Til de bydende
2.2 Entreprenørarbejde – Betingelser
udbud jf. ABT 18
Til de bydende |
|
Betingelser
Kontrol af projektmateriale
Entreprenøren skal selv kontrollere, at entreprenøren har fået udleveret det angivne udbuds- og projektmateriale. Entreprenøren skal underrette bygherren inden tilbudsafgivelse, såfremt entreprenøren mener at mangle materiale udover det anførte.
Udfyldelse af tilbudsliste
Inden tilbudsudregning påbegyndes, bør entreprenøren gennemlæse tilbudslisten af hensyn til særlige bygherreønsker om prisopdeling.
Tilbuddet skal afgives på den udleverede tilbudsliste og udfyldes med alle angivne ydelser og optioner.
Betalingsbetingelser og fakturakrav
Der foretages én samlet betaling for arbejdet efter arbejdets aflevering, jf. afsnittet nedenfor om ”Afleveringsforretning”.
Hvis etablering af selve minivådområdet og fordeling af overskudjord på udlægsareal ikke kan gennemføres i samme arbejdsgang, kan betalingen opdeles i to rater. I så fald betales den rate, som vedrører minivådområdet, efter afleveret kvalitetssikringsmateriale, udført kontrolmåling af tilsynet, samt arbejdets aflevering, jf. afsnittet nedenfor om ”Afleveringsforretning”, og betaling for fordeling af overskudsjord, betales efter udførelsen af det pågældende arbejde.
Der foretages i øvrigt ikke betaling for delvist udførte arbejder, da det samlede arbejdes fuldførelse og aflevering er en forudsætning for bygherrens opnåelse af ret til tilskud fra Landbrugsstyrelsen.
Det er en betingelse for betaling, at entreprenøren fremsender en faktura til bygherren, som mindst indeholder følgende oplysninger:
Bygherrens navn og adresse.
Entreprenørens navn, adresse og CVR-nr. (eller CPR-nr. hvis CVR-nr. ikke findes).
Fakturadato og fakturanummer.
Beskrivelse af leverancen/ entreprisen med samme specifikation af ydelser og optioner som det afgivne tilbud.
Betalingsdato.
Bankoplysninger og kontonummer
Momsgrundlaget, dvs. beløb ekskl. og inkl. moms
Eventuelle rabatter og prisnedslag.
Sikkerhedsstillelse
Senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren.
Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.
Sikkerheden nedskrives, jvf. dog ABT 18 § 9, stk 4., til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jvf. § 9, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Bygherrens tilsyn
Byggeherren kan vælge at lade et tilsyn repræsentere ham overfor entreprenøren under arbejdets udførelse, jf. ABT 18 § 28.
Hvis det er tilfældet, skal entreprenøren rette henvendelser vedrørende tekniske forhold til tilsynet i stedet for til bygherren. Dette gælder også, hvor det i nærværende betingelser om tekniske forhold er angivet, at entreprenøren skal rette henvendelse til bygherren.
Uanset ovenstående skal entreprenøren fortsat rette henvendelse direkte til bygherren om forhold vedrørende indgåelse af kontrakt, ændringer til kontrakten, aftale om ekstraarbejder, meromkostninger, betaling, anmeldelse af transport i entreprisesum, forsikringsforhold og tilsvarende forhold.
Byggepladsen
Byggepladsen og tilkørselsforhold skal overtages, som de henligger.
Det forudsættes, at entreprenøren ved selvsyn, besigtiger projektområdet og tilkørselsforhold inden tilbudsafgivning. Besigtigelsen aftales med bygherren.
Entreprenøren opfordres til at fotoregistrere vej og område inden opstart.
Byggepladsen indrettes indenfor det berørte område og efter aftale med Bygherren.
Byggeherren foretager ikke indhegning af byggepladsen. Det er derfor entreprenørens ansvar at gøre dette i fornødent omfang.
Adgangsveje skal afleveres i minimum samme stand, som de overtages.
Entreprenøren står selv for byggeveje og byggeplads inkl. vand og strøm. Efter endt byggeperiode reetableres arealet anvendt til byggeplads og byggeveje til minimum samme stand, som da arealet blev overdraget.
Materialeoplag og -transport
Entreprenøren er ansvarlig for materialers forsvarlige oplagring og beskyttelse på byggepladsen. Oplagringsplads aftales med bygherren.
Materialeleverancer afpasses til det løbende forbrug.
Langtidsopbevaring må ikke finde sted.
Affaldshåndtering
Det påhviler entreprenøren at foretage oprydning, opsamling, sortering og bortskaffelse af eget affald. Såfremt byggepladsen ikke er ryddelig, kan bygherren med et døgns varsel, foranledige oprydning på entreprenørens regning.
Rester af byggematerialer og udgravet jord sorteres efter art inden bortskaffelse. Vedr. evt. overskudsjord: Se projektbeskrivelse.
Alt affald skal håndteres i nøje overensstemmelser med kommunens “Regulativ for bygge- og anlægsaffald”.
Sikkerhed på byggepladsen
Entreprenøren har det fulde ansvar for at overholde arbejdsmiljøloven, samt anvisninger fra Arbejdstilsynet.
1. jf. altid nugældende Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder
Nugældende BEK nr. 1516 af 16/12/2010, med senere ændringer.
2. HÅNDBOG FOR SIKKERHEDSGRUPPEN, skal overholdes. Hvis Entreprenøren ikke ligger inde med denne, kan den rekvireres hos arbejdstilsynet.
Opstår der uheld på pladsen eller optræk til alvorlige uheld, skal bygherren underrettes, og der indkaldes til ekstraordinært sikkerhedsmøde.
Vand til byggebrug
Entreprenøren står for at etablere vand til byggebrug med autoriseret VVS’er. Entreprenøren skal selv stå for evt. vandtanke og opfyldning af vand.
Placering aftales nærmere med bygherre.
Entreprenøren bekoster selv fremføring, vedligeholdelse og eventuel frostsikring af installationen, samt sørger for lukning af vand uden for arbejdstiden.
Byggestrøm
El skal hentes fra byggepladstavle. Placering aftales nærmere med bygherre.
Entreprenøren står for at etablere byggepladstavle med autoriseret elektriker. Det skal forventes, at der skal opsættes generator, og entreprenøren står selv for betaling herfor, herunder til diesel mv.
Installationer til skurvogne, maskiner og arbejdslys påhviler entreprenøren at udføre.
Fremføring af kabler på byggepladsen skal ske på forskriftsmæssig måde og må ikke være til gene for færdsel på pladsen. Dette påhviler entreprenøren at udføre.
Entreprenøren er pligtig til hver dag efter endt arbejdstid at sørge for, at al strømforsyning til byggebrug er afbrudt, herunder slukning af lys.
Entreprenøren må selv lade udføre og bekoste lysanlæg for arbejdsstedsbelysning.
Tidsplan
Bygherren og entreprenøren udarbejder en specificeret arbejdstidsplan, jf. udbudsbrevet, med frister for entreprenøren.
Fastsættelse af dagbod
Entreprenøren skal betale dagbod, hvis tidspunktet for, hvornår arbejdet anses for afleveret, jf. afsnittet nedenfor om ”Afleveringsforretning, overskrider det aftalte tidspunkt for aflevering. Dagboden er fastsat under hensyntagen til, at konsekvensen for bygherren ved manglende overholdelse af fristerne i Landbrugsstyrelsens tilsagnsbetingelser kan være det fuldstændige bortfald af tilskud.
Dagbod størrelse:
0-30 kalenderdage efter det aftalte tidspunkt for aflevering:
5% af den samlede entreprisesum ekskl. moms.
31-60 kalenderdage efter det aftalte tidspunkt for aflevering:
10% af den samlede entreprisesum ekskl. moms. (i tillæg til de
5%)
61-90 kalenderdage efter det aftalte tidspunkt for
aflevering:
15% af den samlede entreprisesum ekskl. moms (i
tillæg til de 5% og de 10%)
Mere end 90 kalenderdage efter det aftalte tidspunkt for
aflevering :
70% af den samlede entreprisesum ekskl. moms –
svarende til bortfald af den fulde entreprisesum (da dagbøderne så
samlet set udgør 5% + 10% + 15% + 70% = 100%).
Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbøder ved udbetalinger. Disse modregnes i beløbet ekskl. moms.
Såfremt entreprenøren får formodning om forsinkelser, skal han omgående underrette bygherren. Undladelse medfører, at entreprenørens forsinkelse vil blive betragtet som selvforskyldt.
Opgørelsen af de efter tidsplanen konstaterede forsinkelser foretages af bygherren. Forudser entreprenøren, at arbejdet bliver forsinket på grund af myndighedsforhold, skal entreprenøren underrette bygherren om dette hurtigst muligt.
Spilddage og tidsfristforlængelser
Under henvisning til ABT 18, §§ 37-41, fastlægges:
Beregning af vejrligsdage, foretages efter anvisning via vinterkonsulenterne vejledende skema
Disse spilddage giver ikke ret til tidsfristforlængelse, og skal være indeholdt i entreprisesummen
Vejrligsforanstaltninger
Bygherren forbeholder sig ret til at standse byggeriet, såfremt der indtræder perioder med hård frost, sne eller lign.
