Udbud af


Udbud af

drifts- og vedligeholdelsesarbejder af Veje og Grønne områder

i Aabenraa Kommune

Delområde 1




Orientering 3

Bestemmelser om udbud og tilbud 7

Særlige betingelser 8

Bilag 1 31

Bilag 2 32

Bilag 2A 33

Bilag 3 40

Arbejdsplads mv. Generelt 41

Græsslåning 47

Bilag 4 57

Beplantning 58

Bilag 5 66

Bilag 6 67

Afvanding 68

Grøfteoprensning 69

Rabatprofilering 73

Renhold 78

Renhold generelt 79

Renholdelse af befæstede arealer 85

Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 92

Renhold af ubefæstede arealer 99

Renhold og tømning af brønde 104

Xxxxxxx og tømning af affaldsstativer 107

Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 116

Xxxxx, bænke, affaldsstativer mv. 118

Reparation af brolægning 122

Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 126

Autoværn og hegn 134

Særlige arbejder 138

Bilag 8 149

Bilag 9 156

Bilag 10 168

Bilag 11 173

Bilag 12 174

Tilbuds- og afregningsgrundlag 180

Arbejdsplads generelt 183

Beplantning 185

Afvanding 190

Grøfteoprensning 191

Rabatprofilering 192

Renhold generelt 194

Renholdelse af befæstede arealer 195

Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 196

Renhold af ubefæstede arealer 197

Renhold og tømning af brønde 198

Xxxxxxx og tømning af affaldsstativer 199

Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 200

Xxxxx, bænke, affaldsstativer mv. 201

Reparation af brolægning 202

Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 204

Autoværn og hegn 206

Særlige arbejder 207

Materialer, materiel og arbejdsløn 209


Orientering


Til orientering kan følgende oplyses:


Entreprisen er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelses- arbejder på Vej og Park´s områder, i Aabenraa Kommune.


Kommune

Antal km/ha

Vejklasse 3 & 4

Ca. 444 km

Grønne områder

Ca. 30 ha.



Der henvises til bilag 1 og 2, under Særlige Betingelser, SB.


Entreprisen omfatter:

- Græsslåning, herunder rabatslåning. Slåning af parkområder o.lign.

- Beplantning, herunder solitærtræer, Allétræer m.m.

- Levende hegn

- Afvanding

- Renhold

- Vandarealer

- Stivedligehold

- Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.)

- Reparation af brolægning

- Skilte som bl.a. er :Tavler, kant- og baggrundsafmærkning

- Autoværn og hegn

- Særlige arbejder, herunder mindesten

- Materialer, materiel og arbejdsløn


Ved entrepriseudførslen på vejnettet vil vejnettet være trafikeret, og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører.


Ved entrepriseudførslen på de grønne områder vil arealerne blive benyttet af gæster m.m., og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører.


Entreprisen udbydes dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav.


Ved udbud til tilstandskrav forstås, at arbejderne på entreprenørens egen foran- ledning skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt.


Ved udbud til udførelseskrav forstås, at arbejderne efter bygherrens rekvisition skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er udført (inklusiv den krævende garantiperiode, hvor en sådan er foreskrevet).



Overdragelse af entreprisen vil af bygherren blive betragtet som en virksomheds- overdragelse, hvorfor entreprenøren skal være indstillet på at overtage personale. Vedr. entreprisens sociale forpligtigelser skal de bydende sikre sig at de medfølgende sociale klausuler er indeholdt i de bydendes pris.


Arbejderne skal gennemføres i tidsrummet fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 med mulighed for forlængelse i 1 år af gangen i optil 2 år.



Bygherre er:


Aabenraa Kommune Xxxxxxxxxx 0

6200 Aabenraa



Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af:

I nærværende kontraktperiode af Vej og Park, Aabenraa kommune.


Aabenraa Kommune anvender elektronisk ordregivningssystem (VA-system) til entreprisestyring i hele kontraktperioden.


Entreprenøren skal opkobles på systemet for at kunne modtage arbejdsopgaver. Systemet anvendes til fremsendelse af indrapporteringer samt ordrestyring.


Entreprenøren skal kunne vedlægge digitale billeder i forbindelse med indrappor- teringen.






Bestemmelser om udbud og tilbud


Arbejdet udbydes i henhold til EU´s tjenesteydelsesdirektiv som angivet i indbydelsen.


Arbejdet udbydes i 1 entreprise dækkende det geografiske område delområde 1, se bilag 1, Fremover kaldet delområde 1


Tildelingskriteriet er billigste pris for delområdet.


Tilbud gives på den af bygherren udarbejdede hovedtilbudsliste med særskilte til- budsspecifikationer.


Ved tilbudsafgivelse skal hovedtilbudslisten være udfyldt og underskrevet.

De tilhørende tilbudsspecifikationer med bilag skal fuldt udfyldte fremlægges ved eventuelle kontraktforhandlinger.


Forbehold modtages ikke.


Tilbud mærket ”Driftsudbud for delområde 1 i Aabenraa Kommune” modtages af:


Aabenraa Kommune Teknik og Miljø, Vej & Park Xxxxxxxxxx 0

6200 Aabenraa


Den udleverede røde tilbudskuvert skal benyttes ved tilbuddet.


Særlige betingelser


A. Aftalegrundlaget


Almindelige bestemmelser


ad §1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 og TAB 92 for nærværende entreprise. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.


Bygherrens udbud


ad §2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode fra

1. januar 2012 og indtil 31. december 2014.


Betalingen for arbejder ud over fastprisperioden reguleres iht. ad

§22 stk. 6.


ad §2, stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge:


a. Eventuelle rettelsesblad udsendt til de bydende inden licitationen.


b. Tilbudsliste (TBL).


c. Nærværende "Særlige betingelser" (SB) samt "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) og "Tilbuds- og afregnings- grundlag" (TAG):


- Græsslåning

- Beplantning

- Levende hegn

- Vandarealer

- Afvanding

- Renhold

- Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.)

- Reparation af brolægning

- Skilte: så som Tavler, kant- og baggrundsafmærkning m.m.

- Autoværn og hegn

- Særlige arbejder

- Materialer, materiel og arbejdsløn


d. Følgende tegninger, skitser og oversigtskort. Kort over delområde 1

Liste over vejstrækninger


e. TAB 92



f. AB 92 - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxx/X0000.xxxx?xxx00000



g. Almindelige arbejdsbeskrivelser for drift og vedligehold (AAB):


AAB - arbejdsplads m.v., Xxxxxxxxx, nov. 2007 AAB - jordarbejder, Vejregler, juni 2006

AAB - afvandingsarbejder, Vejregler, oktober 1991 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, sept. 2007

AAB - bygninger med inventar samt udstyr i terræn, udg.

3.0, oktober 1995


AAB - bundsikringslag af sand og grus, Xxxxxxxxx, november 2003


AAB - ubundne bærelag af stabilt grus, november 2003 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, september 2007 AAB - varmblandet asfalt, Vejregler, november 2006 AAB - afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999

h. Vejregel nr. 7.00.01 om reparationsarbejder af juni 2004


Vejregel for Afmærkning af vejarbejder, nov. 2002. Revideret april 2008


Vejregel nr. 9.10.10 om projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler af oktober 1995


Vejregel nr. 9.30.02 om opsætning af vej- og broautoværn af juli 2006


Vejregel for etablering af ledningsanlæg i jord af juli 2003 Vejregel om færdselstavler af juli 2006 gældende cirkulærer.

Udbuds og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord af december 2008


Vejregel nr. 9.10.03 for afmærkning med vejvisningstavler august 2003


Vejregel nr. 9.10.03 for afmærkning med vejvisningstavler. Tegningsbilag


Servicevejvisning på almindelige veje, nov. 2005



Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, FSL 1998 Standard for legepladssikkerhed, DS/EN 1177

Cirkulære nr. 3 af 7.1.1998, Cirkulære om vejafmærkning


i. Hæfte 1, 2 og 3 Afmærkning på kørebaner, juli 2002. Hæfte 0 - 7. Færdselstavler, december 2008.


Hæfte 5 af juli 2002. Vedligehold af det færdselfrie areal. Hæfte 8, juli 2006. Tavleoversigt.


j. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92).


k. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske god kendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvis- ninger og betingelser, danske standarder (DS) samt uden- landske standarder i det omfang, der i AAB hhv. SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.


Det under punkterne a - b - c og d angivne materiale udleveres til den bydende.


Det under punkterne e - j angivne materiale kan findes på Internettet under adressen: xxx.Xxxxxxxxx.xx


Det under punkt k angivne materiale er ikke fremlagt.


Entreprisen omfatter:


Græsslåning (græsslåning ifm. veje, stier, sideanlæg, parker og grønne områder o.lign.)


Beplantning (Pleje af beplantning langs veje, stier, sideanlæg/

ukrudtsbekæmpelse samt i Parker og grønne områder) Levende hegn (hegnskapning 1/3 del kappes 1 gang årligt)


Træer og Buske Solitærtræer, trægrupper, Allétræer samt

træbeplantning i byområder.


Vandarealer (pleje af søer, spejlbassiner samt andre vandarealer

der forefindes)


Afvanding (oprensning af grøfter, brønde, ledninger m.v.)


Renhold (Fejning af befæstede arealer, renovation, renhold

af arealer, renhold af tavler, kantpæle og andet udstyr m.v.)


Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) Reparation af (mindre brolægningsarbejder og reparationer)



brolægning


Tavler, kant- og (vedligehold og udskiftning af skilte og tavler) baggrundsafmærkning


Autoværn og hegn (vedligehold og nyopsætning)


Særlige arbejder (tilsynsopgaver, asfaltlapper, vintertjeneste m.v.)


Materialer, materiel og arbejdsløn


Der vil i entrepriseperioden kunne ske ændringer og udbygning af veje, stier m.v. og deres udstyr, samt placering af fremmede ledningsejeres kabler m.v.

Dette skal tåles af entreprenøren uden kompensation udover hvor dette medfører blivende større ændringer i entreprisens omfang, vil disse ændringer i mængder og længder i TBL blive rettet.


Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at opretholde det aftalte kvalitetsniveau, skal entreprenøren umiddelbart efter arbejdernes afslutning til- vejebringe det aftalte niveau. Dette skal tåles af entreprenøren uden nogen form for kompensation.


Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at gennemføre enkelte arbejder på udførelseskrav, medfører det en forholdsvis reduktion af betalingen.


Beredskab

Entreprisen omfatter også oprydning og reparation efter trafikuheld, hærværk, stormskade m.m. på alle tider af døgnet. Hertil skal entreprenøren ikke have et egentligt beredskab; døgnberedskabet varetages af:


Kommune


Telefon

Aabenraa

Falck

76 35 41 99


Entreprenøren indgår i kommunernes civile beredskab i området med mandskab, maskiner og materialer og vil blive aktiveret i forbindelse med en evt. katastrofe- situation. Afregnes efter tilbudslistens timer og materiel.


Til almindeligt forekommende arbejde og arbejder på tilstandskrav uden for almin- delig arbejdstid skal entreprenøren udlevere en liste over kompetente medarbej- dere med angivelse af telefonnummer og eventuelt mobiltelefonnummer, som kan kontaktes af døgnberedskabet. Listen skal bruges, hvis døgnberedskabet skønner at modtagne henvendelser skal udbedres med det samme. (Tilstandskrav gælder 24 timer i døgnet alle årets dage).


Entreprenøren er ikke pålagt et beredskab. Men entreprenøren vil, uden for nor- mal arbejdstid, få tilbudt udførelsen af uudsættelige opgaver på vejnettet, inden bygherren henvender sig til andre entreprenører. Opgaverne afregnes efter time-



løn med de i TBL angivne priser.


Entreprisen omfatter ikke:

- Nedfræsning af tællespoler.

- Trafiktællinger.

- Større renoveringsarbejder og nyanlæg ud over TBL´s mængder.


Større renoveringsarbejder defineres således:

Ved sammenhængende arbejder mellem 50 - 300.000,00 kr. anmodes om et tilbud fra driftsentreprenøren. Dersom dette tilbud forekommer for højt an- modes om yderligere tilbud fra anden entreprenør.


Såfremt arbejdet overdrages driftsentreprenøren uden tilbud, udføres arbejdet efter nærværende betingelser og tilbudspriser.


Ved sammenhængende arbejder over 300.000,00 kr. udbydes i licitation, men driftsentreprenøren indbydes til at deltage i licitationen.


Entreprisen følger retningslinjerne i Lov 1979-03-21 nr. 111 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Liste over medarbejdere der følger denne entreprise kan ses på Bilag 3.


Entreprisen kan påregnes overdraget senest den 1. januar 2012.


Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne, inden tilbud afgives, indhente oplysninger herom hos:


Aabenraa Kommune att. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0

6200 Aabenraa


ad §2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes:

1. Igangsætningsfrist Ved tilstandskrav:

Arbejdet skal være påbegyndt senest den 1. januar 2012.

Under forhandlingerne forud for tilbudets antagelse skal der, ud fra det i TAB 92 ad §4, stk. 1 omtalte fastlægges, hvilke aktiviteter, der skal være iværksat. De i ad SB §25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist skal knyt- tes til denne dato.


Ved udførelseskrav:

Arbejder skal kunne igangsættes med 1 uges varsel. Enkelte arbejder endnu hurtigere, som angivet under de enkelte pos- ter.


Hvor det er nødvendigt med bindende frister for delafsnit/



delaktiviteter, belægges disse med bod ad SB §25, stk. 2. Bodstørrelse eller betalingsreduktion som angivet under §25, stk. 2 og ved de enkelte arbejder.

2. Deltidsfrister


Nogle aktiviteter skal gennemføres iht. angivne tidsrammer, idet overskridelse af tidsrammerne belægges med bod jf. SB

§25, stk. 2.


Tidsrammer, bodstørrelser og betalingsreduktioner som angi- vet under de enkelte arbejder.


3. Færdiggørelsesfrist


Entreprisen løber indtil den 31. december 2014.


Dokumentation for entreprisens rette gennemførelse skal være afleveret senest 30 dage efter færdiggørelsesfristen.


Nærværende entreprise kan forlænges med 1 år ad gangen i op til 2 år.


Entreprenørens tilbud


ad §3, stk. 1 Tilbudet skal indeholde angivelse af, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at føre forhandlinger.


Tilbudet skal affattes på dansk og al kommunikation skal foregå på dansk.


ad §3, stk. 3 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entrepre- nørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overens- stemmelse med tilbudssummen. Rettelser gennemføres forholds- vis for alle poster hhv. underposter.


ad §3, stk. 4 Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på vejnettet samt de grønne områder, herunder orienteret sig om adgangsforhold m.v.


ad §3, stk. 5 Vedståelsesfristen er indtil 31. Januar 2012.


Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.


ad §5, stk. 2 Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. I givet fald skal transporten gælde for hele entreprisesummen eller restent- reprisesummen. Transportdokumentet skal udformes som angivet på side 9 i TAB 92.


ad §5, stk. 4 Forinden tilbuddets antagelse kan bygherren kræve, at entrepre-



nøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt.


Såfremt entreprenøren efterfølgende ønsker at antage andre un- derentreprenører end de tidligere oplyste, skal entreprenøren skriftligt indhente bygherrens godkendelse.



B. Sikkerhedsstillelse og forsikring


Entreprenørens sikkerhedsstillelse.


ad §6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsen beregnes på grundlag af tilbudet gældende for et års arbejde. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke i kontrakt- perioden.


Entreprenørens forpligtelser er ikke begrænset til den stillede sik- kerhed.


ad §6, stk. 5 Sikkerheden ophører samtidigt med mangelsansvarsperioden som angivet i ad. §36, stk. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger.


ad §8, stk. 2 Bygherren er selvforsikrende.


ad §8, stk. 3 Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entre- prenøren pligtig at holde bygherren skadesløs.


Herunder også skader på tredjemand i forbindelse med græs- slåning.


Forsikringen skal som sikrede dække entreprenøren og dennes underentreprenører.


Policen skal forelægges bygherren, og entreprenøren er pligtig til at dokumentere, at præmien er betalt. Bygherren kan godkende en selvrisiko på indtil 20.000 kr. pr. skadestilfælde. Selvrisikoen bæres af den, der er erstatningsansvarlig for den pågældende skade.



C. Entreprisens udførelse


Arbejdsplan


ad §9, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren ved entreprisens start. Arbejdsplanen vil under gen- nemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vur- dering af, om driften er konditionsmæssig.


Arbejdsplanen skal ledsages af en oversigt over de månedlige ud- betalingers forventede størrelser og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af hensyn til det omgivende miljø og trafik.


Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at driften skal tilpasses vejrliget og evt. standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbej- de.


Udover de nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.:


at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterfor- anstaltninger,


at der - bortset fra reparationer efter færdselsuheld

- normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage,


at er normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørkt og usigtbart vejr.


Som minimum skal følgende stopsigtelængde altid være til stede:

- 95 m ved 50 km/t, byområder

- 185 m ved 80 km/t landområder


at de tidsmæssige begrænsninger for driftsaktiviteternes udførelse skal overholdes, samt


at der på visse strækninger og områder kan forekomme spærretid i myldretiden hvor der derfor ikke må arbejdes i myldretiden, kl. 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.


at entreprenøren kan, på grund af trafikbelastningen, vælge at udføre visse arbejder uden for normal arbejdstid. Skal aftales med bygherren i hver enkelt tilfælde og der ydes ikke ekstra- betaling.



Entreprenørens ydelse


ad §10, stk. 1 Entreprenøren kan regne med, at vejens og de grønne områders tilstand ved påbegyndelsestidspunktet ligger inden for det udbudte kvalitetsniveau.


Såfremt vejens eller de grønne områders tilstand ligger uden for det udbudte kvalitetsniveau ved entreprisens overdragelse skal entreprenøren inden 1 måned efter arbejdets overdragelse give bygherren besked om dette.


1. Dersom det til et arbejde er nødvendigt med arbejdstegnin- ger, beskrivelse o. lign. skal entreprenøren udarbejde disse.


2. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejds- metoder eller materialer, påhviler det entreprenøren uden udgift for bygherren over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.


