AARHUS UNIVERSITET

ABR- bestemmelse	Bestemmelsens ordlyd	Fravigelse / tilføjelse
A. Aftalegrundlaget ‌
ANVENDELSE ‌
§ 1, stk. 1	”Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirk- somhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.”
§ 1, stk. 2	”Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i af- talen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.”
DEFINITIONER ‌
§ 2, stk. 1	”Ved ”grænseflade” mellem rådgivningsop- gaver forstås den del af en opgave, der grænser op til en anden opgave og er af- hængig af eller har betydning for dennes udformning, således at der er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksi- sterende bygninger eller anlæg kan også udgøre en grænseflade.”
§ 2, stk. 2	”Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fasthol- des under projektering og udførelse.”
§ 2, stk. 3	”Ved ”granskning af et projekt” forstås en sammenhængende og systematisk gennem- gang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.
§ 2, stk. 4	”Beløbsangivelser er uden moms, medmin- dre andet er angivet.
§ 2, stk. 5	”Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en hel- ligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag.”	1. maj er at forstå som en almindelig arbejdsdag

AARHUS UNIVERSITET

LOVVALG ‌
§ 3	”Retsforholdet skal i det hele behandles ef- ter dansk rets regler.”
RÅDGIVNINGSAFTALEN‌
§ 4, stk. 1	”Rådgivningsaftale indgås ved underskri- velse af en rådgivningskontrakt eller ved skriftlig accept af et tilbud fra rådgiveren.”
§ 4, stk. 2	“I aftalen skal der være taget stilling til a) rådgivningens omfang, herunder de ydelser, som rådgiveren skal levere, b) rådgiverens honorar, herunder hono- rarform og satser, c) opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, den er baseret på, d) i hvilken organisationsform rådgivnin- gen skal gennemføres, e) hvilke beslutninger bygherren skal træffe i forbindelse med opgavens løs- ning, f) i hvilken form løsningen skal frem- træde, og g) den aftalte hovedtidsplan med angi- velse af start- og sluttidspunkt for ud- førelsen af opgaven samt eventuelle af- gørende tidsfrister for tidligere færdig- gørelse af enkelte dele af rådgiverens opgave (mellemfrister).”
§ 4, stk. 3	”I aftalen kan der fastsættes tidsfrister for bygherrens beslutninger, ydelser og afgi- velse af nødvendigt materiale samt for ind- hentelse af myndighedstilladelser.”
§ 4, stk. 4	Hvis opgaven angår projektering af et bygge- eller anlægsarbejde, skal der i afta- len endvidere være taget stilling til a) den samlede økonomisk ramme for projektering og udførelse af arbejdet og de budgetforudsætninger, den er base- ret på, hvis en sådan ramme er fastsat, og b) fristen for rådgiverens udarbejdelse af ydelsesplan efter § 12 og forventet slut- tidspunkt for entreprisens udførelse.
§ 4, stk. 5	”Hvis opgaven angår et bygge- eller an- lægsarbejde, kan der i aftalen endvidere være taget stilling til, i hvilken organisati- onsform entreprisen skal gennemføres.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 4, stk. 6	”Hvis aftalen er baseret på et tilbud fra råd- giveren efter udbud fra bygherren, skal føl- gende rangorden være gældende ved ind- byrdes modstrid mellem aftaledokumen- ternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincip- per: a) Rådgivningsaftalen. b) Brevveksling, mødereferater eller skriftligt materiale, der indeholder ved- tagne ændringer, tilføjelser eller præci- seringer af udbuds- eller tilbudsmateri- alet, og som er senere end tilbuddet. c) Rådgiverens tilbud. d) Xxxxxxxxxxxx, mødereferater eller an- det skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciserin- ger af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidligere end tilbud- det. e) Bygherrens udbudsmateriale. f) ABR 18.”	Følgende rangorden er gældende: a) Rådgivningsaftalen b) Brevveksling, mødereferater eller skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller til- budsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. c) Bygherrens udbudsmateriale d) Rådgiverens tilbud e) Brevveksling, mødereferater eller andet skriftligt materiale, der inde- holder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidli- gere end tilbuddet. f) ABR 18
BYGHERRENS UDBUD ‌
§ 5, stk. 1	”Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud.”
§ 5, stk. 2	”Udbudsmaterialet skal indeholde oplys- ning om de vilkår, der skal være gældende for rådgivningsaftalen, herunder om de for- hold, der er angivet i § 4, stk. 2 og 4, bort- set fra de forhold, som rådgiveren efter ud- budsmaterialet skal konkurrere på ved af- givelsen af sit tilbud.”
§ 5, stk. 3	”Hvis rådgiveren skal give tilbud på et fast honorar eller et honorar efter byggeudgift eller et honorar efter medgået tid med et maksimumbeløb, skal udbudsmaterialet indeholde oplysning om alle de øvrige for- hold, der er angivet i § 4, stk. 2, 4 og 5.”
§ 5, stk. 4	”Udbudsmaterialet skal endvidere inde- holde oplysning om andre forhold, der må anses for at være af betydning for rådgive- rens tilbud.”
§ 5, stk. 5	”Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Af- hængigt af materialets detaljeringsgrad, honorarformen og opgaven skal materialet være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår.”

AARHUS UNIVERSITET

RÅDGIVERENS TILBUD ‌
§ 6, stk. 1	”Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er an- givet som hørende til opgaven i udbudsma- terialet eller tilbuddet.”
§ 6, stk. 2	”Rådgiverens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet.”
§ 6, stk. 3	”Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejds- dage fra tilbuddets datering. Hvis bygher- rens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbudsmaterialet.”	Vedståelsesfristen og frist for afgi- velse af tilbud forlænges til 40 ar- bejdsdage
§ 6, stk. 4	”Bygherren skal snarest muligt give med- delelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.”
UNDERRÅDGIVNING ‌
§ 7, stk. 1	”I det omfang, det er sædvanligt eller af mindre væsentlig betydning, at opgaven udføres i underrådgivning, kan rådgiveren overlade opgavens udførelse til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af opgaven skal udføres af rådgiveren selv eller en bestemt underrådgiver, således at det kræver bygherrens godkendelse, hvis rådgiveren ønsker at overlade udførelsen til andre.”	AU skal skriftligt godkende rådgive- rens valg af underrådgiver.
§ 7, stk. 2	”Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underrådgivers forhold, herunder kvalifikationer, økono- miske forhold eller manglende dokumenta- tion efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens an- modning skal rådgiveren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse for- hold. Bygherren skal give skriftlig medde- lelse om godkendelse eller afslag med be- grundelse snarest muligt efter, at rådgive- ren har givet oplysning om udpegning af en underrådgiver og om underrådgiverens for- hold.”	Afslaget skal være sagligt begrundet, herunder gælder, hvis AU tidligere har udelukket en rådgiver eller ophæ- vet et kontraktforhold.
§ 7, stk. 3	”Hvis rådgiveren inden opgavens påbegyn- delse har antaget en underrådgiver, skal rådgiveren oplyse bygherren om det, inden rådgiveren påbegynder opgaven. Hvis råd- giveren senere antager eller udskifter en

AARHUS UNIVERSITET

	underrådgiver, skal rådgiveren oplyse byg- herren om det, inden underrådgiveren på- begynder sin opgave. På bygherrens an- modning skal rådgiveren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale med en underrådgiver, og for at underrådgiveren har anerkendt, at bestemmelserne i § 7 tillige gælder, når en underrådgiver overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre direkte mangel- krav gældende mod underrådgiveren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.”
§ 7, stk. 4	”Hvis det må anses for godtgjort, at byg- herren ikke eller kun med stor vanske- lighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod rådgiveren, er bygherren be- rettiget til at gøre kravet gældende direkte mod rådgiverens underrådgivere, hvis de- res ydelse har samme mangel.”
§ 7, stk. 5	”Et direkte krav er undergivet de begræns- ninger, der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og rådgiveren og mellem rådgiveren og underrådgiveren, herunder ansvarsfraskrivelser- og begræns- ninger, som måtte være aftalt i begge kon- traktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløs- ning. Bygherren giver afkald på krav mod underrådgivere på erstatning uden for kon- trakt i anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. Hvis det direkte krav skyldes et forsætligt eller groft uagt- somt forhold hos underrådgiveren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.”	Rådgiver er forpligtet til ikke at lade andre ansvarsbegrænsninger eller an- svarsfraskrivelser gælde mellem dem og eventuelle underrådgivere, end hvad der gælder mellem AU og rådgi- veren.
§ 7, stk. 6	”Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en underrådgiver overlader opgavens udførelse til andre.”
B. Forsikring ‌
ANSVARSDÆKNING ‌
§ 8, stk. 1	”Rådgiveren og eventuelle underrådgivere skal have sædvanlig professionel ansvars- forsikring og erhvervsansvarsforsikring, medmindre der er tegnet en projektan- svarsforsikring, der dækker rådgivers an- svar for sådanne fejl.

