Contract
UDBUDSMATERIALE FOR | |
UDBUD AF KØREBANEAFMÆRKNING 2018-2020 | |
IKAST-BRANDE KOMMUNE | |
Rev.1 | |
Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) | |
24. april 2018 | Teknisk Område |
INDHOLDSFORTEGNELSE
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 2
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING 16
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 21
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 23
BILAG 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE 25
BILAG 2: MATERIALEOPLYSNINGER VED TILBUDSGIVNING 26
BILAG 4: SIKKERHEDSSTILLELSE 28
BILAG 5: PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS 29
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)
Ordregivende myndighed
Den ordregivende myndighed ved dette udbud er:
Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Centerparken 1
7330 Brande Danmark xxx.xxxxx-xxxxxx.xx
Kontaktperson og tilsyn for udbuddet er Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
Baggrund for udbuddet
Udbuddet udbydes i 1 entreprise i perioden 1. oktober 2018 til den 30. september 2020, med option på for- længelse i 2 gange 1 år.
Arbejdet omfatter kørebaneafmærkning på asfaltbelægninger på offentlige veje i Ikast-Brande Kommune. Entreprisen omfatter både nymarkering og genmarkering. Herunder også nymarkering på gammel asfalt.
Arbejderne skal udføres iht. tidsplaner i Særlige Betingelser (SB) § 2 stk. 3. Mængderne i udbuddet er i hovedtræk følgende:
• ca. 20.300 lbm 0,10 m længdeafmærkning
• ca. 6.300 lbm 0,30 m længdeafmærkning
• ca. 800 m2 spærreflader m.m.
• ca.750 stk. vigelinjer, pile, symboler m.m.
Regelgrundlag
Entreprisen udbydes i offentligt udbud i overensstemmelse med:
• Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offent- ligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) m. gældende ændringer og bekendtgørelser.
• LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.
Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud.
Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan findes på xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vælg derefter ”Udbud af kørebaneafmærkning 2018-2020” i kolonnen til venstre.
Udbudsmaterialet kan ligeledes findes på xxx.xxxxx.xx.
Udbudsmaterialet består af:
• Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) af 24. april 2018
• Kontraktudkast af 24. april 2018
• Særlige Betingelser (SB) af 24. april 2018
• Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) af 24. april 2018
• Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) af 24. april 2018
• Tilbudsliste (TBL) af 24. april 2018 i pdf og excel
• Eventuelt rettelsesmateriale/spørgsmål samt svar offentliggjort i tilbudsfasen
Tidsplan
Udbuddet forventes at følge nedennævnte vejledende tidsplan:
Dato | Uge | Aktivitet |
Tirsdag den 24. april 2018 | 17, 2018 | Offentliggørelse af udbudsma- terialet |
Fredag den 4. maj 2018 kl. 10.00 | 18, 2018 | Spørgefrist |
Mandag den 7. maj 2018 | 19, 2018 | Frist for ordregivers svar på spørgsmål |
Mandag den 14. maj 2018 kl. 10.00 | 20,2018 | Tilbudsfrist |
Ca. uge 24 | 24, 2018 | Forventet kontraktunderskrift |
Torsdag den 1. oktober 2018 | 40, 2018 | Entreprisen påbegyndes |
Spørgsmål til udbudsmaterialet
Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet kan stilles skriftligt indtil fredag den 4. maj 2018 kl. 10.00. Spørgsmål skal være mærket ”Udbud af kørebaneafmærkning 2018-2020” og sendes pr. mail til:
Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
Tilbudsgivers eventuelle indkomne spørgsmål og tilhørende svar fra ordregiver samt eventuelle rettelsesbre- ve vil senest mandag den 7. maj 2018 være tilgængelig på xxx.xxxxx.xx og på xxxx://xxx.xxxxx- xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tilbud
Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er modtaget i komplet stand.
Tilbud skal være Ikast-Brande Kommune i hænde senest mandag d. 14. maj 2018 kl. 10.00. Tilbud afleve- res i en lukket kuvert og mærket ”Udbud af kørebaneafmærkning 2018-2020” og åbnes i overværelse af de bydende, der måtte være til stede.
Licitationen finder sted hos:
Drifts- og Anlægsafdelingen Centerparken 1
7330 Brande Mødelokale Projektrum
Tilbuddet skal som minimum vedlægges følgende:
• Udfyldt tilbudsliste. Poster, der ikke er udfyldt, vil blive sat til 0 kr.
• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.
• Med tilbuddet skal entreprenøren vedlægge materialeoplysninger for materialer der indgår i entreprisen, heriblandt bl.a. oplysninger om fabrikat, refleksperler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder, som angivet i SAB bilag 2.
• Skriftlig dokumentation for, at personer der agtes tilknyttet til udførelsen af det udbudte arbejde, er i be-
siddelse af et gyldigt kursusbevis for anerkendt kursus i ”Vejen som Arbejdsplads, trin 1”, af minimum 2 dages varighed. Formænd skal have et gyldigt kursusbevis i ”Vejen som arbejdsplads, trin 2”.
• Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag 1).
Udeladelse af de 2 sidstnævnte punkter i ovenstående liste gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt. Doku- mentationen skal fremlægges for bygherren og godkendes inden kontraktunderskrivelsen.
Bygherren har udarbejdet tilbudsliste i regneark i excel, som stilles til rådighed for entreprenøren. Regnear- kene indeholder ikke formler. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen på tilbudslistens forside. I tilfælde af regnefejl eller fejlagtig overfør- sel af summer til tilbudslistens forside, kan der korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.
Tilbud udfærdiges på den udleverede tilbudsliste i én original, der afleveres i lukket kuvert, påført entrepri- sens navn samt entreprenørens navn og adresse.
Elektroniske tilbud (mail, fax mv.) modtages ikke.
Ved sin underskrift på tilbudslisten bekræfter tilbudsgiver, at der ved udarbejdelse af tilbuddet er taget hen- syn til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.
Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på xxx.xxxx.xx, og miljøbeskyt- telse på xxx.xxx.xx og om sikkerhed på arbejdspladsen på xxx.xx.xx.
Sprog
Udbudsmaterialet er skrevet på dansk. Alle tilbudsdokumenter skal udformes på dansk. Den endelige kontrakt vil være på dansk, og det daglige arbejdssprog er dansk.
Krav til vedståelse for endeligt tilbud
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud som angivet i SB ad § 3, stk. 5.
Tildeling
Tildelingen sker på basis af laveste pris.
Forbehold
Såfremt en tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiveren i tilbuddet tydeligt angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet.
Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet, helst i et særskilt afsnit.
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.
Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmateria- let, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt kan søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes nødvendigt.
Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.
Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold.
Alternative tilbud
Alternative tilbud modtages ikke.
Udregningstilskud/tilbudsvederlag
Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.
A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser | |
Ad § 1, stk. 1 | Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende en- trepriser. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92. AB92 er gældende med de præciseringer, suppleringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer. |
Ad § 1, stk. 4 | Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. |
Ad § 1, stk. 5 | Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. |
Ad § 1, stk. 6 | Samtalesproget på arbejdspladsen skal være dansk. Der henvises til §18, stk. 1. |
Bygherrens udbud | |
Ad § 2, stk. 2 | For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Underskrevet kontrakt b. Eventuelt rettelsesmateriale/spørgsmål samt svar offentliggjort i tilbudsfasen c. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) af 24. april 2018 d. Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) af 24. april 2018 bestående af: • Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) af 24. april 2018 • Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) af 24. april 2018 • Tilbudsliste (TBL) af 24. april 2018l e. Entreprenørens tilbud f. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v. • AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 • Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 • Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v., september 2017 • AAB for arbejdsplads mv., januar 2017 • AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser, februar 2011 • Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.v., september 2017, samt til- hørende tegninger og lommebog g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internatio- nalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekni- ske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. |
Det under punkterne a - d angivne materiale kan findes på Ikast-Brande Kommu- nes hjemmeside xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx- indkoeb/tilbudsindhentning. Vælg derefter ”Udbud af kørebaneafmærkning 2018- 2020” i kolonnen til venstre. Udbudsmaterialet kan også findes på xxx.xxxxx.xx. Det under punkterne f og g angivne materiale forudsættes anskaffet af den byden- de. | |
Ad § 2, stk. 3 | Følgende tidsfrister skal overholdes: Kontraktperioden er fra den 1. oktober 2018 til den 30. september 2020, med opti- on på forlængelse i 2 gange 1 år. Arbejdet skal udføres i perioden 1. april til 30. september hvert år, eller efter aftale med bygherren. Nymarkering: Senest 1 uge inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherre en samlet liste til en- treprenøren over strækninger til nymarkering efter nyudlagt asfalt samt tilhørende kort, for det pågældende år. Nymarkeringer skal som udgangspunkt være færdiggjort 3 uger efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet, med mindre andet er aftalt med bygherre. Dette kan også være uden for sæson. Dog skal nymarkering af spærrefladers afgrænsning være opstartet senest 1 uge efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet. Genmarkering: Senest 1 uge inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherren en samlet liste med tidsfrister for genmarkeringsarbejder til entreprenøren. Heraf vil bl.a. fremgå ”ha- steopgaver”, der skal udføres maximum 3 uger efter fremsendelse af listen. De resterende genmarkeringsarbejder kan udføres løbende, dog senest 15. august i udførelsesåret. Det må forventes at overskridelse af ovenstående frister vil medføre bod jf. SB § 25 stk. 2, med mindre andet er aftalt med bygherre. Kontrolmålinger Kontrolmålinger udføres kun efter bestilling, jf. §11, stk. 1. Kontrolmålinger skal ud- føres senest 1 måned efter bestilling. Eventuel ommarkering som følge heraf, skal være udført tre uger efter konstatering af fejl og mangler i kontrolmålinger. Det må forventes at overskridelse af disse frister vil medføre bod jf. SB §25 stk. 2, med mindre andet er aftalt med bygherre. |
