ABA

Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92

ABA

01.06.2010

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Afsnit	Emne	Side nr.	Udgavedato
A.	Aftalegrundlaget	1	01.06.2010
§ 1.	Almindelige bestemmelser	1
§ 2.	Bygherrens udbud	1
§ 3.	Entreprenørens tilbud	2
§ 4.	Entrepriseaftalen	3
§ 5.	Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.	3
B.	Sikkerhedsstillelse og forsikring	4
§ 6.	Entreprenørens sikkerhedsstillelse	4
§ 7.	Bygherrens sikkerhedsstillelse	4
§ 8.	Forsikring	5
C.	Entreprisens udførelse	5
§ 9.	Arbejdsplan og afsætning	5
§ 10.	Entreprenørens ydelse	6
§ 11.	Projektgennemgang, dokumentation og prøver	6
§ 12.	Arbejdets forringelse m.v. - Vedligeholdelse	7
§ 13.	Forhold til myndigheder	7
§ 14.	Ændringer i arbejdet	7
§ 15.	Uklarheder, hindringer eller lignende forhold	9
§ 16.	Fortidsminder	9
§ 17.	Bygherrens tilsyn	9
§ 18.	Entreprenørens arbejdsledelse	10
§ 19.	Byggemøder	10
§ 20.	Samvirke med andre entreprenører	10
§ 21.	Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren - Parternes ophold i udlandet	10
D.	Bygherrens betalingsforpligtelse	11
§ 22.	Betaling	11
§ 23.	Entreprenørens ret til at standse arbejdet	13
E.	Tidsfristforlængelse og forsinkelse	13
§ 24.	Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse	13
§ 25.	Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse	14
§ 26.	Bygherrens ret til tidsfristforlængelse	15
§ 27.	Bygherrens hæftelse ved forsinkelse	15
F.	Arbejdets aflevering	15
§ 28.	Afleveringsforretning	15
§ 29.	Afleveringsprotokol	16
G.	Xxxxxxx ved arbejdet	16
§ 30.	Mangelsbegrebet	16
§ 31.	Mangler påvist ved afleveringen	17
§ 32.	Mangler påvist efter afleveringen	17
§ 33.	Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.	18
§ 34.	Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen	18
§ 35.	Entreprenørens ansvar for følgeskader	18
§ 36.	Mangelsansvarets ophør	18
H.	1- og 5-års eftersyn	19
§ 37.	1-års eftersyn	19
§ 38.	5-års eftersyn	19
§ 39.	Fælles regler for eftersyn	19
I.	Særligt om ophævelse	20
§ 40.	Bygherrens hæveret	20
§ 41.	Entreprenørens hæveret	20
§ 42.	Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.	20
§ 43.	En parts død	21
§ 44.	Fælles regler om ophævelse	21

Afsnit	Emne	Side nr.	Udgavedato
J.	Tvister	22
§ 45.	Syn og skøn	22
§ 46.	Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.	23
§ 47.	Voldgift	23
Bilag 1:	Entreprenørgaranti

INDLEDNING

Nærværende ALMINDELIGE BETINGELSER er formuleret som afskrift af ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER af 1992 (AB) i venstre spalte og supplerende bestemmelser, tilføjelser og fravigelser i højre spalte. Alle sådanne supplerende bestemmelser, tilføjelser og fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte. Dansk ret er gældende for såvel tilbudsafgivning som kontraktafslutning og arbejdets udførelse.

