Salgs – og Leveringsbetingelser

Salgs – og Leveringsbetingelser

1 Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Entreprenør Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx ApS's overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

2 Tilbud

Entreprenørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Entreprenøren inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

3 Aftalegrundlag

Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig kontrakt.

4 Arbejdets udførelse

Entreprenørens ydelse leveres i henhold til Entreprenørens tilbud.

Medmindre andet er aftalt leverer Kunden byggestrøm, skurvognsfaciliteter og tilslutningsafgifter. Kunden skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til udførelsesstedet.

Xxxxxx er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger på grunden.

Medmindre andet er aftalt skal Kunden sikre, at der foreligger de for entreprisen nødvendige tilladelser, herunder tilladelser til evt. jord- og gravearbejder. Kunden afholder omkostningerne til evt. tilladelser. Kunden forestår endvidere evt. varslinger jf. Byggelovens bestemmelser.

Idet omfang Xxxxxx har bestilt Entreprenøren til at udføre jord- og gravearbejder indhenter Entreprenøren - på baggrund af Kundens informationer - oplysningerne i ledningsregistre forud for jord- og gravearbejdet.

Hvis Xxxxxx i forbindelse med arbejdets udførelse bestiller yderligere grave- og jordarbejder er Kunden forpligtet til at afvente, at Entreprenøren indhenter supplerende oplysninger i ledningsregistrene. I det omfang Xxxxxx ikke vil afvente, at der indhentes supplerende oplysninger i ledningsregistreret er Xxxxxx ansvarlig for evt. jord- og graveskade, som opstår

i forbindelse hermed. Kunden er i foranstående tilfælde, forpligtet til at skadeløsholde Entreprenøren for ethvert ansvar, som Entreprenøren måtte blive pålagt overfor tredjemand.

Idet omfang Xxxxxx lejer entreprenørens materiel med fører, stilles den lejede maskine og fører til rådighed for Kunden. Kunden har i sådanne tilfælde ansvaret for at planlægge, instruere og lede arbejdet samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

I tilfælde, hvor Xxxxxx lejer Entreprenørens materiel med fører er Kunden forpligtet til at indhente relevante oplysninger i ledningsregistrene.

I tilfælde af, at indlejet materiel med fører forvolder skade på personer, ting, eller ejendom, herunder også ved jord- og graveskader er Xxxxxx ansvarlig herfor. Kunden er i disse tilfælde forpligtet til at tegne ansvars- og arbejdsskadeforsikring.

Entreprenøren forudsætter at grunden kan bearbejdes uden særlig fundering. Evt. ekstra funderingsomkostninger beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

AB 18 §5, stk. 4 fraviges, idet udgifter til evt. vinter og vejrligsforanstaltninger er ikke indregnet i entreprisesummen og beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

Medmindre andet er aftalt, påhviler omkostningerne til bortkørsel, oprensning og bortskaffelse af evt. forurenet jord Kunden.

Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt, jfr. AB 18§ 17.

5 Entreprisesum

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entreprisesum er den gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks. Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

6 Betaling

Efter faktura eller skriftlig anmodning til køberen har Entreprenør Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx ApS en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

7 Ændringer

Entreprenøren forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, såfremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.

Ved ekstraarbejder forstås arbejder der ikke er nævnt i tegninger, digitalemodeller og materialebeskrivelser på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Entreprenøren er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden at der foreligger skriftlig aftale herom med Xxxxxx.

8 Tidsplan og forsinkelse.

Med mindre andet er aftalt leveres entreprisen efter Entreprenørens bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse

og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Entreprenøren.

Entreprenøren forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

Ved evt. forsinkelse i forhold til en aftalt færdiggørelsesfrist kan Entreprenøren ifalde erstatning for dokumenterede og direkte forsinkelsestab. En evt. erstatning for forsinkelse kan dog ikke overstige et beløb svarende til 30 % af entreprisesummen.

Entreprenøren tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, forespørgsel til ledningsregisteret, anmodning om påvisning, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke (også selvom strejken kun berører Entreprenøren), lock out, force majeure og andre begivenheder som Entreprenøren ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Entreprenøren berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

9 Afleveringsforretning, mangler og reklamation

Hvis Xxxxxx ikke indkalder til afleveringsforretning er Entreprenøren ved entreprisens færdigmelding berettiget til at indkalde til afleveringsforretning med minimum 10 arbejdsdages varsel. Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt medmindre Kunden straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleveringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen – med eller uden Kundens medvirken

- gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstidspunktet.

Efter afholdelse af afleveringsforretning kan Xxxxxx ikke påberåbe sig mangler, som Kunden var – eller burde have været bekendt med – ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen.

Entreprenørens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af Kunden, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Kundens side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Kundens side, ændringer i leverancen foretaget af Kunden uden Entreprenørens skriftlige samtykke, reparationer som Kunden har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.

Entreprenøren har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til Kunden, hvorefter Kunden må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.

10 Sikkerhedsstillelse

Entreprenøren kan til enhver tid kræve, at Kunden overfor Entreprenøren stiller den i AB18 § 10 omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når Entreprenøren er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med Kunden.

Entreprenøren stiller ikke sikkerhed for entrepriser under 1 mio. kr. jf. AB 18 §9. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB 18 kræves, betales omkostningerne hertil af Xxxxxx.

11 Ansvarsbegrænsning

Ved graveskader kan Entreprenøren kun gøres ansvarlig, hvis Entreprenøren har handlet uagtsomt i forhold til ledningernes placering jf. ledningsregisteret.

I alle tilfælde, hvor ledningerne er placeret i strid med ledningsregisteret, hvor oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra Xxxxxx, eller Xxxxxx har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for Entreprenørens gravearbejder påhviler det Kunden at sikre sig, at der ikke foretages gravearbejder i og omkring ledningerne.

Hvis oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra Kunden, hvis Kunden er forpligtet til at indhente ledningsoplysningerne, eller rette henvendelse til ledningsejeren, eller Xxxxxx har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for Entreprenørens gravearbejder er Xxxxxx ansvarlig for enhver skade forårsaget af jord- og gravearbejder. Kunden er i den forbindelse forpligtet til at friholde Entreprenøren for evt. erstatningskrav fra tredjemand.

For krav, som vedrører Entreprenørens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Xxxxxx berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Entreprenørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Xxxxxx for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det udførte arbejde eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Entreprenørener blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af forsikring.

12 Forsikring

I henhold til AB18 § 11 tegner og betaler Xxxxxx sædvanlig allrisk forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der påvist ved afleveringen/leveringen, er afhjulpet. Kunden er forpligtet til at medtage Entreprenøren som sikret på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige Entreprenørens arbejder på den grund, bygning eller anlæg, aftalen vedrører.

Selvrisiko påhviler Kunden.

Entreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og ansvarsforsikring.

13 Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed, idet AB 18 §§64-68 er fraveget og alene §69 finder anvendelse.

I det omfang Kunden anses som forbruger kan Forbrugeren klage til; Byggeriets Ankenævn

Xxxxx Xxxxxxxx 000

1358 København K

Telefon: 00 00 00 00 (kl. 10.00 – 12.00)

Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Hjemmeside: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx