boringer forventes ler i en del af det østlige bassin, hvorfor denne del i udgangspunktet kan forventes anvendt som en del af den færdi- ge membran. Entreprenøren skal kunne dokumentere en membrantykkelsen på ≥ 50 cm i alle områder. Den færdige membranoverflade skal fremstå jævn.
Vigtigt: Etableringen af regnvandsbassinerne må ikke igangsættes før endelig Myndig- heds godkendelse.
Ind- og udløbssikring i bassiner og vandløb
Synlige rørtilløb og -udløb i bassiner skal udføres i betonrør. Rør ≤ Ø500 mm skal affases til anlæg 1:1,5. Rør og stensikring skal afsluttes plan med skråningsanlæg og indgå som en helhed i bassinskråningen.
Stensikringslaget skal antage en tykkelse á 40 cm i bassinerne.
Brinksikring udføres i vandløb ud for tilløb. Der lægges 1 m op ad skråningen i en tykkelse á 0,2 m.
Sten trykkes ned i den cementstabiliserede råjord og planes på overfladen, så de sikres mod nedskridning.
Sten overdrysses med muld og tilsås med græs over normal vandspejlskote.
Ind- og udløb til bassiner skal være under forventet fremtidig minimums vandspejl.
Udløbet fra bassinet skal de sidste 5 m før Rødding Å være i et åbent vandløbsforløb, som løber til en spids vinkel min. 45 °. Der udlægges sten i bunden af de nævnte 5 m vandløb.
Sten omkring udligningsrørene mellem for- og hovedbassin leveres som 64-200 mm sten.
Sten omkring sandfangselementerne leveres sten i størrelsen 20-40 cm. Ved udløb fra bassinet leveres sten i størrelsen 64-200 mm.
Brinksikring i vandløbet udføres med håndsten 64-125 mm.
Sten skal være frostsikre, slagfaste og må ikke indeholde flint eller kridt.
Profilering af overrislingskant/overløbskant
Overløbskanalen indpasses i terrænet mellem det slyngede vandløb og regnvandsbassinet. Overløbskanten skal antage en tilpasset flade mellem det fremtidige vandløbstrace og bas- sin og højeste vandrette linje mellem vandløb og bassin skal minimum være i kote 38,50.
I fladen mellem vandløb og bassin udlægges geonet, der trækkes ned langs vandløbs- og bassinsiden indtil forventet normal vandspejl. Geonettet tildækkes med 20 cm stabilgrus, der komprimeres.
3.8. Afstivning
Ved dybder mindre 1,7 m er det entreprenørens ansvar at anvende den nødvendige af- stivning til sikring af arbejdsmiljø og minimering af gravebredden. Krav ift. den uafstivede ledningsgrav fremgår af nedenstående:
Ved udgravningsdybder større end 1,7 m foretages afstivning ved brug af almindelig skråningsanlæg eller gravekasse.
Afstivningen skal dimensioneres for jordtryk svarende til de i projektet anførte udgrav- ningsdybder, belastning fra trafik langs udgravningen og belastning fra køre- og gang- broers vederlag og skal overholde de i arbejdstilsynets vejledning D.2.13 specificerede krav.
Projektering og udførelse af afstivninger, herunder udformning af detaljer, samlinger mv. inkl. afstivning for enderne af den aktuelle ledningsgrav, påhviler entreprenøren.
Entreprenøren skal i god tid før arbejdets udførelse udarbejde fornødne tegninger og be- regninger, der godtgør, at afstivninger i enhver af de under arbejdets udførelse fore- kommende belastningstilstande har den fornødne styrke, stivhed og stabilitet.
Afstivningen fjernes i takt med tilfyldningen med effektiv efterfyldning og komprime- ring af det volumen, der bliver efterladt af væggen.
Intet udgravnings- og afstivningsarbejde må påbegyndes, før bygherrens tilsyns accept af dokumentations- og projektmaterialet foreligger.
Der skal tilfyldes og komprimeres kontinuertligt med sand mellem gravekasse og rå- jordsudgravningen. Gravekassen skal tilstadighed bringes til bund af udgravning og ha- ve en højde, så den rager mindst 15 cm over kanten.
Arbejder i Pugdalvej og Bødkervej
Entreprenøren skal forvente brug af gravekasse for alle ledningsarbejder i Pugdalvej og Bødkervej og er ansvarlig for dimensionering af gravekassen.
Gravekassen skal dimensioneres for jord- og vandtryk, som angivet i DS/EN 1997-1, Eurocode 7: Geoteknik - del 1: Generelle regler (EC 7, del 1), med tilhørende Nationalt anneks - Danmark, EN 1997-1 DK NA (DK-Anneks). Der skal anvendes partialkoeffi- cienter og korrelationsfaktorer, som anført i DK Anneks-A.
Øvrige ledningsarbejder i nuværende/eksisterende markareal frem til bassinområdet kan forventes udført som åben uafstivet udgravning iht. ovenstående.
3.9. Vandløbstunnel
Entreprenøren projekterer og leverer vejbærende vandløbstunnel over forlagt Rødding Å, som angivet på tegningsmaterialet.
Alment
Arbejdet omfatter projektering, dimensionering, levering, montering og udførelse af vejbæ- rende vandløbstunnel med tilhørende fløjvægge, fundering og jordarbejder.
Grundlag
Arbejder og projektering vedr. vandløbstunnelen udføres i henhold til gældende vej- regler, normer og eurocodes, herunder de tilhørende tillæg og nationale annekser.
Projekteringsforudsætninger er:
• Belastningsklassen er brogruppe 1.
• Jordbundsforhold i henhold til Bilag A – Geotekniske forundersøgelsesrappor- ter.
• Projekering skal ske under hensynstagende til tilstødende afvandingsledninger og brønde.
Projektering af eventulle kranplads og ekstra adgangsveje for tunnelleverance forestå- es af enprenøren. Placering heraf skal godkendes af tilsynet.
Dokumentation
Entreprenøren leverer komplet dokumentation for konstruktionens statiske bæredyg- tidghed. Dokumentationen afleveres i to trykte eksemplarer til tilsynet til godkendelse før etableringen af tunnelen.
Kontrol
Alle elementer og komponenter skal være CE-mærket og alle arbejder relateret til vandløbstunnelen skal overholde CE-mærkning iht. gældenden lovgivning.
Kontrol udføres iht. Dansk Beton Certificering.
Udførsel
Tilfyldning omkring tunnel skal udføres efter leverandørens anvisninger med egnet sandfyld af bundsikringskvalitet.
Tunnelen isoleres med Bituthene 8000 eller tilsvarende på tunnelens udvendige top og sider, som vist på tegningsmaterialet. Herefter udlægges geotekstil på tunnelen topfla- de.
Al færdsel over tunnelen med tilhørende arbejder er på entreprenørens ansvar frem til det tidspunkt hvor Pugdalvejs forlængelse åbnes for offentlig trafik. Alle eventuelle heraf afledte skader på elementer, membraner, fuger mv. udbedres af entreprenør.
Brinker ind mod fløjvægge erosionssikres med marksten.
Entrepnøren levere og montere flydende faunapassage i begge sider af tunnelen, som vist på nedenstående skitse. Den flydende faunapassage skal bestå af en ponton udført i hårdt træ. Pontonen er 30-35 cm bred, 10 cm høj og med en kerne af flydemateriale.
Figur 3 Skise af flydende faunapassage
Vigtigt: Etablering af vandløbstunnel og forlægning af vandløbet må ikke igangsættes før tilladelse fra vandløbsmyndighed samt en endelig godkendt landzonetilladelse fo- relægger.
3.10. Afsluttende arbejder
Udlægning af muld
Mulden skal udlægges, uden at der køres i denne med maskiner, der har marktryk over 0,75 kg/cm2.
Muld udlægges på rabatter, som angivet på tværprofiltegninger. Mulden udlægges i 150 mm lagtykkelse, og max afvigelse er ± 30 mm, som ikke må være ensidig.
Mulden skal renses og være fri for sten, rødder m.v. Sten større end 60 mm fjernes. Færdig muldoverflade skal godkendes af tilsynet.
Græssåning i rabatter
Græssåning foretages i rabatter og skråninger. Arealer fremgår af TBL.
Rabatterne finreguleres til jævnhed med maksimum 3 cm gab på 3 meter retskede og tilpasses projekterede koter og kantsten med tolerance på +/- 3 cm. Sten i overfladen fjernes så de er maksimum 2,5 cm nominel størrelse.
Rabatterne i ST 700-900 tilsås med jævnt lag af Classic turfline eller tilsvarende blan- ding 3 kg pr 100 m² og gødskes med 2,5 kg NPK pr. 100 m². Rabatterne tromles med gittertromle efter såning.
Græsses skal fremstå tæt og sammenhængende med minimum en græsplante pr. cm² og skal ved aflevering være i vækst og klippet minimum en gang ved en højde på 6-8 cm ned til 4-5 cm.
Vejrabatterne, vejskråninger, vejgrøfter mv i ST 0-700 tilsås med vildtblanding som Dansk Vildeng (uden græs) med 28 forskellige vilde danske blomster, eller tilsvarende. Der sås 1,2-1,5 kg pr. 1000 m2 og gødskes med 2,5 kg NPK pr. 100 m². Rabatterne tromles med gittertromle efter såning.
Græsrabatter vedligeholdes til aflevering. Arealerne vedligeholdes og klippes svarende til krav for græsflader, beskrevet i "Pleje af grønne områder,
Danske Anlægsgartnere, 2003".
Græsset klippes ved højde på 10 cm ned til 5 cm. Markante klumper af græs må ikke forekomme og maksimum 20 % af arealet må være dækket af afklip.
Græs omkring stolper, lygtepæle mv. må maksimum være 20 cm. Eventuelle bare pletter eftersås.
Gødskes 2 gange med 2,5 kg NPK pr. 100m².
Tromling
En let tromling foretages, ved udsåningen eller når græsset er 3 - 5 cm langt med hen- blik på at trykke evt. sten og jordknolde ned i vækstlaget.
Oprydning
Samtlige benyttede arbejdsarealer skal være oprydet, rengjort og retableret ved afleve- ringen.
3.11. Terrænregulering på dyrkningsaraeler
Terrænregulering på matr. 1a, ejet af Herning Kommune, udføres med eksisterende af- gravet muld.
Terrænreguleringen udføres efter koter angivet på tegningsmaterialet.
4. AFVANDINGSARBEJDER
4.1. Alment
Bestemmelserne i pkt. 5 Kloakarbejder er gældende med undtagelse af bestemmelser- ne i pkt. 4 Afvandingsarbejder.
4.2. Materialer
Kombiledninger er topslidset plast drænledninger jf. AAB Afvanding.
Plastdrænrør skal være i henhold til DS 2077 og med normal slids, slidsebredden skal være mellem 1 og 1,5 mm og hulareal større end 2500 mm2/m ledning. Ved overgan- ge, tilslutninger og lignende skal der anvendes tilhørende fittings.
5. KLOAKARBEJDER
5.1. Alment
Særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder er supplerede, særlig beskrivelse til Vejdi- rektoratets "Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for afvandingsarbejder, december 2010", og gælder forud for denne i tilfælde af fravigelser i forhold til AAB.
5.2. Omfang
Afvandingsarbejderne omfatter levering, montering, tilslutning, funktionsafprøvning og idriftsættelse af de i nærværende arbejdsbeskrivelse med tilhørende tegninger omhandlede ydelser inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige hjælpeydelser,
med mindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen. Dette indbefatter ligeledes den nødvendige dokumentation samt anmeldelse til myndigheder.