A. AFTALEGRUNDLAGET § 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på afta- ler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk- somhed. Stk. 2. Ved leverancer skal “bygherren” forstås som købe- ren og “entreprenøren” som sælgeren. Ved underentre- priseforhold skal “bygherren” forstås som hovedentrepre- nøren og “entreprenøren” som underentreprenør. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det ty- deligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsan- givelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsda- ge alle mandage til og med fredage, der ikke er helligda- ge. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle beteg- nelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. For- handlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den dan- ske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. § 2. Bygherrens udbud
Stk. 1. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som in- deholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydel- sernes omfang og indhold.	2.2.1 Hvis ikke andet er anført i SB danner følgende do- kumenter grundlag for såvel afgivelse af tilbud som over- dragelse og udførelse af entreprisen og er i tilfælde af uoverensstemmelse gældende i efterfølgende prioriterede rækkefølge: - Udbudsbrev - Tilbudsliste (TBL) - Særlige betingelser (SB) - Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) - Tegninger - Tidsplan - Almindelige arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder(AAB) - Nærværende almindelige betingelser (ABA) 2.2.2 Måtte nogen angivelse i udbudsmaterialet være uklar for de bydende, skal de senest 4 arbejdsdage før lici- tationsdagen indhente nærmere oplysninger hos de pro- jekterende, som straks afgiver skriftligt svar til de bydende. Undlader en bydende at indhente sådanne oplysninger, kan han ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder, jfr. dog § 15.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jfr. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvor- vidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmateria- let i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist, skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbud- dets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leve- rede tilbudslister.	2.6 Tilbuddet skal afgives ved fremsendelse af 2 originaler af det af bygherren udleverede tilbudsdokument i udfyldt stand samt som foreskrevet i udbudsbrevet. Alle poster skal udfyldes. Poster der i tilbuddet er opført med mængde og enhedspris skal forudsættes afregnet med anvendelse af de i tilbuddet ansatte enhedspriser. Tilbuddet afgives i lukket kuvert, tydeligt mærket licitation. Udleveret licitationskuvert skal anvendes. Tilbuddet skal være bygherren i hænde senest på det af bygherren an- givne tidspunkt. Der skal i TBL anføres hvilke eventuelle bilag, der er gældende sammen med tilbuddet.
Stk. 7. Skal tilbuddet eller del heraf afgives som enheds- priser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurde- ringen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. § 3. Entreprenørens tilbud	2.7 Såfremt enkelte enhedspriser vil blive tillagt større be- tydning ved tilbuddets samlede størrelse, vil dette fremgå af SB.
Stk. 1. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én.	3.1.1 Byder flere i forening, må det med bindende virkning for alle fremgå af tilbuddet, hvem der skal forhandles med og til hvem betaling kan ske. 3.1.2 Såfremt der i de bydendes tilbud indgår forbehold overfor udbudsmaterialets betingelser, skal sådanne for- behold tydeligt fremgå af tilbudslistens forside. 3.1.3 Der skal afgives tilbud på det til bygherrens udbud svarende udbudsgrundlag. Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud, men er ikke forpligtiget hertil. Alternative tilbud vil kun blive taget i betragtning, såfremt den bydende tillige afgiver tilbud på det udbudte grundlag. Af tilbudslistens forside skal i givet fald angives, at der samtidigt afgives alternativt tilbud.
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på de- le af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betrag- tes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er fo- reskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbud.	3.2.1 Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. De bestemmelser i Byggestyrelsens seneste cirkulære for- ud for tilbudsafgivelsen om pris og tid på bygge- og an- lægsarbejder, som skal være gældende for entreprisen, er indarbejdet i udbudsmaterialet, og cirkulæret er ikke afta- legrundlag. 3.2.2 Fastprisperioden er 1 år fra licitationsdagen, med- mindre andet er fastsat.
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregule- ring på grund af større eller mindre ydelser, end bygher- ren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelse af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.
Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret en- treprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for	3.4.1 Tilbuddet skal indeholde samtlige skrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige færdiggørelse, selv om udbudsmaterialets eventuelle mængdeangivelse - herun-

