Dato: 26.06.2020 Projekt nr.: 1011428-005 T: +45 2540 0183 E: lphi@moe.dk
Dato: 26.06.2020 |
Projekt nr.: 1011428-005 |
T: x00 0000 0000 |
Hovedentreprisekontrakt (AB92)
1 Parterne
1.1 Undertegnede HF Tornhøj
Klausdalsbrovej 277
2860 Søborg
CVR: 22 29 71 12
i det følgende kaldet bygherre, og
1.2 Medundertegnede
Xxxx Xxxxxx & Xxx A/S Xxxxxxxxxxxxx 00
4000 Roskilde
CVR: 17 82 79 87
i det følgende kaldet entreprenøren,
har indgået følgende entrepriseaftale om:
Etablering af spildevandskloakering og vandforsyning i Haveforeningen Tornhøj. Hertil vejopbygning og vejinventar.
Arbejdet udføres i hovedentreprise.
2 Entreprisesum
2.1 Entreprisesummen er aftalt til kr. 11.868.805,50 ekskl. moms.
Skriver kroner Elleve-Millioner OtteHundredeOtteogTresTusinde OtteHundredeFem 50/100
2.2 Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, som udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen.
2.3 Entreprisesummen er fremmet således:
01 Arbejdsplads m.v. | kr. | 751.590,00 |
02 Jordarbejder | kr. | 3.007.218,00 |
03 Spildevandsanlæg | kr. | 3.434.282,00 |
04 Styret boring | kr. | 59.220,00 |
05 Brugsvandsanlæg | kr. | 1.683.375,00 |
06 Veje og belægninger | Kr. | 2.933.120,50 |
MOE A/S
Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: x00 0000 0000
CVR nr.: 64 04 56 28
3 Aftalegrundlag
1. Denne kontrakt
2. Referat fra dialogmøde af d. 24.06.2020
3. Entreprenørens tilbud af d. 19.06.2020
4. Rettelsesblade
a. Nr. 1 af d. 19.05.2020
b. Nr. 2 af d. 15.06.2020
c. Nr. 3 af d. 26.06.2020
5. Udbudsmateriale af 04.05.2020 med følgende bilag
a. Tilbudsliste (TBL)
b. Ledningsplaner, IHFTO_K10_T131_H1 og IHFTO_K10_T132_H1
c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
d. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)
e. Særlige Betingelser (SB)
f. Beskrivelser om udbud og tilbud (BUT)
g. Udbudskontrolplan
6. AB92 med de særlige tilføjelser og fravigelser, som fremgår af udbudsmaterialet
7. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af Vejdirektoratet, i den på udbudstidspunktet gældende udgave for:
- Styring og samarbejde
- Arbejdsplads
- Jordarbejder
- Afvanding
- Ledningsarbejder
- Bundsikring af sand og grus
- Stabilt grus
- Varmblandet asfalt
8. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) - alt som nævnt i AAB og SAB - med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.
9. Følgende øvrige forskrifter i nyeste udgave:
- Afmærkning på kørebanen, Vejregel
- Afmærkning af vejarbejder, Vejregel, med tilhørende Tegninger
Såfremt der skulle opstå modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, vil ovenstående rangorden af dokumenterne være gældende.
4 Forbehold
4.1 Ingen forbehold i entreprenørens tilbud accepteres.
5 Tidsfrister
5.1 Tidsplan og -frister i Udbudsmateriale af 04.05.2020 inkl. tilhørende rev. er gældende.
5.2 Følgende terminer er sanktionsbærende: Afleveringstermin, 23.04.2021
5.3 Ved ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side, betaler entreprenøren en dagbod på kr. 10.000,- pr. påbegyndt arbejdsdag, arbejdet forsinkes.
6 Sikkerhedsstillelse
6.1 Bygherre stiller ingen sikkerhed.
6.2 Entreprenøren stiller sikkerhed iht. AB92 § 6 svarende til 15 % af kontraktsummen ekskl. moms.
6.3 Sikkerhedsstillelse skal foreligge senest 8 dage efter kontraktindgåelsen.
7 Forsikring
7.1 Entreprenøren skal tegne og betale all-risk forsikring (inkl. brand- og stormskadeforsikring) fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Bygherre skal medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringens selvrisiko må ikke overstige kr. 10.000,00, og selvrisikoen påhviler den ansvarlige skadevolder.
8 Betaling
8.1 Betaling sker iht. AB92 § 22 med de særlige tilføjelser og fravigelser, som fremgår af Særlige betingelser (SB) af 04.05.2020.
9 Organisation
Bygherrens repræsentant er bestyrelsesformand Xxxxxx Xxxxxx. Entreprenørens repræsentant er Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx.
10 Arbejdsvilkår
Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at ansatte hos entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører og underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Bygherren kan kræve, at entreprenøren –
efter skriftlig påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers/underleverandørers arbejdstagere.
Entreprenøren kan pålægges at betale en bod til bygherren på 0,1% af entreprisesummen pr. overtrædelse, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes. Manglende overholdelse af klausulen kan herunder i øvrigt, f.eks. ved gentagne alvorlige overtrædelser, efter omstændighederne udgøre væsentlig misligholdelse og medføre ret til ophævelse af kontrakten.
11 Bilag
Der er ingen yderligere bilag til kontrakten end de i pkt. 3 angivne dokumenter.
12 Tvister
Entreprenøren erklærer sig indforstået med at lade tvister, der opstår mellem bygherre og entreprenøren, afgøre ved de almindelige domstole, såfremt der ikke i denne sag kan aftales værneting ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
13 Underskrifter
Dato: | Underskrift: |
Som bygherre | |
Dato: | Underskrift: |
Som entreprenør |