Afvandings- og ledningsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende:
• Gravitationsledninger og brønde til regn- og spildevand
• Sløjfning af eksisterende brønde og ledninger
• Etablering af regnvandsbassiner
• Etablering af bygværker i vej og bassinareal
• Prøvegravninger og indmåling af eksisterende anlæg
Udover de i AAB nævnte biydelser, hører følgende biydelser til afvandingsarbejdet:
• Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede vidste kloak-, dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsi- vet vand i den udstrækning, dette kan ske med 1 stk. 3" dykpumpe.
• Nødvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrøms beliggende vandløb/afløbsanlæg.
Følgende merydelser kan blive aktuelle:
• Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggeligt opgravet råjord af dårlige bundforhold, fyld eller kildevæld.
• Retablering af dræn eller udførelse af samledræn.
• Grundvandssænkning
Derudover omfatter arbejdet alle naturlige biydelser for arbejdets færdiggørelse jfr. Vejdi- rektoratets AAB for Afvandingsarbejder afsnit 1.1.
Forberedende arbejder
Prøvegravninger i Bødkervej, Pugdalvej og Nørregade.
Der skal udføres prøvegravninger som vist på tegningsmaterialet. Prøvegravninger skal udføres forud for opstart på det pågældende hovedledningsstræk, hvor prøvegravningen er vist. Resultatet af den enkelte prøvegravning skal forelægges bygherrens tilsyn min. 7 dage forud for opstart på der pågældende hovedledningsstræk.
Særligt for arbejderne i eksisterende vej er gældende, at der skal udføres et antal prøve- gravninger. Der skal prøvegraves ved eksisterende krydsende gasledninger samt ved krydsende fjernvarmeledning. Prøvegravningerne har hovedsageligt til hensigt at lokali-
sere dybde af hovedledninger samt placering af stik mv.. Prøvegravningernes resultat vil ligge tilgrund for yderligere undersøgelser af muligheden for, at ændre ledningstrace for den projekterede ledning i Pugdalvej.
Der skal tillige prøvegraves ved eksisterende spildevandsledning i Nørregade med hen- blik på fastlæggelse af top og bundkote i forbindelse med de krydsende regnvandsled- ninger mellem bassinerne. Dette skal ske forud for anlægsopstart.
Entreprenøren skal endvidere påregne at foretage prøvegravninger nær eksisterende gas- ledninger i Pugdalvej/Bødkervej. Det anbefales i denne forbindelse, at prøvegravning nær gasledningerne ikke foretages med maskine nærmere end 2 m fra den anførte place- ring. Bestil altid påvisning forud for arbejderne. Gravearbejdet må kun foretages efter aftale med Gasselskabet.
Resultatet af prøvegravningerne anvises på skitse med skitsering af de trufne ledninger, med angivelse af materiale, funktion og kote. Omfanget af prøvegravninger der skal ud- føres er angivet på tegningsmaterialet. Såfremt der i forbindelse med prøvegravning træffes grundvand, før det enkelte stik er fundet, skal der påregnes udført grundvands- sænkning. Før udførelse af grundvandsænkningen skal dette aftales med bygherrens til- syn.
Efter udførelse af den enkelte prøvegravning skal belægninger og asfalt retableres som eksisterende, hvilket skal indeholdes i prisen på den enkelte prøvegravning.
Prøvegravning afregnes efter særskilt post i TBL.
Prøvegravninger kan, hvor det er muligt, erstattes af nivellement af eksisterende skel- brønde. Entreprenøren skal forud for udførelse af den enkelte prøvegravning, undersø- ge, om der er en eksisterende skelbrønde, dennes funktion samt nivellere bundkoten i samme. Lokalisering og nivellement af eksisterende skelbrønde afregnes efter særskilt post i TBL. Såfremt det ikke er muligt, at finde skelbrønd fra terræn, kan dette gøres via inspektionshul og håndkamera som anført i ovenstående.
Undersøgelse af eksisterende stikfunktion i Pugdalvej.
Entreprenøren skal påregne, at foretage undersøgelse af eksisterende stikledningers funktion og indretning, i et omfang der muliggør planlægning eller omprojektering ift. tegningsmaterialet. Entrprenøren skal påregne at udføre forundersøgelsen med hånd-tv, vand, sporstof, mindre prøvegravning eller lignende.
Resultatet af undersøgelsen skal afrapporteres ved håndskitse til bygherrens tilsyn.
5.3. Generelt grundlag Titel, udgivelsesår og nummer:
- Dansk Ingeniørforenings Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.
1986. DS 430
- Dansk Ingeniørforenings Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord.
1986. DS 437
- Dansk Ingeniørforenings norm for gelcoat, topcoat og spærrelag på konstruktioner af glasfiberforstærket polyester. 1990. DS 445
- Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 1985. DS 455
- Norm for registrering af ledninger. 1995. DS 462 *)
- Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 1994. DS 475
- Anneks A til: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 1997. DS 475/Til. 1.
- Plastrør. Drænrør og formstykker. Krav. 1983. DS 2077.1
- Plastrør. Drænrør og formstykker. Prøvning og kontrol. 1983. DS 2077.2
- Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker. Krav. 1987. DS 2077.3
- Betonrør og formstykker, uarmerede og armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916. 2008. DS 2420-1
- Betonnedgangs- og inspektionsbrønd, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1917. 2008. DS 2420-2
- Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark. 2009. DS 2426
- Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer. Krav til konstruktion, type- prøvning,
- mærkning og kvalitetsstyring. 1996. DS/EN 124
- Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse. 2002.
DS/EN 206-1
- Plastrørsystemer. PVC-U rør og formstykker. Forberedelse af prøveemner til be- stemmelse af viskositetstal og K-værdi. 1996. DS/EN 922
- Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg, Del 1. 2005. DS/EN 681-1/A3
- Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg, Del 2-4. 2005. DS/EN 681-2/A2 til -4/A2
- PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Del 1: Specifikationer for rør, formstykker og systemet. 2009. DS/EN 1401-1
- PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Del 2: Vejledning for vurdering af overensstemmelse. 2000. DS/ENV 1401-2
- PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Del 3: Installationsvej- ledning. 2001. DS/ENV 1401-3.
- Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke jordlagte ledninger til dræn og af-løb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U). Del 1-3. 2010. (Del 3 under revision). DS/EN ISO 1452- 1 til -3
- Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Polypropylen (PP) - Del 1: Specifikationer for rør og fittings og for rørsystemet. 2010. DS/EN 1852-1
- Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord - Polypropylen (PP) - Del 2: Vejledning i overensstemmelseserklæring. 2010. DS/CEN/TS 1852-2
- PP-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord. Del 3: Installationsvejledning.
2003. DS/CEN/TS 1852-3
- PP-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord. Del 3: Installationsvejledning.
TILLÆG. 2005. DS/CEN/TS 1852-3/A1.
- Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. 2004. DS/EN 1916
- Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre.
2004. DS/EN 1917
- Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for byg- ningskonstruktioner. 2008. DS/EN 1992-1-1 + AC.
- Armeringsstål til beton - Svejselige armeringsstål - Generelt. 2006. DS/EN 10080
- PE-rørsystemer til vandforsyning, Del 1 til -5. 2003. (under revision). DS/EN 12201-1 til -5.
- PE-plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Polyethylen (PE). Del 1: Specifikationer for rør, formstykker og systemet. 2006. DS/EN 12666-1.
- Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling - Del 2: Klassificering af korrosionskategorier. 2000. DS/EN ISO 12944-2.
- Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre an- lægsarbejder. 2008. DS/EN 13242 + A1
- PE-rørsystemer til trykafløb og til vand under tryk - ikke til drikkevand. Del 1 til -
5. 2003. (under revision). DS/EN 13244-1 til -5.
- Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Profilrørsystemer af PVC-U, PP og PE - Del 1 - 3. 2007. DS/EN 13476-1 til -3.
- PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 1: Specifikationer for tilbehør og korte brønde. 2003. (under revision). DS/EN 13598-1
- PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 2: Specifikationer for mandehuller og inspektionsbrønde i trafikerede områder og dybe underjordiske in- stallationer. 2009. DS/EN 13598-2
- Udførelse af betonkonstruktioner. 2009. DS/EN 13670
5.4. Materialer
Generelt
Oversigt over bygherreleverancer og entreprenørleverancer.
Anlæg | Type (som) | Ansvarlig for levering |
Ø600 brønddæksel i befæstet areal med asfalt | Ø600 karm og Ø600 dæksel - rund med flydende karm | Bygherreleverance (Herning Vand/Herning Kommune) |
Ø600 brønddæksel i | Ø600 karm og Ø600 dæksel - firkan- | Bygherreleverance |
befæstet areal med | tet med flydende karm. | (Herning Vand/ Herning |
belægningssten og | Kommune) | |
lign. | ||
Ø400 / Ø425 brønd- dæksel i befæstet areal med asfalt | Ø425 karm og Ø425 dæksel - rund med flydende karm. | Bygherreleverance (Herning Vand/Herning Kommune) |
Ø400 og Ø425 i be- fæstet med belægning og lign. | Ø425 karm og Ø425 dæksel - firkan- tet med flydende karm. | Bygherreleverance (Herning Vand/Herning Kommune) |
Ubefæstet areal ved terræn | Ø 600 betondæksel eller fastkarms- dæksel. | Entreprenør leverance |
Ø 600 fastkarmsdæksel | Bygherreleverance | |
Ubefæstet areal under | Ø 600 betondæksel med overliggende | Entreprenør leverance |
terræn | støbejerns plade så at dækslet kan | |
lokaliseres med metaldetektor. | ||
Ø 600 fastkarmsdæksel | Bygherreleverance | |
Leveres også ved brug af betondæks- | ||
ler som ovenliggende støbejernsdæk- | ||
sel | ||
Ø200 tagnedløbs- brønd | BD. nr. Karm 222515.200, dæksel 222715.200 | Entreprenør leverance |
Riste & karme til nye vejbrønde (plast) | Bestilles ved Bdr. Dalh efter aftale med Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Herning Kommune, Drift. | Bygherreleverance Herning Kommune |
Bdr.Dahl Nr. Karm. 222649318 Riste. 222664196 | ||
Riste & karme til eksisterende vejbrøn- de (beton) | Bestilles ved Bdr. Dalh efter aftale med Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Herning Kommune, Drift. | Bygherreleverance Herning Kommune |
Bdr. Dahl Nr. Karm. 222649283 Riste. 222664196 | ||
Nye fliser og kantsten | Større mængder leveres af bygherre | Bygherreleverance |
som erstatning for ødelagte | (Herning Kommune). Mindre mængder afhentes ved Ham- mershus 7, 7400 Herning. Der skal laves aftale med Kommunens vejaf- deling inden afhentning. | Herning Kommune |
Alle nødvendige materialer til afløbsarbejdets fuldstændige færdiggørelse skal leveres af entreprenøren.
Den eneste undtagelse hertil er bygherreleverance af følgende:
- Pumpestation og ventilbrønd
- Dæksler, riste og karme til brønde i befæstede arealer, jf. ovenstående skema.
- Lette aluminiumsdæksler på pumpestation, ventilbrønd og reguleringsbrønd. Så snart entreprenøren har produktionstegning af reguleringsbrønd, skal den sendes til bygherre med henblik på specialfremstilling af dæksel til denne.
- Kontraklappe og vandbremse
- Betonelementer og endeplade til sandfang i bassin.
- Afsluttende opmåling med landmåler, TV-inspektion og tæthedsprøvning.
I projektet arbejdes med følgende:
- Normal sikkerhedsklasse
- Normalt kontrolniveau
Dræn
I henhold til AAB.
Tætte ledninger
Betonrør
Ledningsdimensioner d ≥ 400 udføres som udgangspunkt i betonrør.
Mulighed for andre typer materialer kan aftales med bygherren. Det vil dog altid være bygherren som træffer afgørelse hvorvidt materialet kan accepters.
Tilslutninger til betonrør skal ske med påboring på hovedledning på størrelser d ≥ Ø 400
Betonledningers bæreevne beregnes for følgende forudsætninger og indbygningsfor- hold:
- Normal lægningsklasse
- Normal understøtning
- Høj samlingsklasse
- Normalt jord- og trafiklast
Betonrør udføres med gummipakning eller istøbt tætningsring. Rør og formstykker skal være som EURO eller IG-rør.
Plastrør
Ledningsdimensioner ø110 ≤ d ≤ 315 udføres som afløbsrør af PP eller uPVC, min. kl. SN8 og med massive rørvægge samt med ind- og udvendig glatte overflader; Godstyk- kelse overalt min. 4,7 mm.
Tilslutninger til plastrør skal ske med grenrør på hovedledning på størrelser d ≤ Ø 400, medmindre andet aftales skriftligt.
Plastrør og formstykker skal være som Wavin, Scanpipe, Uponor eller tilsvarende. Supplerende krav til plastrør fremgår af tabellen nedenfor.
Materialetyper | Rør og formstykker, PVC-U | Rør og formstyk- ker, PP |
Fabriktions-, materia- le-, produkt- og funk- tionskrav Supplerende krav | DS/EN 1401 | DS/EN 1852 |
Slagtest | Gennemføres ved -10 C iht. DS/EN 1401, tabel 10 | Gennemføres ved - 10 C iht. DS/EN 1852, tabel 8 |
K-værdi | Mindst 65 iht. DS/EN 922 | |
Styrke | Fittingsmateriale skal have modstandsevne overfor ind- vendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60 °C og 1000 t. | |
Tætningsringe | Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller -2. | |
Tæthed af samlinger | Skal forblive tætte ved 10 % deformation af muffe og 15 % deformation af spidsende. Betingelser B og -D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes. | |
Brønde
Alle brønde bestilles minimum med Ø200 ind- og udløb
Der henstilles, at der forud for bestilling af brønde rettes særligt forkus på, om den en- kelte brønd skal leveres forberedt for indvendig lodret nedføring eller lign iht. tegnin- gerne.
Xxxxxxx, rister, stiger mv.
Alle dæksler og flydende karme i befæstede arealer er bygherreleverance og skal afhen- tes af entreprenøren eller bliver leveret på byggepladsen.
Ø600 dæksler og karme til Herning Vands hovedbrønde og ø425 dæksler og karme til skelbrønde afhentes på adressen:
Herning Vand A/X Xxxxxxxxx 0
7400 Herning
Bestilling af dæksler skal ske til Herning Vand senest 1 arbejdsdag før afhentning. Bestilling sker ved henvendelse til Herning Vand. Dæksler kan afhentes i tidsrummet mellem kl. 07.00 - 07.30. Herning Vand er behjælpelig med læsning af dæksler i oven- stående tidsrum. Xxxxxxx Xxxx udsender rekvisitionsliste til entreprenøren.
Ø315 riste og karme til vejbrønde samt Ø600 dæksler og karme til Herning Kommune hovedbrønde på vejafvanding (brønde benævnt VEJXXXX) leveres af Herning Kom- mune.
Entreprenøren skal selv træffe aftale med Herning Kommune og selv bestille riste og karme ved Herning Kommunes leverandør.
Betondæksler og fastkarmsdæksler leveres af entreprenøren.
Alle nødvendige topringe leveres af entreprenøren og skal være lavet af genbrugsplast.
Betonbrønde
Brønde udføres som ø1000 betonbrønde som EURO eller IG, hvis ikke andet er angivet på tegninger eller TBL. Betonbrønde skal være CE-mærket og opdriftssikrede.
Brøndbunde skal være præfabrikeret for de projekterede ledninger med bundløb og banketter, uden ubenyttede tilløb og udføres med fald i gennemløbsretningen. Dimensi- onsskift og retningsændringer skal foretages i brøndene.
Brønde dybere end 1,25 m afsluttes med skæv kegle, h = 0,75 m.
Entreprenøren skal levere alle tegninger, der er nødvendige for fremstilling af præfabri- kerede brønde. Arbejdstegninger tilsendes tilsynet i god tid før fabrikation.
Udløbsbrønd
Brønde til udløb fra bassin etableres som ø1250 mm betonbrønd med dykket tilløb fra bassinet. Udløbskoten til Rødding Å kontrolleres i bygværket og der skal af entreprenø- ren monteres vandbremse og afspærringsventil med fiksering af spindler, samt 2-delt aludæksel. Udløbsbrønd afsluttes min. 50 cm over terræn med aluminiumsdæksel med lås beregnet for hængelås. Dæksel og vandbremse er bygherreleverence.
Plastbrønde
Skelbrønde udføres med dimension ø425 mm.
Vejbrønde udføres med dimension ø315 mm, vandlås, 70 l sandfang og ø160 mm afløb.
Plastbrønde på hovedledningen udføres som Ø425/ø600 (mm) rense- og inspektions- brønde med fleksible muffer som Tegra brønde fra Wavin eller tilsvarende.
Brøndbunde skal være uden ubenyttede tilløb og retningsændringer skal foretages i brøndene. Brøndene skal være med sprøjtestøbte eller rotationsstøbte brøndbunde og med korrugeret opføringsrør til terræn.
Betonbygværker
I henhold til AAB.
Øvrige bygværker I henhold til AAB.
Jordkonstruktioner I henhold til AAB.
5.5. Udførelse
Generelt
Entreprenørfirmaet skal angive navnet på den person, der med autorisation som kloakme- ster, har ansvaret for arbejdets udførelse. "Rørlæggeren" skal som minimum have gennem- ført en uddannelse svarende til AMU-Kloak, TRIN 2.
Hvor ledninger eller brønde skal placeres på privat grund, skal entreprenøren kontrollere, at ejeren er underrettet, inden arbejdet påbegyndes. I forbindelse med etablering af stik og skelbrønd til eksisterende bebyggelse skal entreprenøren desuden rette henvendelse til eje- ren og aftale praktiske forhold, herunder hvor og hvornår der kan etableres skelbrønd på grunden.
Der forudsættes at jordarbejder for ledninger og brønde generelt skal udføres i gravekasse, med anlæg eller med afstivning.
Dræn
Hvis der træffes drænledninger i projektet skal disse genetableres. Evt. dræn som træffes i forbindelse med bassinerne, skal føres udenom bassin.
Drænledninger etableret ifm. tørholdelse af bassinarealet skal generelt påregnes etableret ved kædegravning. Der skal indregnes udgifter til anvendelse af slæbetraktor og traktor/ rendegraver som anker med spil eller tilsvarende som supplement til kædegravemaskine samt indregnes etablering af drængruskasser.
Tætte ledninger
Lægning af ledninger skal udføres ved hjælp af laser. Koteangivelser gælder forud for fald- angivelser. Bundløbskoter er angivet til brøndmidte. Entreprenøren skal inden opstart af et ledningsstræk opmåle bindende tilslutningskoter, og give tilsynet besked såfremt der er projektafvigelse. De bindende koter og deres betydning vurderes i samråd med tilsynet.
Retningsændringer på hovedledninger skal foretages i brøndene. Evt. afvigelser må kun ske med tilsynets accept.
Ledninger omkringfyldes i lag, hvis tykkelse er afhængig af det anvendte komprimerings- grej, komprimeringskravene og fyldmaterialets art og tilstand. En maksimal lagtykkelse (indbygget) på 0,30 m for friktionsmaterialer og 0,10-0,20 m for moræneler må forventes.
Stikledninger skal tilsluttes hovedledninger med grenrør. Ved hovedledninger ø400 samt større, samt ved tilslutning til brønde, skal benyttes påboring og komplet fleksibel samling med materialeegenskaber og samlingsegenskaber som Forsheda. Opmærksomheden hen- ledes på, at i betonledninger skal stikledningen rage ca. 10 mm indenfor rørvæggen, såle- des evt. dryp ikke umiddelbart rammer rørvæggen.
Efterhånden som arbejdet skrider frem, skal ledninger og brønde renses indvendigt. Før ibrugtagning eller senest ved aflevering, skal alle anlægsdele være rensede og rengjorte,
om nødvendigt ved anvendelse af højtryksspuling. Alle materialer til rensningen, herunder vand, skal leveres af entreprenøren.
Trykledning
Alle trykrør skal leveres med fastsiddende endepropper, som først demonteres umiddelbart inden samling. Uden for arbejdstiden skal den rørlagte streng altid være lukket med tæt- sluttende prop, således at fremmedlegemers indtrængen forhindres.
Rørsystemet til trykledningerne samles enten med elektromuffe eller ved stuksvejsning. Hvor det er nødvendigt, at føre røret under andre ledningsanlæg, samles rørene med elek- tromuffer.
Såfremt svejsning udføres med elektromuffe skal arbejdet udføres i henhold til leverandø- rens anvisninger.
Svejsning af PE-rør og formstykker udføres i henhold til DS 443 samt rørproducentens brugervejledning.
Ved stuksvejsning må der kun sammensvejses rør af samme materiale, godstykkelse og di- ameter.
Stuksvejsemaskiner skal opfylde leverandørens brugervejledning og diagram over maski- nens trykkarakteristik.
Ved mislykket smelteforsøg må rør eller formstykke ikke genopvarmes.
Personer, der udfører svejsning af PE-rørsystemer, skal have gennemgået et af Direktora- tet for Arbejdstilsynet godkendt kursus i lægning og svejsning af PE-rør.
Dokumentation herfor skal indgå i entreprenørens kvalitetssikringsplan.
For svejsning og lægning af PE-rør og formstykker kræves kursusbevis for: Kursus 2.1, "Svejsning og lægning af PE-rør".
Alle de i brugervejledningen samt i Dansk Teknologisk Instituts "Kriterier for visuel be- dømmelse af svejste plastrør" anførte parametre for en stuksvejsnings udførelse, skal over- holdes.
Den udførte stuksvejsning skal overholde såvel de visuelle som de målelige krav med an- førte tolerance, og skal styrkemæssigt være mindst lige så stærk som de i svejsningen ind- gåede materialer.
De anførte målinger udføres med skydelære med en måleaflæselighed = 0,1 mm. De ud- regnede værdier afrundes til nærmeste 0,5 mm.
Svejsemaskinerne skal overholde de krav, der stilles af Arbejdstilsynet i henhold til Ar- bejdsmiljølovens bestemmelser, samt Arbejdstilsynets almindelige bestemmelser vedrø- rende beskyttelse af afretter (høvl) og periodisk kontrol af svejsemaskinens isolering.
Alle svejsemaskiner, der anvendes, skal have en trykkarakteristik, der er kontrolleret af et anerkendt prøvningsinstitut (f.eks. Teknologisk Institut). Ved entreprisens opstart må kon- trollen ikke være ældre end 3 mdr.
Stikledninger
Nye stikledninger skal udføres med anvendelse af maks. 30 graders bøjninger og med min. 0,5 m langt rørstykke imellem bøjninger og imellem grenrør og bøjning.
Der må maksimalt være i alt 60-grader bøjninger pr. stikledning; Dvs. fx 2 stk. 30-grader eller 1 stk. 30-grader + 2 stk. 15-grader.
Ledningsfaldet må højst være 700 ‰.
Afgreninger fra liggende hovedløb skal ligge i urreferenceintervallet fra kl. 10:00 til 14:00.
Ved tilslutning af rendestensbrønde må der anvendes 45 graders bøjninger ved overgang til vandlås.
Stikledninger til regnvand og spildevand skal lægges med et fald på hhv. min. 10 ‰ og 15
‰. Indenfor private grunde skal stikledninger lægges med hhv. min. 15 ‰ og 20 ‰, medmindre andet fremgår af tegninger. Stikledninger udføres med en ledningsdiameter på 160 mm.
Stikledningens dimension skal som minimum udføres som største dimension på den eksi- sterende stikledning, dog minimum Ø160 mm. Stikledninger til tørbrønde skal være Ø160mm, der reduceres til Ø110 mm inden tilslutning til vejbrønd.
Stikledning til spildevand afsluttes med en skelbrønd placeret ca. 1 m inde på de private grund.
Entreprenøren skal foretage indmåling af stikledninger og trykledninger på skitse med målsætning efter faste punkter/genstande og højdeangivelse, og med GPS som afleveres til tilsynet inden afleveringen.
GPS skal være af standard med en nøjagtighed på +/- 5 cm. Opmålingen afleveres til Her- ning Vand som dxf- eller dwg format med kote-tekster påsat. Filerne må gerne være i 3D. Ligeledes skal Herning Vand have en pdf-fil af opmålingen.
Entreprenøren skal ligeledes sende færdige skitser til Herning Kommunes byggesagsafde- ling.
Det er entreprenørens ansvar, at samtlige stikledninger, der er i funktion, tilsluttes. Er der tvivl om en stiklednings funktion, skal tilsynet straks kontaktes.
Hvis der på tegningen er skrevet "obs" skal entreprenøren i forbindelse med gravearbejdet undersøge, om stik er i brug og opsamle disse, såfremt de er i brug.
Ledninger i letklinker
Ved udlægning af ledninger i letklinker, komprimeres letklinkerne iht. Afsnittet vedrøren- de letklinker, i ca. 10 cm højere end fremtidig bund af ledning, inden ledningen lægges ud, hvorefter gravemaskine trækker en rende i letklinkerne med skovlen til det korrekte niveau for ledningen. Der fyldes herefter letklinker omkring ledningerne, som komprimeres sam- men med resten af laget.
Ledninger i bunden af letklinkelaget eller direkte mod fiberdug, fastgøres med træspyd på begge side af ledningen, spyddene føres ned i råjorden. Dette gøres pr 1 meter.
Gennembrydninger af membran omkring letklinker med eksisterende og nye ledninger ud- føres med tæt samling efter leverandørens anvisninger og tilsynet godkendelse.
Brønde
Brøndens vægge må højst afvige 0,01 m fra lodret pr. m.
Ledninger skal tilsluttes brønde med tætte, fleksible samlinger, der er godkendt af såvel fa- brikanten af brøndkomponenterne som rørfabrikanten.
Spildevandsstik skal tilsluttes brønde i bundløb uden ”plasker”. I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at etablere en nedføring i brønden. Dette må kun ske efter aftale med tilsynet.
Nedføringen skal tilsluttes stikket med et Tee-stykke, så nedføringen kan renses fra terræn. Stikkets ende skal derfor føres en muffelængde ind i brønden. Nedføringen skal fastholdes til rørvæggen med rørbøjler, der kan afmonteres, så stikket kan renses fra brønden ved af- montering af nedføringsrøret. Bøjler og øvrigt fastgørelsesbeslag skal være i rustfrit stål.
Vejbrønde skal sættes med en afstand på 6 cm fra kantstenen ± 3 cm. Vejbrønde skal så vidt muligt sættes, så afstanden til vandspejlet er 1,0 m fra terræn.
Dæksler og riste skal være renset for jord, asfalt eller andre urenheder og være fuldt funk- tionsdygtige. Evt. lås på riste skal efterkontrolleres.
Udvendig nedføring
Hvis der skal etableres indvendige nedføringer, fremgår det af tegningerne i udbudsmateri- alet. Indvendige nedføringer må kun udføres i brønde med dimension på minimum ø1250 mm. Nedføringerne fastgøres med de rørholdere, som leveres til de respektive rørsystemer.
Udvendig nedføringer fremgår af tegninger og skal udføres som angivet i nedenstående principskitse.
Brønde i letklinker
Figur 4 – Princip for udvendig lodret nedføring.
Ved sætning af brønde i letklinker, komprimeres letklinkerne iht. Afsnittet vedrørende let- kliner inden brønden sættes, hvor efter brønden sættes på en betonflise 40x40x5 cm.
Der fyldes herefter letklinker omkring brøndes, som komprimeres sammen med resten af laget.
Gennembrydninger af membran omkring letklinker med brønde og ledninger udføres med tæt samling efter leverandørens anvisninger og tilsynet godkendelse.
Betonbygværker
I henhold til AAB.
Øvrige bygværker
Montering af sandfang ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
I regnvandsbassinet etableres ved tilløbet sandfangselement med dimensionerne (lxbxh) 2450 mm x 2800 mm x 1200 mm. Generelt skal bygværker etableres iht. Paradigme for etablering af regnvandssøer, vedlagt i bilag.
Elementerne, bestående af tre sider og en bundplade, har en tykkelse på 200 mm. Endepladen har top 0,2 m højere end sideelementerne. Siderne skal støttes af sten sat i kantstensbeton med anlæg 2.
Elementerne til sandfanget sættes på afretningslag af sand. Frontmuren sættes mod første sandfangselement.
Samdfangets bagplade skal installeres således denne er min. 0,1 meter under permanent vandspejl.
Der skal minimum være 0,5 meter fra indløbskkoten og til bunden af sandfanget. Der etableres frontmur i beton rundt om indløbsledningen.
Terrænet rundt om elementerne sikres med større sten (> 125 mm).
Afslutningsvist monteres rionet over elementerne som børnesikring. RIOnettet etableres med en maskevidde på 100 x 100 mm og en godstykkelse på 8 mm.
Jordkonstruktioner
I henhold til AAB.
Etablering af regnvandsbassin beskrives under "Råjordsarbejder".
Vandlænsning
Entreprenøren skal sikre, at det eksisterende afløbssystem kan fungere i hele anlægsperio- den, f.eks. ved etablering af omløb/overpumpning. Hvis der benyttes pumpe, skal der udenfor normal arbejdstid altid være overløbsmulighed i tilfælde af pumpestop.
Overpumpning skal udføres fra nærmeste brønd opstrøms og til nærmeste brønd nedstrøms afbrydelsesstedet. Overpumpningskapaciteten skal overalt udføres som min. 20 l/s fra hver ledning som afbrydes.
Hvis der sker opblødning af fyld på grund af dårlig afledning af overfladevand eller andre lignende forhold, der kan lægges entreprenøren til last, skal den opblødte fyldjord erstattes med egnet fyld, og der ydes ikke ekstrabetaling herfor.
Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg
Ledninger der sløjfes iht. tegningsmaterialet opgraves og bortskaffes.
Det skal tilstræbes at fjerne flest mulige sløjfede ledninger ved opgravning.
Hvor eksisterende ledninger, der sættes ud af drift, er beliggende udenfor nyt graveprofil, skal ledningen omhyggeligt fyldes med skumbeton. Hvor ledningerne overgraves, f.eks. ved stikledninger skal der etableres fylde- og udluftningsrør for skumbetonen. Udgiften til disse midlertidige foranstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen for skumbeton. En- treprenøren skal i forbindelse med sløjfning af ledninger ved betonfyldning forudsætte, at fyldning skal ske ved indpumpning.
Den maksimalt tilladelige densitet for det anvendte skumbeton er 1000 kg/m³.
Afpropninger af annullerede kloakledninger skal ske med enten præfabrikerede propper el- ler udstøbning med beton.
Særligt for eksisterende brønde og ledninger i fremtidig vej
Ved sløjfning af eksisterende regnvandsledninger, skal entreprenøren indregne etablering af ø200 mm udluftningsrør påboret i rørtop og ført til rabat/grøftebund syd for fremtidig vejopbygning. Udluftningsrørene føres ud i en 45o vinkel og skal ved entreprisens afleve- ring være afproppede og blotlagte, for senere anvendelse som opfyldningsrør til skumbe- ton. Der etableres udluftningsrør pr. 50 meter ledning.
Betonfyldningen af ledningerne skal først finde sted , når der foreligger en godkendt ud- ledningstilladelse, hvilket i udgangspunktet må forventes, at indtræffe efter de resterende vej- og ledningsarbejder er færdiggjort. Separat anstilling mv. skal derfor indregnes i den- ne post. Dette forudsætter ligeledes, at midlertidige afpropninger af bassinets ø1200 mm tilløbsledninger skal fjernes og udsparringen til ø900 mm interrimsledningen skal afprop- pes inde i bygværket efter endt betonfyldning.
Figur 5 – Princip for påboring af udluftnings- og opfyldningsrør
I forbindelse med sløjfning af brønde, skal bunden for enkelte brønde bevares og tildækkes med egnet plade. Resterende brønde fjernes t.o.m. en meter under terræn, hvor bunden gennembrydes og fyldes med sand/friktionsfyld. Gods fra brønde, bygværker og ledninger bortskaffes til godkendt deponi.
For at opretholde driften af det eksisterende regnvandssystem anlægges en åben grøft fra eksisterende ø1000 bt regnvandsledning og frem til Rødding Å. Skråningsanlæg, endeligt trace mv. projekteres af entreprenøren og skal forud for etablering godkendes hos bygher- res tilsyn.
Diverse arbejder
I henhold til AAB.
5.6. Kontrol Generelt
Forinden opstart skal entreprenøren ved nivellement verificere alle de betydende koter på det eksisterende ledningsanlæg. Hvor nyt anlæg skal krydse tæt på eksisterende anlæg, skal entreprenøren kontrollere det eksisterende anlæg ved opgravning og nivellement inden på- begyndelse af den nye strækning. Ved afvigelser kontaktes tilsynet straks.
Er der tvivl om, hvor vidt en stikledning er i brug, skal entreprenøren undersøge dette ved TV-inspektion, vandpåfyldning eller lign.
Aflevering kan først ske når samtlige ledninger er TV inspiceret og når evt. tæthedsprøv- ninger er foretaget.
Materialekontrol
I henhold til AAB.
Udførelseskontrol
Registrering og indmåling
Der skal foretages løbende registrering og indmåling af entreprenøren. Entreprenøren skal indmåle og navngive knækpunkter hvor der ikke er brønde. Instruks i navngivning vil bli- ve givet på opstartsmødet. Regnvandsstik indmåles med GPS.
Derudover skal alle ledninger, brønde og øvrige anlæg i projektet indmåles afslutningsvist af landmåler i x,y,z, herunder bundkoter, tilslutningskoter, dækselkoter, knækpunkter m.v. i koordinatsystem UTM32-EUREF89, DVR90 (bygherreleverance).
Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning
Et kontrolafsnit udgør en ledningsstrækning mellem to brønde for hvert af omkringfyld- nings- og tilfyldningslagene, og skal bestå af ensartet komprimeret homogent materiale.
Kontrol af det færdige anlæg
TV-inspektion
Der skal udføres tv-inspektion af hver etape/afsnit inden udlægning af belægning.
Entreprenøren skal selv kontakte, og koordinere tv-inspektion til kontrol af nye ledninger. Bygherren anviser et firma til tv-inspektion (bygherreleverance).
Alle tætte ledninger mellem brønde skal TV-inspiceres af et inspektionsfirma tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. TV-inspektionen foretages efter spuling af ledningen og efterfølgende påfyldning af vand, så evt. lunker kan registreres.
Inden inspektionen udføres, skal tv-inspektionsfirmaet sikre sig, at de indsamlede data er kompatible med Herning Vands program (DAS 4, DAS 5 eller Dandas). TV-inspektionen do-kumenteres med rapport, video og das-fil, som afleveres til tilsynet som papir-rapport samt alle oplysninger digitalt på dvd eller harddisk.
Kloakledningerne skal overholde acceptkravene angivet i "Acceptkriterier. Retningslinjer for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af tv-inspektion, juni 2005.
Rørcenteranvisning 008" med følgende skærpede krav:
- Der må ikke forekomme støbefejl/stenreder større end ST 1.
- Der må ikke forekomme reparerede støbefejl.
- Der må ikke forekomme punktdeformationer, hvor plastmaterialet er blevet hvidt.
- Forekomster af AL 1 skal fjernes ved spuling.
Hvis bygherren finder det nødvendigt for godkendelse af arbejdet, gennemføres deformati- ons- og faldmåling. Hvis resultatet viser, at deformations- eller faldkravene ikke overhol- des, skal entreprenøren afholde udgifterne til en ny måling efter at skaden er udbedret.
Såfremt der ved TV-inspektionen konstateres fejl, skal entreprenøren for egen regning ud- bedre disse efter en af tilsynet godkendt metode. Entreprenøren skal bekoste en ny TV- inspektion af de brøndstrækninger, hvor der er blevet udbedret fejl.
Evt. fejl skal være afhjulpet inden belægninger må påbegyndes. Tæthedsprøvning
Trykledningens tæthed (fra pumpestation til eksisterende ledning) skal dokumenteres, jf. DS 455 med ændring af oktober 1990, gældende med de nedenfor anførte ændringer og til- føjelser.
Ledningen skal tæthedsprøves i ”Skærpet kontrolniveau” (bygherreleverance).
Tæthedsprøvning af ledningen udføres af et akkrediteret firma og tæthedsprøvningen udfø- res med vand. Prøveperiodens længde skal vare 60 minutter og den tilladelige tilførte vandmængde Vb 6-dobles tilsvarende.
Tæthedsprøvningen skal udføres inden udførelsen af belægninger påbegyndes og tilsynet skal varsles en uge inden tæthedsprøvning foretages. Beliggenhed af grundvandsspejl fast- lægges i samråd med tilsynet.
Entreprenør skal proppe skelbrønde og brønde på hovedledninger til i forbindelse med tæthedsprøvning. Entreprenøren skal informere beboere om den forestående tæthedsprøv- ning og oplyse om begrænset kapacitet i kloakken under tæthedsprøvningen.
6. BUNDSIKRINGSARBEJDER
6.1. Alment
Der henvises til "DS/EN 13285 Vejmateriale - Ubundne blandinger - Specifikationer" og "DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder"
Bundsikringsarbejder er tilfyldning over råjordsplanum, der er afrettet og komprimeret henholdsvis under jordarbejdet eller under kloakarbejdet.
Under bundsikringsarbejder hører al tilfyldning over det råjordsplanum, der er tilvejebragt afrettet og komprimeret under jordarbejdet og tilfyldninger over ledninger.
6.2. Materialer
6.3. Bundsikringsmateriale
Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har for- nøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod finkornet underbund.
Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklum- per.
Materiale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne godkendes:
Kvalitet I (BL I)
Gradering: Ingen korn større end 90 mm
Højst 15 % større end 63 mm Højst 5 % mindre end 0,063 mm Sandækvivalent mindst 40
(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF5)
Entreprenøren skal fremskaffe dokumentation for materialet inden udlægningen.
Såfremt der ønskes benyttet friktionsmateriale, der ikke tilfredsstiller ovennævnte specifikation, skal dette godkendes af tilsynet og dets egenskaber dokumenteres ved prøvning efter nærmere aftale med tilsynet.
Der vil her blive lagt vægt på friktionsmaterialets drænende egenskaber samt på opnåelse af den forudsatte mindste friktion (Øk= 38°), og på at sætninger i tilfyldningen undgås.
6.4. Tilfyldning med sandfyld og friktionsfyld
Friktionsmateriale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kun- ne godkendes:
Gennemfald på
- 0,074 mm sigte < 8%
- 0,125 mm - | < | 15% |
- 0,25 mm - | < | 50% |
- 4 mm - | > | 85% |
- 32 mm - | > | 95% |
Uensformighedstallet U = d60/d10 > 2,5
Differencen mellem største og mindste uensformighedstal for friktionsmaterialer tilfyldt omkring samme konstruktionsdel må højst være 3.
Såfremt der ønskes benyttet friktionsmateriale, der ikke tilfredsstiller ovennævnte speci- fikation, skal dette godkendes af tilsynet og dets egenskaber dokumenteres ved prøv- ning efter nærmere aftale med tilsynet.
6.5. Udførelse og kontrol
Bundsikringslag forlanges udlagt snarest efter at råjordsplanum er færdigt.
Bundsikringslagets færdige overflade skal reguleres således, at den intetsteds afviger mere end 20 mm fra den foreskrevne overflade.
Kørsel på bundsikringslag må kun finde sted efter nærmere aftale med tilsynet. Nivellement for 8 x 8 m net skal afleveres af entreprenøren.
Retningsgivende kan anføres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal være en gennemsnitlig komprimeringsgrad > 95 % vibration og at mindsteværdi skal være ≥ 92
% vibration.
7. BÆRELAG M.V.
7.1. Stabile grusbærelag
Særlig arbejdsbeskrivelse for stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til "Almin- delig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus” november 2003
Alment
Der henvises til DS/EN 13242, " Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder" af 2003, samt DS/EN 13285 ” Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer ” af 2003, hvis bestemmelser er gældende i det omfang nærværende bestemmelser ikke erstatter tilsvarende normbestemmelser.
Arbejdet omfatter udførelse af bærelag i vej- og stiarealer.
Bærelaget skal i komprimeret stand have en lagtykkelse som angivet i TBL og vist på tværprofiltegninger.
Materialer
Stabilt grus skal være af kvalitet II
Entreprenøren skal fremskaffe dokumentation for materialet inden udlægningen.
Udførelse i henhold til AAB
Den færdige overflade skal reguleres, så den intetsteds afviger mere end 10 mm fra den foreskrevne overflade.
Hvis grusbærelaget henligger i længere tid, kræves efterkomprimering inden udlægning af næste lag.
Kontrol i henhold til AAB
Retningsgivende kan anføres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal være en gennemsnitlig komprimeringsgrad > 95 % vibration og at mindsteværdi skal være ≥ 92 % vibration.
Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når kontrolbestemmelserne i AAB afsnit 4.3 er opfyldt.
7.2. Varmblandet asfalt Alment
7.2.1.1 Entreprenørens ydelser ift. bundsikring, bærelag, binderlag mv.
Generelt omfatter belægningsarbejdet retablering af alle opbrudte belægninger. Der skal retableres asfaltarealer på Pugdalvej, Park Allé og Bødkervej, der alle skal retableres iht. følgende opbygning:
- Bundsikringslag af 300 mm BL II, ved genanvendelse af eksisterende vejopbyg- ning og fræst asfalt kombineret med nye materialer efter aftale med tilsynet.
- Stabile ubundne bærelag af 200 mm SG II.
- Grusasfaltbeton 160 kg/m² GAB I
- Asfaltbetonbinderlag 150 kg/m² ABB
- Slidlag 70 kg/m² SMA
Entreprenøren skal sikre en lysning på ca. 12 – 13 cm når bærelaget er udlagt og dermed en lysning på 9-10 cm når slidlaget er udlagt.
Ud over belægninger der skal retableres indebærer entreprenørens ydelser: Ny kørebane Pugdalvej:
GAB 1: 160 kg/m²
ABB: 150 kg/m²
SMA: 70 kg/m²
Ny sti:
GAB 0: 150 kg/m²
PA: 50 kg/m²
Vejreglernes Tilsynshåndbog for asfaltarbejder skal følges.
7.2.1.2 Underlag
Underlaget er stabil grus (SG II).
Krav til specifikationer og kontrol
Omfanget af kontrolkrav og specifikationer behandles som entreprisestørrelse I.
7.2.4.1 Råmaterialer
Bindemidler og klæbemidler
Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entrepre- nøren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet.
Udførelse
7.2.5.1 Transport
Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på last- vogne med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling.
7.2.5.2 Klæbning
Inden klæbning foretages skal underlaget rengøres ved fejning eller lignende.
NB: Der må ikke foretages klæbning i regnvejr.
Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion.
Ved samlinger mellem ny og eksisterende asfaltbelægninger skal der uanset underlag el- ler belægningstype foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøs med pulverasfalt. Klæbede arealer skal friholdes for trafik.
Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvis- ninger.
Under dårlige vejrforhold, der medfører risiko for, at der ikke kan tilvejebringes fast forbindelse til underlaget, skal klæbningen stoppes.
7.2.5.4 Udlægning
Koterne til den færdigt komprimerede overflade, herunder også overfladen af oprettede eksisterende arealer, må ikke afgive mere end ± 10 mm fra projektets koter, og afvigel- sen må ikke være ensidig.
Ved projektets koter forstås koter korrigeret for entreprenørens oplysninger om mer- el- ler mindre tykkelser af bærelaget efter tilsynets nærmere bestemmelser.
Er kravene til jævnhed ikke opfyldt, skal der foretages afretning eller affræsning af bæ- relaget, efter tilsynets nærmere anvisning.
Denne afretningsmængde medregnes ikke ved opgørelse af forbruget til bærelaget, og der vil ikke blive betalt særskilt for afregningen.
NB: Der må ikke foretages udlægning i regnvejr!
Entreprisegrænserne både i længde- og tværretningen aftales med tilsynet forinden ud- førelse af GAB I og GAB 0 belægninger udføres.
Samtlige udgifter for ovennævnte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for pri- mærbelægningen (SMA), med mindre andet fremgår af tilbudslisten.
7.2.5.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende
Alle blivende tilslutninger til eksisterende belægninger skal udføres ved nedfræsning, og skal ske på så lang en strækning, at der ikke opstår ujævnheder.
Højderegulering af dæksler og riste aftales med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at undersøge for skjulte dæksler og lignende, inden fræse- og belægningsarbejder udføres.
Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer.
Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsopløsning (50
%) i en bredde af ca. 15 cm og afstrøs med bitumineret stenmel. Forseglingen skal udfø- res i takt med, at primærbelægningen færdiggøres.
Tilslutninger til eksisterende belægning skal ske ved affræsning i den eksisterende be- lægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende be- lægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som ujævn- hed af trafikanterne.
Overskudsmaterialer skal bortskaffes af entreprenøren.
Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken.
Der skal ved sådanne kanter etableres ”bløde” overgange ved hjælp af midlertidigt an- bragt pulverasfaltmateriale og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A37 ”ujævn vej”.
Kontrol
7.2.6.1 Alment
Ved klarmelding af et belægningsarbejde skal der afleveres kotelister med kontrolnivel- lement med net af 8 x 8 m.
7.2.6.2 Dokumentation af kontrol
Entreprenøren skal dokumentere alle supplerende / skærpede krav. Prøver af råmateria- ler og færdig produktion skal stilles til rådighed for bygherren.
7.2.6.3 Kontrol ved entreprisestørrelse I jf. ABB Varmblandet asfalt februar 2012.
7.2.6.3.1 Forholdsregler ved prøvning
Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.
7.2.6.3.2 Tolerancer
Bitumenhårdhed
Såfremt kontrolresultatet fra 2 på hinanden følgende prøvninger ikke tilfredsstiller tole- rancekravene til bitumenhårdhed, skal der omgående foretages supplerende undersøgel- ser til dokumentation af tilfredsstillende produktion, om fornødent i forbindelse med ju- stering af produktionen.
7.3. Brolægningsarbejder
Alment
Alle brolægningsarbejder udføres jfr. Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter for brolægningsarbejder samt DS 1136 for brolægning og belægningsarbejder.
Omfang
Arbejdet omfatter kantsten og helleanlæg med chausse/brostensbelægning. Entreprenø- ren skal påregne, at depotsætte og genetablere alt opbrudt belægningsmateriale. I Pug- dalvej og Bødkervej skal det forventes opbrudt kantsten langs kørebanearealet. I krydset mellem Pugdalvej og Park Allé skal brolægningen, chaussestenene i heleanlægget de- potsættes og genetableres. Vejudstyr fjenet i forbindelse med entreprisen skal ligledes genetableres.
Figur 6 - Helleanlæg ved krydset mellem Pugdalvej og Park Allé set mod vest.