AARHUS UNIVERSITET

§ 8, stk. 2	”Parterne skal på anmodning dokumen- tere, at forsikringerne er i kraft.”
C. Udførelse af rådgivningen ‌
RÅDGIVERENS YDELSE ‌
§ 9, stk. 1	”Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen, god rådgivningsskik og byg- herrens anvisninger. Rådgiveren skal kvali- tetssikre sine ydelser.”
§ 9, stk. 2	”Hvis rådgiveren finder, at der til sagens gennemførelse er behov for speciel rådgiv- ning ud over den, rådgiveren påtager sig at yde, skal rådgiveren oplyse bygherren herom, inden aftalen indgås.”
§ 9, stk. 3	”Hvis opgaven omfatter budgettering, og bygherren har angivet en økonomisk ramme for projektering og udførelse af ar- bejdet, skal rådgiveren i forbindelse med rådgivningens påbegyndelse gennemgå bygherrens budget og budgetforudsætnin- ger.”
RÅDGIVNINGENS FORMER ‌
§ 10, stk. 1	”Ved ”totalrådgivning” forstås, at en rådgi- ver eller en gruppe af selvstændige rådgi- vere under én aftale med bygherren påta- ger sig løsning af samtlige eller de væsent- ligste rådgivningsopgaver ved et projekt.”
§ 10, stk. 2	”Ved ”delt rådgivning” forstås, at den sam- lede opgave løses af flere rådgivere, herun- der eventuelt en projekterende entrepre- nør, der hver især har indgået aftale med bygherren.”
RÅDGIVNINGENS FASER ‌
§ 11, stk. 1	”Hvis rådgivningsopgaven skal udføres i fa- ser, skal parterne i aftalen fastsætte indhol- det af de enkelte faser. Hvis opgaven angår et bygge- og anlægsarbejde, kan bistanden ydes i en eller flere af følgende hovedfaser: 1. Programfasen 2. Forslagsfasen 3. Projekteringsfasen 4. Udførelsesfasen 5. Brugsfasen”

AARHUS UNIVERSITET

§ 11, stk. 2	”Inden færdiggørelsen af hver fase skal rådgiver foretage granskning af sit projekt.”
§ 11, stk. 3	”Rådgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse om færdiggørelse af hver fase (færdigmelding) med henblik på bygher- rens godkendelse. Resultatet af rådgiverens granskning skal vedlægges meddelelsen.”
§ 11, stk. 4	”Rådgiveren skal samtidig med færdigmel- dingen af hver fase aflevere en opdateret tidsplan for projektering og udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet.”
§ 11, stk. 5	”Hvis rådgiveren skal udføre budgettering, skal rådgiveren samtidig med færdigmel- dingen af hver fase aflevere et opdateret budget for projektet til bygherren. Det op- daterede budget skal vise den forventede pris for projektets realisering på baggrund af den aftalte tidsplan og kvalitet og med de ændringer, der måtte være aftalt for pro- jektet. Hvis det opdaterede budget over- skrider det senest opdaterede og godkendte budget, finder § 46, stk. 1, om omprojekte- ring tilsvarende anvendelse. Hvis rådgive- ren undervejs i en fase bliver opmærksom på væsentlige overskridelser af det senest opdaterede budget eller risiko herfor, skal rådgiver straks meddele bygherren dette, og bygherren skal da give anvisning om, hvorledes der skal forholdes.”
§ 11, stk. 6	”Bygherren skal snarest muligt efter fær- digmeldingen skriftligt meddele rådgive- ren, om bygherren er enig i, at fasen er le- veret, og om bygherren kan godkende den leverede fase, den opdaterede tidsplan og det opdaterede budget som grundlag for rådgiverens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive og begrunde eventu- elle mangler ved den leverede fase, den op- daterede tidsplan eller det opdaterede bud- get samt eventuelle forbehold for godken- delsen.”
YDELSESPLAN ‌
§ 12, stk. 1	”Rådgiveren skal inden den frist, der er an- givet i den aftalte hovedtidsplan, i samar- bejde med bygherren udarbejde en tidsplan for rådgiverens og bygherrens ydelser, her- under om de forhold, der nævnes i § 4, stk. 2, litra e (ydelsesplan). Ydelsesplanen skal overholde fristerne i den aftalte hovedtids- plan.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 12, stk. 2	”Hvis rådgivningsopgaven skal udføres i fa- ser, skal ydelsesplanen fastsætte, hvornår de enkelte faser skal være færdiggjort og le- veret til bygherren.”
OPDATERING AF YDELSES- OG TIDSPLANER ‌
§ 13	”Overholdelsen af ydelses- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket om- fang der kræves eller accepteres fristfor- længelse, og om forsinkelsen angår en dag- bodsbelagt frist.”
PROJEKTERING ‌
§ 14, stk. 1	”Rådgiveren skal udføre projektering af hele projektet, medmindre det er aftalt, at dele af projektet projekteres af andre, eller det er sædvanligt, at dele af projektet pro- jekteres af en entreprenør (delt rådgiv- ning). Rådgiveren skal som led i sin kvali- tetssikring foretage granskning af sit pro- jekt, herunder vedrørende grænseflader.”	Det skal være aftalt mellem parterne, om entreprenørprojektering kan finde sted med tydelig angivelse af ansvars- fordeling.
§ 14, stk. 2	”Ved delt rådgivning er projekteringslede- ren ansvarlig for koordinering af det sam- lede projekt.”
DIGITALE BYGNINGSMODELLER MV.‌
§ 15, stk. 1	”Hvis der skal bruges digitale bygningsmo- deller til opgavens løsning, skal det i råd- givningsaftalen fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, her- under om de skal bruges til planlægning og projektering samt under udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført-model til brug for se- nere drift og ombygning. Der skal endvi- dere træffes bestemmelse om, hvilket pro- jektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.”	Den vedlagte AU IKT specifikation er gældende og skal følges.
§ 15, stk. 2	”Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til projektering, mængde- beregning, kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, om der på det pågældende stade gælder en fravi- gelse af den generelle bestemmelse om for- rang, jf. stk. 1, sidste pkt.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 15, stk. 3	”I det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til rådig- hed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de pågæl- dende sikre, at de er forpligtet til at følge disse anvisninger.”
§ 15, stk. 4	”Data skal leveres og indlæses i åbne data- formater. Den, der leverer eller indlæser data, skal oplyse, hvilket software datafor- materne er fremstillet med.”
§ 15, stk. 5	”Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer risikoen for fejl i den di- gitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i an- dres input eller i den standardsoftware, som bruges til udarbejdelse af modellen.”
§ 15, stk. 6	”Hvis rådgiveren ved byggeriets afslutning skal levere en digital som-udført-model, skal det i rådgivningsaftalen bestemmes, hvornår modellen skal afleveres. Rådgive- ren skal udarbejde en plan for udarbejdel- sen og afleveringen, herunder for hvilket input der skal leveres af andre, i hvilken form og dataformat samt hvornår. Bestem- melsen i stk. 3 finder tilsvarende anven- delse.”
§ 15, stk. 7	”Bestemmelserne i stk. 1-6 om digitale byg- ningsmodeller finder tilsvarende anven- delse på andre digitale data med de fravi- gelser, der følger af forholdets natur.”
OPLYSNING OM METODER ELLER MATERIALER ‌
§ 16	”Hvis rådgiverens projekt indebærer an- vendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, skal rådgiveren skrift- ligt oplyse bygherren om det og om eventu- elle risici derved.”	Dokumentation skal om muligt fore- ligge på dansk.
BYGHERRENS ANVISNINGER OM OPGAVENS UDFØRELSE ‌
§ 17, stk. 1	”Bygherren kan give anvisninger om udfø- relse af opgaven.”
§ 17, stk. 2	”Rådgiveren skal indhente bygherrens af- gørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udfø- relse af opgaven.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 17, stk. 3	”Finder rådgiveren, at bygherrens anvis- ninger om opgavens udførelse efter stk. 1 og 2 indeholder en ændring i opgaven efter § 18, skal rådgiveren snarest muligt med- dele bygherren dette.”
ÆNDRINGER I OPGAVEN ‌
§ 18, stk. 1	”Bygherren kan forlange ændring i udførel- sen af eller grundlaget for opgaven, når æn- dringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser.”
§ 18, stk. 2	”Rådgiveren har ret til at udføre en forlangt ændring, medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre udføre op- gaven.”
§ 18, stk. 3	”Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller på et bygherre- møde og skal beskrive ændringen nær- mere.”
MERBETALING OG BESPARELSE ‌
§ 19, stk. 1	”Medfører ændringen et merarbejde, har rådgiveren krav på tilsvarende regulering af honoraret efter medgået tid, medmindre der enten træffes anden aftale efter § 20, stk. 4, eller rådgiveren honoreres efter byg- geudgift, og ændringen medfører en tilsva- rende forøgelse af byggeudgiften, således at rådgiveren derved modtager et rimeligt ho- norar for merarbejdet.”
§ 19, stk. 2	”Ved formindskelse af opgavens omfang skal rådgiveren godskrive xxxxxxxxx xx xx- xxxxxx, som spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, arbejdet er op- gjort til i rådgivningsaftalen.”
PRIS OG TID EFTER EN ÆNDRING ‌
§ 20, stk. 1	”Parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid som følge af en ændring i opgaven eller i forud- sætninger for dens udførelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et byg- herremøde. Det samme gælder en parts krav om forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra rådgiveren eller en anvisning fra bygherren efter § 17 eller § 21, som parten anser for en ændring, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en ændring.”	Intet ændringsarbejde må igangsæt- tes uden forudgående skriftlig aftale, hvor ydelsen er prissat.

AARHUS UNIVERSITET

§ 20, stk. 2	”Efter forespørgsel fra en part skal den an- den part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser en nærmere bestemt op- gave for en ændring, der medfører krav om forandringer af aftalen med hensyn til pris og tid. Rådgiveren er ikke forpligtet til at igangsætte opgaven, før bygherren har sva- ret.”
§ 20, stk. 3	”Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris eller tid, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.”
§ 20, stk. 4	”Parterne skal snarest indgå skriftlig til- lægsaftale om en ændring efter § 18 og om deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid. Forhandlinger herom må ikke forsinke opgavens udførelse.”
§ 20, stk. 5	”Bygherren skal løbende registrere for- langte ændringer efter § 18, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 17, stk. 3, og § 21, stk. 1 og 2. Finder råd- giveren, at der er fejl i bygherrens registre- ring, skal rådgiveren snarest muligt med- dele bygherren dette. Registreringer skal fremlægges på bygherremøder, jf. § 28.”
HINDRINGER ‌
§ 21, stk. 1	”Hvis rådgiveren finder, at opgaven ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal rådgiveren snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes anvisninger.”
§ 21, stk. 2	”Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis rådgiveren finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør opgavens løsning eller gør det nærliggende, at byg- herren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher- rens anvisninger, skal rådgiveren - mod be- taling og fornøden forlængelse af tidsfrister - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab og snarest muligt meddele bygherren dette.”
BYGHERRENS REPRÆSENTANT OVER FOR RÅDGIVEREN ‌
§ 22	”Bygherren skal udpege en person, der re- præsenterer bygherren over for rådgive- ren.”

AARHUS UNIVERSITET

PROJEKTERINGSLEDELSE ‌
§ 23, stk. 1	”Xxxxxxxxx og rådgiveren skal i rådgiv- ningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang rådgiveren skal udføre projekte- ringsledelse.”
§ 23, stk. 2	”Ved delt rådgivning skal bygherren ud- pege en projekteringsleder. Projekterings- lederen repræsenterer bygherren over for de øvrige rådgivere og eventuelle projekte- rende entreprenører med hensyn til projek- teringens tilrettelæggelse og udførelse. Pro- jekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedrørende projekteringen og give anvisninger med hensyn til tilrettelæg- gelsen af de øvrige rådgiveres og eventuelle projekterende entreprenørers projektering i deres indbyrdes forhold.”
§ 23, stk. 3	”Projekteringslederen har ikke ansvar for fejl og forsømmelser i de enkelte rådgiveres eller entreprenørers projektering.”
§ 23, stk. 4	”Ved delt rådgivning skal projekteringsle- deren inden færdiggørelsen af hver fase sikre, at rådgiverne, sammen med eventu- elle projekterende entreprenører, gennem- fører og dokumenterer tværfaglig gransk- ning af det samlede projekt, idet hver af de projekterende skal granske eget projekt og dettes grænseflader til andres projekt.”
BYGGELEDELSE ‌
§ 24, stk. 1	”Xxxxxxxxx og rådgiveren skal i rådgiv- ningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang rådgiveren skal udføre byggele- delse.”	AU skal godkende rådgiverens valg af byggeledelse
§ 24, stk. 2	”Byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring under udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet, herunder ko- ordineringen af rådgivernes fagtilsyn, og sikrer koordineringen af fælles byggeplads- mæssige aktiviteter.”	Byggeledelsen varetager bygherrens pligter i forhold til sikkerheds- og sundhedsarbejde på byggepladsen.
FAGTILSYN OG PROJEKTOPFØLGNING ‌
§ 25, stk. 1	”Xxxxxxxxx og rådgiveren skal i rådgiv- ningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang rådgiveren skal udføre fagtilsyn, samt i hvilket omfang rådgiveren med hen- blik herpå skal være til stede på byggeplad- sen eller skal kunne tilkaldes af bygherren eller dennes entreprenør.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 25, stk. 2	”Fagtilsynet forestår den kvantitative og kvalitative kontrol af entreprenørens ar- bejde i form af stikprøvevis tilsyn. Fagtilsy- net foretager kontrolopgaver på byggeplad- sen på baggrund af en af fagtilsynet udar- bejdet tilsynsplan. Fagtilsynet kontrollerer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og bygherrens kontrakt med entreprenøren.”	Tilsynsplanen skal sendes skriftlig til AU med henblik på godkendelse.
§ 25, stk. 3	”De(n) projekterende skal som led i pro- jektopfølgning yde bistand til fagtilsynet ved vurdering af opfyldelse af funktions- krav samt ved fagtilsynets vurdering af fo- relagte arbejdstegninger, materialeprøver, konstruktioner og installationer.”
RÅDGIVERENS FULDMAGT ‌
§ 26, stk. 1	”Bygherren skal inden bygge- og anlægsar- bejdets påbegyndelse tage stilling til, om rådgiveren skal være bemyndiget til på bygherrens vegne at forlange eller indgå af- tale med entreprenøren om ændring i ar- bejdets kvalitet og omfang samt om foran- dring med hensyn til pris, tid og sikker- hedsstillelse som følge deraf.”
§ 26, stk. 2	”Hvis bygherren ikke har taget stilling til bemyndigelsens omfang, er byggelederen eller fagtilsynet, hvis der ikke er udpeget en byggeledelse, bemyndiget til på bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale med en- treprenøren om forhold som anført i stk. 1 med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og højst 5 % af entreprise- summen i alt samt en fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring.”
§ 26, stk. 3	”Rådgiveren skal løbende give bygherren skriftlig meddelelse om rådgivers dispositi- oner i henhold til fuldmagten efter stk. 2.”
PROJEKTGENNEMGANG ‌
§ 27, stk. 1	”Inden udførelsen af bygge- og anlægsar- bejdet påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entreprenø- rer og leverandører. Der skal endvidere gennemføres projektgennemgang ved se- nere ændringer i projektet, hvis bygherren eller rådgiveren vurderer, at der er behov for det.”	Rådgiver skal på AU's vegne forestå projektgennemgangen med de pligter, der fremgår af hele § 27.

AARHUS UNIVERSITET

§ 27, stk. 2	”Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mel- lem de enkelte dele af projektet, og på at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigts- mæssigheder i projektet. Den sker endvi- dere med henblik på at afdække risici og forberede håndtering heraf samt på at af- dække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal parterne udpege nærmere bestemte arbej- der eller materialer, der skal føres tilsyn med efter AB § 21, stk. 4.”
§ 27, stk. 3	”Bygherren skal forestå projektgennem- gangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen.”
§ 27, stk. 4	”Bygherren skal inddrage entreprenøren samt bygherrerådgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og an- dre rådgivere, der deltager i projekterings- og udførelsesfasen. Rådgiveren skal ind- drage underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. Bygherren skal sikre, at en- treprenøren inddrager valgte underentre- prenører og leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen.”
§ 27, stk. 5	”Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt give meddelelse til hin- anden om uhensigtsmæssigheder, uklarhe- der og utilstrækkeligheder, som de afdæk- ker. Det samme gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme på.”
§ 27, stk. 6	”Entreprenørens fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, indebærer ikke, at entreprenøren har påtaget sig pro- jekteringen eller bærer risikoen for forsla- get.”
§ 27, stk. 7	”Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor megen tid der er brugt på de enkelte dele af projektet. Redegørel- sen skal endvidere indeholde en beskri- velse af forhold omfattet af stk. 5 med angi- velse af de foranstaltninger, der skal træf- fes til at afbøde dem. Bemærkninger til re- degørelsens beskrivelse af den gennemførte

AARHUS UNIVERSITET

	proces skal snarest muligt sendes til byg- herren.”
§ 27, stk. 8	”De projekterende skal snarest muligt ud- føre nødvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med redegørelsen.”
§ 27, stk. 9	”Rådgiveren og bygherren skal snarest mu- ligt give den anden part skriftlig medde- lelse om sine eventuelle krav om foran- dring i aftalen med hensyn til pris og tid som følge af de foranstaltninger til afbød- ning, der fremgår af redegørelsen. Bestem- melserne i § 20, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.”
BYGHERREMØDER ‌
§ 28, stk. 1	”Bygherren udpeger den af rådgiverne, der skal indkalde til bygherremøder med rådgi- verne.”
§ 28, stk. 2	”På hvert bygherremøde skal parterne a) gennemgå og opdatere forhold om- fattet af § 20, stk. 5, og b) gennemgå opdateringer af ydelses- og tidsplaner, jf. § 13.”
§ 28, stk. 3	”Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet. ”
PROJEKTERINGSMØDER ‌
§ 29	”Ved delt rådgivning skal projekteringsle- deren indkalde til projekteringsmøder med de andre rådgivere og projekterende entre- prenører.”
BYGGEMØDER ‌
§ 30, stk. 1	”Byggelederen skal indkalde til byggemø- der med bygherrens entreprenører”	I forbindelse med byggemøder skal der afholdes lovpligtige sikkerhed og sundhedsmøder.
§ 30, stk. 2	”Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsy- nets fuldmagt, jf. § 26, skal meddeles på det førstkommende byggemøde.”
FÆLLES REGLER OM BYGHERRE-, PROJEKTERINGS- OG BYGGEMØDER ‌
§ 31	”Rådgiver leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til bygherren, de øvrige rådgivere og entre- prenørerne. Bygherren, entreprenørerne og de øvrige rådgivere har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet. Bemærknin- ger til referatet skal snarest muligt sendes til rådgiveren og skal gengives i referatet for det følgende møde.”

AARHUS UNIVERSITET

SAMARBEJDS- OG LOYALITETSPLIGT ‌
§ 32	”Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for rådgiveren i forhold til andre rådgivere og entreprenø- ren.
D. Betaling ‌
HONORAR OG REGULERING ‌
§ 33, stk. 1	”Rådgiverens honorar skal fastsættes i råd- givningsaftalen. Honoraret kan fastsættes som a) et fast honorar, b) honorar efter medgået tid, c) honorar efter byggeudgift, eller d) en kombination af forskellige honorar- former.”
§ 33, stk. 2	”Er der ikke i rådgivningsaftalen fastsat en honorarform for opgavens løsning, skal rådgiveren honoreres efter medgået tid.”
§ 33, stk. 3	”For den del af ydelsen, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres fast honorar og aftalte timepriser efter det in- deks, der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for relevant for ydelsen.”	Som grundlag for reguleringen an- vendes byggeomkostningsindeks for boliger fra Danmarks Statistik. Indekset på 6-måneders dagen skal beregnes ved retlinet interpolation mellem foregående og efterfølgende kvartal indeks. Måneder skal regnes á 30 dage, og indeksværdierne bereg- nes med en decimal. Indekset på ud- førelsestidspunktet beregnes ved in- terpolation til midten af perioden for det udførte arbejde
§ 33, stk. 4	”Er rådgiverens timepris ikke fastsat i råd- givningsaftalen, skal betalingen ske på grundlag af rådgiverens sædvanlige time- pris for tilsvarende opgaver, der ikke må være urimelig.”
§ 33, stk. 5	”Ved betaling efter medgået tid skal rådgi- veren efter anmodning give et overslag over honorar, udlæg og udgifter og snarest muligt give meddelelse til bygherren, hvis der er grund til at antage, at overslaget vil blive overskredet.”	Rådgiver skal altid give et overslag over honorar, udlæg og udgifter, og dette skal accepteres af AU, inden op- gaven igangsættes.