En sådan afbrydelse af arbejdet vil have opsættende virkning på tidsplanen - hvorimod entreprenøren ikke kan kræve erstatning for tab pga. forsinkelsen.
Gennemførelse af de nødvendige vejrligsforanstaltninger planlægges og udføres efter aftale med bygherren. Det påhviler entreprenøren at kontakte bygherren før foranstaltningernes iværksættelse.
Vejrligsforanstaltninger (inkl. overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger) eller forberedelser hertil skal være indeholdt i entreprisesummen.
Der henvises til ”Vinterbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011) for specificering af de typiske foranstaltninger.
Projektgennemgang
Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles projektgennemgang med bygherren.
Formålet er gennem en dialog mellem entreprenøren og bygherren:
- at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab,
- at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særlig risikofyldte eller vanskelige at udføre, og
- at få løst forståelsesproblemer.
Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller, hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet.
Dersom eventuelle ændringer har økonomiske konsekvenser, skal hver part meddele den anden dette senest 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen.
Arbejdets omfang og entreprenørens ansvar
Det nærmere arbejde fremgår af skitsetegninger og bilag i henhold til udbudsbrevet og projektbeskrivelse. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden. En ydelse, tegnet eller beskrevet, skal medregnes i tilbuddet og anses derfor for indeholdt i dette.
I entreprisen er indbefattet alle arbejdsydelser og leverancer, biydelser, tilpasningsarbejder og efterreparationer, der er nødvendige for arbejdets udførelse og fuldstændige færdiggørelse.
Kan et materiale af én eller anden grund ikke fremskaffes, hvad der i videst muligt omfang undersøges under tilbudsudregningen, skal spørgsmålet om anvendelse af et andet materiale snarest forelægges bygherren.
Tilbuddet skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for at gennemføre det pågældende projekt i overensstemmelse med grundlag for udbuddet, herunder projektbeskrivelsen.
Omkostninger til byggepladsforanstaltninger, vinterforanstaltninger, udskudt arbejde mv. skal være indeholdt i tilbuddet.
Entreprenøren alene er ansvarlig for:
Arbejdets konditionsmæssige udførelse
Den ved ethvert arbejdes udførelse benyttede fremgangsmåde med mindre fremgangsmåden er foreskrevet i materialet fra bygherren.
Stabiliteten af konstruktioner, så længe de er under udførelse, og efter udførelse, såfremt de ikke er udført i henhold til projektbeskrivelsen.
Det samlede arbejdsresultat under egen entreprise, herunder også materialernes kvalitet.
For maskiner og andet materiels forskriftsmæssige drift og sikkerhed. Evt. fejl er bygherren uvedkommende.
For at alle under entreprisen beskrevne arbejder udføres sikkerhedsmæssigt korrekt, det vil sige, at den enkelte entreprenør alene må sikre sig nødvendige foranstaltninger m.v. for sit arbejdes udførelse.
Entreprenøren er ansvarlig for skade af enhver art, som denne eller dennes ansatte eller maskiner forvolder på person, materiel, materialer, ledninger, konstruktioner og/eller anlæg under eller i forbindelse med entreprisens udførelse og er pligtig til at erstatte eller udbedre sådanne skader uden udgift for bygherre. Entreprenøren skal skadesløsholde bygherren for bygherrens eventuelle udgifter i denne sammenhæng.
Entreprenøren skal udføre entreprisen i overensstemmelse med gældende love, vedtægter, reglementer, regulativer, normer, arbejdstilsynets bestemmelser m.m.
Evt. bøder og ulemper, som entreprenørens (inkl. dennes ansattes) forseelser måtte medføre, er bygherren uvedkommende og er alene entreprenørens ansvar.
Entreprenøren er i øvrigt ansvarlig for udførelse af arbejdet i overensstemmelse med kravene til entreprenøren som fastsat i parternes aftale.
Arbejdets omfang i forhold til myndighedskrav
Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med krav i
- godkendelser, tilladelser og dispensationer fra kommunen og
- tilsagn fra Landbrugsstyrelsen
vedrørende drænindløb, sedimentationsbassin, minivådområde, indvendige og udvendige skråningsanlæg på diger, iltningstrappe og udløb.
Tilbuddet skal indeholde alle nødvendige ydelser til opfyldelse af disse krav.
Hvis de nævnte godkendelser, tilladelser og dispensationer fra pågældende kommune og tilsagn fra Landbrugsstyrelsen ikke foreligger på tidspunktet for entreprenørens tilbudsafgivelse, anses ydelser til opfyldelse af krav, som er angivet i disse godkendelser mv., kun for indeholdt i den tilbudte pris, hvis de kan gennemføres som ændringer til den aftalte entreprise uden meromkostninger.