Underlag
Forinden brolægningsarbejdet påbegyndes, skal entreprenøren ved besigtigelse sikre sig, at underlaget er egnet til konditionsmæssig udførelse, og overfor bygherren gøre opmærksom på synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stil- lede krav.
Såfremt en belægning og dens underlag udføres i samme entreprise, kan entreprenøren ikke overfor bygherren påberåbe sig mangler, som kan henføres til underlagets udførel- se.
Materialer
Eksisterende fortovsfliser genanvendes størst mulige omfang. Alle øvrige belægninger er nye belægninger.
Kantsten
Al kantafgrænsning leveres af entreprenøren som beton fortovskantsten
Fortovsfliser i fortov m.m.
Genanvendelige eksisterende fortovsfliser optages og ligges på depot på pladsen. Nye fortovsfliser leveres af entreprenør som 62,5 x 47 x 7 cm.
Fugematerialer
Fuger mellem fliser udfyldes med ”grus til fugefyldning”. Materialet skal være velgra- deret og må ikke indeholde muld, planterester el. lign. Materialet skal bestå af ovntørret 0/2 mm stenmel af knust klippegranit.
Afretningsgrus til fortovsfliser
Afretningsgrus leveres som 0-4 mm grusgravsmateriale med et lerindhold på max. 3%. Minimum 30% skal tilbageholdes på 0,48 mm sigten. Mindst 50% af alle fraktioner af gruset skal bestå af helknuste materialer (stenmel).
Sættemateriale til kantbegrænsninger (kantsten og kantningssten)
Sættematerialer til kantsten og kantningssten skal være jordfugtig beton med en karakte- ristisk trykstyrke, fck ≥ 15 MPa.
Udførelse.
Brolægningsarbejdet skal forestås af en faglært brolægger, eller af en person der kan bevise at have forestået lignende opgaver. Den faglærte brolægger skal være til stede på pladsen mens brolægningsarbejdet udføres.
Generelle krav
Tilpasning af kantsten skal ske ved skæring.
Kantsten
Kantsten sættes i beton jfr. AAB og med lysning som angivet på tegningsmaterialet. Fortovsbelægning
Fliser lægges i 3 cm brolæggergrus.
Ingen tilpasset flise må være under 50% af normalstørrelse.
Ny belægning reguleres og tilpasses til tilstødende veje og fortove nyt fortov, cykelsti m.v.
Belægningssten
Fliser lægges i 3 cm brolæggergrus og kantningssten sættes i beton.
Fugning
Lagte flisearealer afdækkes, så fugerne ikke forurenes eller på anden måde fyldes, inden fugning finder sted.
Fugning skal ske i tørt vejr på tørre fliser med ovntørret 0/2 stenmel og udføres snarest efter kontrol af flisebelægningen. Fugerne fyldes i tør tilstand fuldstændigt op til under- side af affasning således, at den står skarpt mod de tilstødende flader. Det må påregnes at udføre fugefyldningen af flere gange for at opnå fuldstændig opfyldning. Fugefyld- ningen vil først blive besigtiget og endeligt godkendt af tilsynet, når belægningen efter entreprenørens færdigmelding i mindst 1 måned har været i brug og udsat for regn eller eftervanding.
Når fugearbejdet er afsluttet, renses belægningerne for forurening af enhver art, således at fliserne fremtræder fuldstændigt rene.
8. KØREBANEAFMÆRKNING
8.1. Alment
Der henvises generelt til Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter "AAB" for køre- baneafmærkning.
Arbejdet skal desuden udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer og anvis- ninger; specielt kan nævnes:
DS/EN 1436: Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Funktionskrav til færdselsstriber
8.2. Omfang
Arbejdet omfatter etablering af de i TBL og på tegninger angivne kørebaneafmærknin- ger.
Der skal etableres spærreflader, hajtænder samt stribeafmærkning af 10 cm bredde mv. og entreprenøren skal påregne at alt retablering tilsvare nuværende afmærkning. Det forudsættes at entreprenøren har gjort sig bekendt med omfanget af kørebaneafmærk- ningen.
Figur 7 – Spærreflade ved Park Allé Figur 8 – Hajtænder ved Park Allé
9. VEJUDSTYR
SAB vejudstyr er supplerende særlig beskrivelse til AAB - Vejautoværn og tilhørende ud- styr af 1. september 2011
9.1. Alment
Arbejdet omfatter opsætning af autoværn langs vej og på tunnel.
9.2. Materialer
Jf. AAB.
9.3. Udførelse
Over vandløbstunnelen og 8 m til hver side opsættes autoværn type H1.W2 med 1,2 m højt rørrækværk.
Over tunnelen skal stolperne være med fodplade der fastgøres ovenpå tunnelens kantbjælker med rust- og syrefaste limankerbolte, der monteres og spændes i henhold til fabrikantens montageanvisning.
10. FUNDERING
SAB Fundering er supplerende særlig beskrivelse til AAB – Fundering, juli 2018.
10.1. Alment
Arbejdet omfatter:
• Projektering, levering og udførelse af fundering for indløbsbygværk, herunder til- hørende jordarbejder samt udstøbning af renselag
• Projektering, levering og udførelse af fundering for reguleringsbygværk, herunder tilhørende jordarbejder samt udstøbning af renselag
10.2. Materialer
Jf. AAB.
10.3. Udførelse
9.3.0 Projektering
Entreprenøren skal projektere og dimensionere funderingen for indløbsbygværket og reguleringsbygværket.
Konstruktionsnormer
Der skal anvendes gældende Eurocodes, herunder de tilhørende tillæg og nationale an- nekser.
Bygværker
Entreprenøren projekterer indløbsbygværket og reguleringsbygværket jf. SAB Beton. Entreprenøren projekterer ligeledes funderingen af bygværkerne herunder opdriftssik- ring samt alle geotekniske forhold vedrørende bygværkerne.
Nærværende projekt inkl. tegninger tager ikke stilling til, hvorvidt bygværkerne kan di- rekte funderes, eller om det skal funderes på anden vis. Dette skal entreprenøren projek- tere.
Design grundlag
Der henvises til SAB beton samt følgende vedlagte geotekniske rapporter:
• Jysk Geoteknik, Geoteknisk notat, Sag nr.: 18.5990.01. Bassiner - Røddingvej, 7480 Vildbjerg, dato: 21. september 2018
• Jysk Geoteknik, Geoteknisk notat, Sag nr.:17.5874.01. Røddingvej, 7480 Vildbjerg, dato: 22. december 2017
Rapporterne er vedlagt som bilag, sammen med dertilhørende boreprofiler.
Det bemærkes, at grundvandsspejlet er blevet registreret nær terræn, særligt i området nær Rødding Å og nær de kommende regnvandsbassiner, er grundvandsspejlet truffet nær terræn.
Grundvandsspejlet må påregnes, at være afhængigt af årstid og nedbør. For yderligere information om jordbundsforholdene henvises der til de geotekniske rapporter.
Entreprenøren forestår selv eventuelle supplerende forundersøgelser.
Dokumentation
Entreprenøren skal levere en tilstrækkelig dokumentation bestående af geotekniske be- regninger og tegninger.
De geotekniske beregninger skal være gennemskuelige og kontrollerbare. Der må ikke forekomme unødig overdimensionering.
Tegninger og beregninger skal fremsendes til bygherres kommentering. Indkøb af mate- rialer samt udførelse må først påbegyndes, når tegninger og beregninger er accepteret af bygherre.
11. STILLADS OG FORM
SAB Stillads og form er supplerende særlig beskrivelse til AAB – Stillads og form, au- gust 2012.
11.1. Alment
Arbejdet omfatter:
• Projektering, udførelse og nedtagning af form til indløbsbygværk
• Projektering, udførelse og nedtagning af form til reguleringsbygværk
11.2. Materialer
10.2.2 Form
Form skal være flageform.
11.3. Udførelse
10.3.2.1 Tæthed og udformning
Formen skal anordnes og opstilles således, at den afformede overflade fremstår uden grater.
Tilslutning mod eksisterende overflader skal være tæt.
10.3.2.2 Overfladebehandling af forme
Alle forme skal afrenses og grundigt gennemvandes før støbning. Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand.
10.3.2.4 Indstøbninger og udsparringer
Synlige udadgående hjørner affases 20 × 20 mm.
Der skal anvendes et forankringssystem med blivende indstøbt stangdel. Der må altså ikke anvendes et system med gennemgående afstandsrør.
Konusdybde skal være tilstrækkelig til at sikre dæklag på den indstøbte stangdel. Konus skal fjernes ved afformning, og hullet udsættes med cementbaseret kunststofmørtel.
10.3.2.6 Afformning
Ikke bærende sideforme må under normale vejrforhold tidligst fjernes 3 døgn efter udstøbningen.
Bærende forme for slapt armerede konstruktioner kan tidligst påregnes tilladt fjernet, når betonen har opnået en trykstyrke på 80 % af den krævede karakteristiske styrke bestemt ud fra modenhedsudviklingen målt på konstruktionen.
Samtlige formdele skal fjernes.
12. SLAP ARMERING
SAB Slap armering er supplerende særlig beskrivelse til AAB - Slap armering, juli 2018.
12.1. Alment
Arbejdet omfatter:
• Levering og indbygning af armering til indløbsbygværk
• Levering og indbygning af armering til reguleringsbygværk
12.2. Materialer
11.2.1 Armeringsstål
Der skal anvendes standard type Y- eller K-armering iht. DS/INF 165.
12.3. Udførelse
11.3.1 Generelt
Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende arme- ringsstænger og/eller ved afspærring.
11.3.3 Dæklag og armeringsafstande
Armering skal ilægges med følgende dæklag: 45 mm ± 5 mm Der må ikke anvendes plastafstandsholdere.
Afstandsholdere skal være af beton og opfylde krav til miljøklasse og trykstyrke, som modsvarer den beton, de anvendes i.
Evt. bindetråd i afstandsholdere skal være i rustfast kvalitet.
11.3.7 Varmepåvirkning af armeringsstål Svejsning af armering tillades ikke.
13. BETON
SAB Beton er supplerende særlig beskrivelse til AAB - Beton, juli 2018.
13.1. Alment
Arbejdet omfatter:
• Projektering og støbning af indløbsbygværk
• Projektering og støbning af reguleringsbygværk Alt betonarbejde må udføres i udførelsesklasse 2. Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele:
Konstruktionsdel | Cement | Miljø- klasse | Minimum styrkeklasse | Kontrol- klasse | Maks. stenstørrelse |
Indløbsbygværk, alle konstruktionsdele | CEM I (HS/EA/<2) | A | C35/45 | Normal | 32 mm |
Reguleringsbygværk, alle konstruktionsdele | CEM I (HS/EA/<2) | A | C35/45 | Normal | 32 mm |
13.2. Materialer
Til udstøbning af konushuller fra form m.m. anvendes en cementbaseret kunststofmør- tel. Der lægges vægt på mørtlens svindkompenserende egenskaber. Mørtelen skal være CE-mærket.
12.2.1.1 Cement
Se ovenstående tabel.
12.2.1.2 Tilslag Groft tilslag
Som tilslag til konstruktioner i miljøklasse A skal anvendes knust klippegranit.
12.2.1.3 Fibre
Der tillades ikke anvendt fibre.
12.2.1.4 Andre delmaterialer
Anvendelse af delmaterialer ud over de nedenfor nævnte skal godkendes af tilsynet.
• Flyveaske: I henhold til DS 2426 afsnit 5.1.6.
• Mikrosilica: I henhold til DS 2426 afsnit 5.1.6.
• Blandevand: I henhold til DS 2426 afsnit 5.1.4.