AARHUS UNIVERSITET

§ 33, stk. 6	”Ved honorar efter byggeudgift beregnes honoraret som en procentdel af byggeud- giften. Det skal i rådgivningsaftalen beskri- ves, hvilke udgifter byggeudgiften omfatter, og på hvilket grundlag byggeudgiften opgø- res, herunder indeksering.”	Udgifter forårsaget af projekterings- fejl indgår ikke i den samlede bygge- udgift, der lægges til grund for hono- raret.
§ 33, stk. 7	”Honoraret omfatter ikke udgifter til frem- stilling af fysiske modeller, til reproduktion og mangfoldiggørelse af tegningsmateriale, beskrivelser, fotografier og andet materiale til belysning af opgaven, til specialister en- gageret efter aftale med bygherren samt til afgifter for de til sagens gennemførelse nødvendige attester mv. Xxxxxxxxx for så- danne udgifter anvises af rådgiveren. Hvis rådgiveren efter aftale med bygherren beta- ler tredjemand, refunderer bygherren beta- lingen med et tillæg på 5 %.”
§ 33, stk. 8	”Honoraret omfatter alle rådgiverens øv- rige udgifter til opgavens løsning, bortset fra udgifter, som bygherren efter aftale skal betale udover honoraret.”
BETALING OG TILBAGEHOLD ‌
§ 34, stk. 1	”Efter skriftlig anmodning til bygherren har rådgiveren én gang hver måned ret til betaling for udførte ydelser mv.”	Rådgiver skal specificere fakturaen, som AU kræver.
§ 34, stk. 2	”Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen følger den aftalte hovedtidsplan og fastsætter, til hvilke tids- punkter honoraret skal udbetales. Beta- lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb honoraret skal udbetales. Rådgiveren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at den ydelse, betalingen an- går, er præsteret.”
§ 34, stk. 3	”Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar- bejde ikke er aftalt, kan rådgiveren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at ekstraar- bejderne er udført, medmindre særlige for- hold gør, at det ikke er muligt at afregne dem.”	Opkrævning af ekstraarbejder skal fremgå særskilt af faktura.
§ 34, stk. 4	”Rådgiveren kan kræve afholdte udlæg be- talt månedsvis bagud.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 34, stk. 5	”Snarest muligt efter opgavens afslutning sender rådgiveren en endelig og fuldstæn- dig slutopgørelse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbej- der. Efter bygherren har modtaget slutop- gørelsen, kan rådgiveren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold om i slutop- gørelsen.”
§ 34, stk. 6	”Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal bygherren straks skrift- ligt give rådgiveren begrundet meddelelse herom.”
§ 34, stk. 7	”Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren betale den del af beløbet, som bygherren ikke bestrider at skylde.”
§ 34, stk. 8	”Bygherren kan tilbageholde et rimeligt be- løb til sikkerhed for afhjælpning af mang- ler, der er påtalt ved leveringen af en fase, jf. § 11. Beløbet skal betales til rådgiveren uden ugrundet ophold, når manglerne er afhjulpet.”
FORFALDSTID, BETALINGSFRIST OG FORRENTNING ‌
§ 35, stk. 1	”Rådgiverens krav efter § 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af an- modning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.”	AU's betalingsbetingelser skal efterle- ves og er 30 dage netto efter fyldest- gørende faktura er modtaget.
§ 35, stk. 2	”Rådgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.”
RÅDGIVERENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET ‌
§ 36, stk. 1	”Hvis bygherren ikke har betalt et forfal- dent beløb ved betalingsfristens udløb, kan rådgiveren efter skriftligt varsel på 5 ar- bejdsdage standse opgaven.”
§ 36, stk. 2	”Rådgiveren kan endvidere straks standse opgaven, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehand- ling, eller hvis bygherrens økonomiske for- hold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde rådgivningsaftalen. Det er en be-

AARHUS UNIVERSITET

	tingelse, at bygherren ikke har stillet be- tryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan sikkerhed, skal rådgive- ren genoptage arbejdet.”
E. Immaterielle rettigheder ‌
IMMATETRIELLE RETTIGHEDER ‌
§ 37, stk. 1	”Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet for opgavens løsning, herunder en digital bygningsmodel og andre digitale data. Ved bygge- og an- lægsarbejder indebærer dette en ret til at gennemføre projektet samt til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opførte bygning eller anlæg.”	A. Medmindre andet er aftalt i en be- stilling erhverver AU en tidsubegræn- set brugsret til rådgivningsydelsen. AU erhverver brugsretten i takt med rådgivningsydelsens udførelse. B. Rådgiver kan ikke kræve ekstra honorar eller royalties for ideer og materialer udarbejdet i henhold til nærværende aftale, herunder digitale bygningsmodeller og andre digitale data. C. AU’s brugsret omfatter enhver brug internt og eksternt, herunder retten til at foretage kopiering og spredning. Brugsretten indebærer så- ledes ret til frit at lave eksemplar- fremstilling, videresalg eller anden til- gængeliggørelse for almenheden uden kvantitative begrænsninger. AU har i den forbindelse også ret til at ændre, bearbejde og sammenstille rådgiv- ningsydelsen samt frit at udnytte re- sultatet heraf. D. Såfremt rådgiveren til udførelsen af rådgivningsydelsen har anvendt data eller koncepter, som rådgiveren har rettigheder til eller har rådighed over i henhold til aftale med tredje- mand, erhverver AU en tidsubegræn- set ikke eksklusiv brugsret hertil, hvis disse data eller koncepter indgår i rådgivningsydelsen. Rådgiveren skal i så fald sikre AU den fornødne brugs- ret.

AARHUS UNIVERSITET

		E. Såfremt rådgiveren til udførelsen af rådgivningsydelsen har anvendt værktøjer, herunder it udviklings- værktøjer eller statistiske beregnings- værktøjer, som rådgiveren har ret- tigheder til eller har rådighed i hen- hold til aftale med tredjemand, er- hverver AU en vederlagsfri tidsube- grænset ikke eksklusiv brugsret hertil, i den udstrækning AU’s udnyttelse af rådgivningsydelsen ikke kan ske uden adgang til og brug af disse værktøjer. Rådgiveren skal i så fald sikre AU den fornødne brugsret.
§ 37, stk. 2	”Bygherren har ret til at anvende øvrigt materiale, herunder registrering af eksiste- rende forhold, analyser, beregninger og an- det materiale, som alene indeholder forud- sætningerne for opgavens løsning.”
§ 37, stk. 3	”Rådgiveren har i øvrigt alle rettigheder over sine idéer og det materiale, som rådgi- veren har udarbejdet, herunder digitale bygningsmodeller og andre digitale data.”
§ 37, stk. 4	”Rådgiveren må ikke uden bygherrens samtykke offentliggøre det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, før opgaven er løst, medmindre andet er be- stemt. Hvis bygherren vil offentliggøre et materiale, rådgiveren har udarbejdet, skal bygherren forelægge rådgiveren formen for offentliggørelsen, inden offentliggørelsen finder sted”
§ 37, stk. 5	”Ved offentlig gengivelse af det af rådgive- ren udarbejdede materiale eller dele heraf, såvel som ved offentlig gengivelse af byg- ninger eller anlæg, hvortil rådgiverens ma- teriale er anvendt, skal rådgiverens navn anføres.”
F. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ‌
RÅDGIVERS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE ‌
§ 38, stk. 1	”Rådgiveren har ret til forlængelse af tids- frister, når opgavens løsning forsinkes som følge af a) ændringer i opgaven, som kræves af bygherren, jf. § 18,

AARHUS UNIVERSITET

	b) bygherrens forhold eller anden rådgi- vers eller entreprenørs forsinkelse, c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hær- værk eller tilsvarende forhold, der op- står uden rådgiverens skyld, og som rådgiveren ikke er herre over, d) myndigheders manglende godkendel- ser, beslutninger, svar eller manglende præstation af materiale eller ydelser in- den for de i rådgivningsaftalen aftalte tidsfrister, e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes rådgiverens forhold, eller f) rådgivers omprojektering efter § 46, stk. 1.”
§ 38, stk. 2	”Rådgiveren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.”
§ 38, stk. 3	”Hvis rådgiveren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal rådgiveren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.”	Snarest muligt skal forstås som mak- simalt 5 arbejdsdage, medmindre an- det aftales i det konkrete projekt.
§ 38, stk. 4	”Anser rådgiveren sig berettiget til forlæn- gelse af en frist, skal rådgiveren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og år- sagen dertil. Bygherren skal svare i over- ensstemmelse med § 20, stk. 3.”	Snarest muligt skal forstås som mak- simalt 5 arbejdsdage, medmindre an- det aftales i det konkrete projekt.
RÅDGIVERENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE ‌
§ 39, stk. 1	”Forsinkelse, som ikke giver rådgiveren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådrag- ende.”
§ 39, stk. 2	”Hvis der er fastsat dagbod eller andre sær- lige sanktionsbestemmelser, kan erstat- ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud- over.”
§ 39, stk. 3	”Skal dagbod beregnes som en brøkdel af kontraktsummen pr. dag, beregnes den af kontraktsummen uden moms pr. påbe- gyndt arbejdsdag. Dagbod forfalder til be- taling på den dag, hvor ydelsen er præste- ret.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 39, stk. 4	”Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod, a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen, b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har med- delt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt.”
§ 39, stk. 5	”Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er af- gørende for byggeprocessen eller andre væ- sentlige forhold.”
§ 39, stk. 6	”Rådgiverens samlede betaling af dagbod kan højst udgøre 10 % af rådgiverens hono- rar.”	Ved rådgiverens honorar forstås råd- giverens endelige honorar.
§ 39, stk. 7	”Er der ikke fastsat dagbod eller andre sær- lige sanktionsbestemmelser, opgøres byg- herrens tab efter dansk rets almindelige regler, jf. dog § 50 om ansvarsbegræns- ning.”
BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE ‌
§ 40, stk. 1	”Bygherren har ret til forlængelse af tidsfri- ster, når bygherrens ydelser eller beslut- ninger forsinkes som følge af a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hær- værk eller tilsvarende forhold, der op- står uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, b) myndigheders manglende godkendel- ser, beslutninger eller svar eller mang- lende præstation af ydelser inden for de i rådgivningsaftalen aftalte tidsfri- ster, eller c) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.”	Litra b: udeblivelser af offentlige til- skud, bevillingsnedskæringer eller lig- nende kan ligeledes medføre fristfor- længelse.
§ 40, stk. 2	”Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 40, stk. 3	”Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til rådgiveren om det.”
§ 40, stk. 4	”Anser bygherren sig berettiget til forlæn- gelse af en frist, skal bygherren snarest mu- ligt give rådgiveren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsa- gen dertil. Rådgiveren skal svare i overens- stemmelse med § 20, stk. 3.”
BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE ‌
§ 41, stk. 1	Forsinkelse, som ikke giver bygherren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådrag- ende.
G. Mangler ‌
MANGELBEGREB ‌
§ 42	”Er opgaven ikke udført i overensstem- melse med § 9, stk. 1, foreligger der en mangel.”
AFHJÆLPNING ‌
§ 43, stk. 1	”Rådgiveren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 11 eller senere.”
§ 43, stk. 2	”Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for afhjælpning af påviste mangler under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Rådgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.”	Frist for afhjælpning skal forstås som maksimalt 5 arbejdsdage, medmindre andet aftales i det konkrete projekt.
§ 43, stk. 3	”Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at rådgiveren har meddelt, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele rådgiveren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Bygherren kan undlade denne varsling, hvis afhjælpningen er på- krævet under udførelsen.”
§ 43, stk. 4	”Xxxxxxxxx har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for rådgiverens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til