Hvis ændringerne indebærer meromkostninger, skal entreprenøren skriftligt gøre bygherre opmærksom på dette, inden arbejdet / entreprisen igangsættes. Bygherren er i så fald berettiget til at træde tilbage fra aftalen, uden at hverken entreprenør eller bygherre har krav på betaling af nogen art fra den anden part.
Hvis entreprenøren ikke skriftligt gør opmærksom på sådanne meromkostninger inden arbejdets / entreprisens igangsættelse, anses de for indehold i den tilbudte pris.
Forhold til det offentlige
Bygherren er ansvarligt for indhentelse af
- godkendelser, tilladelser og dispensationer fra kommunen og
- tilsagn fra Landbrugsstyrelsen.
vedrørende drænindløb, sedimentationsbassin, minivådområde, indvendige og udvendige skråningsanlæg på diger, iltningstrappe og udløb.
Bygherren er endvidere ansvarlig for indhentelse af LER-oplysninger (xxxx://xxx.xx).
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med indholdet af disse godkendelser, tilladelser, dispensationer, tilsagn og oplysninger inden arbejdets igangsætning.
Entreprenøren er ansvarlig for at foretage alle anmeldelser og tilmeldinger til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber (herunder at rekvirere eventuelt påkrævet tilsyn) under arbejdets gang.
Jordbundsforhold
Gener, som følge af normalt forekommende overfladevand, grundvand og sne, skal være inkluderet i tilbuddet.
Fortidsminder
Det er bygherrens ansvar – inden arbejdets igangsætning – at bede det kulturhistoriske museum om at give en udtalelse om, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på det areal, som anvendes til projektet.
Hvis museets oplyser, at det er nødvendig med en større forundersøgelse eller en arkæologisk undersøgelse, er bygherren berettiget til at træde tilbage fra aftalen, uden at hverken entreprenør eller bygherre har krav på betaling af nogen art fra den anden part. Alternativt kan bygherren udskyde arbejdet til det tidspunkt, hvor undersøgelsen er tilendebragt, uden at entreprenøren har ret til godtgørelse efter ABT18 forenklet § 41. Dette gælder også, hvis der under arbejdet findes fortidsminder, som kræver, at arbejdet indstilles / at der udføres arkæologiske undersøgelser.
Kvalitetskrav
Generelt skal alle arbejder udføres i høj håndværksmæssig kvalitet, dvs. være fagmæssigt korrekt arbejde.
Anlægsarbejder og rørarbejder skal udføres med største omhu. Revner, afskalninger, samt tolerancer større end normer og lignende må ikke forekomme.
Alle kvalitetskrav, anført i materialet, skal dokumenteres. Alle materialevalg skal
dokumenteres på forlangende. Se nedenfor.
Vejledninger, arbejdsinstruktioner o.lign.
Vejledninger, arbejdsinstruktioner og lignende for de beskrevne materialer / produkter skal i alle tilfælde nøje følges for derved at sikre arbejdets korrekte udførelse. Forinden et arbejde påbegyndes, påhviler det den enkelte entreprenør
At rekvirere vejledninger og arbejdsinstruktioner for de pågældende materialer / produkter,
At søge konsulenttjeneste i nødvendigt omfang i samarbejde med bygherren
At sikre, at montører /svende gøres bekendt med vejledningen og arbejdsinstruktioner og bliver instrueret om arbejdets korrekte udførelse (evt. i forbindelse med konsulentbesøg).
Entreprenørens arbejdstegninger
Det påhviler entreprenøren at udarbejde alle fornødne projekttegninger og arbejdstegninger til brug for projektetsgennemførelse, som prjekttegninger til det udleverede materiale.
Alternativ udførelse
Entreprenøren kan foreslå alternative udførelsesmetoder og udformning af detailkonstruktioner. Dette skal oplyses særskilt, ved siden af tilbudsgivningen.
Alternativ udformning skal inden udførelse, godkendes af bygherren.
Målangivelser
Målangivelser for længde/breddeforhold vil i størst mulig udstrækning fremgå af skitserne. Dersom entreprenøren konstaterer uoverensstemmelse mellem målangivelserne, skal dette straks meddeles bygherren. Forinden ethvert arbejde påbegyndes, må entreprenøren sammenholde skitserne med de projekterede tegninger. Viser der sig uoverensstemmelser, skal dette straks meddeles bygherren skriftligt.
I modsat fald er entreprenøren selv ansvarlige for eventuelle fejl og skader, som måtte følge heraf.