den pågældende entreprise.	der tilbudslisten (TBL) - ikke indeholder specifikation af disse. 3.4.2 Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orienteret sig om adgangsforhold. Eventuelle for- andringer af eksisterende forhold nødvendiggjort af entre- prisens gennemførelse er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudssummen. 3.4.3 De bydende skal forvisse sig om at have modtaget samtlige udbudsdokumenter i overensstemmelse med den i udbudsbrevet indeholdte oversigt. 3.4.4 De tilbudsgivende kan afgive et eller flere alternative tilbud. Et alternativt tilbud skal ledsages af tegninger og/eller udførlig beskrivelse. Heri skal der bl.a. gøres rede for fordelene ved det alternative tilbud og for de punkter, hvorved det adskiller sig fra konditionerne. Desuden skal vedlægges en separat tilbudsliste udført i samme form som den til det udbudte projekt hørende. Det alternative tilbud skal omfatte alle nødvendige projekteringsudgifter, der skyldes ændringer i forhold til det udbudte projekt. En- treprenøren bærer det fulde professionelle projektansvar for ændringer i forhold til udbudsmaterialet og bærer den fulde prismæssige mængderisiko for alternativet. Det er entreprenørens ansvar, at det alternative projekt kan god- kendes af myndighederne uden tidsmæssig forsinkelse af entreprisen. Der ønskes i øvrigt tilbud også på det udbudte projekt.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar- bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for an- dre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets date- ring.	3.5 Afvigelser fra vedståelsesfristen vil fremgå af SB.
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit til- bud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser til- bageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgi- ver, hvis tilbud ikke antages. § 4. Entrepriseaftalen Stk. 1. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en le- verance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de do- kumenter, som har dannet grundlag for aftalen.
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.
§ 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Stk. 1. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.	5.1 Der kan kun gives transport på det samlede tilgodeha- vende og alene til bank, sparekasse eller andet anerkendt dansk pengeinstitut. Anmodningen om transporterede be- løb skal bære påtegning om transport.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen- hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at ar- bejdet udføres i underentreprise.	5.4 Navne på evt. underentreprenører skal oplyses på til- budslistens forside.
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrø- rende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jfr. § 10, stk. 4.
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING
§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Stk. 1. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepri- seaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautions- forsikring eller på anden betryggende måde.	6.1 Sikkerhedsstillelsen må ikke være udstedt med en be- stemt udløbsdato, men vil efter arbejdets aflevering blive nedskrevet i h.t. § 6, stk. 2 og 4 og frigives iht. § 6, stk. 5. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som “ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB 92 § 6 med 5- års mangelansvar (byggearbejder m.v.)”, som forefindes bagest i dette hæfte som et bilag. Dersom sikkerhedsstillelsen er stempelpligtig, betaler en- treprenøren stempelafgiften.
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15% af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen.
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10% af købesummen.
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2% af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunk- tet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sik- kerheden, når manglerne er afhjulpet.	6.4 Afvigelser fra sikkerhedsstillelsens nedskrivning vil fremgå af SB.
Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jfr. § 28, stk. 4, sidste punktum.
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrel- sen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnæv- net har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebeta- ling af for meget udbetalt entreprisesum.
§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse
Stk. 1. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets frem- sættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalings-

forpligtelser overfor entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kauti- onsforsikring eller på anden betryggende måde.
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem- snitsbetaling - dog mindst 10% af entreprisesummen - ud- regnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bort- set fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 må- neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt med- deles til bygherren og garanten med angivelse af størrel- sen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenø- ren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, her- under krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.
§ 8. Forsikring
Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle un- derentreprenører medtages som sikrede på forsikringspo- licen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selv- forsikrer.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvil- ke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. En- treprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikrin- gen er i kraft.
C. ENTREPRISENS UDFØRELSE
§ 9. Arbejdsplan og afsætning
Stk. 1. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.	9.1 Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at ar- bejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byg- gemøde.
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de be- stemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.	9.2.1 Omfanget af de afsætninger og afsætningsdata som bygherren leverer, vil fremgå af SB. 9.2.2 Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af hoved- afsætninger, fixpunkter, polygonpunkter, skelafmærkninger og lignende. Hvis entreprenøren beskadiger eller ødelæg-

	ger sådanne mærker, skal entreprenøren dække alle om- kostninger ved retableringen.
§ 10. Entreprenørens ydelse
Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med af- talen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet.	10.1.1 Hvis udbudsmaterialet angiver bestemte fabrikater eller typer af materialer, er entreprenøren forpligtet til at le- vere det angivne. Er materialer angivet “som” bestemte fa- brikater, er angivelsen at betragte som norm for art og kva- litet. 10.1.2 Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for brugere og naboer.
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præ- stere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er le- veret på byggepladsen, tilhører de bygherren.
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal væ- re leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved le- verancen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden reg- nes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangel krav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende di- rekte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mang- ler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmel- sen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kon- trollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladel- sen.
§ 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Stk. 1. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfan- get af prøver og om den dokumentation for arbejdets ud- førelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprin- delse og egenskaber og for udførte prøver, som entrepre- nøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentation og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.	11.1 Entreprenøren skal påregne, at skulle deltage i en projektgennemgang, før entreprisen opstartes.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes til- syn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de	11.3 Entreprenøren har pligt til på bygherrens forlangen- de, at underrette bygherren inden produktionen påbegyn- des og inden materialeleverancer bestilles. Der kan evt.

oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.	udarbejdes et tidsskema for samtlige materialeleverancer.
Stk. 4. Xxxxxxxxx og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materi- aler. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.
§ 12. Arbejdets forringelse m.v. - Vedligeholdelse
Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, med- mindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygher- ren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.	12.1 Entreprenøren har pligt til inden anvendelsen og se- nest 5 arbejdsdage efter modtagelsen overfor bygherren at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer er behæf- tet med synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl eller mangler overgår herefter til entreprenøren. Er fejl påvist, må entreprenøren ikke uden særlig tilladelse fra bygherren anvende materialerne. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggeplad- sen af de af bygherren leverede materialer samt returne- ring af evt. emballage påhviler entreprenøren.
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkom- mende.	12.2 Når en entreprenør forvolder skade på en anden en- treprenørs arbejde, skal bygherren være berettiget til at kræve, at den skadelidte entreprenør udbedrer skaden for skadevolders regning.
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbej- de indtil afleveringen.
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagnin- gen.
§ 13. Forhold til myndigheder
Stk. 1. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.
§ 14. Xxxxxxxxx i arbejdet
Stk. 1. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særli- ge forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udfø- re arbejdet.
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig til- lægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.	14.2 Intet ekstraarbejde må udføres før der foreligger en udtrykkelig aftale.
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gæl- der enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes an- den aftale, jfr. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal	14.3 Afvigelser fra de angivne reguleringsintervaller vil fremgå af TBL.

dog kun ske, inden for + 15% af entreprisesummen og in- den for + 100% af de enkelte poster i tilbudslisten.
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn- dringsarbejder som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.	14.4 Såfremt det påvises, at tilbudslisten ikke rummer re- levante enhedspriser eller andre priser, hvorefter ekstra- ydelsen kan afregnes, kan bygherren forlange ændringer og ekstraarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde for nedenstående betaling: a) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet multipliceret med en brutto timeløn, der er oplyst i tilbuddet. b) Beløb, som entreprenøren har udbetalt for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nød- vendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Det forudsættes at materialer, forbrugsgods etc. indkøbes bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Even- tuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, mens kontantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder entreprenø- ren. Desuden betales entreprenørens faktiske udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar- bejdsstedet. Til de således beregnede udgifter til materia- ler, forbrugsgods, transport m.v. eksklusiv moms, lægges et salær på 7%. c) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra underentrepre- nør med et salær på 5%. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne reg- ningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. Af de ovennævnte salærer samt den under a) nævnte brut- toløn afholder entreprenøren alle udgifter til al arbejdsle- delse m.v., til forsikringer, administration samt tillæg for værktøj og mindre materiel med nyværdi mindre end kr. 5.000,00 pr. enhed. d) For Større materiel, for hvilket der ikke er angivet en- hedspriser i TBL, ydes der entreprenøren lejegodtgørelse for maskintid efter nærmere aftale. Til en sådan lejebeta- ling lægges intet salær. Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til bygherren til godkendelse og påteg- ning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde. Entreprenøren skal månedsvis fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation af afholdte udgifter. Før ændringer og ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal en- treprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, ud- arbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag.
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entre- prenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares el- ler burde have været sparet. Vedrører formindskelsen ar- bejder, hvorom der gælder enhedspriser, jfr. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15%.
§ 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Stk. 1. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig

vejledning til udførelse af arbejdet.
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entre- prenøren snarest muligt underrette xxxxxxxxx og følge dennes anvisninger.
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette byg- herren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanke- liggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren på- føres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente byg- herrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.	15.3.1 Inden entreprenøren påbegynder egne arbejder, har han pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på hans egne arbejder. 15.3.2 Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne indskrevne mål og de mål der tages på stedet, skal straks forelægges tilsynet.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørelse oplysninger om hindringer, skal foranstaltningerne her- imod og ulemperne herved betales som ekstraarbejde.	15.4 Hindringer eller ulemper, som ikke forekommer i stør- re omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jor- darter, skal være indeholdt i tilbuddet.
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forun- dersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hen- syntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videre- førelse eller gør denne urimelig byrdefuld fof bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til en- treprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men ale- ne det øvrige tab, entreprenøren lider.
§ 16. Fortidsminder
Stk. 1. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af for- tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste for- tidsminder på havbunden.
§ 17. Bygherrens tilsyn
Stk. 1. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledel- se, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren overfor entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilret- telæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i de- res indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenø- ren for selv at føre kontrol.
§ 18. Entreprenørens arbejdsledelse
Stk. 1. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant overfor bygher- ren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.	18.1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entrepre- nøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans veg- ne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt kva- lificeret til de pågældende arbejder og skal have det for- nødne antal medarbejdere og materiel til rådighed. Leden- de personale må ikke udskiftes uden bygherrens samtyk- ke. Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisati- on fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for or- ganisationens kapacitet og virke.
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal væ- re tilstede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
§ 19. Byggemøder
Stk. 1. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.	19.1 Indsigelse mod referaternes indhold skal ske snarest og senest ved det næstfølgende byggemøde, idet referatet ellers betragtes som godkendt og bindende for parterne.
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.	19.3 Den påberåbte årsag til spilddagene skal dokumen- teres. Hvorvidt spilddagene kan give anledning til tidsfrits- forlængelse, kan kun afgøres, når en periode kan vurderes samlet og en eventuel anmodning om fristforlængelse be- handles efter § 24, stk. 1.
§ 20. Samvirke med andre entreprenører
Stk. 1. Entreprenøren skal samvirke med andre entrepre- nører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås.
§ 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet.
Stk. 1. Bygherren og entreprenøren skal overfor hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i ud- landet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bin- dende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgs- mål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle for- handlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
§ 22. Betaling
Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre- prenøren én gang hver måned ret til betaling for udført ar-	22.1.1 Begæring om ácontoudbetaling skal nummereres og vedlægges opgørelse over udførte arbejder, refereren-

bejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jfr. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.	de til tilbudslistens enkelte poster. 22.1.2 Opgørelse af udført arbejde skal være udformet pr. månedsskiftet. 22.1.3 Materialer, som er leveret på byggepladsen, men endnu ikke indføjet i byggeriet/anlægget, kan kun medta- ges på ácontobegæringen i det omfang, det er rimeligt og sædvanligt. 22.1.4 Betalingsfristen fastsættes til 20 arbejdsdage fra betalingsbegæringens fremkomst.
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sik- kerhed for kontraktmæssig levering, jfr. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materia- ler.	22.2 Der vil ikke blive ydet betaling for materialer m.v. som er købt af entreprenøren, men endnu ikke leveret på byg- gepladsen.
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejds- dage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.	22.3 Paragraf 22, stk. 3 i AB 92 udgår og erstattes af føl- gende: Forudbetaling finder kun sted, såfremt dette er krævet i til- budet med en konkret angivelse af de emner, der ønskes forudbetaling på, samt i hvilken takt forudbetalingen øn- skes og under forudsætning af efterfølgende accept af bygherren.
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter en- treprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Beta- lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbe- tales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præste- ret.
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunkter for betaling, kan betaling kræves efter reg- len i stk. 1.
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overens- komstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Regulerin- gen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.	22.6.1 Reguleres entreprisesummen i henhold til et angi- vet indeks, finder reguleringen sted i henhold til det sene- ste kendte indeks. Afregning for indekseringen optages derefter på den førstkommende ácontobegæring og ledsa- ges af fornøden dokumentation. Udgangspunktet for regu- lering er indeks 6 måneder efter tilbudsdagen. Endelig fastsættelse af indekseringen finder sted, når alle for indekseringen relevante indeks kendes. 22.6.2 Ud over kontraktsummen ydes der entreprenøren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse er forår- saget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgri- bende virkninger for bygge- og anlægsvirksomhed, og medfører en væsentlig merudgift for arbejdets udførelse, og som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Bestemmelsen omfatter ikke udgiftsfor- øgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssi- ge løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. Der ydes desuden entreprenøren godtgørelse for ekstraor-

	dinære prisstigninger på et materiale, som indgår i arbej- det, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til ovennævnte bestemmelse. Der kan kun ydes godtgørelse på det færdige materiale i den form, hvori det skal indgå i anlægget, og ikke på del- materialer isoleret, som for eksempel bitumen og cement. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godt- gørelse, skal være generelt forekommende. Det skal frem- gå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne do- kumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats læg- ges 0,5% for hver hele måned, der er forløbet mellem til- budsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger, der ind- træder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstof- fet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke med- regnes. Det er desuden en betingelse for at kunne opnå godtgørel- se, at den samlede sum af godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af kontraktsummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underen- treprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter for- anstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entre- prenøren af bygherren uanset foranstående regel om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til kontraktsum- men. Godtgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser vil kun blive ydet, såfremt prisstigningerne ikke dækkes af anden regulering. Ovennævnte bestemmelser anvendes tilsvarende ved pris- fald.
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgode- havender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.	22.7 Entreprenørens slutregning, der er at opfatte som saldokvittering, fremsendes til bygherren bilagt de afslut- tende opgørelser.
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod- ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygher- ren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hoved- entrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.	22.8 Ved anlægsarbejder skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 20 arbejdsdage efter afleveringen.
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til byg- herren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftlig kræve opgørelsen fremsendt inden 10 ar- bejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg- herren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenø- ren krav på vederlag for ekstrarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.	22.10 Bygherrens betalingsfrist for endelig og fuldstændig

	opgørelse er 30 arbejdsdage. Beløbet forrentes først heref- ter.
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra for- faldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.	22.11.1 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende for- rentes dette efter tilsvarende regler. 22.11.2 Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. Ved forsinket betaling regnes renten fra betalingsfristens udløb.
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er for- faldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig med- delelse herom.
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal byg- herren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om byghe- rens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder regler- ne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.
§ 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet
Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftlig varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar- bejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold iøvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfor- dring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyl- delsen af den resterende del af aftalen.
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jfr. § 14, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkel- se, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usæd- vanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout el- ler hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejr- lig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entre- prenørens egne forhold.	24.1.1 En ændring inden for de i § 14, stk. 3 anførte grænser berettiger ikke til tidsfristforlængelse, forudsat at ændringen er varslet i tide. Sammenhold i øvrigt 24.2. 24.1.2 Ad. § 24, stk. 1 nr. 4): Der godkendes ikke mindre spildtid end en halv arbejdsdag. Entreprenøren foranlediger at der på grundlag af daglige målinger af nedbør og temperatur på pladsen samt af vind fra nærmeste meteorologiske instituts målestation, udføres vejrapporter. På hvert byggemøde gennemgås vejrapporten for den for- udgående periode, og antallet af vejrligsdage for det på- gældende arbejde opgøres. 24.1.3 I tidsplanen er der taget hensyn til spildtid og spild- dage i perioder med vejrlig, som er uhensigtsmæssig for