AARHUS UNIVERSITET

	afslag i honoraret, jf. § 48. Hvis rådgiveren har søgt at afhjælpe alle de tidligere påbe- råbte mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er rådgiveren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens med- delelse efter stk. 3.”
BORTFALD AF RÅDGIVERENS AFHJÆLPNINGSRET ‌
§ 44	”Rådgiverens afhjælpningsret bortfalder, hvis afhjælpningen ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodese bygherrens interesser.”
BORTFALD AF RÅDGIVERENS AFHJÆLPNINGSPLIGT ‌
§ 45	”Rådgiverens afhjælpningspligt og bygher- rens adgang til at foretage udbedring for rådgiverens regning, jf. § 43, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med ufor- holdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm- melsen heraf skal der tages hensyn til byg- herrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 48.”	Det er AU, der godkender om af- hjælpningen er umulig og bagefter ta- ger AU stilling til afslagets størrelse.
OMPROJEKTERING ‌
§ 46, stk. 1	”Hvis rådgiveren skal udføre budgettering, og budgettet baseret på entreprenørens til- bud overskrider det senest opdaterede og godkendte budget, kan bygherren kræve, at rådgiveren foretager omprojektering uden vederlag (besparelseskatalog). Dette gælder dog ikke, hvis rådgiver sandsynliggør, at rådgiver ikke burde have forudset overskri- delsen, eller omprojekteringen er forbun- det med uforholdsmæssigt store udgifter.”
§ 46, stk. 2	”Rådgiveren skal tillige efter påkrav fore- tage vederlagsfri omprojektering, hvis byg- herren i udførelsesfasen er nødsaget til og har mulighed for at foretage besparelser i projektet for at undgå budgetoverskridelser på grund af nødvendige ekstraarbejder som følge af rådgiverens projekteringsfejl og/el- ler -mangler. Dette gælder dog ikke, hvis omprojekteringen er forbundet med ufor- holdsmæssigt store udgifter.”

AARHUS UNIVERSITET

REKLAMATION ‌
§ 47	”Bygherren kan kun påberåbe sig mangler eller gøre ansvar gældende imod rådgive- ren, hvis rådgiveren har fået skriftlig med- delelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne eller rådgiverens mulige erstat- ningsansvar er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis rådgiveren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt for- hold.”
AFSLAG I HONORAR ‌
§ 48, stk. 1	”Afhjælper rådgiveren ikke mangler som anført i § 43, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for rådgiverens regning - kræve et afslag i honoraret. Byg- herren har endvidere ret til afslag i honora- ret, hvis afhjælpning er umulig og i tilfæl- dene nævnt i § 45.”
§ 48, stk. 2	”Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at udbedre manglerne.”	Afslaget skal svare til udbedringsom- kostningerne. Dokumentation herfor skal fremvises på AU´s anmodning.
§ 48, stk. 3	”Hvis afhjælpning af mangler er umulig og i tilfældene nævnt i § 44, fastsættes afslaget skønsmæssigt.”	Det er AU, der godkender om af- hjælpningen er umulig og bagefter ta- ger AU stilling til afslagets størrelse.
RÅDGIVERENS ANSVAR ‌
§ 49, stk. 1	”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, der følger af § 50.”
§ 49, stk. 2	”I tilfælde af bygherrens tilkøb af en mer- ydelse hos entreprenøren som følge af, at rådgiveren ved en fejl ikke har medtaget ydelsen i projektet, skal rådgiveren betale bygherren en konventionalbod på 5 % af den del af prisen for samtlige sådanne til- køb, for hvilke der ikke er fastsat enheds- priser. Hvis samtlige tilkøb efter 1. pkt. ud- gør mindre end 2 % af den samlede entre- prisesum for bygge- eller anlægsarbejdet, skal rådgiveren ikke betale konventional- bod. Rådgiverens samlede betaling af kon- ventionalbod ifølge 1. pkt. kan højst udgøre 10 % af rådgiverens honorar. Hvis bygher- ren kan godtgøre, at bygherrens tab som følge af manglende konkurrenceudsættelse er større end konventionalboden, eller hvis rådgiveren kan godtgøre, at dette tab er

AARHUS UNIVERSITET

	mindre end konventionalboden, er bygher- ren berettiget til at kræve erstatning i ste- det for konventionalbod, og rådgiveren kun forpligtet til at betale erstatning.”
ANSVARSBEGRÆNSNINGER ‌
§ 50, stk. 1	”Rådgiveren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.”
§ 50, stk. 2	”Er foruden rådgiveren en eller flere andre ansvarlige over for bygherren for et tab i forbindelse med et bygge- eller anlægsar- bejde eller forberedelsen hertil, hæfter råd- giveren kun for så stor en del af bygherrens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af rådgiveren (pro rata- ansvar).”
§ 50, stk. 3	”Hvis der er tegnet projektansvarsforsik- ring, er rådgiverens erstatningsansvar be- grænset til dækningen ifølge projektan- svarsforsikringen.”	AU skal godkende vilkårene i rådgive- rens projektansvarsforsikring, herun- der dækningssummen, inden tegning af denne.
§ 50, stk. 4	”Hvis der ikke er tegnet projektansvarsfor- sikring, er rådgiverens erstatningsansvar begrænset til 2 gange det aftalte rådgiver- honorar, dog mindst 2,5 mio. kr.”
MANGELANSVARETS OPHØR ‌
§ 51, stk. 1	”Bygherrens krav mod rådgiveren som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter afslutningen af opgaven. Ved rådgiv- ning i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal bygherrens krav dog fremsættes senest 5 år efter afleverin- gen af den bygning eller det anlæg, mang- len vedrører.”
§ 51, stk. 2	”Bygherrens krav bevares, uanset stk. 1, for dele af opgaven, for hvilke det gælder, a) at rådgiveren har påtaget sig at indestå i længere tid, eller b) at der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra rådgiverens side.”