3. Skader påført vej-, plads-, park- og stiudstyr under og i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, registreres og meddeles omgående bygherren for aftale om udbedring.


Kantpæle, skilte og andet vejinventar, som beskadiges i for- bindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, skal udskif- tes af entreprenøren med samme type som beskrevet i det pågældende afsnit, uden udgift for bygherren.


Projektgennemgang, dokumentation og prøver


ad §11, stk. 1 Entreprenøren skal forud for arbejdets opstart deltage i projekt- gennemgang. Projektgennemgangen skal bl.a. danne grundlag for entreprenørens arbejdsplan.


Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem:

Hvis entreprenøren er certificeret i henhold til ISO 9001 hhv. 9002 samt ISO 14001 standarderne eller på anden måde har et doku- mente ret kvalitetsstyringssystem, så skal han fremlægge doku- mentation herfor. Nedenstående punkter skal som minimum doku- menteres:

- Ansvar og opgavefordeling fastlagt f.eks. i en organisations- plan, herunder også plan for entreprenørens sikkerhedsor- ganisation.

- Der afholdes informationsmøder dels for nye medarbejdere dels ved opstart af nye arbejder, bl.a. for at sikre medar- bejdernes korrekte varetagelse af færdselssikkerhedsmæs- sige foranstaltninger.

- Der udføres løbende egenkontrol ifm. arbejder til tilstands- krav.

- Der udføres proceskontrol og slutkontrol ved arbejder til ud- førelseskrav.



- Der foreligger beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld

o. lign.


Hvis entreprenøren ikke har nogen form for dokumenteret kvali- tetsstyring, så skal han udarbejde dokumentation eller på anden måde vise, at ovenstående punkter opfyldes.


Disse minimumskrav indebærer, at der ikke stilles krav til et sam- menhængende (og evt. dokumenteret i en kvalitetshåndbog) kvali- tetsstyringssystem. Kvalitetssikringen består i opfyldelse af de en- kelte punkter i relation til det arbejde, som skal udføres.


Entreprenørens kontrol skal udføres i overensstemmelse med de i SAB angivne udbudskontrolplaner.


Fastlæggelse af procedurer m.v. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, som angivet i AAB hhv. SAB.


Dokumentation, der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entre- prenøren i mangelsansvarsperioden, jf. ad §36.


ad §11, stk. 3 Bygherren skal have adgang til hos entreprenøren at inspicere, at det i KS/ML-planen anførte overholdes.


ad §11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontroller ikke har op- fyldt de til entreprisen stillede krav, kan tilsynet tillade, at entre- prenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller efter- visning i det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen.


Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at ud- bedre arbejdet og redegøre for hvilke tiltag, der vil blive gennem- ført for at undgå gentagelse af afvigelsen.


Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse


ad §12, stk. 1 I den periode entreprisen løber, har entreprenøren det fulde ansvar for, at de arbejder, der er omfattet af entreprisen til til- standskrav, til enhver tid er i en brugsmæssig og trafiksikker- hedsmæssig henseende forsvarlig stand. Dette gælder således også i perioder, hvor der ikke udføres egentlige arbejder.


Misligholder entreprenøren sine forpligtigelser, og der herved op- står erstatningsforpligtende forhold, er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen.


ad §12, Stk. 4 Vedrører ikke arbejder til tilstandskrav.


Xxxxxxxxxxxx regnes fra dagen efter, at arbejdet med græsslåning og renhold til udførelseskrav er udført.



Forhold til myndigheder


ad §13, stk. 2 Det påhviler entreprenøren at optage kontakt med berørte led- ningsejere for at få anvist ledninger og kabler i arbejdsarealet. Entreprenøren bærer herefter det fulde ansvar for skader, som entreprenøren måtte påføre anviste kabler, ledninger og andet ud- styr, som entreprenøren måtte komme i forbindelse med under gennemførelsen af arbejdet, hvis skaden kan lastes entreprenøren.


Xxxxxxxxx i arbejdet


ad §14, stk. 2 Aftale om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes.


ad §14, stk. 3 Hvor TBL er opdelt på hovedpost, post og underpost gælder den anførte 100% regulering for underposter. For hovedposter gælder 25% regulering med mindre andet er anført i TAG.


Ved tavler dog 100% på alle poster.


Enhedspriser for reparationsarbejder anvendes uanset arbejdets omfang.


ad §14, stk. 4 Rummer tilbudslisten ikke relevante enhedspriser, hvorefter ændringer i arbejdet kan afregnes, kan bygherren forlange mindre arbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde.


Før ændringerne i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.


Under udførelse af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige dagrapport med angivelse af forbrug af materiel, ma- terialer og mandskab. Dagrapport skal udleveres til bygherren mod forlangende.


Entreprenøren skal dokumentere udgifterne overfor tilsynet med regnskab og bilag.


Ved regningsarbejde forudsættes materialer, forbrugsgods m.v. indkøbt bedst muligt.


Der lægges ikke et honorar på 7% til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v.



Bygherrens tilsyn


ad §17, stk. 1 Entreprenøren varetager selv tilsynet med arbejdet.


Entreprenørens arbejdsledelse


ad §18, stk. 1 Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med, entreprisens ud- førelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvali- ficeret til de pågældende arbejder. Arbejdslederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre de krævede arbejder og de krævede kontroller.


Entreprenørens opgaveansvarlige ingeniører, formænd og de med- arbejdere, som til daglig er beskæftiget med eller fører tilsyn med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført eller planlagt deltagelse i kursus i ”Vejen som arbejdsplads”. Tidspunkt for, hvornår kurset skal være gennemført for de enkelte medarbejdere aftales ved kontraktforhandling.


Overholdelse af ILO konvention


Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre ar- bejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor ar- bejdet udføres.


Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskom- sterne skal betales.


Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Dan- mark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orienteremedarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.


Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan byg- herren foretage en tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.



Byggemøder


ad §19, stk. 1 Der skal påregnes afholdt ca. 10 driftsmøder pr. år.


Arbejdssproget er dansk.


Samvirke med andre entreprenører


ad §20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø.


Entreprenøren skal, hvor der anvendes underentreprenør, i rele- vant omfang udarbejde sikkerheds- og sundhedsplaner for arbej- dets udførelse.



D. Bygherrens betalingsforpligtelse


Betaling


ad §22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgiven bank eller girokonto.


Betalingsfristen er 20 arbejdsdage.


Tilbudslisten anvendes som grundlag for udarbejdelse af a´contobegæringer.


Faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger:


- EAN nummer

- att.

- ordre nr. eller a´conto nr.

- beskrivelse af arbejdsomfang


ad §22, stk. 4 Betaling for drift- og vedligeholdsarbejder til tilstandskrav sker således, med mindre arbejdet afviger fra den aftalte arbejdsplan.


For arbejder udført på tilstandskrav:

Arbejder gældende for hele året dvs. 12 måneder afregnes med 1/12 af beløbet pr. måned.


Arbejder med en varighed af f.eks. 8 måneder afregnes med en 1/8 af beløbet pr. måned i tilstandsperioden.


For arbejder udført på udførelseskrav:

Græsslåning iflg. opgørelse pr. 15. juli og 1. december. For øvrige arbejder afregnes pr. måned bagud.

Foreligger der kassation som følge af ikke opfyldte tilstandskrav fastsættes følgende reduktion i afregningsbeløbet for den pågæl- dende betalingsperiode:


Græsslåning: (På tilstandskrav):

Såfremt der ved en fælleskontrol konstate- res, at 2 af 3 gennemførte kontroller ikke overholder acceptkravene reduceres 1/6 af entreprisen for græsslåning på tilstandskrav med 40%.


Afvanding: Kantfyldning på tilstandskrav.

Såfremt der ved en fælleskontrol konstate- res, at 6 målesteder på 2 vejstrækninger (12 målesteder) ikke opfylder kravet, redu- ceres 1/12 af entreprisen for kantfyldning med 75%. Såfremt der i 10 af målesteder-



ne konstateres, at kravet ikke er opfyldt, reduceres 1/12 af entreprisen for kantfyld- ning med 100%.


Renhold: Renhold på tilstandskrav for renholdelses- arbejder kantsten, hellekantsten, spærrefla- der, vejtilslutninger, cykelstier (jf. omfang i SAB) foretages en reduktion på 3.000 kr. pr. vejstrækning pr. påbegyndt 10 km´s stræk- ning ved ikke forskriftsmæssig udført arbej- de.


Renhold af Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fælles- ubefæstede arealer: kontrol viser, at acceptkravet ikke er over-

holdt, reduceres 1/8 med 75%.


Renovation: Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fælles-

måling i en måned ikke opfylder acceptkra- vet, reduceres 1/12 af tilbudssummen på renovation med 75%. Såfremt 3 af prøver- ne falder for acceptkravet, reduceres 1/12 af tilbudssummen for renovation med 100%.


Borde/bænke: Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol

konstateres ikke at være overholdt på 3 bord/bænkesæt, reduceres med 1/12 af til- budsposten med 50%.


Træ-grupper m.m. Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol

konstateres ikke at være overholdt ud fra en visuel kontrol, reduceres med 1/12 af til- budsposten med 50%.


Tavler, kant- og (På tilstandskrav).

baggrundsafmærk- Såfremt entreprenørens egenkontrol eller ning: bygherrens stikprøvekontrol dokumenteres

ved efterfølgende fælleskontrol eller foto vi- ser overskridelser af kvalitetskriterier, redu- ceres entreprenørens betaling med 1/12 af tilbudets årspris med 1/12 for den enkelte aktivitet.


Særlige arbejder: Tilsyn, skadevoldersager:

Såfremt entreprenøren ikke overholder ind- beretningspligten og det bliver påtalt 1 gang skriftligt indenfor 1 måned, vil der blive til- bageholdt et beløb på 7.000 kr. som bod.


Såfremt trafikfarlige skader ikke indrappor- teres til bygherren og manglende indberet-



ninger er blevet påtalt 1 gang indenfor 1 måned, vil der blive tilbageholdt 1/12 af be- løbet som bod.

Vintertjenesten udføres i henhold til kommunens vinterregulativ og entreprenør skal altid følge vintervagtens anvisninger. Bod i henhold kommunens udbudsmateriale.


Håndsaltning skal udføres senest 3 timer ef- ter konstatering af glatføre ellers afkræves bod på 1.500 kr. pr. gang. Påføres bygher- ren udgifter/erstatningsansvar pga. mangel- fuld saltning, afkræves bod af samme stør- relsesorden, som de udgifter der er påført bygherren, Xxx. Bod på 100.000 kr.


ad §22, stk. 6 For hele entreprisen/den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstra- ordinære prisstigninger på et materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, med mindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til TAB 92 ad AB §22, stk. 6.


Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft.


Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelsen, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.


Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstids- punktet. Prisstigninger, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal ind- købes, kan ikke medregnes.


Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entre- prisesummen.


Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter de foranstående reg- ler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.


For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens ud- løb, ydes der efter de foranstående regler endvidere godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af neden- stående prisregulering.


For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens ud- løb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra tilbudsdagen, efter nedennævnte metode:



Basismåned for indeksregulering af udbuddet er 6 måneder efter licitationen, i dette tilfælde altså maj 2012 (1. november 2011+ 6 måneder). Indekset udregnes ved retlinet interpolering mellem marts og juni indekser i 2012 = I1.


Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks. Til nærværende entreprise foretages regu- leringen efter et driftsindeks opbygget således:


Vægtgrundlag Indeks

70 Arbejdsløn

15 Lastvognskørsel

12 Materiel-maskiner

03 Brændselsolie



100 Driftsindeks


Driftsindekset beregnes hvert år ved afslutningen af oktober kvartal, og det på gældende indeks er gældende for det efterfølgende år.


De i tilbuddet anførte enhedspriser (ekskl. moms) multipliceret med (I2 - I1)/I1.

idet I1 angiver indeks for basismåneden (tilbudsdagen), og I2 angiver indeks for oktober måned.


Af hensyn til en hurtig afregning af eventuelle prisstigninger og træghed i udgivelsen af prisindekset er grundlaget for I2 det indeks, der udregnes 2 kvartaler før reguleringsperiodens begyn- delse. Det betyder at grundlaget for den første I2 i dette udbud, der skal regulere januar kvartal 2013 er indekstallene fra septem- ber 2012, idet december 2012 ikke reguleres.


Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til 1 gang om måneden, at fakturere samtlige kontraktmæssige udførte ekstraarbejder, opretningsarbejder og reparationsarbejder.


Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelser over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første periode efter udløb af fastprispe- rioden. Månedlige fakturaer skal fremsendes senest den 14. i den efterfølgende måned.


Der foretages ikke reguleringer for arbejder, der skulle være udført i 12-månedersperioden, men som på grund af entreprenørens for- sinkelser udføres efter 12-månedersdagen. Tilsvarende foretages ikke reguleringer for arbejder, hvor forsinkelsen indtræffer efter



12-månedersdagen. For sådanne arbejder kan entreprenøren kun kræve regulering i det omfang, han ikke er skyld i forsinkelsen og såfremt arbejdet var blevet udført rettidigt efter tidsplanen.


Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som pris- lovgivningen giver.



E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse


Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse.


ad §25, stk. 2 Bodsstørrelserne pr. påbegyndt uge er som følger:


1. For igangsætningsfristen: 1‰ af kontraktsummen, dog min.

25.000 kr. (driftsentreprise som helhed).


2. For de enkelte arbejder.


Ved tilstandskrav:

Ingen direkte bod, men hvis kontroller som angivet under de enkelte arbejder viser, at tilstandskravet ikke er opfyldt, re- duceres betalingen for det pågældende arbejde som anført under de enkelte arbejder. jf. §22, stk. 4.


Bod ved påtale på tilstandskrav.


Ved manglende udførelse af arbejder, der 1 gang skriftligt er blevet påtalt og ikke udført inden 5 arbejdsdage, betales en bod på 12.500 kr. pr. påtale.


Ved udførelseskrav:

Det er bygherren meget magtpåliggende, at der opnås klare aftaler om arbejder på udførelseskrav uanset størrelse.


Der fastsættes derfor følgende:


- Bodstørrelse som følge af manglende igangsætning:

10.000 kr.


- Bodstørrelse som følge af manglende færdiggørelse:

20.000 kr.


3. For færdiggørelsesfristen.inkl. aflevering af dokumentation

50.000 kr. (driftsentreprise som helhed).


Såfremt et rekvireret arbejde til udførelseskrav ikke er gen- nemført ved afleveringsforretningen, fastsættes en bod på 5% af værdien af det rekvirerede, men ikke færdiggjorte arbejde.



F. Arbejdets aflevering


Afleveringsforretning


ad §28, stk. 1 Entreprisen afleveres på entrepriseperiodens sidste dag.


Den i AAB og SAB krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af entreprenørens ydelse. Ved afle- veringen vil der blive foretaget tilbageholdt i betaling for arbejder, hvor der ikke foreligger dækkende dokumentation.



G. Xxxxxxx ved arbejdet


Mangler påvist ved afleveringen.


ad §31, stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation.


For øvrige mangler, bortset fra mangler ved nye indbyggede ma- terialer, bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB § 34, idet arbejdsområdet efter denne entreprises afslutning påreg- nes at være overdraget i en anden entreprise.


ad §32, stk. 1 Afhjælpning af mangler, påvist inden mangelansvarets ophør, er ikke mulig, da arbejdsområdet er overdraget til anden entreprenør efter entreprisens afslutning.


For sådanne mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entre- prisesummen, jf. AB §34, eller lade manglerne udbedre for en- treprenørens regning jf. §34.


Mangelsansvarets ophør


ad §36, stk. 1 Mangelansvaret udløber ved afleveringen med undtagelse af man- gelsansvaret for nye indbyggede materialer, som udløber efter 1 år.


Ved større reparations- og opretningsarbejder, kan der vælges an- den mangelansvarsperiode.



H. 1- og 5-årseftersyn


5-års eftersyn


ad §38 Bygherren indkalder til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 dage før udløbet af perioden anført i ad §36, stk. 1.*


Der afholdes ikke 5-års eftersyn.


Bilag 1 – Kort over Del område 1



Bilag 2 – Kort over vejstrækninger som IKKE skal vedligeholdes i dette udbud.



Bilag 2a – Liste over vejstrækninger der SKAL vedligeholdes.