	arbejdets udførelse. I udbudstidsplanen er der regnet med følgende effektive arbejdsdage: December, januar, februar: 3½ dag pr. uge. Marts, april, oktober, november: 4 dage pr. uge. Maj, juni, juli, august, september: 4½ dag pr. uge. Der gives således kun tidsfristforlængelse, hvis der på grund af vejret bliver færre effektive arbejdsdage til en akti- vitet end forudsat.
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med ri- melighed kan kræves.	24.2 De i AB 92 § 24, stk. 1 nr. 1 til og med § 24, stk. 1 nr. 5 nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tidsfristfor- længelse, såfremt forandringen i tidsmæssig henseende ligger på den kritiske vej i tidsplanen.
Stk. 3 Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skrift- ligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkel- se ikke rejses herudover.	25.2.1 Overskridelse af slutterminer eller sanktionsbehæf- tede start- og mellemterminer medfører, at entreprenøren ifalder en dagbod svarende til det som tidsfristen urets- mæssigt overskrides. Hvis der ikke er anført andet i SB, medfører overskridelse af slutterminen, at entreprenøren ifalder en dagbod på 0,5 o/oo af den samlede entreprisesum excl. moms, dog mindst 2.000,- kr., for hver påbegyndt arbejdsdag, tidsfri- sten uretmæssigt overskrides. Hvis der ikke er anført andet i SB, medfører overskridelse af start- og mellemterminer, at entreprenøren ifalder en dagbod på 0,1 o/oo af den samlede entreprisesum excl. moms, dog mindst 1.000,- kr., for hver påbegyndt arbejds- dag, tidsfristen uretmæssigt overskrides. Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen og/eller udbetalt i henhold til den stillede sikker- hed. Opgørelse af de efter arbejdsplanen konstaterede forsin- kelser foretages af byggeledelsen og de beregnede dag- bøder modregnes i entreprenørens førstkommende udbe- talingsbegæring. 25.2.2 Erlæggelse af dagbod har ingen indflydelse på en- treprenørens pligt til at betale dagbod for overskridelse af en senere liggende tidsfrist. Ovennævnte indebærer en pligt for entreprenøren til at indhente forsinkelsen, så den aftalte tidsplan overholdes.
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
§ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren el- ler anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået el- ler begrænset ved sådanne dispositioner, som med rime- lighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skrift- ligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den ind- trådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Stk. 1. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes: 1) bygherrens forhold, jfr. § 24, stk. 1, nr. 2 og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jfr. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådra- gende forsinkelse.	27.1.1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med for- sinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3 omtalte påberåbelse af ret til tidsfrist- forlængelse og erstatningsbeløbets størrelse skal medde- les bygherren snarest muligt. 27.1.2 I punkt 27.1.1 finder tilsvarende anvendelse ved krav om godtgørelse.
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til: 1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærvæ- rende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kun- ne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lig- nende videregående tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstat- ning eller til godtgørelse.
F. ARBEJDETS AFLEVERING
§ 28. Afleveringsforretningen
Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriflig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jfr. dog stk. 4.
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afle- veringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, af- holdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har gi- vet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er af- hjulpet, jfr. stk. 1.	28.2.1 En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer eller vanskeliggør opstart eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den del af anlægget, som entreprisen omfatter. Om en mangel er væsentlig af- gøres af bygherren. 28.2.2 Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan statuere væsentlighed.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afle- veringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejds- dage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsva- rende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af om- stændighederne.
§ 29. Afleveringsprotokol
Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku- ment (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpe- get af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenø- rens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entre- prenøren.
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleverings- forretningen, kan denne gennemføres uden den pågæl- dende parts medvirken. Den mødte part skal snarest mu- ligt give den anden part skriftlig underretning om afleve- ringsforretningens gennemførelse og om indholdet af af- leveringsprotokollen.
G. MANGLER VED ARBEJDET
§ 30. Mangelbegrebet
Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med ar- bejdet.	30.1.1 Bygherrens gennemgang af entreprenørens teg- ninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, frita- ger ikke entreprenøren for at levere kontraktmæssig ydel- se. 30.1.2 Sammenhold i øvrigt tilføjelserne til § 10, stk. 1.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jfr. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke: 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godt- gør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud el- ler lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må an- ses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfælde 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt un- derrette bygherren om opståelse eller mulige hindringer, jfr. § 15.
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbej- det lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.
§ 31. Mangler påvist ved afleveringen
Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mang- ler, der påvises ved afleveringen.
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-

hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene iøvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelel- se om, at afhjælpningen har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar- bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mang- ler, der stadig påberåbes.
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise- summen, jfr. § 34.
§ 32. Mangler påvist efter afleveringen
Stk. 1. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 3.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang- ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af- hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene iøvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konsta- teret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke for- værres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fri- sten nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenø- rens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jfr. § 34.
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entrepre- nørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entre- prenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage af- hjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.	32.5 Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer op- start eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af anlægget.
§ 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.
Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens reg- ning, jfr. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er for- bundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved be- dømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens in- teresse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jfr. § 34.

§ 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
Stk. 1. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4 og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har end- videre ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det be- løb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er for- bundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprise- sum og den entreprisesum, der måtte antages at være aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den fo- religgende stand, 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseafta- len som følge af mangler gælder reglerne i § 40.
§ 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader
Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyl- des fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avanceret eller andet indirekte tab.
§ 36. Mangelansvarets ophør
Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejde i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets afleve- ring. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder: 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitets- sikring har svigtet væsentligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entrepre- nørens side.
Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbuds- materialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden	36.3 § 36, stk. 3 udgår. Mangelansvaret for anlægsarbej- der ophører efter 5 år.