AARHUS UNIVERSITET

H. Udskydelse og afbestilling ‌
UDSKYDELSE AF OPGAVER ‌
§ 52, stk. 1	”Bygherren kan udskyde løsningen af opga- ven. Xxxxxxx løsningen af en opgave i bero i mere end 2 år, har rådgiveren ret til at anse opgaven for afbestilt.”
§ 52, stk. 2	”Hvis bygherren udskyder løsningen af en opgave, efter at rådgiveren har påbegyndt løsningen, uden at udskydelsen skyldes rådgivers forhold, har rådgiveren ret til be- taling af honorar for det allerede udførte arbejde og dækning af de udgifter, som rådgiveren får i anledning af, at opgaven udskydes, herunder løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af overflødiggjorte lo- kaler. Rådgiveren er pligtig at søge disse udgifter begrænset mest muligt.”	Såfremt rådgiver mener at være ble- vet påført øgede udgifter som følge af bygherrens forhold, skal kravet om erstatning/godtgørelse omgående fremsættes skriftligt over for AU. Et- hvert sådant krav skal snarest følges af en specificeret opgørelse over kra- vets størrelse og sammensætning.
§ 52, stk. 3	”Genoptages en opgave, som har været ud- skudt, har rådgiveren ret til honorar for merarbejde og til dækning af rimelige mer- omkostninger, som er forbundet med opga- vens genoptagelse.”	Honorar for merarbejde skal godken- des af AU inden igangsættelse.
§ 52, stk. 4	”Ved genoptagelse kan bygherren kræve, at opgaven om muligt løses af medarbejdere med samme faglige kvalifikationer som de oprindeligt forudsatte medarbejdere.”
AFBESTILLING AF OPGAVER ‌
§ 53, stk. 1	”Bygherren kan afbestille opgaven.”
§ 53, stk. 2	”Hvis bygherren afbestiller en opgave, har rådgiveren ret til betaling af honorar og dækning af udgifter, som bestemt i § 52, stk. 2. Rådgiveren har endvidere ret til et rimeligt vederlag for bygherrens anven- delse af det udarbejdede materiale, jf. § 54, stk. 1.”	AU udbetaler ikke vederlag, jf. AU’s kommentarer til § 37, stk. 1.
§ 53, stk. 3	”Hvis en opgave afbestilles som følge af for- hold, som bygherren burde have forudset eller med rimelighed burde have undgået, har rådgiveren ud over honorar og dæk- ning af udgifter efter stk. 2, 1. pkt., ret til erstatning for den fortjeneste, rådgiveren har mistet ved ikke at fuldføre opgaven.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 53, stk. 4	”Hvis opgaven genoptages inden 2 år efter, at meddelelse om afbestilling er afgivet, og rådgiveren ikke antages til at fuldføre opga- ven som oprindeligt aftalt, har rådgiveren endvidere ret til erstatning for den mistede fortjeneste som bestemt i stk. 3.”	AU er ikke erstatningsansvarlig for udefrakommende forhold, som AU ikke har indflydelse på, f.eks. politiske indgreb.
ANVENDELSE AF MATERIALE EFTER AFBESTILLING ‌
§ 54, stk. 1	”Hvis en opgave, der omfatter projektering, afbestilles af bygherren, efter at projekte- ring er påbegyndt, har bygherren ret til at anvende det udarbejdede projektmateriale til den opgave, som det er udarbejdet til, herunder design og eventuel digital model, når rådgiveren har modtaget betaling efter § 53, stk. 2 og 3.”
§ 54, stk. 2	”Øvrigt materiale, herunder registrering af eksisterende forhold, analyser, beregninger og andet materiale, som alene indeholder forudsætningerne for opgavens løsning, har bygherren ret til at anvende, når rådgi- veren har modtaget betaling efter § 53, stk. 2, 1. pkt.”
§ 54, stk. 3	”Bygherren har dog ikke ret til at anvende det før afbestillingen udarbejdede materi- ale som grundlag for en produktion med salg for øje. Dette gælder også i tilfælde, hvor rådgiverens bistand har omfattet ud- vikling af produkter med produktion og salg for øje.”
§ 54, stk. 4	” Hvis bygherren anvender det materiale, der er udarbejdet før afbestillingen, om nødvendigt med samtykke efter bestem- melserne i stk. 1-3, må bygherren kun be- nytte rådgiverens navn i forbindelse med anvendelsen af materialet, hvis rådgiveren har givet sit samtykke til det.”
§ 54, stk. 5	”Hvis bygherren anvender det før afbestil- lingen udarbejdede materiale, er rådgive- ren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved materiale, som ikke er færdiggjort.”

AARHUS UNIVERSITET

I. Ophævelse ‌

BYGHERRENS HÆVERET ‌

§ 55, stk. 1

”Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist,

a) hvis rådgiveren gør sig skyldig i væ-

sentlig misligholdelse, eller

b) hvis rådgiveren gør sig skyldig i en så- dan adfærd, at rådgiveren ikke med ri- melighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for bygherren.”

Følgende forhold anses altid for væ- sentlig misligholdelse:

1. Hvis rådgiveren overtræder offent- lige påbud, og ikke har rettet op på dette inden 10 arbejdsdage efter AU's reklamation. Rådgiveren har pligt til at sikre, at rådgivningsydelserne over- holder de til enhver tid gældende reg- ler i form af direktiver, love, bekendt- gørelser og øvrige, herunder BR 18

2. Hvis rådgiveren overtræder CSR- krav, og ikke har afhjulpet disse inden 20 arbejdsdage efter AU's reklama- tion.

I forhold til CSR gælder:

i) AU forudsætter, at rådgiveren og dennes underrådgivere overhol- der internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder føl- gende grundlæggende ILO-kon- ventioner:

- Forbud mod og afskaffelse af tvangsarbejde (ILO-konven- tion nr. 29 og 105)

- Ingen diskrimination i ansæt- telsen (ILO-konvention nr.

100 og 111)

- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste for- mer for børnearbejde (ILO- konvention nr. 138 og 182)

- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

ii) Det forudsættes endvidere, at rådgiveren og dennes underrådgi- vere respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskeret- tighedserklæring og Den Europæ-

iske Menneskerettighedskonven- tion.

AARHUS UNIVERSITET

iii) Arbejdet skal udføres i overens- stemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser samt de af Arbejdstilsynet ud- sendte meddelelser, cirkulære- skrivelser og anvisninger mv. for miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter.

iv) Det forudsættes, at rådgiveren ud fra et almindeligt kendskab til de omfattede opgaver har viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljø- forhold, der er forbundet med op- gavernes udførelse og det regel- grundlag, som gælder herfor.

v) Rådgiveren skal kontrollere, at krav vedrørende miljø, arbejds- miljø, sundhed og sikkerhed op- fyldes, og skal på anmodning kunne dokumentere dette.

vi) Rådgiveren skal sikre, at ansatte hos rådgiveren og eventuelle un- derrådgivere, som medvirker, er sikret løn (herunder særlige ydel- ser), arbejdstid og andre arbejds- vilkår, som ikke er mindre gun- stige end dem, der gælder for ar- bejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst ind- gået af de inden for det pågæl- dende faglige område mest re- præsentative arbejdsmarkedspar- ter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

vii) Rådgiveren skal sikre, at ansatte hos rådgiveren og eventuelle un- derrådgivere orienterer om de gældende arbejdsvilkår. På opfor- dring fra AU skal rådgiveren in- den 14 arbejdsdage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom.

viii)AU kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejds- tagerne lever op til den forplig- telse, som arbejdsklausulen fast- sætter. AU kan kræve, at rådgive- ren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage

fremskaffer relevant dokumenta- tion såsom løn- og timesedler,

AARHUS UNIVERSITET

lønregnskab og ansættelseskon- trakter fra såvel egne som eventu- elle underrådgiveres arbejdsta- gere. AU kan til brug for sin vur- dering af, om rådgiveren eller un- derrådgivere har overholdt klau- sulen søge rådgivning hos rele- vante arbejdsgiver- og/eller ar- bejdstagerorganisationer.

ix) Rådgiveren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).

x) Rådgiveren der har anmeldelses- pligt til RUT skal på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til AU straks efter at anmeldelsen er sket.

xi) Rådgiveren skal desuden sikre, at eventuelle underrådgivere eller personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse overhol- der gældende lovgivning, herun- der anmeldelse til RUT.

xii) På opfordring fra AU skal rådgi- veren inden 3 arbejdsdage fra ar- bejdets påbegyndelse dokumen- tere, at anmeldelsen til RUT er sket.

xiii)Hvis AU bliver bekendt med, at rådgiveren eller dennes under- rådgivere ikke lever op til foran- stående bestemmelser, er rådgi- veren forpligtet til straks, at sikre korrekt opfyldelse af aftalens krav til ydelsen. Rådgiverens eventu- elle omkostninger forbundet her- med er AU uvedkommende.