VEJNAVN

VEJKLASSER

BELÆG

LÆNGDE (m)

BAJSTRUP BYGADE

Vejklasse 3


2098

BJERNDRUP BYGADE

Vejklasse 3


787

BOVVEJ

Vejklasse 3


964

BRODERUP BYVEJ

Vejklasse 3


1579

EGGEBÆKVEJ

Vejklasse 3


1762

ENGVEJ

Vejklasse 3


1223

FLENSBORGVEJ

Vejklasse 3


11278

FOGDERUPVEJ

Vejklasse 3


5903

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


2342

GAMMEL VIPPELVEJ

Vejklasse 3


150

GRÆNSEVEJEN

Vejklasse 3


4055

GRØNNEVEJ

Vejklasse 3


678

HELLEVAD-BOVVEJ

Vejklasse 3


2216

HÆRVEJEN

Vejklasse 3


7282

HÅNDVÆRKERSVINGET

Vejklasse 3


729

X.XXXXXXXX VEJ

Vejklasse 3


386

KASSØVEJ

Vejklasse 3


1963

KIRKEVEJ

Vejklasse 3


534

KLOVTOFTVEJ

Vejklasse 3


2813

KLØVERMARKEN

Vejklasse 3


152

KORUPVEJ

Vejklasse 3


1981

KRAGELUNDVEJ

Vejklasse 3


21

KRAVLUNDVEJ

Vejklasse 3


3125

KVÆRNHOLTVEJ

Vejklasse 3


4343

XXXX XXXXXXXX VEJ

Vejklasse 3


1121

PERSILLEVÆNGET

Vejklasse 3


399

PLUSKÆRVEJ

Vejklasse 3


6723

SLOGSHERREDSVEJ

Vejklasse 3


2251

SMEDELAND

Vejklasse 3


86

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


5665

SOMMERVEJ

Vejklasse 3


791

SOTTRUPVEJ

Vejklasse 3


2889

STATIONSVEJ

Vejklasse 3


573

STOLTELUNDVEJ

Vejklasse 3


5717

SØNDERSKOVVEJ

Vejklasse 3


1056

UGE BYGADE

Vejklasse 3


1051

VESTVEJEN

Vejklasse 3


564

VOLLERUPVEJ

Vejklasse 3


5244

ALMSTRUPMARKVEJ

Vejklasse 4


1769

ALMSTRUPVEJ

Vejklasse 4


4570

BAJSTRUP BYGADE

Vejklasse 4


379

BAJSTRUP XXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

BAJSTRUP ØSTERMARK

Vejklasse 4


1585

BAJSTRUPVEJ

Vejklasse 4


3998


BAKKEHØJVEJ

Vejklasse 4

Grus

238

BARNSIG

Vejklasse 4


402

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

BEJLHUSVEJ

Vejklasse 4

Grus

1138

BEREDSKABSVEJEN

Vejklasse 4

Grus

827

BIBLIOTEKSSTRÆDET

Vejklasse 4


89

BIRKEALLE

Vejklasse 4


119

BJERNDRUP BYGADE

Vejklasse 4


315

BJERNDRUPVEJ

Vejklasse 4


844

BJOLDERUPVEJ

Vejklasse 4


2898

BORREVAD

Vejklasse 4


687

BOV TVÆRVEJ

Vejklasse 4


896

BREDEVAD BYVEJ

Vejklasse 4


473

BREDHØJVEJ

Vejklasse 4


806

BRODERUP BYVEJ

Vejklasse 4


308

BROLØKKEVEJ

Vejklasse 4


1529

BROMBÆRVÆNGET

Vejklasse 4


415

BRYSTRUPVEJ

Vejklasse 4


1627

BRØGGELMOSEVEJ

Vejklasse 4


873

BURREVEJ

Vejklasse 4

Grus

500

BYGMARKEN

Vejklasse 4


279

BYLDERUP KIRKEVEJ

Vejklasse 4


517

BYLDERUP MØLLEVEJ

Vejklasse 4


703

BYLDERUP-BOV BYGADE

Vejklasse 4


114

BØGELHUSVEJ

Vejklasse 4


2193

BØLÅVEJ

Vejklasse 4


2963

CENTERPLADSEN

Vejklasse 4


308

DAMBÆKVEJ

Vejklasse 4

Grus

1735

DAMGÅRDVEJ

Vejklasse 4


468

DILDVÆNGET

Vejklasse 4


27

DORTHEAGÅRDSVEJ

Vejklasse 4


541

DORTHEAGÅRDSVEJ

Vejklasse 4

Grus

51

DRAVENGVEJ

Vejklasse 4


93

DRAVVEJ

Vejklasse 4


868

DREJERVEJ

Vejklasse 4


83

DUBORGVEJ

Vejklasse 4


4864

DYBBØLGÅRDEVEJ

Vejklasse 4


915

DYREPARKVEJ

Vejklasse 4


1095

EGEBJERGVEJ

Vejklasse 4


3015

EGGEBÆK KÆRVEJ

Vejklasse 4


946

ENGLØKKE

Vejklasse 4


236

ENGVEJ

Vejklasse 4


544

FASANVÆNGET

Vejklasse 4


68

FAUSBØLVEJ

Vejklasse 4


945

FLENSBORGLANDEVEJ

Vejklasse 4

Asfalt

62

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


3947

FOGDERUP BYGADE

Vejklasse 4


428

FOGDERUP MELLEMVEJ

Vejklasse 4


214

FOGDERUP NØRREMARK

Vejklasse 4


730

FOGDERUP VESTERMARK

Vejklasse 4


512

FOGDERUP ØSTERMARK

Vejklasse 4


1338


FOVERUPVEJ

Vejklasse 4


1205

FOVERUPVEJ

Vejklasse 4

Grus

1180

FRESTRUPSKOV

Vejklasse 4


458

FRESTRUPVEJ

Vejklasse 4


1153

FRIISVEJ

Vejklasse 4


3125

GALGEBROSTENE

Vejklasse 4


527

GALGEVEJ

Vejklasse 4


2495

GAMMEL BAJSTRUPVEJ

Vejklasse 4


2268

GAMMEL XXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

GAMMEL XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

GAMMEL XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


1885

GAMMEL VIPPELVEJ

Vejklasse 4


250

GAMMEL ÅBENRÅVEJ

Vejklasse 4


382

GARVERLAND

Vejklasse 4


381

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

GERREBÆKVEJ

Vejklasse 4


4434

GRAVLØKKE

Vejklasse 4


796

GRENVEJ

Vejklasse 4


1570

GRÆNSEVEJEN

Vejklasse 4


11941

GRØNTOFTVEJ

Vejklasse 4


2406

GYDEN

Vejklasse 4


108

GÅRDEBYMARKVEJ

Vejklasse 4


1242

GÅRDEBYVEJ

Vejklasse 4


805

GÅSKÆR BYVEJ

Vejklasse 4


696

GÅSKÆR OVERDREV

Vejklasse 4


177

HASSELVÆNGET

Vejklasse 4


140

HAVSTED VESTERKÆR

Vejklasse 4


150

HAVSTEDVEJ

Vejklasse 4


6152

HEDEGÅRDEVEJ

Vejklasse 4


766

HEDSVEJ

Vejklasse 4


2163

HEJSEL VESTVEJ

Vejklasse 4


266

HEJSELVEJ

Vejklasse 4


3929

HELDBJERGVEJ

Vejklasse 4


269

HINDERUPVEJ

Vejklasse 4


4665

HJOLDERUPMARKVEJ

Vejklasse 4


852

HOLMEVEJ

Vejklasse 4


214

HORNSEVEJ

Vejklasse 4


2221

HOVMOSEVEJ

Vejklasse 4


3311

HVIDHØJVEJ

Vejklasse 4


402

HVIRLÅVEJ

Vejklasse 4


2216

HYBENVÆNGET

Vejklasse 4


621

XXXXXXX

Xxxxxxxxx 0

Grus

561

HYNDINGDAMVEJ

Vejklasse 4


2108

HYNDINGHOLMVEJ

Vejklasse 4


2430

HYNDINGVEJ

Vejklasse 4


1725

HØGSHOLTVEJ

Vejklasse 4


1613

HØJSKOLEVEJ

Vejklasse 4


162

HØJVANGVEJ

Vejklasse 4


645

INDUSTRIPARKEN

Vejklasse 4


119

INDUSTRIVEJ

Vejklasse 4


496

INGEBØLVEJ

Vejklasse 4


2594


XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

JULIANEHÅBVEJ

Vejklasse 4


5173

JYNDEVADGÅRDVEJ

Vejklasse 4


869

XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0

grus

1622

KARSEVÆNGET

Vejklasse 4


170

KASSØVEJ

Vejklasse 4


937

KASTANIEVEJ

Vejklasse 4


265

KIRKEVEJ

Vejklasse 4


944

KLOKKEHUSVEJ

Vejklasse 4


1026

KLOVTOFTVEJ

Vejklasse 4


820

KLØVERMARKEN

Vejklasse 4


439

KNIVSIGVEJ

Vejklasse 4


246

KOBRO

Vejklasse 4


288

KOLONISTHUSEVEJ

Vejklasse 4


3529

KORUPMARKVEJ

Vejklasse 4


2630

KORUPVEJ

Vejklasse 4


2356

KRAGELUNDVEJ

Vejklasse 4


5794

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

KRAVLUND MØLLEVEJ

Vejklasse 4


401

KRISTIANSHÅBVEJ

Vejklasse 4


1704

KRISTIANSMINDEVEJ

Vejklasse 4


2623

KULKÆRVEJ

Vejklasse 4


1307

KÆRVEJ

Vejklasse 4


1828

KÅDNERVEJ

Vejklasse 4


2471

LANGAGER

Vejklasse 4


298

LANGEVEJ

Vejklasse 4


1286

LEJRVEJEN

Vejklasse 4


2673

LILLE JYNDEVADVEJ

Vejklasse 4


221

LILLE KNIVSIGVEJ

Vejklasse 4


3236

LILLE TORV

Vejklasse 4


29

LILLEGADE

Vejklasse 4


465

LOVTRUP VESTERMARK

Vejklasse 4


2008

LOVTRUPVEJ

Vejklasse 4


211

LUNDMARKVEJ

Vejklasse 4


858

LUNDVEJ

Vejklasse 4


2125

LÆRKEVÆNGET

Vejklasse 4


98

LØGUMKLOSTERVEJ

Vejklasse 4


124

LØGVÆNGET

Vejklasse 4


96

XXXX XXXXXXXX VEJ

Vejklasse 4


966

MARGRETETOFT

Vejklasse 4


447

MEJERIVEJ

Vejklasse 4


1823

MERIANVÆNGET

Vejklasse 4


54

MOSELØKKE

Vejklasse 4


151

MOSEVANG

Vejklasse 4


873

MOSEVEJ

Vejklasse 4


1362

MUSKATVÆNGET

Vejklasse 4


402

MØLLEENGEN

Vejklasse 4


80

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


000

MØRKÆR

Vejklasse 4


163

NAVERVEJ

Vejklasse 4


275

NEFESKOVVEJ

Vejklasse 4

Grus

1708


XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


1160

NOLDEVEJ

Vejklasse 4


4504

NY XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


1048

NY PORSBØLVEJ

Vejklasse 4


637

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


4043

NØRREAGERVEJ

Vejklasse 4


863

NØRREBÆKVEJ

Vejklasse 4


4515

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


1002

NØRREHAVEN

Vejklasse 4


502

NØRREKURV

Vejklasse 4


295

NØRREMARKEN

Vejklasse 4


648

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


1206

PERBØLVEJ

Vejklasse 4


5055

PERSILLEVÆNGET

Vejklasse 4


380

PLANTAGEVEJ

Vejklasse 4


3593

PLUSKÆRVEJ

Vejklasse 4

Grus

742

PLUSKÆRVEJ

Vejklasse 4


213

PORSBØLVEJ

Vejklasse 4


601

PORSBØLVEJ

Vejklasse 4

Grus

1259

PORSEVÆNGET

Vejklasse 4


113

PORSÅVEJ

Vejklasse 4


437

RANDERSTOFTVEJ

Vejklasse 4


2468

RAVEDVEJ

Vejklasse 4


1216

RAVSTED KIRKEVÆNGE

Vejklasse 4


62

RAVSTED KIRKEVÆNGE

Vejklasse 4

Grus

215

RAVSTED LILLEGADE

Vejklasse 4


83

RAVSTED MELLEMGADE

Vejklasse 4


107

RAVSTED NØRREGADE

Vejklasse 4


357

RAVSTED SKOLEGADE

Vejklasse 4


943

RAVSTED STOREGADE

Vejklasse 4


737

RAVSTED TVÆRGADE

Vejklasse 4


161

RAVSTED ÅGADE

Vejklasse 4


111

REALSKOLEVEJ

Vejklasse 4


96

REBBØLVEJ

Vejklasse 4


4740

RENS BYGADE

Vejklasse 4


1292

RENS DAMAGER

Vejklasse 4


93

RENS KRONFENNE

Vejklasse 4


250

RENS MELLEMGANG

Vejklasse 4


191

RENS XXXXXXXX

Vejklasse 4


309

RENS SKOLEVEJ

Vejklasse 4


866

RENS SØNDERÅVEJ

Vejklasse 4


901

RENS VOLDGADE

Vejklasse 4


204

RENS ØVEJ

Vejklasse 4

Grus

72

RENS ØVEJ

Vejklasse 4

Asfalt

143

ROLIGHEDSVEJ

Vejklasse 4


111

RUGMARKEN

Vejklasse 4


772

RYTTERGABSVEJ

Vejklasse 4


1569

RØRMOSEVEJ

Vejklasse 4


470

RÅDHUSSTRÆDE

Vejklasse 4


94

SAVVÆRKSVEJ

Vejklasse 4


298

SKANDINAVIENVEJ

Vejklasse 4


740


SKOLEGADE

Vejklasse 4


735

SKOVBOVÆNGET

Vejklasse 4


421

SKOVFENNEN

Vejklasse 4


471

SKOVHUSVEJ

Vejklasse 4


2350

SKOVLØKKE

Vejklasse 4


250

SKOVVANGEN

Vejklasse 4


310

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx 0


4019

SLOGSHERREDSVEJ

Vejklasse 4


350

SLOGSÅVEJ

Vejklasse 4


3537

SMEDAGERVEJ

Vejklasse 4


2428

SMEDEGADE

Vejklasse 4


200

SMEDELAND

Vejklasse 4


648

SNEPPEVÆNGET

Vejklasse 4


83

SOTTRUP BY

Vejklasse 4


567

SOTTRUPHOLMVEJ

Vejklasse 4


1023

SPANIENSVEJ

Vejklasse 4


2841

SPORTSVEJ

Vejklasse 4


132

STADEVEJ

Vejklasse 4


5054

STAMPLUNDVEJ

Vejklasse 4


4951

STENAGERVEJ

Vejklasse 4


393

STENSKÆR

Vejklasse 4


229

STORMSGÅRDEVEJ

Vejklasse 4


5531

SURBÆKVEJ

Vejklasse 4


348

SURREROJ

Vejklasse 4


1396

SVEJLUNDVEJ

Vejklasse 4


1123

SØAGERVEJ

Vejklasse 4


766

SØLLINGVRÅVEJ

Vejklasse 4


3163

SØNDERVEJ

Vejklasse 4


2718

SØNDERVÆNGET

Vejklasse 4


984

TEGLOVNSVEJ

Vejklasse 4


664

TEPTOFT

Vejklasse 4


281

TERKELSBØL BYGADE

Vejklasse 4


292

TERNEVÆNGET

Vejklasse 4


489

TIMIANVÆNGET

Vejklasse 4


351

TINGDIGEVEJ

Vejklasse 4


79

TINGLEV MIDT

Vejklasse 4


166

TINGLEV SØVEJ

Vejklasse 4


500

TINGLEV SØVEJ

Vejklasse 4

Grus

11

TODSBØL GAMMEL SKOLEVEJ

Vejklasse 4


898

TODSBØL NØRREMARK

Vejklasse 4


1418

TRANEKÆRVEJ

Vejklasse 4


156

TUNNELVEJ

Vejklasse 4


481

TVÆRVEJEN

Vejklasse 4


217

TØMRERSVINGET

Vejklasse 4


664

TØNDERVEJ

Vejklasse 4


997

TÅGHOLMVEJ

Vejklasse 4


1476

UGE ALLEGADE

Vejklasse 4


611

UGE HULVEJ

Vejklasse 4


531

UGE KÅDNERVEJ

Vejklasse 4


884

UGE SMALLEGADE

Vejklasse 4


315

UGE TVÆRGADE

Vejklasse 4


214


UGE VESTERBALLE

Vejklasse 4


320

ULVEMOSEVEJ

Vejklasse 4


4254

VANDMØLLEVEJ

Vejklasse 4


2598

VEJ UDEN NAVN

Vejklasse 4


125

VEJBÆKVEJ

Vejklasse 4


2828

VESTERMARKEN

Vejklasse 4


456

VESTERVÆNGET

Vejklasse 4


106

VIBEVÆNGET

Vejklasse 4


850

VIDJEVEJ

Vejklasse 4


361

VINDMØLLEVEJ

Vejklasse 4


45

VISGÅRDEVEJ

Vejklasse 4


826

VISGÅRDVEJ

Vejklasse 4


4340

VOLLERUP MØLLEVEJ

Vejklasse 4


315

VOLLERUP NØRREVEJ

Vejklasse 4


1927

VOLLERUP SØNDERMARK

Vejklasse 4


1177

VOLLERUPMARKVEJ

Vejklasse 4


699

VOLLERUPVEJ

Vejklasse 4


155

VRÅGÅRDVEJ

Vejklasse 4


1178

VÆNGET

Vejklasse 4


6

VÆNGET

Vejklasse 4


77

VÆNGET

Vejklasse 4


219

VÆNGET

Vejklasse 4


51

VØVLE BRO VEJ

Vejklasse 4


2966

ZEPPELINVEJ

Vejklasse 4


152

ØRSLEVVEJ

Vejklasse 4


5353

ØSTERBÆKVEJ

Vejklasse 4


1528

ØSTERGÅRDSVEJ

Vejklasse 4


675

ÅBENRÅVEJ

Vejklasse 4


59

ÅBOVEJ

Vejklasse 4


674

ÅBØLVEJ

Vejklasse 4


2351

ÅGLIMT

Vejklasse 4


457

ÅLØKKE

Vejklasse 4


1761

ÅVÆNGET

Vejklasse 4


161








443984


Bilag 3 – Virksomhedsoverdragelse


Med-arb. nr.

Overens- komst


Årsløn i 2011

102

HK



106

3F



109

3F



110

3F



119

Metal



215

3F



219

3F



401

3F



402

3F



406

3F



408

3F



409

3F



410

3F



411

3F



415

Formandsforeningen



Nuværende antal medarbejdere er 15

4.753.476


Alle er ansat i 12 mdr. pr. år.

3 medarbejdere er flex ansatte, som arbejder ½ tid og der opnås lønrefusion på ca. ½ delen af lønnen.

Lønudgiften indeholder ATP, pension og løntillæg.


1. Arbejdsplads m.v. (generelt)


”Særlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads” er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november 2007.


1.1. Situationen ved arbejdets start og arbejdets udførelse


Entreprisen skal udføres samtidig med, at vejnettet betjener den almindelige trafik. Der vil i entrepriseperioden kunne ske ændringer og udbygning af vejene og deres udstyr ved andre entreprenører, herunder placering af fremmede ledningsejeres ledninger og kabler m.v. Dette skal tåles af entreprenøren uden nogen form for kompensation.


Sideløbende med denne entreprise forventes der udført asfalt- og afstribnings- arbejder ligesom der i vinterperioden udføres almindelig vintertjeneste.


Bygherren har kendskab til, at der flere steder langs kommunens veje er opsat forskellige mindestene som er fredede.