Evt. manglende mål på tegningerne må entreprenøren skaffe sig hos bygherren, forinden et arbejde påbegyndes.
Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding).
Bygherren indkalder entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for arbejdets afslutning.
Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist a) væsentlige mangler eller b) mange fejl og/eller mangler, som ikke hver for sig kan betegnes som væsentlige, men som samlet må betegnes som værende væsentlig. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. 1. afsnit.
I øvrigt gælder ABT 18 forenkelt § 43, stk. 2-3.
Efterreparationer
Udføres af entreprenøren om fornødent i flere omgange. Alle efterreparationer skal udføres uden synlige spor efter reparationerne.
Forsikring
Entreprenøren er pligtig til at have tegnet en professionel ansvarsforsikring.
Policenummer og forsikringsselskabsnavn skal oplyses på tilbudslisten.
Tvister
Tvister løses efter ABT 18 §§ 62-67 (om syn og skøn, om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. og om voldgift).
Bestemmelser vedr. kvalitetsstyring
Entreprenørens kontrol og dokumentation
Entreprenøren skal kunne dokumentere over for bygherre, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt.
Kvalitetsdokumentationen udarbejdes samtidig med, at kontrollen udføres, og skal foreligge som arbejdspapirer.
Der skal ved arbejdets afslutning som minimum foreligge:
Varedeklarationer og attester for leverede elektroniske eller mekaniske produkter/materialer. For øvrige produkter/materialer skal varedeklarationer og attester foreligge, i det omfang de er tilgængelige fra producentens side.
Kvitterede følgesedler.
Øvrige dokumenter til eftervisning af entreprenørens kvalitetskontrol.
Koter på indløb og udløb op tegnet på tegninger / skitser
Indmåling af minivådområdets omkreds med et antal punkter, der er tilstrækkeligt til at dokumentere minivådområdets størrelse
Opmåling af koten for drænindløb i sedimentationsbassinet.
Opmåling af koten for drænudløb fra minivådområdet.
Opmåling af alle vandspejlskoter, hvis minivådområdet er anlagt i terrasser.
Opmåling af bundkoter af de lavvandede vegetationszoner og de dybe bassiner i et omfang, der er tilstrækkeligt til at dokumentere bassinernes dybde. Der skal foretages opmålinger i alle bassiner og vegetationszoner.
Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil bl.a. medføre tilbageholdelse af acontoudbetalinger og evt. endelig betaling, indtil forholdet er bragt i orden.
Entreprenøren skal altid tilkalde bygherren med rimeligt varsel, når det fremgår af udbudsmaterialet eller er aftalt under anlægsarbejdet.
Tilsidesættelse af denne pligt medfører, at entreprenøren - hvis bygherren kræver det - er pligtig vederlagsfrit at fjerne det udførte arbejde for at muliggøre besigtigelse og at omgøre arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for ethvert heraf afledt tab.
Ad. ABT 18 §21.
Entreprenøren skal på forlangende:
Godtgøre materialernes oprindelse og
Uden vederlag afgive prøver, medmindre der foregår en betryggende, løbende kvalitetskontrol. Når prøver afgives, stiller entreprenøren ligeledes uden vederlag fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse.
Manglende aflevering af kvalitetssikrings-dokumentation, betragtes som en væsentlig mangel og vil blive værdisat til min. 20.000 kr. ekskl. moms per del-entreprise.
Vedligeholdelses- og driftsinstruktioner
Entreprenøren skal inden arbejdets afslutning til brug for fremtidig vedligeholdelse og drift aflevere følgende oplysninger om materialer/komponenter, som indgår i entreprisen:
- Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør.
- Materialespecifikation.
- Vedligeholdelsesinterval.
- Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger for mekaniske eller elektroniske materialer/komponenter.
Oplysningerne skal leveres velordnet i selvstændigt ringbind.
Manglende aflevering af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner, betragtes som en væsentlig mangel og vil blive værdisat til min. 20.000 kr. ekskl. moms per del-entreprise.
Krav om autorisation
Hvor der foreligger krav om autorisation til udførelse af arbejder, såsom arbejder vedrørende vand, afløb og el, skal entreprenøren have den fornødne autorisation.
Rettelser til tegninger/skitser
Rettelse af tegninger/skitser
Entreprenøren skal før arbejdets aflevering indtegne de ændringer eller afvigelser, som er foretaget under udførelsen af arbejdet, på de tilgængelige tegninger / skitser og aflevere disse til bygherren.
Bygherrens kontrol
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennemføre stikprøvevis kontrol, også af entreprenørens kontroldokumentation.
Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er opfyldt.