• Øvrige tilsætningsstoffer: I henhold til DS 2426 afsnit 5.1.5 og 5.1.6
Udover de til betonen krævede egenskaber, dokumenterer entreprenøren, at tilsætnings- stofferne ikke medfører miljømæssige påvirkninger.
Anvendelse af øvrige delmaterialer skal godkendes af tilsynet.
12.2.2 Betonens sammensætning
Reguleringsbygværket skal være vandtæt. Betonen til reguleringsbygværket skal opfyl- de krav til vandtæt konstruktion, hvor vandtæt forstås som tæt overfor vand under tryk iht. DS 2426, afsnit 6.2.3.
13.3. Udførelse
12.3.0 Projektering
Entreprenøren skal projektere og dimensionere indløbsbygværket og reguleringsbyg- værk.
Geometri
Entreprenøren skal overholde de krav til hovedgeometrien, der er anført på tegningerne. Entreprenøren skal fastlægge den øvrige nødvendige geometri og armering for alle dele af bygværkerne. Herunder gælder også banketbeton og tilslutning af rør.
Entreprenøren projekterer ligeledes bygværkernes fundering samt geotekniske forhold. Se SAB fundering.
Nærværende projekt inkl. tegninger tager ikke stilling til, hvorvidt bygværkerne kan di- rekte funderes, eller om det skal funderes på anden vis. Dette skal entreprenøren projek- tere jf. SAB fundering.
Hvis ønsket, må der etableres Ø110 mm huller i indløbsbygværkets bundplade med henblik på at reducere opdriften på bygværket. Maksimum ca. 6 stk.
Konstruktionsnormer
Der skal anvendes gældende Eurocodes, herunder de tilhørende tillæg og nationale an- nekser.
Designgrundlag
Bygværkerne skal henføres til konsekvensklasse CC2 og kan udføres i normal kontrol- klasse.
Reguleringsbygværket skal være vandtæt svarende til tæthedsklasse 1 iht. DS/EN 1992-
3. Indløbsbygværket skal ikke være vandtæt.
Bygværkerne skal være opdriftssikre.
Sikkerheden af bygværkerne må ikke være afhængig af funktionsdygtigheden af et drænsystem.Ved svigt af dræn skal bygværkerne fortsat være opdriftssikre og bæreev- nen skal være tilstrækkelig.
Belastninger
Bygværkerne dimensioneres for jord- og vandtryk samt terræn-/trafiklast og eventuelle øvrige laster, som måtte være relevante.
I anvendelsesgrænsetilstanden anvendes en generel terræn-/trafiklast på 10 kN/m².
I brudgrænsetilstanden anvendes samme trafikbelastning, som anvendes for betonrøre- ne. Der henvises til DS 437, afsnit 8.1.6, "Normal vejtrafiklast".
Bygværkerne skal bl.a. være dimensioneret for følgende lasttilfælde:
• Reguleringsbygværk:
o Situation, hvor bygværket er tomt for vand.
o Situation med xxxx ensidig vandtryk på overløbsmuren.
• Indløbsbygværk:
o Situation, hvor bundfældningsbassinet er tomt for sand og vand.
Banketbetonen og de tilstødende rør må ikke anvendes til gunst for bygværket.
Fundering
Der henvises til SAB Fundering
Øvrigt
Bygværkerne fugtisoleres ikke.
Dæksler inkl. rammer til reguleringsbygværket er bygherreleverance. Entreprenøren monterer dæksler og rammer. . Der skal endvidere leveres en 2,0 x 0,5 m udsparring i overløbsmuren samt fastboltes rust- og syrefaste upn-profiler for montering af svine- rygsplanker.
På indløbsbygværket skal der etableres rækværk ovenpå væggene, hvor der er nedstyrt- ningsfare. Rækværker skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.
Dokumentation
Entreprenøren skal levere en tilstrækkelig dokumentation bestående af statiske bereg- ninger og tegninger.
De statiske beregninger skal være gennemskuelige og kontrollerbare. Der må ikke fore- komme unødig overdimensionering.
Tegning og beregninger skal fremsendes til bygherres kommentering. Indkøb af materi- aler samt udførelse må først påbegyndes, når tegninger og statiske beregninger er accep- teret af bygherre.
12.3.1 Generelt
Der må ikke vibreres med stavvibrator i dæklag mod formsatte sider.
For at undgå afblanding (separation) må betonens fri fald under udstøbning ikke over- stige en meter.
12.3.3. Støbeprogram
Metode for udstøbning skal beskrives i entreprenørens støbeprogram og forelægges tilsynet til godkendelse.
Entreprenøren skal udarbejde plan for sektionsopdeling, som skal forelægges tilsynet. Planen skal som minimum indeholde oplysninger om tidsforskydning ved støbning af nabosektioner.
12.3.5 Støbeskel
Entreprenøren skal forud for støbning redegøre for eventuelle støbeskel. Støbeskel skal afrenses/frilægges ved anvendelse af højtryksspuling
Ved støbeskel skal tilslag være frilagt således, at det træder frem ift. cementpastaen ef- ter afrensningen.
Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet (fersk- vand), så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet.
Eksisterende beton, hvorimod der støbes, skal fremstå fri for slam, løse sten mv.
Entreprenøren skal før støbning foretage visuel kontrol af støbeskel med tilhørende ar- rangement, som fx overfladeegenskaber, stødarmering, fugebånd mv.
12.3.7 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader
Finish/pudsning skal foretages med almindelig pudsebrædt (træ eller plast). Stålpudsebrædt (amerikaner) tillades ikke.
12.3.8 Efterbehandling
12.3.8.1 Krav
Ved sammenstøbninger må forskellen mellem middel-temperaturen i tidligere udstøbt betondel og nystøbt betondel ikke overstige 15oC, med mindre det ved beregning do- kumenteres, at 80 % af betonens aktuelle spalte-trækstyrke ikke overskrides.
Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal forelig- ge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold.
12.3.8.2 Foranstaltninger
For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksætte de nødvendi- ge foranstaltninger som nævnt i DS 2427. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at garante- re, at de stillede krav kan overholdes med tilstrækkelig sikkerhed, skal støbningen ud- sættes til gunstigere vejrforhold.
13.3.9 Hærdnet beton, overflader
Entreprenøren træffer i forbindelse med udstøbning foranstaltninger til imødegåelse af løbere på allerede udstøbte betonoverflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt.
Prop- og clampshuller mv. udsættes som angivet i AAB.
13.4. Kontrol
Entreprenøren skal jf. DS 2427 - EN 13670:2011 udarbejde kontrolplan for betonarbejdet.
Betonrecepter skal fremsendes til godkendelse af tilsynet. Alle betonstøbninger klassificeres som betydende bygningsdele.
Forprøvning og prøvestøbning for betoner, der anvendes i denne entreprise, kan undlades hvis fabriksbetonproducenten kan fremvise en tilsvarende dokumentation (se AAB) for en prøvning fra en lignende entreprise, udført inden for de seneste 6 måneder, med betonleverance fra samme betonværk.
Der skal på arbejdspladsen kunne gennemføres følgende kontrol af beton:
• Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål.
• Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden.
• Den friske betons temperatur.
Ved brug af betonpumpe evt. med slanger skal prøver udtages efter pumpen/slangerne. Entreprenøren udfører følgende geometriske kontrol:
• Eftermåling af fundamentsplaceringen samt nivellement af FUK.
• Eftermåling af væggene samt nivellement af væggens overside.
• Eftermåling af dæk samt nivellement af dækkets overside.
14. LETKLINKER
14.1. Alment
Arbejdet omfatter udførelse af bundudskiftning i vejarealer og udlægning af fiberdug og geonet.
Laget skal i komprimeret stand have en lagtykkelse som angivet i TBL og vist på Tværprofiltegning og længdeprofil.
Metalspyd til fastholdelse af fiberdug skal være indeholdt i tilbuddet.
14.2. Materialer
Fiberdug:
Fiberdug / Geotekstil til indpakning af letklinker og som underbund for skal have egenskaber som BG-TEX 135 NGS2. Der lægges vægt på geotekstilens funktion som separator og lang levetid.
Geonet:
Geonet skal være som TriAx TX 150 eller tilsvarende.
Letklinker:
Letklinkerne skal være egnede for indbygning i vejdæmning, både under og over grundvandsspejl,
og have egenskaber mindst svarende til Leca letfyldsklinker (10 – 20 mm). Dette indebærer en maksimal rumvægt over vandspejlet, g < 4 kN/m3 og en maksimal rumvægt under vandspejlet, g ≤ 7 kN/m3. De komprimerede materialer skal desuden kunne påregnes en karakteristisk friktionsvinkel, φ´k,tr ≥ 40°.
14.3. Udførelse og kontrol
Letklinker indpakkes i en fiberdug så disse separeres fra omkringliggende aflejringer
og vejkasse. Fiberdug udlægges med overlap efter leverandørens anvisninger. Fiberdugen udlægges på tværs af vejen.
14.3.1.1 Komprimering
Letklinker indbygges/komprimeres i henhold til producentens anvisninger for anvendelse som bundudskiftning.
14.3.1.2 overflade
Den færdige overflade skal reguleres, så max 10 % må afvige mere end 40 mm, ej ensidig.
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)
=========================================
Generelt:
Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle be- stemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.
Tilbudslisten er opdelt i to hoveddele hhv. Tilbudsliste A (Herning Kommune) og Tilbudsliste B (Herning Vand A/S).
Tilbudsliste A omfatter i hovedtræk alle Herning Kommunes arbejder vedr.
• Etaberling af vejkasse og vejafvanding til Pugdalvejs forlængelse fra eksisterende Pugdalvej til Røddingvej.
• Indbygning af letklinker under vejkasse
• Etaberling af vandløbstunnel
Tilbudsliste B omfatter i hovedtræk alle Herning Vands arbejder vedr.
• kloakanlæg i eksisterende Pugdavej og til bassiner,
• nye regnvandsbassiner med ledningsanlæg og bygværker.
• Forlægning af Rødding Å
Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er defineret under den enkelte post/underpost.
Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.
For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat med fiktive mængder (særlige ydelser).
Ved opmåling i depot anvendes en omregningsfaktor på 1,25 ved omregning fra fast- til løstmål.
Prisen skal indeholde udgifter til grovplanering af lagret jord i jorddepot.
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder
a. Tørholdelse / overpumpning og bortledning af nedbør, overfladevand samt af afløbsvand fra eksisterende anlæg i drift.
b. Oprydning og afrigning overalt samt retableringer af arbejdsarealer udenfor traceerne over entreprisens anlæg.
c. Rengøring / renfejning / renspuling af de nye anlæg.
d. De i SAB, AAB og kontrolplanerne foreskrevne prøver / kontrol, dokumentationer / kvalitetssikringer, beregninger m.v. Til hvert materiale hvori der skal udføres komprimeringsprøver, skal der udføres mindst 1 bestemmelse af referenceværdi.
e. Spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske m.v.
f. For materialer der skal genanvendes i entreprisen: Alle flytninger, om-, af- og genlæsninger mellem mellemdeponeringer.
g. Alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.
h. Leje, etablering og drift af køreplader i det for arbejderne nødvendige omfang.
1. 01 ARBEJDSPLADS M.V.
1.1. 1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads
1.1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads
Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, ryddelighold samt fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v. til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.
Denne faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum.
Efter etablering betales | 25 % |
Under arbejdets udførelse betales | 50 % |
Efter aflevering betales | 25 % |
Skur for tilsyn: Skuret skal have plads til ca. 8 mødedeltagere.
1.1.2 Etablering, drift og sløjfning og af interrimsvej til omkørsel fra Park Allé til Bødkervej, t=250 mm SGII af 4m bredde inkl. fiberdug
Enhedsprisen betales pr. lbm.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, komprimering og materialekontrol. Enhedsprisen dækker ligeledes drift og vedligeholdelse af adgangsvejen.
Mængden bestemmes ved opmåling.