Indtil starten af denne entreprise vil driftsarbejderne blive udført af Entreprenørgården. Entreprenøren overtager de grønne områder, veje og sidearealer som de henligger på overtagelsesdagen. De nuværende tilstandskrav svarer til nærværende entreprise.


1.2. Afsætning


1.2.1. Bygherrens afsætning


Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er givet ved de eksisterende anlæg.


1.2.2. Entreprenørens afsætning


Al nødvendig afsætning vedr. de enkelte driftsopgavers udførelse påhviler entre- prenøren.


1.3. Arbejdsområder, arbejdsplads og adgangsveje


1.3.1. Arbejdsområder


Den plads der stilles til rådighed for udførelse af denne entreprise, vil være afgrænset af de til vejanlægget samt grønne områders hørende arealer.

Busstoppesteder og busholdepladser må ikke anvendes til henstillen af nogen form for skure, materiel eller materialer.


Overtagelsestidspunktet for arealerne er samtidig med entreprisens overdragelse.



Følgende begrænsninger gælder for anvendelse af arbejdsområder:

- Under arbejdets udførelse skal materiel på kørebane og cykelsti køre i den pågældende vejs eller cykelstis færdselsretning.

- Entreprenøren er ansvarlig for, at trafikken afvikles uden unødig risiko under entreprisens udførelse.

- Såfremt arealerne ikke er totalt afspærrede må der ikke arbejdes på færd- selsarealer i usigtbart vejr og mørke, dvs. tidligere end ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang.

Jf. SB §9, stk. 1 kan entreprenøren, på grund af trafikbelastningen, vælge at udføre visse arbejder uden for normal arbejdstid. Skal aftales med byg- herren i hver enkelt tilfælde og der ydes ikke ekstrabetaling.

- Berørte arbejdsarealer skal være rengjorte hver dag ved arbejdstids ophør og ved stop i arbejdet på grund af usigtbart vejr.

- Arbejderne skal indstilles så betids, at der ikke arbejdes på kørebaner, når nedenstående stopsigtelængder pga. usigtbart vejr ikke er tilstede:


95 m. ved 50 km/t i byzone og 185 m. ved 80 km/t i landzone.


Undtaget herfra er dog uopsættelige arbejder, f.eks. oprydning efter færd- selsuheld, fjernelse af nedfaldne grene og træer efter storm mv. Disse ar- bejder skal foregå under iagttagelse af størst mulig forsigtighed.

- Der må kun arbejdes i en vejside af gangen, og indenfor normal arbejdstid skal trafikken altid kunne afvikles. På strækninger med fortov/cykelsti skal der være mulighed for, at fodgængere og cyklister kan passere arbejds- stedet i modsatte side på eksisterende kørebane/cykelsti/fortov.

- I mørke og usigtbart vejr må der ikke ligge materialer eller henstilles mate- riel på kørebane og cykelsti.

- Signalanlæg, ubetinget vigepligt, påbud om ensretning, standsning og parkering, hastighedsnedsættelse må kun anvendes efter aftale med tilsynet og politiet.


Skader påført træer, vej-, plads-, park- og stiudstyr under og i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring.


Kantpæle, skilte og andet vej-inventar, som beskadiges i forbindelse med drifts- opgaverne i denne entreprise, skal udskiftes af entreprenøren med samme type som beskrevet i det pågældende afsnit, uden udgift for bygherren.


Ved arbejder på grønne områder skal der påregnes, at der er besøgende og entreprenøren skal arbejde under størst mulig hensyn til disse.


1.3.2. Arbejdsplads Aabenraa Kommune:

Bygherren kan stille følgende arbejdsplads til rådighed:


Stillested, Håndværkersvinget 8, 6360 Tinglev


Garage/lager fordelt på 3 port adgange på 225 m². Udendørsareal, ca. 10.500 m².

Derudover er der adgang til administrationsrum, fællesrum som spiserum, toilet



og badefaciliteter, i alt ca. 600 m²..


Værksted kan benyttes til diverse reparationer m.v. efter aftale. Der findes ikke værktøj på værkstedet.

Salthallen og det nærved liggende areal hertil er bygherres ejendom og må ikke uden bygherres tilladelse benyttes til oplag m.m. Den præcise afgrænsning aftales med den vindende entreprenør.


Den samlede årlige leje udgør i 2011 priser: 150.000 kr. ex. moms.


1.3.3. Bygherre betaler for ejendomsskat o.lign.

Det daglige forbrug af varme, elforbrug og vandforbrug til bilvask, fejemaskine og slamsuger samt afvandingsplads til afvanding af slam fra rendestensbrønde betales af lejer.

Den udvendige vedligeholdelse af udenoms arealerne samt den daglige vedlige- holdelse af de indvendige lejede arealer påhviler lejer. Det påhviler lejer, at sikre at samtlige elektriske installationer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning herunder sikre at bygningernes indretning følger Arbejdstilsynets retningslinjer.


Lejer skal følge kommunens vedligeholdelsesplan som er udarbejdet i 2010, gældende for 4 år. Den udvendige vedligeholdelse af bygningerne varetages af bygherre og følger ligeledes kommunens vedligeholdelsesplan.


De lejede lokaler/arealer kan ikke fremlejes. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning.

Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over eksisterende vej- og rabatarealer.


1.4. Færdselsregulerende foranstaltninger


Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning.


Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.


Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.


Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at sikkerhed og fremkomme- lighed for øvrige trafikanter, herunder begrænsning af ventetider, prioriteres højt.


Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde afmærk- ning og trafikværn til erstatning for demonterede autoværn/rækværker samt sikring af arbejdsområdet.


Entreprenøren stiller forslag til opstilling af trafikværn og afspærringer, som skal godkendes af vejmyndighed og politi.


Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug.



1.5. Ledninger


Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:

- Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsy- ningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave.

(se xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

- Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se f.eks. xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx).

- Bygherren har kendskab til, at der er eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet, men kender ikke til ledningernes placering. Entreprenøren skal selv indhente oplysninger om ledningernes placering.


1.6. Laboratoriefaciliteter


Der stilles ikke til denne entreprise, krav om opretholdelse af laboratorium.


1.7. Miljøforhold


1.7.1. Alment


Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v., advisere naboer, der forventes berørt af generne.


1.7.2. Støjgener


Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener således, at de stillede krav kan opfyldes.


Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, om miljøregule- ring af visse arbejder.


Støjgrænse mandag til fredag kl. 7.00 – 18.00 70 dB (A) Uden for dette tidsrum samt helligdage 40 dB (A)

Spidsværdier nat 55 dB (A)


Der henvises til ”Forskrifter for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbej- der (støj og vibrationer) i den enkelte kommune.


Der henvises til Miljøministeriets hjemmeside, alm. driftsarbejde, xxx.xxx.xx.


1.7.3. Vibrationsskader og vibrationsgener


Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsska- der og -gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.


For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrations- hastigheder ikke overstige 3 mm/s, målt på de omkringliggende bygninger.



I bolignære områder må arbejder, som medfører vibrationsgener, kun gennemfø- res i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00.


For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entreprenøren efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamen- ter og i boligenheder i omkringliggende bygninger.


Bygherren skal have mulighed for at følge vibrationsmålingerne.


Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation for opfyldelse af kravene, skal udføres af entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt laboratorium. Kalibreringen skal ske inden for et halvt år før målingernes udførelse.


Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150, Teil 3, Mai 1999; Erschütterungen im Bauwesen. Einwirkungen auf bauliche Anlagen.


Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til bygherren senest 3 arbejdsdage efter udførelsen.


Såfremt vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entre- prenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf.


1.7.4. Støvgener


Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges ved alle denne entreprises arbejdsopgaver.


1.7.5. Lugtgener


Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af lugtgener for anlægsarbejdets omkringboende.


1.7.6. Forurening på tilstødende veje


Entreprenøren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet.


1.7.7. Beskyttelse af dyre- og planteliv


Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der planlæg- ges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast.

Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den opfølgning der vil finde sted.


1.7.8. Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening


Ved alle arbejder i forbindelse med vandløb, der berører eller kan berøre dambrug, skal dambrugsejere nedstrøms for arbejdsstedet kontaktes.


Der henvises til vandløbslovens §3, stk. 3.


1.7.9. Affaldshåndtering og –bortskaffelse


Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive:

- Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse.

- Det påhviler entreprenøren, at foretage kildesortering af affaldet jf. bygher- rens affaldsregulativ.

- Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen.

- Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ.

- Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold.

- Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning.

- Affaldet skal afleveres på et af bygherren godkendt modtageanlæg. Trans- porten skal ske med en af bygherren godkendt transportør.

- Opsugning fra brønde/fejning skal afvandes inden det afleveres til deponi.


1.8. Geotekniske undersøgelser


Der foreligger ingen geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne entreprise.


1.9. Vinterforanstaltninger


Der udføres ved denne entreprise ingen særlige vinterforanstaltninger.


Eventuelle vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemførelse af arbejder i vinterperioden er i øvrigt beskrevet i de respektive AAB og SAB.


1.10. Særlige forhold


2. Græsslåning


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for græsslåning.


2.1. Alment

Arbejdet udføres på tilstandskrav og på udførelseskrav. Arbejdet omfatter græspleje på følgende vejelementer:

- Vej – og stirabatter, heller, rundkørsler, trug, grøfter og skråninger i by-, og landzone.


Arbejdet omfatter græspleje på følgende parkelementer:

- Plænegræsarealer, dyrskuepladser, ringriderpladser i by og landzone.


Arbejdet udføres som:

- Græsslåning af oversigtsarealer.

- Græsslåning omkring skilte med underkant mindre end 1,5 m over terræn.

- Græsslåning på hellearealer, bystrækninger og gang- og opholds arealer på rastepladser.

- Forårsslåning.

- Efterårsslåning.

- Græsslåning af grøftearealer.

- Græsslåning omkring bygværker.

- Græsslåning i Parker & Grønne områder samt dyrskuepladser o.lign.

- Omkring Mindesten samt skulpturer o. lign.


Arbejdet omfatter desuden:

- Bekæmpelse af Bjørnekløer, flyvehavre m.v.

-


Formålet med græspleje er at:

- bevare de nuværende anlæg,

- arealernes funktioner sikres,

- tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne,

- vegetationen ikke hindrer fri passage,

- der er fri oversigt gennem kurver og til tilsluttede veje,

- vand kan afledes så effektivt, at det ikke frembyder nogen fare for trafikanterne, ikke forvolder direkte eller indirekte skade på anlægget og ikke er til gene eller skade for naboerne til vejen, pladsen og stien,

- rabatter kan fungere som refugier og korridorer for den vilde flora og fauna

- vegetationen ikke beskadiger vej- og afvandingskonstruktionen,

- det nødvendige hensyn til naboarealerne tages, og

- arealernes plejeniveau er i overensstemmelse med byens øvrige standard.

- Sikre at parkerne, de grønne områder og andre græsarealer omfattet af entreprisen virker indbydende og velplejet til den funktion de har.



Følgende arbejder udføres på tilstandskrav:

Periode 1. april til 1. november:

- Græsslåning af oversigtsarealer (inkl. inderside kurve samt ved vejvisere) –

- Græsslåning omkring skilte med underkant mindre end 1,5 m over terræn.

- Græsslåning på hellearealer, rundkørsler, bystrækninger og gang - og opholdsarealer på rastepladser.

- Græsslåning på park og grønne områder og andre lign. græsarealer omfattet af entreprisen.


Følgende arbejder udføres på udførelseskrav:

- Forårsslåning (forår, 15. maj til 24. juni)

- Efterårsslåning (efterår, 20. august til 1. december)

- Græsslåning af grøftearealer

- Græsslåning omkring bygværker

- Andre typer.


2.1.1. Omfang


Arbejdet omfatter de i punkt 2.1 nævnte arbejder på veje, på stier i egen trace samt pladser og grønne områder i henhold til grøn registrering som entreprenøren gives adgang til senest den 31. december 2011.


Arbejdet omfatter pleje af græs på grønne ikke beplantede arealer. Al øvrig urte- agtig vegetation end beplantning og træskud defineres som græs.


Græsarealer omfatter alle arealer med græs, som ikke er boldbaner. Græsarealer er opdelt i følgende typer: brugsgræs, græsflader, fælledgræs, rabatgræs og naturgræs.

Prydplæne er kortklippede græsarealer, der giver et fin ensartet græsplæne, hvor sliddet ikke er stort.

Brugsgræs er forholdsvis kortklippede græsarealer, der bruges til at binde de øvrige arealer sammen.

Græsflader er græsarealer i områder med ringe slid, hvor man ønsker et ensartet udseende med mindre plejeindsats end for brugsgræs

Fælledgræs tåler et aktivt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs med begrænset indslag af anden flora. Plejen er hovedsagligt rettet mod regulering af græshøjden.

Rabatgræs anvendes på oversigtsarealer, skråninger, heller, i grøfter og langs veje. Rabatgræs består af græs og urter. Plejen er med til at opretholde færdselssikkerheden ved at bevare oversigten og fremkommeligheden på færdselsarealerne. Plejen sigter også mod at hindre uønsket træopvækst og overgroning af stier, samt sikre at vand har fri passage.

Naturgræs er græsarealer med naturpræg og et stort indhold af vilde urter og enkelte selvsåede træer og buske. Naturgræs vokser typisk i randzoner og på skrænter.


Det forventede årlige omfang fremgår af TBL.



2.1.2. Bygherrens ydelser


Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for entreprenøren i det omfang, dette foreligger i relevante dataregistre eller på anden måde.


2.1.3. Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer.


Ved konstatering af forurening og skader i forbindelse med trafikuheld og andet, skal dette omgående rapporteres til tilsynet. Oprydning og afhjælpning vil ske ved bygherrens foranstaltning.


Inden græsplejen foretages, skal entreprenøren fjerne alle større genstande, marksten, som kan være til hindring for arbejdets udførelse samt plast og andet affald, som ved græsslåningen findeles og medfører tilsvining. Dette foretages umiddelbart inden græsslåning foretages.


Muldvarpeskud og andre ujævnheder på græsslåningsarealer, som kan genere græsslåningen skal jævnes og evt. tromles i foråret inden græsslåningen – uden udgift for bygherren, hvis dette skønnes nødvendigt af entreprenøren.


Entreprenøren kan henvende sig til ledningsejere og evt. få oplysninger over ska- be i rabatten.


2.1.4. Materialer

Entreprenøren skal udlevere sikkerhedsdatablade for materialer, der påtænkes an- vendt.


Endelig valg af materialer skal ske efter en samlet vurdering af arbejdsmetode og anvendte materialer.


Bekæmpelses- og væksreguleringsmidler må normalt ikke benyttes.


Anvendelse af pesticider må kun ske efter tilladelse af bygherren og skal dokumenteres i en rapport med detaljeret angivelse af middel, forbrug og sted.


Materiellets størrelse og vægt skal afpasses efter pladsforholdene og efter under- lagets beskaffenhed.


Under faste genstande må der regnes med en minimums højde på 2,2 m.


Materiel, som kører på cykelstier og fortovsarealer, skal være monteret med be- lægningsvenlige dæk med mønster som lastbiler. Vejtrykket må max. være 5,5 kg/cm².


Entreprenøren skal dokumentere, at hans medarbejdere har fået den lovpligtige uddannelse til brug af pesticider iht. BEK nr. 557 af 09/06/2009 om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler.


2.2. Udførelse


2.2.1. Generelt


Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan måde, at gener for vejens, stiens, pladsen parkens brugere og naboer minimeres.


Græsslåning udføres således, at arealer efter slåning fremtræder pæne og ensartede.


Græsset skal slås med maskine, der findeler græsset. Ved græsslåning omkring autoværn og ved skilte, bygværker m.m. må dog anvendes klippende/skærende værktøj.


Materiellet skal være afskærmet således at:

- sten og andre løse genstande ikke kastes imod trafik eller personer,

- afslået græs ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer eller på bygværker.


Der skal slås helt ind til faste genstande, på nær træer, som er anbragt på det slåede areal. Ved træer skal det påses, at barken ikke beskadiges.

Der skal slås fri om faste genstande anbragt på slåningsarealet senest 2 arbejds- dage efter slåningen.

Afslået græs må ikke henligge på befæstede arealer (kørebane, cykelsti, fortov) efter normal arbejdstid eller hindre vandafledningen.

Afslået græs i parkarealer og grønne områder må ikke henligge i totter efter slåning.

Træer og øvrigt blivende beplantning må ikke beskadiges i forbindelse med græsslåningen. Ved beskadigelse kan Entreprenør idømmes bod.


Bygherren kan til enhver tid kræve supplerende slåning udført som tillægsarbejde.


Efter licitationen, dog senest den 31. december 2011 får entreprenøren adgang til kort over strækninger/arealer som ønskes slået.

Såfremt kantpæle optages i forbindelse med slåningen, skal disse anbringes kor- rekt i soklerne, inden arbejdstids ophør og soklerne skal rengøres inden kantpæ- len igen isættes.


Eventuel udskiftning af kantpæle i forbindelse med græsslåningen henhører under entreprisen vedrørende vedligeholdelse af kantpæle.


2.3.2. Udførelse på tilstandskrav


Periode 1. april – 1. november.


For arbejder til tilstandskrav skal entreprenøren selv planlægge og tilrettelægge omfanget af og tidspunkt for de enkelte arbejder, der skal udføres for opretholdel- se af de specificerede kvalitetsniveauer.



Arealerne med oversigtskrav skal slås i hele græsslåningsperioden jf. bilag 4. Kvalitetsniveauet skal opretholdes i hele vækstperioden.

Udgiften til kontrol af om oversigtsforholdene er overholdt skal være indeholdt i entreprisen.


Følgende arealer slås:

- Oversigtsarealer

- Græsslåning af oversigter ved vejtilslutninger med B11 tavle eller hajtænder samt omkring vejvisere

- Græsslåning omkring skilte med underkant mindre end 1,5 m over terræn

- Græsslåning på hellearealer, bystrækninger og gang- og opholdsarealer på rastepladser.

- Græsslåning i Parker, grønne områder og andre græsarealer omfattet af entreprisen.


Græsarealer på grønne områder, ringriderpladser o.lign.

Græsslåning skal udføres på hele fladen der henhører under den enkelte plads. Arealerne slås som brugsplæne, fælledgræs samt naturgræs.

Ved græssamlinger skal dette spredes eller fjernes.


Græshøjden på gang- og opholdsarealer må ikke overstige 8 cm målt vinkelret. Græshøjden må umiddelbart efter slåningen ikke være højere end 4 cm målt vinkelret på terrænoverfladen.


Beplantede arealer er ikke medtaget i arealopgørelsen.


Arealer er opgjort for hvert grønt områder og summen er overført til TBL.


2.3.2.1. Oversigter ved kryds, kurver og tavler


Arealerne med oversigtskrav skal slås i hele græsslåningsperioden Oversigtsarealer må ikke overstige 50 cm.

Græsslåning omkring skilte med underkant under 1,5 m

Arealerne med oversigtskrav skal slås i hele græsslåningsperioden


Græsslåning på dette areal må ingen steder være højere end 10 cm under under- kant nederste skilt. Tavler/skilte skal altid kunne læses af trafikanterne.


Ved dobbeltsidet skilte slås på begge sider af skiltet.


2.3.2.2. Græsflader (plænegræs)


Heller

Arealerne slås som græsflader (plænegræs). Græsslåningen skal udføres på hele græsarealet.



Græsarealet på rabatten ved rundkørsler slås fra hellespidsen i tilkørselsvejene og rabatarealet rundt i rundkørslen.


Ved græssamlinger skal dette spredes eller fjernes.


Græshøjden på helleanlæg må ikke overstige 12 cm målt vinkelret på terrænoverfladen. Græshøjden må umiddelbart efter slåningen ikke være højere end 6 cm målt vinkelret på terrænoverfladen.


Beplantede arealer er ikke medtaget i arealopgørelsen.


Arealerne er opgjort for hvert anlæg og summen er overført til TBL.


Græsarealer i byområder

Alle græsarealerne indenfor byzonetavlerne skal slås som græsflader. Græsslåning skal udføres på alle græsarealerne, der forekommer på bystræk- ninger.


Ved græssamlinger skal dette spredes eller fjernes.


Græshøjden på bystrækninger må ikke overstige 12 cm målt vinkelret. Græshøj- den må umiddelbart efter slåningen ikke være højere end 6 cm målt vinkelret på terrænoverfladen.


Græsslåning skal udføres uden at beskadige beplantningen.


Arealerne er opgjort for hver vejstrækning og summen er overført til TBL.


Gang- og opholdsarealer på P- og rastepladser

Græsslåning skal udføres på gang- og opholdsarealer på P- og rastepladser, der henhører under den enkelte plads.


Arealerne slås som græsflader.


Ved græssamlinger skal dette spredes eller fjernes.


Græshøjden på gang- og opholdsarealer må ikke overstige 12 cm målt vinkelret. Græshøjden må umiddelbart efter slåningen ikke være højere end 6 cm målt vin- kelret på terrænoverfladen.


Beplantede arealer er ikke medtaget i arealopgørelsen.


Arealer er opgjort for hver rasteplads og summen er overført til TBL.


2.3.3. Udførelse på udførelseskrav


For arbejder på udførelseskrav fastlægger bygherren omfang og tidspunkt for de enkelte arbejder.


Der slås rent (senest 2 arbejdsdage efter slåningen) omkring skilte, kantpæle, autoværn, samt ved andre faste genstande som er placeret på det areal som ønskes slået.


2.3.3.1. Forårsslåning i perioden 15. maj til 24. juni Følgende arealer slås:

- Rabatter indtil 10 cm foran kantpæl.

- Omkring bygværker.

- Foran, under og bagved autoværn.


Bygherren kan til enhver tid kræve supplerende slåning udført som tillægsarbejde.


Langs alle vejstrækninger med græs slås der som minimum fra kørebanekant og 0,9 meter ind og på de steder hvor kantpæle findes indtil 0,1 m foran kantpæl.


Slåningskanten skal fremstå retliniet fra kantpæl til kantpæl.


Rabatter og skråninger mellem kørebane og cykelsti slås i fuldt omfang idet omfang det forefindes.


Græsslåning omkring bygværker

- Græsslåning ved konstruktioner omfatter græsslåning på den nærmeste 2,0 m fra broelementerne, herunder fløje, kantbjælke og skråningsbe- klædninger.

- Beskæring/rydning af bevoksning ved konstruktioner omfatter al bevoksning på den nærmeste 2,0 m fra broelementerne, herunder fløje, kantbjælker og skråningsbeklædninger, dette gælder dog ikke træer, der tydeligvis har stået der i flere år.

- Der slås en 1 m bred sti i græsset ad den nærmeste vej fra kørebanekant til bygværket – græshøjde efter slåning maks. 10 cm.


Græsslåning foran, under og bagved autoværn

- Græsslåning ved autoværn omfatter græsslåning i en bredde af 1 m bag autoværn, renslåning under autoværn samt slåning foran autoværn.

- Græsslåning bag autoværn og foran autoværn. Græsset skal findeles eller fjernes.


2.3.3.2. Efterårsslåning i perioden 20. august til 1. december


- Samtlige rabatter slås.

- Rabatter og skråninger mellem kørebane og cykelsti slås i fuldt omfang.

- På alle rabatter slås fra befæstet kant til kronekanten samt 1 m ned/op ad skråningskanten.

- Endvidere slås der i vandførende grøfter 1 meter op ad grøfteskråningerne.


I forbindelse med rekvisitionen aftales tidsplan for arbejdets gennemførelse. Der skal slås rent (senest 2 arbejdsdage efter slåningen) om skilte, kantpæle, autoværn og andre faste genstande, som er placeret på det areal som ønskes slået.



Skråning

- Græsset slås ca. 1 meter ned/op ad skråning. Forventet slåningsomfang af skråninger fremgår af TBL.


Græsslåning omkring bygværker

- Græsslåning/rydning udføres som ved forårsslåningen.


2.3.3.3. Bekæmpelse af flyvehavre m.v.


Såfremt der konstateres flyvehavre eller agertidsler bekæmpes dette ved bortlugning inden de kaster frø.


Bortluget flyvehavre skal straks bortskaffes ved brænding, og anvendte redskaber og sække m.v. renses.


2.4. Kontrol


2.4.1. Generelt


Entreprenøren skal i forbindelse med udførelse af arbejdet kontrollere de nævnte arealer, og hvis der konstateres afvigelser skal dette meddeles bygherren.


Entreprenøren skal i KS-planen fastlægge metode og hyppighed af egenkontrol. Kontrollen skal registrere alle forhold, hvor tilstandskravet ikke er opfyldt.


Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherrens tilsyn udføre stikprøvekontrol.


Entreprenøren er på forlangende forpligtet til at være til stede. KS-planen og eventuelle revisioner skal godkendes af bygherren.

Entreprenørens egenkontrol kan tillades udført som stikprøvekontrol.


Entreprenøren skal forvente at deltage i fælleskontrol mellem bygherre og entreprenør, hvor overholdelse henholdsvis afvigelse fra det fastlagte kvalitetsniveau registreres.


Forud for gennemførelsen af fælleskontrollen vil bygherrens tilsyn udvælge minimum 10 kontrolområder, hvor der vil blive gennemført kontrol af elementer til tilstandskrav.


Såfremt acceptkriterierne ikke er overholdt for hvert enkelte element, betragtes kontrolområdets arbejde som værende afvigende fra den fastlagte tilstand for elementet.



2.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


For græsslåning til tilstandskrav udarbejder entreprenøren kontrolskemaer som en del af KS-planen.


Kontrolmålinger foretages med en aluminiumsliste med målene 60 x 120 mm og længden 80 cm.


2.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


For græsslåning til udførelseskrav udarbejder entreprenøren kontrolskemaer som en del af KS-planen.


Entreprenøren skal kontrollere alle delarbejder og strækninger umiddelbart efter arbejdets udførelse.


Der skal som minimum udføres den kontrol, som er beskrevet i udbudskon- trolplanen, jf. 2.5.1.


2.5. Dokumentation


2.5.1. Dokumentation ved tilstandskrav


Rapport for kontrol af arbejder til tilstandskrav fremsendes hver måned.


Udbudskontrolplan


Element

Kontrol- tidspunkt

Kontrol- metode

Accept- kriterium

Dokumentation

Græshøjder, raste – og andre pladser

1 gange pr. måned i perioden 1. maj til 1. nov. Der udtages prøver på 3 pladser efter

bygherrens valg

Visuel/ måling

Højde max. 12 cm.

Iht. KS-plan

Græshøjder, heller

Som græshøjder på raste- og andre pladser.




Græshøjder ved skilte

1 gange pr. måned i perioden 1. maj til 1. november.

Der udtages prøver ved 10

skilte på 2 strækninger udpeget af

bygherren.


Højde max. 10 cm under underkant nederste skilt



Græshøjder, øvrige arealer herunder parker

m.m.



jf. SAB




Bygherren kan, såfremt det skønnes at de udtagne kontroller ikke er repræsen- tative, få gennemført en fælleskontrol.


Bygherren udpeger 3 områder, hvor der udtages kontroller. Fælleskontrol kan gennemføres 1 gang hver anden måned i vækstsæson. Tidspunkt for fælleskontrol fastlægges af bygherren.

Resultatet af fælleskontrollen sammenfattes i en rapport. Rapporten udarbejdes af entreprenøren og omfatter alle de gennemførte målinger. Det skal af rapporten fremgå, hvilke kontrolområder, der på kontroltidspunktet afviger fra det fastlagte kvalitetsniveau. Rapporten vil danne grundlag for iværksættelse af evt. reduktion i betalingen, jf. SB ad §22, stk. 4.


2.5.2. Dokumentation ved udførelseskrav


Entreprenøren afleverer dokumentation for udført kontrol til bygherren, som anført i SAB.


Rapport for kontrol for arbejder til udførelseskrav fremsendes hver måned.



Element

Kontrol- tidspunkt

Kontrol- metode

Accept- kriterium

Dokumentation

Græshøjder

Indtil 1 døgn efter udførelsen

Visuel/ måling

Højde max. 12 cm.

Iht. KS-plan

Renslåning ved skilte, autoværn, kantpæle og andre

faste genstande


Visuel




Bilag 4


Græsslåning af oversigtsarealer inkl. inderside kurver.


Græsslåning ved vejtilslutninger.

Græsslåning udføres, hvor det er muligt, på et areal på 3 x 240 m. Arealet afsættes som en trekant med lp = 240 og ls = 3 m (se skitse A og B).

På omhandlede trekant må græsset ikke være højere end henholdsvis 12 cm, 30 cm, 50 cm og 80 cm målt i et plan gennem de tilstødende vejes kørebanekanter.


Græsslåning ved tavler med underkant mindre end 1,5 m over terræn. Der slås ved tavler så trafikanterne kan se tavlerne i en afstand af 100 m.



A: Oversigtsareal, kryds uden midterhelle og uden cykelsti på primærvejen.



B: I kryds med cykelsti på primærvejen skal der sikres oversigt både til køre-banen og til cykelstien. Ofte vil den nødvendige oversigt til cykelstien falde inden-for oversigtsareal, som er nødvendigt for oversigten mod kørebanen.


3. Beplantning


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for beplantning.


3.1 Alment

Arbejdet udføres på udførelseskrav henholdsvis tilstandskrav. Arbejdet omfatter pleje af følgende arealtyper:

- Blomster herunder rosenbede

- Staudebede

- Buske

- Løgvækster

- Plantekummer

- Hække, Pur og hegn

- Træer


Arbejdet omfatter desuden:

- Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo samt hindre frøspredning af Agertidsler.

- Bekæmpelse af flyvehavre.


Formålet med beplantningspleje er:

- At bevare de nuværende anlæg

- Arealernes funktioner sikres

- At pleje for hver enkelt element respekteres

- At sikre smukke vej-, og sti- og pladsrum

- At vedplantedelen skaber æstetisk sammenhæng mellem vejen, stien, pladsen og dens omgivelser

- At arealernes plejeniveau er i overensstemmelse med byens øvrige standard

- At sikre rabatter og skråninger mod erosion

- At opretholde trafiksikkerheden

- At sikre beplantningen som vigtige ledetråde/elementer i trafikken

- At sikre tavlernes synlighed

- At beplantninger sikres som refugier og korridorer for den vilde flora og fauna

- At beplantningen ikke beskadiger vej- og afvandingskonstruktionen

- At bekæmpe udbredelsen af kæmpe bjørneklo, flyvehavre samt agertidsler.

- tilstræbe en bestandstæthed således at udvalgte enkeltindivider optimale udvikling j.v.f. beplantningens funktion, højnes.


3.1.1. Omfang


Arbejdet omfatter de i punkt 3.1 nævnte arbejder langs veje, langs stier i egen trace, på og ved pladser samt parker og grønne områder.


3.1.2. Bygherrens ydelser



Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for entreprenøren i det omfang, dette foreligger i relevante dataregistre eller på anden måde.


3.1.3 Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer.


Den daglige ledelse (Lederen/formanden) af gartnerarbejdet ved beplantnings- vedligeholdelse skal forestås af kvalificeret arbejdskraft med kendskab til gart- nerarbejde samt fældnings- og beskæringsarbejder.


Skader påført vej-, plads og stiudstyr under og i forbindelse med beplantningsple- je skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring.


Inden beplantningsplejen foretages, skal entreprenøren fjerne alle større genstande, marksten, som kan være til hindring for arbejdets udførelse samt plast og andet affald.


3.2. Materialer

Entreprenøren skal udlevere sikkerhedsdatablade for materialer, der påtænkes anvendt. Endelig valg af materialer skal ske efter en samlet vurdering af arbejdsmetode og anvendte materialer.


Der må kun anvendes kemikalier og gødningsstoffer, som har EU/dansk godkendelse, ligesom forskrifter for opbevaring, benyttelse og evt. bortskaffelse af bl.a. brugte emballage skal følges.


Bekæmpelses- og væksreguleringsmidler må kun benyttes efter skriftlig aftale med bygherren.


Der henvises i øvrigt til Kommunes pesticidpolitik.


Entreprenøren skal dokumentere, at hans medarbejdere har fået den lovpligtige uddannelse til brug af pesticider iht. BEK nr. 557 af 09/06/2009 om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler.


Planter til efterplantning skal være fra en anerkendt planteskole og bør i videst mulige omfang være af dansk oprindelse. Der skal anvendes de samme plante- arter, sorter og provenienser, som oprindeligt har været anvendt på en given lokalitet, med mindre andet aftales med bygherre.


3.3. Udførelse


3.3.1 Generelt


Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og



på en sådan måde, at gener for vejens, stiens, pladsens samt de grønne områders brugere og naboer minimeres.

Arbejdet skal tilrettelægges så skader på blivende vækster minimeres


Det er entreprenørens opgave, at planlægge de enkelte aktiviteter, der skal udføres for at opfylde bygherrens krav til plejen af beplantninger.


De enkelte aktiviteter aftales enten på byggemøder eller ved at entreprenøren fremsender begæring om opstart af aktiviteten.


Plejeplanen, der skal godkendes af bygherren skal som minimum være opdelt på delaktiviteter og uge nr.


Affald af beskæring, klipning, rydning m.m. kan evt. flises og fordeles enten på stedet, eller anvendes i en anden af kommunens beplantninger.


Grene, træer, træstykker, ukrudt m.v., der ikke flises eller ikke skal blive liggende på stedet, skal bortskaffes af entreprenøren uden udgift for bygherren. Bygherre betaler deponiafgiften.


I øvrigt er kommunens bekendtgjorte afbrændingsregler gældende. SAB – Beplantning Bilag 5 Fritrumsprofiler skal følges.


3.3.2 Udførelse på tilstandskrav


For arbejder på tilstandskrav i parkerne og de grønne områder fastlægger entreprenøren i samarbejde med bygherren omfang og tidspunkt for de enkelte arbejder. Beskæring/klipning: Løvfald til 31. december, med undtagelse af acer- og betulaarter som beskæres i perioden: 1. november – 31. december.


3.3.3. Udførelse på udførelseskrav


For arbejder på udførelseskrav fastlægger bygherren omfang og tidspunkt for de enkelte arbejder. Disse opgaver er primært på vejarealerne


Plejeopgaver

Nedenstående er en beskrivelse af, hvorledes de enkelte plejeprocesser skal udføres og hvilke krav, der sættes til udførelsen.

Omfatter fjernelse af alt ukrudt, dvs. både etårigt og flerårigt ukrudt. Renholdelse foretages ved mekanisk eller manuel lugning.

Renhold for ukrudt foretages normalt 8 gange årligt på flisdækkede arealer. På jorddækkede arealer på vejarealer renholdes normalt 12-14 gange årligt. I park områder renholdes 12 – 14 gange årligt. Løsrevet jord og flis skal rives tilbage til bedet og må ikke ligge på fliser, vejarealer, græs eller lignende.


Bjørneklo

Xxxxxxxxx skal fjernes over alt ved opgravning eller slåning og derefter brændes.



I byområder graves alle bjørneklo op.

I landområder skal enkeltstående bjørneklo, dvs. samlinger under 2 m² graves op.

Større plamager, dvs. samlinger over 2 m² slås.

Både opgravning og slåning skal foretages inden blomstring, dvs. op til 4-5 gange pr. år.


Der må anvendes glyphosat i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo i henhold til kommunens pesticidpolitik.


Beskæring af træer

Træer beskæres i den form, som er karakteristisk for arten. Snittet lægges på faglig korrekt vis, således at træer tager mindst mulig skade. Se Bilag nr. 6 SAB – Beplantning. Beskæringsmetode.


Alle døde og syge grene fjernes ved basis. Desuden tilstræbes det, at træerne har en gennemgående stamme (topskud). Døde topskud fjernes

umiddelbart over en gren, hvorfra det vil være muligt for planten at danne et nyt topskud. Træerne skal have en velformet grensætning og tvejer bør undgås, under slutkronehøjde/stamme j.v.f. træart/proviniens..


Et-års skud, vanris samt fodposen ved lind, på hovedstammen under kronsætningen fjernes ved basis, årligt.


Ved beskæring skæres til udadvendt gren.