ændres til, at sikkerheden ophører. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jfr. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke an- vendelse.
H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN
§ 37. 1-års eftersyn
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennem- gang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter af- leveringen.
§ 38. 5-års eftersyn
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslutten- de gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter af- leveringen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Ind- kaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 ar- bejdsdages varsel.
§ 39. Fælles regler for eftersyn
Stk. 1. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsdages varsel.
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynskontrol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygher- ren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige be- mærkninger.
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entre- prenøren.
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennem- førelse og om indholdet af eftersynskontrollen.
I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE
§ 40. Bygherrens hæveret
Stk. 1. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entrepre- nøren - hæve entrepriseaftalen. 1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfø- rer betydelige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra entreprenørens side iøvrigt foreligger væ- sentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interes-	40.1 Ud over det i § 40, stk. 1 anførte har bygherren ret til at foretage delvis ophævelse af entreprisen, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne ansvarspådra- gende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væ- sentlig termin ikke overholdes, og en delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkelsen undgås eller mind- skes ved overførelse af dele af arbejdet til anden entrepre- nør.

ser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ik- ke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsent- lige mangler.

§ 41. Entreprenørens hæveret

Stk. 1. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til byg- herren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis byg- herren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt på- krav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenø- ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens in- teresser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

§ 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Stk. 1. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor.

Stk. 2. hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts beta- lingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold iøvrigt vi- ser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jfr. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves op- løst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part doku- menterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er tilstede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 43. En parts død

Stk. 1. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåel- sesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsva- rende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i en- trepriseaftalen, jfr. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten

er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggen- de sikkerhed for aftalens opfyldelse, jfr. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tilli- ge betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 44. Fælles regler om ophævelse

Stk. 1. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæ- ver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en regi- streringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi- streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkal- delsesbeskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskri- ves af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jfr. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræ- senteret ved registreringsforretningen, kan denne gen- nemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skrift- lig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og ma- teriel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den an- den part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almin- delige regler.

J. TVISTER

§ 45. Syn og skøn

Stk. 1. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgifts- nævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt dis- se parters adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikati- oner hos skønsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et sær- ligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønsker.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jfr. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skøns- forretning, hæfter for udgifterne herved, herunder skøns- mandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet.

Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsret- ten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.

Stk. 1. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stil- let sikkerhed, jfr. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om beretti- gelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage mod- regning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter be- stemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsen- des samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modpar- ten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalings- kravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgif- terne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnæv- net fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbeta- ling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald be- stemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betin- gelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den

sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entrepre- nøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Vold- giftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 ar- bejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage ef- ter, at parterne har fået skriftlig meddelelse om beslutnin- gen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 47. Voldgift

Stk. 1. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgø- relser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt dis- se parters adresse og telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jfr. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præ- sidiets formand, dels 2 sagkyndige, som efter sagens be- skaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af sup- pleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens for- mand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets supplean- ter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindel- se med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af en part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

ENTREPRENØRGARANTI

i medfør af AB 92 § 6 med 5-års mangelansvar (bygge- anlægsarbejder m.v.)

På foranledning af: (entreprenøren)

indestår vi herved overfor: (bygherren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner

som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af:

omfattende udførelse af (projektet):

Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesum- men eller dele deraf til entreprenøren.

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 § 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.

Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entre- prenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om be- slutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB 92 § 46.

Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 § 46 stk. 7.

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.

II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse)

A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB 92 § 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 § 6, stk. 2. Entreprenøren foranlediger, med den af bygherre og entreprenør underskrevne afleve- rings-protokol som fuldmagt, denne nedskrivning foretaget.

B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 %, jf. AB 92 § 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren og garanten skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet.

C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 § 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren og garanten skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet.

D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 § 6, stk. 7, behandles tvister mellem ga- ranten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 92 §§ 45 og 47.

E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

Garantinr./ J. nr.:

Berigtigelse af stempelafgift:

            den         19      

Som garant:

(underskrift)