1.2. 1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger
Den faste sum skal dække alle nødvendige udgifter til afspærring, omkørsel og afmærkning excl. kørebaneafmærkning.
Udgifterne er til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af midlertidige afspærringer, omkørsel, afmærkninger, færdselstavler og skilte.
Fremføring og levering af el til belysning af afspærringer og afmærkning skal være indregnet i tilbuddet.
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.
Den faste sum skal inkludere udgifter til interimsarbejder, herunder etablering, vedligeholdelse og fjernelse af nødvendige interimsveje.
Posten udbetales proportionalt med disses udførelse.
1.2.1 Afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning.
Betales med en fast sum, som skal omfatte alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger jf. SAB Arbejdsplads punkt 4. Den faste sum skal ligeledes omfatte alle udgifter til midlertidig færd- selsregulerende foranstaltninger.
Posten er eksklusiv de i post 1.2.2 - 1.2.4 angivne foranstaltninger.
1.2.2 Leje, opstilling, drift og nedtagning af omkørselstavler.
Afregnes pr. tavle og skal indeholde alle udgifter for drift, leje, opstilling og nedtagning af omkøselstavler.
1.2.3 Leje, opstilling, drift og nedtagning af spærrebom for tilkørselsspærring ifm. arbejder i Park Allé
Afregnes pr. stk og skal indeholde alle udgifter for drift, leje, opstilling og nedtagning af spærrebomme.
1.2.4 Leje, opstilling, drift og nedtagning af 1,5x1,5 meter informationstavler monteret på 100x100 mm stopler og hoffmansklodser.
Afregnes pr. stk og skal indeholde alle udgifter for drift, leje, opstilling og nedtagning af informationstavler.
2. 02 JORDARBEJDE
Mængderne beregnes efter de teoretiske voluminer og arealer.
2.1. 2.1 Forberedende arbejder
2.1.1 Rydning af arbejdsområdet
Betales med en fast sum.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til håndtering, sortering, evt. mellemdeponering og transport af alt ryddet udstyr, vejinventar og vegetation som skal ryddes inden for arbejdsområdet. Enhedsprisen skal indeholde udgifter til bortskaffelse af rødder etc.
Enhedsprisen skal være inkl. evt. deponeringsafgifter.
2.1.2 Fræsning og opgravning af asfaltbelægninger samt depotsætning for genanvendelse som BL, t=100 - 200 mm
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning (fræsning), håndtering, evt. mellemdeponering og transport af eksisterende asfalt, som skal ryddes inden for arbejdsområdet.
Enhedsprisen skal ligeledes omfatte bortskaffelse af overskud til godkendt deponi af opbrudt asfaltmateriale og skal være inkl. evt. deponeringsafgifter.
2.1.3 Optagning og depotsætning af kantsten til genbrug
Betales med en enhedspris pr. lbm.
Enhedsprisen skal indeholde optagning inkl. sættebeton, rengøring, for gensætning og transport til materialedepot.
2.1.4 Optagning og depotsætning af chausse-/bro-/belægningssten fra helleanlæg til genbrug
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal indeholde optagning inkl. sættebeton, rengøring, for gensætning og transport til materialedepot.
2.2. 2.2 Råjordsarbejder
Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse afgravning, profilering og bortkørsel af jord. Posten skal indeholde alle udgifter.
2.2.1 Uegnet råjord/gl. vejkasse, at afgrave og bortskaffe
Betales med en enhedspris pr. m³.
Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. Alternativt kan vejesedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor.
Prisen er inkl. deponeringsudgift og sorteringsafgift med mindre andet særskilt er aftalt med tilsynet inden opgravning, såfremt der påtræffes ikke forventelige jordforhold i form af brokker eller lignende.
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til håndtering af råjorden uanset om den afgraves, indbygges eller udsættes. Enhedsprisen indbefatter således også den i SAB anførte materialekontrol, håndtering, sortering og evt. mellemdeponering og deponeringsafgifter med mindre andet er angivet.
Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, analyse og rapportering
2.2.2 Uegnet råjord/gl. vejkasse, kategori 2 (lettere forurenet) at afgrave og bortskaffe til godkendt deponi, inkl. transport
Betales med en enhedspris pr. m³.
Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. Alternativt kan vejesedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor.
Prisen skal være inkl. evt. deponeringsudgift og sorteringsafgift med mindre andet særskilt er aftalt med tilsynet inden opgravning, såfremt der påtræffes ikke forventelige jordforhold i form af brokker eller lignende.
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til håndtering af råjorden uanset om den afgraves, indbygges eller udsættes. Enhedsprisen indbefatter således også den i SAB anførte materialekontrol, håndtering, sortering og evt. mellemdeponering og deponeringsafgifter med mindre andet er angivet.
Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, analyse og rapportering.
2.2.3 Egnet råjord/ gl. vejkasse at afgrave, mellemdeponere og genindbygge
Betales med en enhedspris pr. m³.
Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. Alternativt kan køre-/vejesedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. I enhedsprisen skal indeholdes, at eksisterende gl. vejkasse lægges separat i depot adskilt fra den øvrige opgravede råjord.
Mængden skal kunne variere ubegrænset, uden at enhedsprisen ændrer sig, og skal kunne udgå mod fuld reduktion.
2.2.4 Udskiftning af blødbund med 16/32 singels som grundforstærkning
Betales med en enhedspris pr. m³
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opgravning, håndtering og transport og transport af blødbund til depot samt levering og indbygning af 16/32 mm singels.
Posten skal endvidere indeholde alle udgifter i forbindelse med etablering af fiberdug som adskillelse mellem grundforstærkning og udjævningslag. Afgravningsmængden bestemmes ved opmåling i depot.
2.2.5 Friktionsfyld, at levere og indbygge i og under vej samt som tilfyldning i ledningsgrav
Betales med en enhedspris pr. m³.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning i var. tykkelse, regulering, komprimering og materialekontrol.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før og efter indbygning.
2.2.6 Udgravning og retablering af interrims grøft fra eksist. ø1000 bt ledning og frem til Rødding Å, inkl. tilskæring af betonledning
Betales med en enhedspris pr. m³.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter udgravning og retablering, samt transport og deponering af jord fra grøftetrace.
2.2.7 Afretning og komprimering af planum under fremtidig befæstet areal
Betales med en enhedspris pr. m³.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før indbyg- ning.
2.2.8 Muldarbejde, vejprojekt
2.2.8.1 Afrømning og bortskaffelse af muldjord til depot, t=400mm
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning, håndtering, transport til depot af 400 mm muldjord som senere kan genanvendes inden for arbejdsområdet. Derudover skal enhedsprisen skal inholde frasortering af vækstlag og bortsdkaffelse dette.
Afgravningsmængden bestemmes ved opmåling i depot.
Mængden skal kunne variere +300/-100 % uden at enhedsprisen derved ændres.
Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, analyse og rapportering
2.2.8.2 Afrømning og bortskaffelse af muldjord, t=400mm
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning, håndtering, bortskaffelse af 400 mm muldjord.
Mængden skal kunne variere +300/-100 % uden at enhedsprisen derved ændres.
Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, analyse og rapportering.
2.2.9 Letklinker
Mængderne beregnes efter det teoretiske volumen, herunder også anlægget, langs lagets sider. Hvor der skal udføres bundsikring i ekstra lagtykkelse udføres og afregnes dette som bundsikring i øvrigt.
Mængder er beregnet på baggrund af tegninger og fremgår som den komprimerede grusmængde inkl. forbrug til opbygning af variable lagtykkelser.
Eventuelt merforbrug af leverede materialer som konsekvens af eventuelle ændringer under udførelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med samme enhedspris pr. m³.
2.2.9.1 Letklinker at levere og indbygge
Betales med en enhedspris pr. m³.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, komprimering og materialekontrol.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før og efter indbygning.
Posten skal kunne variere -100/+50 % uden at enhedsprisen derved ændres.
2.2.9.2 Geonet, levere og udlægge
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, udlægge og materialekontrol.
Oplyste mængder er areal for udlægning af geonet, entreprenøren skal selv medregne mængderne til overlabene iht leverandør anvisning.
2.2.9.3 Fiberdug, levere og udlægge
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, udlægge og materialekontrol. Derudover skal de nødvendige spyd til fastholdelse af fiberdug medtages.
Oplyste mængder er areal for udlægning af fiberdug, entreprenøren skal selv medregne mængderne til overlabene iht leverandør anvisninger.
2.3. 2.3 Afsluttende arbejder
Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse afgravning, profilering og bortkørsel af jord. Posten skal indeholde alle udgifter.
2.3.1 Muld, at afhente i depot og udlægge på vejrabatter, t = 150 mm
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afhentning, håndtering, evt. mellemdeponering, transport og genudlægning på vejrabatter.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling.
2.3.2 Græssåning af rabatter inkl. grundgødskning
Betales med en enhedspris pr m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til besåning (græsfrø jf. SAB er indeholdt i prisen), gødskning inkl. supplerende besåning og gødskning i afhjælpningsperioden.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af besået græsareal.
2.3.3 Såning af grøfter med vildtblanding, inkl. grundgødskning
Betales med en enhedspris pr m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til besåning (Vildtblanding jf. SAB er indeholdt i prisen), gødskning inkl. supplerende besåning og gødskning i afhjælpningsperioden.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af besået areal.
2.3.4 Muld, at afhente i depot og udlægge som terrænregulering på matr. 1a, t = 5-40 cm
Betales med en enhedspris pr. m².
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afhentning, håndtering, evt. mellemdeponering, transport og genudlægning på matr. 1a.
Afregningsmængden opgøres ved opmåling.
2.4. 2.4 Vandløbstunnel
2.4.1 Projektering, levering, montering af vejbærende vandløbstunnel over Rødding Å.
Posten omfatter alle nødvendige ydelser til projektering, dimensionering, levering, montering af vandløbstunnel som angivet på tegningsmaterialet.
Prisen er inkl levering og udlægning af isolering og geotekstil samt fugning.
Eventulle ekstra omkostninger til etablering af ekstra køreveje for tunnelelmenter, kranplads mv. afholdes af post. 1.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads
2.4.4 Levering og montering af flydende faunapassage på vandløbstunnel, længde min. 16 m
2.4.5 Levering og udlægning af Ø110 plast trækrør i BL over vandløbstunnel.
Betales med enhedspris pr. m.
Prisen er inkl. afpropning og indmåling af rørender.
2.4.6 armeret betonflise (80x62,5x10 cm) at levere og lægge ved tunnelkant
Prisen betales med enhedspris pr. m langs tunnelkant. Fortovsfliserne udlægges med den smalle side imod tunnelen.
2A BASSIN OG VANDLØB
Under de enkelte underposter skal medtages alle udgifter til nødvendige ydelser som udgravning, læsning, transport, indbygning, komprimering, udsætning, bortskaffelse, henlægning og afhentning i depot, kontrolprøver, koordinering med ledningsejernes arbejde og lignende. Endvidere skal nødvendige mindre afstivninger, pumpning og normale tørholdelses foranstaltninger være inkluderet.
2.5. 2A.1 Forberedende arbejder (option)
2A.1.1 Rydning af arbejdsområdet ved bassin og vandløb
Betales med en fast sum.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til håndtering, sortering, evt. mellemdeponering og transport af alt ryddet udstyr og vegetation som skal ryddes inden for arbejdsområdet. Enhedsprisen skal indeholde udgifter til bortskaffelse af rødder etc.
Enhedsprisen skal være inkl. evt. deponeringsafgifter. Posten skal kunne variere +100/-100 %.
2.A.1.2 Rydning og retablering af arealet ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
Betales med en fast sum.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for rydning og retablering af området, herunder håndtering, sortering, evt. mellemdeponering og transport af alt ryddet udstyr og vegetation som skal ryddes og retableres