Grene som hindrer fri færdsel eller grene som står for tæt på bygninger og vejudstyr fjernes.


Alt afklippet materiale fjernes eller flishugges samme dag som beskæring er Foretaget med mindre det kan deponeres på stedet..


Beskæring kan foretages fra løvfald til 31. december, på nær Birk og Acer- arter..


Beskæring af buske

Beskæring udføres således, at der tages hensyn til den enkelte busks karakter. Døde og syge grene samt evt. rodskud skal fjernes. Der skæres altid til friskt ved og udadvendt øje (knop). Arbejdet uføres med rene snit.

Alt afklippet materiale fjernes samme dag, som beskæringen er foretaget med mindre det kan deponeres på stedet.


Klipning af hæk og pur

Klipning af hæk og pur foretages normalt 1-(2) gange årligt. Overfladen på hække må højst afvige +/- 5 cm i sider og top. Der klippes ind til tidligere års snit.

Alle klippede hække skal klippes 1 gang pr. år. Klipningen skal foretages mellem uge 28 og uge 33 (begge uger inklusive). Enkelte hække kan være nødvendige at klippe en ekstra gang



Hækkene skal klippes så tæt som muligt ind til tidligere års snit. Efter klipningen skal hække fremstå med plan flade - såvel i toppen som på siderne. Flader og kanter må ikke afvige mere end 5 cm fra 3 m retskinne. Hækbredden og hækhøjden bør ikke forøges. Hækkene bør ikke være bredere i toppen end i bunden. Kravet om jævnhed gælder frem for klipning til tidligere klip.


I etableringsfasen rettes hækken til i den foreskrevne bredde og højde. Siderne skal have et svagt tilbage faldende smig, således at hækken ikke bliver tynd på det nederste stykke (dvs. hækken er smallere i toppen end ved bunden).


Al afklip fjernes samme dag som hækklipningen er foretaget.


Nedskæring/stævning af levende hegn

Træer og buske som tåler stævning/skæres ned med henblik på genvækst.


Alt materiale fra hegn nedskåret med henblik på genvækst flises/fjernes inden for samme uge, som arbejdet er udført, dvs. at der ikke må forefindes/henligge materiale på vejarealer i weekenden.


Vedligehold af Lund

Udtynding og beskæring udføres løbende, hvor plejen sker af hensyn til helheden og indsatsen afhænger derfor af alder og voksested for lunden. Beskæring Træer beskæres i den form, som er karakteristisk for arten. Snittet lægges på

faglig korrekt vis, således at træer tager mindst mulig skade. Se Bilag nr. 6 SAB – Beplantning. Beskæringsmetode.


Et-års skud, vanris samt fodposen ved lind, på hovedstammen under kronsætningen fjernes ved basis, årligt.


Al afklip fjernes samme dag som beskæringen foretages.


Opbinding

Opbindinger justeres således de ikke forårsager skade på stammer og krongrene. Ødelagte pæle og/eller opbindinger udskiftes. Opbindingerne fjernes efter behov, dvs. normalt mellem 3-5 år efter plantning.


Gødning

Gødning udstrøs på tørre planter og denne fordeles jævnt. Gødningen udbringes 2 gange pr. år, henholdsvis i begyndelsen af april og sidst juni. Som standard- gødning anvendes NPK 14-2-18 klorfattig.


Vanding

Træer i etableringsfasen vandes efter behov i tørre perioder inden planterne lider skade.

Kontrol af jordens fugtighed foretages med et jordprøvebor.


Kantskæring af græskanter



Græskanterne skal efter skæring følge den form, som er tiltænkt.


Udlægning af flis

Flis udlægges jævnt i en tykkelse på normalt 20 cm. Lagtykkelsen afhænger af typen af beplantning, og derfor skal tykkelsesangivelserne på arbejdsblad eller lignende nøje følges. Flis må aldrig stakkes op omkring træstammerne, da disse herved kan have en tilbøjelighed til at gå i forrådnelse.

Der kan enten anvendes barkflis fra nåletræ eller vedflis fra nåle eller løvtræer.


Saltbeskyttelse

Saltbeskyttelsen skal være intakt og korrekt sat op.

Det aftales nærmere med bygherren, hvilken type beskyttelse, der anvendes. Alle afdækningsmaterialer til saltbeskyttelse af beplantningen er bygherreleverancer. Saltbeskyttelse udleveres af bygherren efter aftale.


Udtynding

De enkelte træ bevoksninger påregnes udtyndet hver 4. år og herigennem at bibeholde bevoksningen i en tyndingsgrad, så bestandtræer og bundvegetation tilstræbes optimal udvikling i henhold til bevoksningens formål. De enkelte træer og buske fra udtyndingen deponeres så vidt muligt rækkevis i bevoksningen, således at materialet bliver liggende og sikrer et optimalt microklima i bevoksningen. Deponeringen skal foretages således at bestandtræer og buske ikke generes. Hvis dette ikke er muligt, flishugningen foretages af det materiale, som ikke kan deponeres sikkert. Tyndingsgrad fastsættes af bygherren.

Bygherren kan ved omfattende tyndingsopgaver indhente alternative tilbud ved relevante fagentreprenører og heraf vælge billigste alternativ. Ved valg af sådanne alternative tilbud, kan træeffekter indgå som hel eller delvis entreprisesum.


I det åbne land kan nedskåret/fældet materiale efterlades i hegn/bevoksning, når materialet ikke generer bestandtræer eller bundvegetation. Det sikres at efterladt grenmateriale bliver på stedet. Alternativt flises materialet.


Klipning af hegn i det åbne land

Klipning af hegn i det åbne landskab sker for at sikre det frie rum. Det tilstræbes, at de hegn, der holdes klippet, klippes med en 3-årig cyklus.

Klipningen skal foretages med maskinel beregnet til hegnsklipning. Klipningen foretages i perioden 1. december – 1. marts. Det skal så vidt det er muligt undgås at beskadige stammerne. Bliver stammen beskadiget pga. dens vækst skal disse fældes med motorsav ved foden af træet. Hegnsklipning skal udføres med tallerkenklipper, cleancut eller lignende således at snittet er rent. Der må ikke være flosset grene efter arbejdets ophør. Afklippet hegn skal knuses umiddelbart derefter, dvs. samme dag. Evt. grenaffald på færdselsarealer skal være fjernet efter endt arbejdsdag.


Det kontrolleres, at klipningen er udført korrekt uden beskadigelse af træer.


Klipning af beplantning ved skilte

Der foretages den nødvendige klipning af beplantning i forbindelse med vejudstyr,



som f.eks. ved skilte (Sigtelængde = 100 m).


Tilsyn

Ved tilsyn kontrolleres om beplantningerne lever op til plejebeskrivelsen og inten- sionen med beplantningerne. Desuden vurderes det, om der bør iværksættes eks- trapleje og bygherre kontaktes.


3.4. Kontrol


3.4.1. Generelt

Entreprenøren skal i KS-planen fastlægge metode og hyppighed af egenkontrol. Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherrens tilsyn udføre stikprøvekon-

trol.


Entreprenøren er på forlangende forpligtet til at være til stede. KS-planen og eventuelle revisioner skal godkendes af bygherren.

I forbindelse med tilbudsgivningen skal entreprenøren kortfattet beskrive, hvor- ledes man løbende vil sikre den beskrevne kvalitet, herunder bl.a. sammensæt- ningen af mandskabet og dettes kvalifikation, samt ledelses tilsyn og kontrol.


3.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


For beplantningspleje til tilstandskrav udarbejder entreprenøren kontrolskemaer som en del af KS-planen.


Entreprenøren skal kontrollere alle delarbejder umiddelbart efter arbejdets udførelse.


3.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


For beplantningspleje til udførelseskrav udarbejder entreprenøren kontrolskemaer som en del af KS-planen.


Entreprenøren skal kontrollere alle delarbejder og strækninger umiddelbart efter arbejdets udførelse.


3.5. Dokumentation


3.5.1. Dokumentation ved tilstandskrav


I forbindelse med Plejeplanerne skal entreprenøren inddatere, hvornår arbejdet er udført, og evt. ændringer eller rettelser til registreringen.



Entreprenøren afleverer dokumentation for udført kontrol til bygherren, som anført.


3.5.2. Dokumentation ved udførelseskrav


I forbindelse med Plejeplanerne skal entreprenøren inddatere, hvornår arbejdet er udført, og evt. ændringer eller rettelser til registreringen.


Entreprenøren afleverer dokumentation for udført kontrol til bygherren, som anført.


Udbudskontrolplan


Minimumskrav til entreprenørens egenkontrol.


Element

Kontroltids- punkt

Kontrolmetode

Acceptkriterium

Dokumen- tation


Indtil 1 døgn efter udførelse

Visuel / måling

Jf. SB ad §2, stk. 2

Jf. KS-plan


Bilag 5



Bilag 6


1. Find grenbarkryggen


2. Bestem punkt A – udenfor grenbarkryggen


3. Bestem punkt B – Forhøjningen, hvor grenen møder grenkraven


4. Hvis punktet er svært at finde, træk da en linie AX parallelt med ledegrenen. Vinkel XAC skal da være lig vinkel XAB.


5. Lav en stab på grenen. som skal saves af.


6. Skær endelig ved linien AB.



4. Afvanding


4.1. Grøfteoprensning 69

4.2. Rabatprofilering 73


4.1.Grøfteoprensning


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for grøfteoprensning.


4.1.1. Alment


4.1.1.1. Omfang

Arbejdet udføres på udførelseskrav. Arbejdet omfatter følgende:

- Reprofilering og oprensning af grøfter.

- Oprensning af regnvandsbassiner.

- Oprensning af ind- og udløb på rør og stenkister og rørunderføringer.


Det udbudte arbejde forventes fordelt på 2-3 strækninger pr. år. Mængderne fremgår af TBL.


4.1.1.2. Bygherrens ydelser


Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for entreprenøren i det omfang, dette foreligger i relevante dataregistre eller på anden måde.


4.1.1.3. Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de i beskrevne kvalitetsniveauer.


Skader påført vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring.


Alle materialer, der fremkommer ved oprensning, spuling og rabatafhøvling, herunder fygesand, vejmaterialer o.l. samt affald, skal entreprenøren bortskaffe iht. kommunens retningslinjer/affaldsregulativ. Bygherre betaler deponiafgiften.


4.1.2. Materialer


4.1.3. Udførelse


4.1.3.1. Generelt


Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres.


I nødvendigt omfang kan der til arbejdsareal efter aftale med bygherren disponeres over rabatarealer, eller andre arealer.


Indretning af arbejdsplads (skure, oplag o.l.) med varighed ud over en enkelt dag kan kun ske efter forudgående aftale med bygherren.


Kantpæle, der nedtages i forbindelse med arbejdet, skal retableres samme dag ved arbejdstids ophør. Kantpælefundamenter der er blevet trykket eller fyldt, skal oprettes og renses.


Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild m.v.


Udførelsen af arbejderne må ikke medføre tilsmudsning af nedstrømsliggende vandløb/afløbsanlæg. Fyld m.m., der er skyllet ned i nedstrømsliggende vandløb/afløbsanlæg, skal omgående oprenses og fjernes efter, at dette er sket.


Entreprenøren skal varsko dambrug, der er beliggende nedstrøms arbejdsom- rådet, før iværksættelse af et arbejde, der kan forurene vandløbene, jf. vand- løbsloven § 3, stk. 3.


4.1.3.2. Udførelse på tilstandskrav


4.1.3.3. Udførelse på udførelseskrav


Grøfter og regnvandsbassiner oprenses i et omfang angivet af bygherren og til et af bygherren anvist bund- og skråningsprofil.


Bundbredden af grøften er normalt 30 cm og skråningsanlægget er normalt 1,5, men kan variere fra anlæg 1 til anlæg 3.


Inden oprensningen igangsættes skal alt affald fjernes fra arbejdsarealet.


Oprensningen omfatter også fjernelse af uønsket vegetation (maks. etårige vedvækster) på skråningerne fra bundkoten til 1 m op ad skråningen.


Arbejdet omfatter også rensning af stenkister og rørunderføringer ved over- kørsler samt spuling af disse.


Skader på stenkister og rørunderføringer i overkørsler afregnes som regnings- arbejde.


Klipning og fjernelse af grøde fra vandførende grøfter.


Vandførende grøfter skal oprenses efter behov med gravemaskine/grøde- klipper hvert efterår – jf. bilag 8 – vandførende grøfter.


Lermembran i regnvandsbassiner må ikke beskadiges. Eventuel retablering



skal udføres efter bygherrens anvisning.


Ved oprensning af grøfter og regnvandsbassiner anvendes det opgravede materiale efter nærmere aftale med bygherren til:


- opretning af rabatter

- oplægning og deponering på tilstødende arealer

- bortskaffelse og deponering på godkendt plads.


Som grundlag for beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes, udtager byg- herren repræsentative jordprøver.


Bygherren anviser deponeringsstedet, og afholder evt. deponeringsafgifter.


Oprensning ved rørunderføringer, rørledninger m.v. uden grøfterensning afregnes som regningsarbejde.


4.1.4. Kontrol


4.1.4.1. Generelt


Krav til entreprenørens kvalitetssikrings- og miljøledelsesplan (KS/ML-plan) fremgår af SAB.


Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherrens tilsyn udføre stikprøve- kontrol. Entreprenøren er på forlangende forpligtet til at være til stede.


4.1.4.1.1. Kontrolplaner


Entreprenøren udarbejder kontrolplaner og tilhørende kontrolskemaer, som viser hvorledes følgende krav opfyldes:

- Kravene i udbudskontrolplanen.

- Kravene i det øvrige udbudsmateriale.

- De kontroller, som udføres i henhold til entreprenørens egen KS/ML-plan.


4.1.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


4.1.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


Entreprenørens egenkontrol


Entreprenøren skal kontrollere alle delarbejder og strækninger umiddelbart efter arbejdets udførelse.


Efter oprensningen må der ikke være vandsamlinger i grøften og der skal være fald mod recipienten.


4.1.5. Dokumentation



4.1.5.1. Dokumentation ved tilstandskrav


4.1.5.2. Dokumentation ved udførelseskrav


Entreprenøren skal efter udført arbejde fremsende dokumentation over stræk- ningen som er oprenset samt mængde af bortkørt jord og deponeringssted.


Udbudskontrolplan


Element

Kontrolpunkt

Kontrolmetode

Acceptkriterium

Dokumentation

Grøftebund

Umiddelbart

Visuel

Der skal være

Iht. KS-plan


efter

kontrol/måling

fald med



udførelse og


recipienten og



efter første


ingen



gang nedbør


vandsamlinger i





grøftebunden



4.2. Rabatprofilering


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for rabatprofilering.


4.2.1. Alment


De Særlige arbejdsbeskrivelser SAB for rabatprofilering beskriver arbejdets ud- førelse på tilstandskrav og på udførelseskrav.


Arbejder på tilstandskrav:

- Kantfyldning langs alle landevejes kørebanekanter. Der henvises til SB – Særlige Betingelser. Bilag 2.


Arbejder på udførelseskrav:

- Afhøvling af rabatter

- Gravning af render i rabatten for bortledning af vand fra kørebane- og cykelstiarealet .

- Reprofilering af rabatter, trug og ubefæstede arealer.


4.2.1.1. Omfang


Rabatten defineres som ubefæstede arealer beliggende mellem kørebanekant og kronekant.


Afhøvling af rabatter forventes udført med 2-5 strækninger pr. år.


4.2.1.2. Bygherrens ydelser


Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for entreprenøren i det omfang, dette foreligger i relevante dataregistre eller på anden måde.


4.2.1.3. Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de i SAB og rekvisitioner beskrevne kvalitetsniveauer.


Alle materialer, der fremkommer ved oprensning, spuling og rabatafhøvling, herunder fygesand, vejmaterialer o.l. samt affald, skal entreprenøren bortskaffe iht. kommunens retningslinjer/affaldsregulativ. Bygherre betaler for deponi.


4.2.2. Materialer


Muld til regulering må ikke indeholde sten (større end 3 cm), affald og organisk materiale.



Ved tilfyldning langs kørebanekanten (asfaltkanten) skal der anvendes et 0/20 grusmateriale med det passende indhold af bestanddele, der sammenholder materialet og derved forhindrer/formindsker risikoen for løse sten på kørebanen.


4.2.3. Udførelse


4.2.3.1. Generelt


I nødvendigt omfang kan der til arbejdsareal efter aftale med bygherren dis- poneres over rabatarealer, eller andre arealer.


Indretning af arbejdsplads (skure, oplag o.l.) med varighed ud over en enkelt dag kan kun ske efter forudgående aftale med bygherren.


Kantpæle, der nedtages i forbindelse med arbejdet, skal retableres samme dag ved arbejdstids ophør. Kantpælefundamenter der er blevet trykket eller fyldt, skal oprettes og renses.


Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild m.v.


4.2.3.2. Udførelse på tilstandskrav

Kantfyldning langs belægningskanter udføres på tilstandskrav. Arbejdet skal udføres som følger:

Tilbagelægning af grusmateriale skal anvendes, når der på rabatten ligger så meget grusmateriale, at det hindrer vandets frie løb mod afvandingssystemet. (Faldet fra kørekanten er < 25 ‰)


Såfremt der er for meget materiale til tilbagelægning skal dette fordeles på rabatten hvis det er muligt (Fald fra kørebanekanten skal være> 25 ‰).


Såfremt der ikke er materiale nok, kan det udføres ved (prioriteret rækkefølge):

1. Tilbagelægning af overskudsmateriale på rabatten og komprimering af dette. Ved mangel af materiale tilføres evt. muld eller tilsvarende materiale.

2. Kantfyldningen kan udføres ved tilførsel af nyt stabilt grus. Nyt stabilt grus udføres i en bredde på ca. 0,50 m fra asfaltkanten.


Materialet skal komprimeres med vibrationstromle ved overkørsel 3 gange eller andet vibrationsmateriale, som giver en tilsvarende komprimering.


Evt. alternativ komprimering skal godkendes af bygherren.


Overfladen skal komprimeres og være beliggende i højde med den tilstødende belægningskant og med fald herfra.