3. Hvis rådgiveren gør sig skyldig i en sådan adfærd, at rådgiveren ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for bygherren.

4. Hvis rådgiveren ophører med den virksomhed, som aftalen vedrører, el- ler der indtræder andre omstændig- heder, der bringer aftalens rette op- fyldelse i alvorlig fare.

AARHUS UNIVERSITET

§ 55, stk. 2	”Bygherren kan efter skriftligt påkrav for- lange, at en underrådgiver fratages udfø- relse af opgaven, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar.”
§ 55, stk. 3	”Ved ophævelse er bygherren eller den, der færdiggør opgaven på bygherrens vegne, berettiget til at benytte det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som bygherren har betalt for.”
RÅDGIVERENS HÆVERET ‌
§ 56	”Rådgiveren kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist, a) hvis bygherren gør sig skyldig i væsent- lig misligholdelse, eller b) hvis bygherren i øvrigt gør sig skyldig i en sådan adfærd, at det ikke med rime- lighed kan fordres, at rådgiveren fort- sætter sit hverv.”
KONKURS OG REKONSTRUKTION ‌
§ 57, stk. 1	”Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det om- fang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.”
§ 57, stk. 2	”Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.”
§ 57, stk. 3	”Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, el- ler hvis partens økonomiske forhold i øv- rigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde rådgivningsaftalen. Det er dog en betin- gelse, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stil- ler - betryggende sikkerhed for aftalens op- fyldelse.”
§ 57, stk. 4	”Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af konkurslovens regler om rekon- struktion, skal parten på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 57, stk. 5	”Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet in- den 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet frem, dokumen- terer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyl- delse.”
FÆLLES REGLER OM OPHÆVELSE ‌
§ 58, stk. 1	”Ophævelse skal ske skriftligt.”
§ 58, stk. 2	”Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.”
§ 58, stk. 3	”Bestemmelserne i § 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved en parts ophæ- velse.”
J. Tvister ‌
LØSNINGSTRAPPE ‌
§ 59, stk. 1	”En tvist mellem parterne skal søges afkla- ret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anven- delse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.”	Tvist mellem AU og Rådgiveren, lige- som tvist mellem Rådgiveren, under- rådgivere eller rådgivere imellem, be- rettiger ikke til hverken forskydning eller forsinkelse af entreprisen.
§ 59, stk. 2	”Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling mel- lem parternes ledelsesrepræsentanter se- nest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løs- ning af tvisten”
§ 59, stk. 3	”Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at rådgivningsaftalen er indgået.”
§ 59, stk. 4	”Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhand- lingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gen- nemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.”

AARHUS UNIVERSITET

MEDIATION OG MÆGLING ‌
§ 60, stk. 1	”Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan til- lige indgives af en voldgiftsret, der behand- ler den pågældende tvist.”
§ 60, stk. 2	”Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.”
§ 60, stk. 3	”Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 ar- bejdsdage.”
§ 60, stk. 4	”Mediatoren indkalder parterne til et medi- ationsmøde, der skal afholdes senest 10 ar- bejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.”
§ 60, stk. 5	”Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsæt- tes, før proceduren er afsluttet.”
§ 60, stk. 6	”Mediations- eller mæglingsproceduren af- sluttes, når a) tvisten er forligt, eller b) mediator konstaterer, at der ikke er ud- sigt til at opnå forlig.”
§ 60, stk. 7	”For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.”
§ 60, stk. 8	”Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i de- res indbyrdes forhold.”
§ 60, stk. 9	”Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsva- rende anvendelse på mægling.”
SYN OG SKØN ‌
§ 61, stk. 1	”Voldgiftsnævnet udmelder efter anmod- ning fra en part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om en hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før sagen om hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis.”
§ 61, stk. 2	”Voldgiftsnævnet udmelder - normalt efter høring af parterne - én eller flere skøns- mænd og træffer afgørelse om skønstema- ets indhold.”
§ 61, stk. 3	”Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 61, stk. 4	”Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges voldgiftssag om skønsforretnin- gens emner, fortsætter skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. Par- ter i skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fortsætter som skønsadcite- rede.”
§ 61, stk. 5	”For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.”
§ 61, stk. 6	”Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i de- res indbyrdes forhold.”
HURTIG AFGØRELSE ‌
§ 62, stk. 1	”Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hur- tig afgørelse om a) bygherrens adgang til at holde betalin- ger tilbage eller foretage modregning i rådgiverens betalingskrav, b) bygherrens ret til at forlange ændringer og rådgiverens ret til at udføre sådanne ændringer, c) rådgiverens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til god- skrivning for besparelse ved ændrin- ger, d) rådgiverens ret til regulering af hono- raret, e) rådgiveren og bygherrens ret til tids- fristforlængelse, f) fastlæggelse af grænseflader for ar- bejde, g) afslag på godkendelse af en udpeget underrådgiver, h) tvister med en værdi under 200.000 kr. og i) andre tvister, hvis parterne er enige derom.”
§ 62, stk. 2	”En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværk- sættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.”
§ 62, stk. 3	”Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere op- mænd efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.”
§ 62, stk. 4	”Modparten(/erne) kan afgive et svar se- nest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind un- der sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar kan modparten(/erne) inddrage yder-

AARHUS UNIVERSITET

	ligere parter i sagen ved et adcitations- skrift, og de pågældende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgø- rende for det, kan Voldgiftsnævnet for- længe fristen eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.”
§ 62, stk. 5	”Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supple- rende oplysninger og materiale.”
§ 62, stk. 6	”Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.”
§ 62, stk. 7	”Senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har modtaget det sidste indlæg og eventuelt supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestem- melse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.”
§ 62, stk. 8	”Opmanden kan henvise parterne til medi- ation eller mægling efter § 60 eller til at an- lægge voldgiftssag efter § 63, hvis opman- den vurderer, at sagen ikke er egnet til hur- tig afgørelse”
§ 62, stk. 9	”En hurtig afgørelse har som en voldgifts- kendelse bindende virkning for sagens par- ter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan ind- bringes for voldgift efter § 63 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgifts- retten træffer anden bestemmelse.”
§ 62, stk. 10	”For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.”

AARHUS UNIVERSITET

§ 62, stk. 11	”Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.”
VOLDGIFT
§ 63, stk. 1	”Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift efter reglerne om voldgiftsbe- handling ved Voldgiftsnævnet.”
§ 63, stk. 2	”En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvi- sten efter § 59 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling eller hurtig afgørelse angående samme tvist.”
§ 63, stk. 3	”Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, med- mindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.”
§ 63, stk. 4	”Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling ved Vold- giftsnævnet, hvis a) parterne er enige derom, eller b) en af parterne anmoder derom, og sa- gens værdi er højst 1 mio. kr.”
§ 63, stk. 5	”Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dom- mere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 dommer, med- mindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgifts- dommerne kan være faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle tilfælde efter høring af parterne.”
§ 63, stk. 6	”For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.”
§ 63, stk. 7	”Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes forhold.”

Document Metadata

Table of Contents

AARHUS UNIVERSITET

Document Metadata