4.2.3.3. Gravning og vedligeholdelse af vandrender i rabatten

Hvor der er vandsamlinger på kørebanen som kan genere færdselen skal der graves afløbsrender i rabatten for bortledning af vandet.


Vandrenderne har en bredde på ca. 30 cm og en gennemsnitlig længde på ca. 1,5 m.


Efter gravning af nye vandrender skal dette indberettes til bygherren med angivelse af vejnavn, vejnr. og vejside. Indberettes ligeledes om kort. Udførelse på udførelseskrav


Rabatter profileres i et omfang angivet af bygherren og til et af bygherren anvist profil. Normalhældning på rabatter er 25 – 40 ‰ væk fra kørebanen.


Ved profilering anvendes det overskydende materiale efter nærmere aftale med bygherren til:

- Opretning af rabatter/udplanering på stedet

- Oplægning og deponering på tilstødende arealer

- Bortskaffelse og deponering på lovlig plads


Som grundlag for beslutningen om, hvilken metode, der skal anvendes, udtager bygherren repræsentative jordprøver.


Bygherren anviser deponeringsplads, og afholder eventuelle deponerings- afgifter.


Før udførelsen skal entreprenøren rense hele arbejdsarealet for affald.


Efter udførelsen af rabatprofileringen skal rabattens overkant være i niveau med asfaltkanten, med fald mod grøften, kantpælefundamenter skal højde- justeres og kantpæle skal placeres korrekt og stå i lod.


Overfladerne skal efter reprofilering fremtræde pæne, uden afvigelser fra det krævede profil. Trug samt ind- og nedløb i brønde skal oprenses.


Ved udbedring af skyllerender og andre jordskader på rabat og trugprofilet skal der opfyldes og afrettes, således at overfladerne efterfølgende fremtræder jævne.


Efter udbedring af større skader udføres græssåning på opfyldte render.


4.2.4. Kontrol


4.2.4.1. Generelt


Krav til entreprenørens kvalitetssikrings- og miljøledelsesplan (KS/ML-plan) fremgår af SAB.


Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherrens tilsyn udføre stikprøve- kontrol. Entreprenøren er på forlangende forpligtet til at være til stede.



4.2.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


Niveauforskellen mellem belægningskanten og overflade kantfyldningsmateriale må max. være 5 cm, målt i en afstand 10 til 15 cm fra kørebanekanten.


Ved kraftig nedbør må der aldrig være vandsamlinger mere end 30 cm ind på kørebanen på grund af manglende afledning til grøften.


4.2.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


Reprofilerede strækninger kontrolleres pr. 50 m.


4.2.4.4. Kvartårlig kvalitetskontrol


Der udføres hvert kvartal et repræsentativt antal målinger på 3 vejstrækning udpeget af bygherren. Normalt vil det kunne godkendes, at der udtages 2 målinger for hver vejstrækning.


Målingerne skal være udpeget tilfældigt fordelt over hele vejstrækningen. Målingerne skal altid ligge i inderside kurver eller ved vejtilslutninger.


Ved vejtilslutninger og i inderside kurver fortages kontrolmålinger på de mest kritiske steder.


4.2.4.5. Skærpet fælleskontrol


Såfremt tilsynet ønsker det kan der udføres en fælleskontrol. Fælleskontrollen udføres på 6 målesteder udpeget af bygherren. I hvert målested fortages en måling på det udpegede sted samt 100 m. før og efter punktet. Såfremt 2 af de 3 målinger ikke opfylder kravet på max. 5 cm’s højdeforskel mellem kørebane- niveau og niveauet i en afstand af 10 til 15 cm fra kørebanen anses resultatet for uacceptabelt. Såfremt 3 målepunkter på en vejstrækning ikke er acceptable ud- peger bygherren en ny strækning, hvor der udpeges 6 målepunkter.


4.2.4.5.1. Kontrolplaner


Entreprenøren udarbejder kontrolplaner og tilhørende kontrolskemaer, som viser hvorledes følgende krav opfyldes:

- Kravene i udbudskontrolplanen.

- Kravene i det øvrige udbudsmateriale.

- De kontroller, som udføres i henhold til entreprenørens egen KS/ML-plan.



4.2.5. Dokumentation


4.2.5.1. Dokumentation ved tilstandskrav


Entreprenøren skal hvert kvartal fremsende samleskemaer med dokumentation over, at kravet til udførelsen er opfyldt.


Såfremt bygherren skønner, at det er nødvendigt med yderligere kontrol, foretages en fælleskontrol.


4.2.5.2. Dokumentation ved udførelseskrav


Entreprenøren udfærdiger kontrolskemaer til bygherrens godkendelse.


Udbudskontrolplan


Element

Kontrolpunkt

Kontrolmetode

Acceptkriterium

Dokumentation


Belægnings- kant


Udførelses- krav: Umiddelbart efter udførelse


Tilstands- krav:

1 gang pr. kvartal


Visuel/måling


Max. 5 cm niveauforskel mellem belægningskant og overflade kantfyldning 10-

15 cm fra kørebanekanten.


Iht. KS-plan


Vandrende


Ved kraftig nedbør


Visuel/måling


Vandsamling max. 30 cm ind på vejbanen


Iht. KS-plan


5. Renhold


5.1. Renhold generelt 79

5.2. Renholdelse af befæstede arealer 85

5.3. Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 92

5.4. Renhold af ubefæstede arealer 99

5.5. Renhold og tømning af brønde 104

5.6. Xxxxxxx og tømning af affaldsstativer 107

5.7. Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 111


5.1. Renhold generelt


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for Renhold.


5.1.1. Alment

Arbejdet udføres på tilstandskrav og udførelseskrav. Arbejdet omfatter følgende:

- Fejning af befæstede arealer.

- Renhold af ubefæstede arealer.

- Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer.

- Renhold og tømning af brønde.

- Renhold og tømning af affaldsstativer.

- Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr.

- Renhold af offentlige toiletter.


Formålet med renhold af vejene, stierne, pladserne, parkerne, de grønne områderog udstyr er:

- at trafiksikkerheden opretholdes,

- at det ønskede kvalitetsniveau fastholdes,

- at det ønskede æstetiske niveau holdes, og

- at de investerede ressourcer og de samlede driftsudgifter

minimeres.


5.1.1.1. Omfang


Arbejdet omfatter de i punkt 5.1.1 nævnte arbejder på veje, på stier i egen trace, pladser, parker og grønne områder.


Arbejderne vedr. renhold omfatter også fjernelse af uønsket vegetation, herunder uønsket bevoksning langs kantsten, på befæstede arealer indenfor skel, samt ind- groet uønsket bevoksning på f.eks. helleanlæg, fortovsarealer, kørebaner, gang- og cykelstier, samt ved kantbjælker, skråningsbeklædning og trapper langs/ved/under og på broerne, i spærreflader, omkring brønde, rendestens- riste og afløbsrender inkl. ACO-render o.lign..


Det forudsættes, at arealerne er friholdt for uønsket vegetation i perioden på tilstandskrav.


5.1.1.2. Bygherrens ydelser


Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for



entreprenøren i det omfang, dette foreligger i relevante dataregistre eller på anden måde.


5.1.1.3. Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de be- skrevne kvalitetsniveauer.


Affald, bortset fra renovationssække, skal sorteres før aflevering til deponi eller for brænding. Affald skal håndteres i henhold til kommunens affaldsregulativ.


Affald og genbrugsmateriale skal afleveres/behandles i henhold til "Regler for afle- vering af affald og genbrugsmaterialer” i henhold til kommunens affaldsregulativ på følgende adresse:


Aabenraa Kommune Sdr. Hostrup Xxxxxxxxxxxx 000

6200 Aabenraa

Aabenraa Kommune


Det er entreprenørens ansvar at søge oplysninger om virksomheder langs vejene, der særlig forurener vejarealer, som f.eks. grusgrave, lossepladser, lergrave, grovvareforretninger og indrette sin indsats herefter.


Bygherren kan vejledende oplyse, at tidligere års mængder for snavs og affald er vist i nedennævnte skema. De anførte mængder er vejledende, og entreprenøren skal acceptere de faktiske mængder.



Indsamlet

Opfejet







Delområde 1

25 tons

50 tons


Afvanding af vejsnavs fra selvopsugende fejemaskiner skal foretages inden de- ponering på godkendt losseplads.


Entreprenøren skal, såfremt bygherren ønsker assistance i forbindelse med opryd- ning og afskiltning efter forurening med farlige stoffer samt efter trafikuheld m.v., være villig til at blive rekvireret i hvert enkelt tilfælde og afregning vil ske iht. en- hedspriserne jf. TBL-Materiale, materialeleje og arbejdsløn.


5.1.2. Materialer


Entreprenøren skal udlevere sikkerhedsdatablade for materialer, der påtænkes anvendt. Endeligt valg af materialer skal ske efter en samlet



vurdering af arbejds- metode og anvendte materialer. Den kombination, der giver mindst miljø- og sundhedsbelastning skal vælges.


Bekæmpelses- og vækstreguleringsmidler må kun benyttes efter aftale med bygherren.


Såfremt der i særlige tilfælde anvendes pesticider, fremgår dette af SAB.


Anvendelse af rent sekundavand, eksempelvis opsamlet regnvand, vil kunne ske efter nærmere aftale med bygherren.


Brug af sprøjtemidler og kemikalier må kun finde sted efter kommunens pesticidpolitik

Til bekæmpelse af ukrudt kan alene påregnes tilladt glyphosat.


Materiel, der kører på cykelstien og fortovsarealer skal være monteret med be- lægningsvenlige dæk med mønster som lastbiler. Vejtrykket må max. være 5,5 kg/cm².


Til renhold må der kun anvendes rent vand uden tilsætningsstoffer.


Entreprenøren skal dokumentere, at hans medarbejdere har fået den lovpligtige uddannelse til brug af pesticider iht. BEK nr. 557 af 09/06/2009 om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler.


5.1.3. Udførelse


5.1.3.1. Generelt


Ved arbejdernes gennemførelse skal der anvendes metoder og maskiner, der ikke forårsager skader og unødigt slid på belægninger, kørebaneafmærkninger, over- flader, m.v.


5.1.3.2. Udførelse på tilstandskrav


For arbejder til tilstandskrav skal entreprenøren selv planlægge og tilrettelægge omfanget af og tidspunkt for de enkelte arbejder, der skal udføres for oprethol- delse af de specificerede kvalitetsniveauer.


Såfremt intet andet er anført, skal snavs eller affald, som ikke overholder kvali- tetskravet, fjernes senest samme arbejdsdag, som dette er kommet til entrepre- nørens kendskab.


5.1.3.3. Udførelse på udførelseskrav


Bygherren fastlægger ved udførelseskrav omfang og tidspunkt for de enkelte ar- bejder.



5.1.4 Kontrol


5.1.4.1 Generelt


Kontrolmetode for kontrol af renhold på veje, parker, grønne områder m.m.


Der er udarbejdet kontrolmetoder til systematisk kontrol af renhold på tilstands- krav. Kontrolmetoderne benyttes til eftervisning af overholdelsen af tilstandskra- vet, og den beskrevne metode er samtidig en del af beskrivelsen af hvad til- standskravet betyder og hvilket niveau der ønskes.


Kontrolmetoden gælder for alle de systematiske gennemførte kontroller af ren- holdelsesniveauer på veje. De beskrevne metoder kan desuden anvendes enkelt- vis ved ekstraordinære kontroller, f.eks. ved afklaring af tvivlsspørgsmål.


Kontrol af de enkelte områder udføres en gang i hver af de i kalenderen angivne måneder.



Oversigtskalender over renholdelseskontroller


Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Kantsten





















































Hellekantsten





















































Spærreflader





















































Vejtilslutninger





















































Cykelstier





















































Rabatter – total oprydning





















































Rabatter – tilstand





















































Renovationsstati- ver





















































Borde og bænke






















































Skema 4



Kontrollen skal gennemføres indenfor de to første arbejdsuger af måneden. Dette dog under forudsætning af, at vejrliget er sådan, at kontrollen kan gennemføres. I snevejr og hvis jorden er snedækket, kan ingen af kontrollerne gennemføres. Ved bar frost kan kontrolopfejning ikke foretages, men kontroloptælling af affald kan godt udføres.


Hvis vejrforholdene er sådan, at kontrolrunden ikke kan gennemføres eller færdig- gøres indenfor den fastsatte tidsfrist, skal entreprenøren underrette bygherren herom.


Kontrollen kan kun foretages indenfor tidsrummet fra solopgang til solnedgang.



Målinger, der inkluderer opfejning og indsamling af snavs bør foretages på et tidspunkt, hvor arealerne er rimeligt tørre og helst efter 1 døgns tørvejr. Er det opsamlede materiale meget fugtigt, kan der fratrækkes 15% som vand, før area- let placeres i forureningsgrad. Afgørelse af om denne regel skal tages i brug, tages af den medarbejder, som udfører kontrollen.


Hvis der på en specifik del af kontrolstrækningen foretages vejarbejde, som u- muliggør udførelse af kontrollen, fortsættes frem til det først mulige sted, hvor kontrollen kan fortsættes. Herfra fortsættes kontrollen ud fra de for den enkelte kontroltype gældende retningslinier.


Udvælgelse af kontroller

Bygherren udvælger hver måned, hvor der skal udføres kontrol af renhold. Udvælgelsen sker tilfældigt af Bygherre.

Bygherren tilsender entreprenøren en kopi af udvælgelsen (se vedlagte eksempel) som entreprenøren modtager ca. den 1. arbejdsdag i måneden. Entreprenøren skal inden 3. arbejdsdag efter modtagelsen af udvælgelsen igangsætte kontrollen.


Entreprenøren skal benytte kontrolskemaet til dokumentation af kontrollen.


Dokumentationen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter afslut- ningen af kontrollen.


Kontrollerne kan efter aftale med bygherren udføres på anden vis.


5.1.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


Den i SAB anførte egenkontrol kan tillades udført som stikprøvekontrol.


5.1.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


Arbejderne kontrolleres dagligt umiddelbart efter udførelsen af alle delarbejder og strækninger udført den pågældende dag. Entreprenøren udfærdiger kontrolskema til bygherrens godkendelse som en del af KS-planen.


5.1.5. Dokumentation


Rapport for fælleskontrol for arbejder til tilstandskrav udarbejdes, når fælles kon- trol har været foretaget jf. bilag nr. 14- Fælleskontrol, fejning af befæstede are- aler samt eksempel på udvælgelse af kontrolstrækninger.


Udbudskontrolplan Renhold på tilstandskrav


Element

Kontroltids- punkt

Kontrol- metode

Accept- kriterium

Dokumentation


Fejning af befæstede

arealer.


Jf. skema 4


Visuel.

I henhold til kvalitetsniveau

I henhold til KS/ML-plan

Renhold af





ubefæstede





arealer.





Renhold og





tømning af





affaldsstativer





Renhold af





tavler,





kantpæle,





borde, bænke





og andet





udstyr.












Renhold på udførelseskrav


Element

Kontrol- tidspunkt

Kontrol- metode

Accept- kriterium

Dokumentation

Fejning af befæstede arealer.

Indtil 1 døgn efter udførelsen


Visuel.

I henhold til kvalitetsniveau

I henhold til KS/ML-plan

Bekæmpelse





af ukrudt.





Renhold af





ubefæstede





arealer.





Renhold og





tømning af





regnvandsbrø





nde.





Renhold og





tømning af





affaldsstativer





Renhold af





tavler,





kantpæle,





borde, bænke





og andet





udstyr.











5.2. Renholdelse af befæstede arealer


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for renholdelse af befæstede arealer.


5.2.1. Alment


Arbejdet udføres på tilstandskrav.


Arbejdet skal udføres i perioden 1. maj til 31. december.


5.2.1.1. Omfang


Mængderne for de enkelte vejstrækninger udleveres til entreprenøren, når entre- prisen er overdraget, og inden entreprisens påbegyndelse.


Renhold af stier omfatter:

- cykel- og gangstier på veje og i parker & grønne områder

- stier i tunneller

- kombineret cykel-/gangsti adskilt med stribe defineret som sti

- cykelstriber i byområder

- cykelstier i åbent land


Renhold af fortove omfatter:

- fortove (hvor kommunen har vedligeholdelsespligten)

- busperron

- gangarealer i tunneller, herunder tilhørende trapper, riste o.l.

- flisebelagte gangarealer på rasteanlæg

- holdepladser, P-pladser m.v.


Øvrige arealer

- skråningsbeklædninger

- belagte arealer under borde/bænke

- belagte arealer under/bag autoværn

- Parker og grønne områder


Renhold af kantsten omfatter:

- mod cykelsti

- mod sideveje

- mod fortove

- mod helleanlæg

- ved svingsten

- ved indløb og riste i befæstede og ubefæstede arealer


Aabenraa Kommune har p.t. en aftale med Falck om opsamling af trafikdræbte dyr, hvorfor de kontaktes såfremt der indberettes trafikdræbte dyr fra borgere, trafikanter og andre.


Falck kan kontaktes på tlf. 00 00 00 00



5.2.1.2. Bygherrens ydelser


5.2.1.3. Entreprenørens ydelser


Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de be- skrevne kvalitetsniveauer.


5.2.2. Materialer


5.2.3. Udførelse


5.2.3.1. Generelt


5.2.3.2. Udførelse på tilstandskrav


Arbejdet skal udføres, således at det foreskrevne kvalitetskrav er overholdt. For renhold accepteres forureningsgraden "spredt forurening".


Entreprenøren planlægger og tilrettelægger selv hyppigheden/omfanget af de enkelte aktiviteter, samt udførelsen af tilstandskravet.


Opgaven omfatter følgende:

På kørebaner, langs kantsten inkl. riste og langs kantbjælker på mindre bygvær- ker fejes i en bredde af min. 1,0 m målt fra kantstenen/kantbjælker. Hvor det ikke er muligt at udføre maskinfejning, skal der fejes med kost, f.eks. arealet mellem autoværn og kantbjælke. Øvrigt areal på broerne renholdes i forbindelse med ren- hold af færdselsarealer.


Befæstede helleanlæg, spærreflader, vigepladser, busholdepladser, sidevejstil- slutninger, overkørsler, stier, fortove, fodgængerovergange imellem heller, raste- og P-pladser fejes i fuldt omfang.


Trafikdræbte dyr fjernes hele året.

For perioden 1. Januar – 30. April, vil der dog ikke skulle gennemføres kvalitetskontrol. Entreprenøren skal i denne periode sikre at der på færdselsarealer ikke forefindes fremmedlegemer og genstande, som er trafikfarlige (knust glas, grussamlinger især på cykelstier). Entreprenøren skal sikre at kvalitetskravet er tilstede pr. 1. maj.


5.2.3.3. Udførelse på udførelseskrav


For arbejder på udførelseskrav accepteres "spredt forurening" umiddelbart efter udførelsen.


Følgende arbejder hører under udførelseskrav:

- Tilsmudsning/tilsvining af kørebaneareal fra f.eks. roekørsel, gyllekørsel

o. lign.

- Bortskaffelse/fjernelse af større grene og stormfældet træ (diameter > 30 mm), når der skal anvendes håndværktøj/motorsav eller lign. for at kunne få det fjernet/skåret i passende stykker.



- Ved udkald skal entreprenøren sørge for rengøring/renholdelse af hele kørebanearealet, dvs. fra asfaltkant til asfaltkant inkl. evt. overkørsler.


5.2.4. Kontrol


5.2.4.1. Generelt


Bygherren udvælger de strækninger, hvorpå der skal foretages kontrolmålinger. Skema med strækningerne udleveres af bygherren ca. den 1. arbejdsdag i må- neden. Entreprenøren skal inden 3 arbejdsdage efter modtagelsen igangsætte kontrollen.


Kontrollen udføres som følger:


Kontrol af renholdelse af kørebanen opdeles i fem underpunkter:

- kantsten

- hellekantsten

- spærreflader

- vejtilslutninger

- cykelstier


Kantsten

Kantsten undersøges i følgende måneder: juli, september og november. Der undersøges 2 strækninger pr. måned.


Målearealet er en tommestokslængde dvs. 2 m, og en kosts bredde. Der benyttes ved fejning en kost med en bredde på 35 cm. Kontrolarealet lægges langs med og helt ind til kantstenen. Hele arealet fejes grundigt og den sammenfejede mængde opsamles.


En strækning på 1 km kontrolleres således:

Prøve 1 efter 0,0 km

Prøve 2 efter 0,15 km

Prøve 3 efter 0,45 km


Der måles kun på kantsten beliggende til kontrollantens højre side. Såfremt der ikke findes 0,45 km uafbrudt strækning, køres frem til næste kantstensstrækning, hvor der påbegyndes 15 meter inde og fortsættes, så der opnås 3 prøver. Såfremt kontrolstrækningen afslutter, fortsættes i modsatte kørselsretning, hvor der lige- ledes påbegyndes 15 meter inde og de resterende målinger gennemføres, så der opnås i alt 3 prøver.



Der opsamles 3 prøver, der vejes. Der udregnes gennemsnit af de 3 prøver og det omregnes til g/m².


Forureningsgrad

Gram pr. m²

Ingen forurening

0 – 50

Begrænset forurening

51 – 300

Spredt forurening

301 – 600

Udbredt forurening

601 – 1500

Kraftig forurening

> 1500


Skema 5 - Forureningsgrader for kantsten



For kantsten accepteres forureningsgraden spredt. Metoden kan benyttes ved alle kantstensstrækninger længere end 20 m, dvs. at kantsten i kryds også medtages.


Svingsten ligestilles med kantsten.



Hellekantsten

Hellekantsten undersøges i følgende måneder: maj, august og oktober. Der undersøges 2 strækninger pr. måned. Kontrolareal som for kantsten.


På en udvalgt vejstrækning måles de 3 første heller beliggende på såvel primær- vejen som sekundærvejen. Hvis der ved et enkelt kryds er flere heller vælges dog maksimalt 2 stk., 1 på primærvejen og 1 på sekundærvejen. Er der to heller på primærvejen vælges den som kontrollanten først kommer til. Der medtages kun heller på sekundærveje, som er beliggende til kontrollantens højre side.


På de udvalgte heller foretages der en prøve på hver side af hellen. Målearealet placeres midt på siden. Den af de to prøver, som giver det største resultat regnes som gældende og denne mængde noteres. Efter måling ved de 3 heller udregnes gennemsnittet af de i alt 3 prøver, og dette omregnes til g/m².


Forureningsgrad

Gram pr. m²

Ingen forurening

0 – 50

Begrænset forurening

51 – 300

Spredt forurening

301 – 600

Udbredt forurening

601 – 1500

Kraftig forurening

> 1500

Skema 6 - Forureningsgrader for hellekantsten.


For hellekantsten accepteres forureningsgraden spredt.


Spærreflader

Måleareal som for kantsten. Spærreflader undersøges i følgende måneder: august og november. Der undersøges 1 spærreflader pr. gang, 1 for hver udvalgt stræk- ning. Der vælges den første spærreflade som kontrollanten kommer til på stæk- ningen, hvis denne opfylder kravene til størrelse, ellers fortsættes til den næste.



Spærrefladens længde fra den bredeste ende og til spærrefladens snævre ende indtil en bredde på 90 cm måles. Er spærrefladen mere end 100 meter lang, be- tragtes længden over de 100 m som en separat spærreflade. Den målte længde deles med 3 og dette tal angiver længden mellem prøverne. Måling starter altid fra den bredeste ende af spærrefladen og/eller den ende som vender mod en helle.

Det første målepunkt starter altid 1,5 meter fra spærrefladens begyndelse. Målearealerne placeres i centerlinien af spærrefladen (langs med).


Hvis spærrefladen er kortere end 20 meter foretages den første prøve 1,5 meter fra spærrefladens begyndelse og derefter foretages de næste prøver med 2 me- ters afstand mellem hver. Der foretages, det antal prøver der er plads til. Metoden kan benyttes på alle spærreflader der er større end 90 cm i bredden og længere end 3,5 m.


Prøvearealernes placering på spærrefladen er skitseret nedenfor:



Skema 7 – Spærreflader

Prøverne opfejes og vejes. Gennemsnittet af de 3 prøver udregnes.



Forureningsgrad

Gram pr. m²

Ingen forurening

0 – 50

Begrænset forurening

51 – 300

Spredt forurening

301 – 600

Udbredt forurening

601 – 1500

Kraftig forurening

> 1500


For spærreflader accepteres forureningsgraden spredt.


Vejtilslutninger

Vejtilslutninger undersøges i følgende måneder: maj, september og november. I alt 3 gange. Der udvælges hver måned 2 strækninger. På hver udvalgt vej- strækning udvælges de 3 første vejtilslutninger, som er beliggende til kontrol-



lantens højre side.


Målearealet er 1 m gange vejtilslutningens bredde. Målearealet indlægges som vist på nedenstående figur. Målearealet ligger altid 1 m fra kørebanekanten markeret med hvid streg, uanset hajtændernes placering.



Skema 9 – Vejtilslutninger



Metoden kan benyttes ved vejtilslutninger, hvor der på sidevejen er markeret med B11 el. B13 tavler eller hajtænder.


Forureningsgrad

Gram pr. m²

Ingen forurening

0 – 25

Begrænset forurening

26 – 100

Spredt forurening

101 - 200

Udbredt forurening

201 - 600

Kraftig forurening

> 600

Skema 10 - Forureningsgrader for vejtilslutninger.



For vejtilslutninger accepteres forureningsgraden spredt.


Cykel- og gangstier

Cykelstier kontrolleres i juni, september og november måned.


Der kontrolleres 2 strækning pr. måned. For hver strækning udtages der 3 prøver efter følgende system:

- Prøve 1 efter 0,050 km

- Prøve 2 efter 0,250 km

- Prøve 3 efter 0,450 km


Prøverne udtages midtvejs mellem de næste kantpæle.


Målearealet er hele cykelstiens bredde gange 2 m i længden, dog minus de yderste 15 cm, hvis der ikke er en fast afgrænsning (f.eks. kantsten), og cykel- stiens kant går ud mod rabatarealer.



Forureningsgraden udregnes som gennemsnit af de tre prøver:


Forureningsgrad

Gram pr. m²

Ingen forurening

0 – 25

Begrænset forurening

26 – 100

Spredt forurening

101 - 200

Udbredt forurening

201 - 600

Kraftig forurening

> 600

Skema 11 - Forureningsgrader for cykelstier.


For cykelstier accepteres forureningsgraden spredt.


Cykelbaner/cykelstriber (markeret med D21-tavler) kontrolleres også efter denne metode. Der måles så fra den brede hvide stribe mod kørebanen til asfaltkanten, dog minus de yderste 15 cm, hvis der ikke er en fast afgrænsning.


Arbejdet påregnes ikke forskriftsmæssigt udført, dersom der ved en kontrol er mere end 3 af prøverne, der afviger fra kvalitetskravet. I sådanne tilfælde foretages der en reduktion af den aftalte betaling samtidig med, at manglerne straks udbedres.


5.2.4.2. Bygherrens ydelser


5.2.4.3. Entreprenørens ydelser


5.2.5. Dokumentation


Ved dokumentation forstås de registreringer af kontrolresultater, som af bygher- ren er krævet dokumenteret i udbudsmaterialet.


5.3. Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for bekæmpelse af ukrudt.


5.3.1. Alment


Arbejdet udføres på tilstandskrav og udførelseskrav.


Arbejdet er opdelt i en periode fra 1. december til 30. marts, hvor arbejdet udføres på udførelseskrav og i en periode fra 1. april til 31. november, hvor arbejdet udføres på tilstandskrav.


5.3.1.1. Omfang


Arbejdet omfatter bekæmpelse af ukrudt ved brænding, børstning eller xxxxxx xxxxxxx på:

- Befæstede veje, stier og pladser

- Langs kantsten

- På fortove som vedligeholdes af kommunen

- Langs cykelsti

- Belagte arealer i bl.a. parker og grønne områder

- Heller

- På/i afvandingsrender

- På diverse arealer


5.3.1.2. Bygherrens ydelser


5.3.1.3. Entreprenørens ydelser


5.3.2. Materialer


Der må ikke anvendes nogen form for kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler, ej heller vejsalt, eddike eller hvidløgsekstrakt o.lign..


Hvis der ønskes anvendt midler til bekæmpelse af ukrudt, som ikke er indeholdt i miljøstyrelsens liste over godkendte bekæmpelsesmidler, skal anvendelse (her- under også forsøg) af hvert af midlerne som udgangspunkt godkendes efter miljø- lovens §19.


Der henvises til miljøministeriets hjemmeside på: xxx.xxx.xx.


Forslag til metoder til bekæmpelse af uønsket begroning kan ses på: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx og xxx.xxx.xx.



5.3.3. Udførelse


5.3.3.1. Generelt


Støv- og lugtgener skal undgås.


5.3.3.2. Udførelse på tilstandskrav


Fjernelse af uønsket vegetation omfatter alle arbejder og leverancer til fjernelsen ved f.eks. brænding, børstning eller manuel bekæmpelse.


Arbejdets omfang fremgår af pkt. 5.1.1 Omfang i SAB renhold generelt.


5.3.3.3. Udførelse på udførelseskrav


5.3.3.4. Termisk bekæmpelse af ukrudt ved brænding


Er der risiko for at antænde eller beskadige tilstødende arealer eller udstyr, må bekæmpelsen ikke foregå ved brænding.


Inden brug af brænder skal entreprenøren sikre, at der indenfor arbejdsarealet ikke findes brændbart materiale som f.eks. papir og blade.


På grusstier samt på grusbefæstede raste- og p-pladser bekæmpes den uønskede vegetation ved brænding i den samlede bredde samt en overbredde i hver side på ca. 10 cm.


Bekæmpelse af ukrudt langs kanter på andre befæstelser skal ske i en sådan bredde, at brændingen føres ca. 10 cm ud på hver side af kanten.


Intet sted må der brændes nærmere end 20 cm langs hæk og vegetation, der skal bevares.


Omkring faste genstande som f.eks. lysstandere, skilte, o.l. skal bekæmpelse af ukrudt ske ved lugning eller håndbrænding.


Fremføringshastighed af maskine skal være afhængig af vejrlig og temperatur. Fremføringshastigheden skal dels sikre, at den uønskede vegetation opvarmes til- strækkeligt, således at plantecellerne sprænges og dels, at den faste belægning ikke bliver beskadiget.


Ved standsning og under stilstand må brænderen ikke brænde, idet dette kan for- årsage misfarvning og afskalning af betonsten, m.v. samt forkulning af asfaltbe- lægning.


Alt synligt ukrudt inden for arbejdsareal skal være henvisnet (dødt) inden 5 dage efter brænding.


Ved bekæmpelse af ukrudt benyttes udstyr med afskærmet brænder med en brændebredde, der er velegnet til arealets bredde. Ved bekæmpelse af ukrudt ved brænding langs kantsten skal brænderen og afskærmningen



tilpasses kantstenens form. Udstyret skal være godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning.


Ved brændeudstyret skal der under arbejdets udførelse altid forefindes en brand- slukker af passende størrelse.


5.3.3.5. Mekanisk bekæmpelse af ukrudt ved børstning


Al bekæmpelse af ukrudt ved børstning skal udføres med børster af nylon eller stål, som roterer om en lodret akse.


Børsterne skal være afskærmet i et omfang, så der ikke sker tilsvining af arealer, der ikke behandles.


Børstning udføres langs kanter på veje, stier og pladser, hvor (og når) brænding ikke ønskes hhv. kan tillades.


Børstning udføres enten mod ubefæstet rabat, hvor det afbørstede materiale kan blive liggende eller med efterfølgende opsamling af det afbørstede materiale.

Børstning langs stiers begrænsninger, gennemføres i en bredde på 10 cm uden for befæstet areal.


På belægninger, der kan tage skade ved børstning med stålkoste, benyttes nylon- koste efter forudgående aftale med bygherren. Det kan påregnes, at OB-belæg- ninger og forvitrede betonsten skal børstes med nylonkoste.


Langs kantsten skal der børstes tæt mod kanterne uden unødig beskadigelse af stenene.


Efter behandlingen skal de børstede arealer være fri for overjordiske plantedele.


5.3.3.6. Xxxxxx xxxxxxx


Efter lugningen skal de berørte arealer være fri for overjordiske plantedele.



5.3.4. Kontrol


5.3.4.1. Generelt


5.3.4.2. Kontrol ved tilstandskrav


Kontrol af uønsket begroning på befæstede arealer:


Beskrivelse af forureningsgrad for uønsket vegetation

Nr.

Forureningsgrad

Mængde af uønsket vegetation

1

Ingen forurening

Ingen begroning i fugerne

2

Begrænset forurening

Mosbegroning i fuger, ingen enkeltstående uønsket vegetation

3

Spredt forurening

Spredt begroning af ubetydelig højde, dog maks. højde 3 cm, og planter hvis areal er mindre end 5 cm² (længde x bredde) og mosbevoksning i fuger

svarende til fugebredden.

4

Udbredt forurening

Begroning som er højere end 3 cm eller dækker et areal som er større end 5 cm².

5

Kraftig forurening

Det belagte areal har et grønt skær

Skema nr. 12



Ved kontrol af begroning på befæstede arealer udpeges et antal arealer. Målingen foretages på 1m².


Ved måling langs kantsten, belægningssten mellem fliser eller flisesamlinger fast- sættes arealet som værende et rektangel på 0,3 x 3,33 m. Ved målingen på øv- rige befæstede arealer begrænses målingen til 1 m².


Der udpeges det mest begroede areal af det belagte areal som er valgt.


Begroning som er mindre end 5 cm² fastsættes til 5 cm².


Øvrig begroning måles som et rektangel med største bredde og længde. Det samlede begroede areal må maksimum være 10%


Tilstanden kan godkendes.


Billede med ca. 5% begroning. Tilstanden kan godkendes selvom størrelsen af planterne er på grænsen.


Billede med 10% begroning Tilstanden kan godkendes.


Billede med ca. 5% begroning. Kan godkendes selvom højden på planterne er lidt for store.


Enkelte planter for store, ellers ville den kunne godkendes.


5.3.4.3. Kontrol ved udførelseskrav


5.3.5. Dokumentation


Ved dokumentation forstås de registreringer af kontrolresultater, som af byg- herren er krævet dokumenteret i udbudsmaterialet.


5.4. Renhold af ubefæstede arealer


Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for renhold af ubefæstede arealer.


5.4.1. Alment


Arbejdet udføres på tilstandskrav og udførelseskrav.


Arbejdet er opdelt i en periode fra 1. november til 30. marts, hvor arbejdet udføres på udførelseskrav og i en periode fra 1. april til 31. oktober, hvor arbejdet udføres på tilstandskrav.


5.4.1.1. Omfang


Arbejdet omfatter renholdelse af alle ubefæstede arealer som rabatter, skråninger, grøftearealer og rastepladser som ikke er omfattet af anden renholdelses.


Arbejdet omfatter fjernelse af snavs og affald i:

- Byzone

- Landzone


Opsamling af større sammenhængende spild, eksempelvis tab af korn, olie, m.v. er ikke omfattet af denne entreprise. Ved konstatering af denne type snavs og af- fald skal entreprenøren straks underrette tilsynet.


Renhold af riste og rørindløb i rabat for bortledning af vand fra befæstede arealer samt punktafvanding.


Renhold af rør, riste og opsamlekurve ved bygværker.


5.4.1.2. Bygherrens ydelser


Bygherren stiller efter anmodning teknisk baggrundsmateriale til rådighed for entreprenøren i det omfang det foreligger i relevante registre eller på anden måde.


Bygherren råder ikke over opmåling af arealer beliggende uden for kronekanten. I forbindelse med fastlæggelse af arealerne er det skønnet, at den gennemsnitlige afstand fra kronekant til skel er 3,0 m.


5.4.1.3. Entreprenørens ydelser


5.4.2. Materialer


Til renhold af ubefæstede arealer må ikke anvendes hjælpemidler som, skader miljøet.


Driftsudbud af delområde 1

Document Metadata

Filed: August 26th, 2011