Ad § 2, stk. 6 | Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten for entreprisen udfyldes i sin helhed. Ikast-Brande Kommune accepterer ikke forbehold. Ved uoverensstemmelse er tilbudssummen på tilbudslisten bindende. |
Entreprenørens tilbud | |
Ad § 3, stk. 3 | |
Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal som minimum vedlægges føl- gende: • Tro og love erklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige • Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud • Materialeoplysninger, heriblandt oplysninger om fabrikat, refleks-perler, ud- lægningstemperatur, som angivet i bilag 2 til nærværende SAB. | |
Ad § 3, stk. 4 | Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fulde færdig- |
gørelse og således også omfatte alle nødvendige biydelser, herunder men ikke begrænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v. | |
Ad § 3, stk. 5 | Vedståelsesfristen er 40 kalenderdage. |
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. | |
Ad § 5, stk. 1 | Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til et af Ikast-Brande Kommune godkendt dansk pengeinstitut. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entre- prenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommu- ne. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i bilag 3. |
Ad § 5, stk. 4 | Entreprenøren kan i henhold til Ikast-Brande Kommunes skriftlige samtykke over- lade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Ikast-Brande Kommune kan trække sit samtykke tilbage, såfremt den pågældende underentreprenør efter Ikast-Brande Kommunes skøn ikke udfører arbejdet i over- ensstemmelse med gældende normer og regler eller såfremt den pågældende un- derentreprenør ikke fremmer arbejderne mest muligt. |
Ad § 5, stk. 5 | Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underentreprenørers ydelser overstiger kr. 50.000,00 kr. ekskl. moms, skal disse anerkende, dels at mangelskrav kan gø- res gældende direkte mod dem, og dels at tvister vedrørende mangler kan behand- les ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Anerkendelsen skal do- kumenteres skriftligt over for Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune er berettiget til at lade den pågældende ydelse erstatte af en bygherreleverance jf. § 14, stk. 3. Entreprenøren er forpligtet til at afvente byg- herrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold. |
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING | |
Entreprenørens sikkerhedsstillelse | |
Ad § 6, stk. 1 | Entreprenøren stiller sikkerhed senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens ind- gåelse. Sikkerhedsstillelse skal udformes som bilag 4. Sikkerhed skal stilles af et af bygherren godkendt garantiselskab. Der kan ikke foretages betalinger før sikkerhedsstillelsen er foretaget. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det aftalte tidspunkt, kan bygherren hæve aftalen i overensstemmelse med § 40. |
Ad § 6, stk. 2 | Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. når Ikast-Brande Kommune ikke længere kan konstatere mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og fær- digmelding af de på afleveringstidspunktet påpegede mangler. Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis udgør 15 pct. af entrepri- sesummen ekskl. moms eller derover, kan Ikast-Brande Kommune stille krav om, at entreprenøren skal forhøje sin sikkerhed tilsvarende. Entreprenøren er forpligtet til efter krav fra bygherren, at forhøje sikkerheden såvel under entreprisens udfø- relse samt efter afleveringen, således at sikkerheden til enhver tid udgør de i AB 92 |
§ 6 angivne procentsatser. | |
Ad § 6, stk. 4 | Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede KS, gælder der et 10-årigt ansvar for entreprenøren for den berørte del af arbejderne. Sikkerheden bortfalder i dette tilfælde først 10 år ef- ter afleveringsdatoen. |
Ad § 6, stk. 8 | Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Ikast-Brande Kommune har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, bod og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren. |
Bygherrens sikkerhedsstillelse | |
Ad § 7, stk. 1 | Bygherren stiller ikke sikkerhed. |
Forsikring | |
Ad § 8, stk. 1 | Tilføjelse til AB 92, § 8, stk. 1: Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og be- taler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - skade på entreprisen (arbejdsobjektet) - skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, en- treprenører og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko - kr. 25.000 pr. skade - er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entre- prenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisi- koen mellem de skaderamte entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (fx stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, del 1, 2 og 3. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af ”varmt arbejde”, bæres fuldt ud af entreprenøren. |
Ad § 8, stk. 3 | AB 92, § 8, stk. 3 udgår og erstattes af: Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsfor- sikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige reg- ler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssum- mer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade. |
Entreprenøren skal senest samtidig med indgåelse af kontrakt dokumentere at for- sikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af forsikringscertifikat fra for- sikringsselskab. Entreprenøren skal tegne sædvanlig ansvarsforsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal entreprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved ac- cept. Såfremt entreprenøren ikke har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring i overens- stemmelse med kontraktens bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdel- se af den mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Ikast- Brande Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overens- stemmelse med SB § 40. Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindel- se med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig til at holde bygherren skadesløs. Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand med det materiel, der er udleveret af bygherren. Selvrisikoen påhviler den/de skadevoldende entreprenør/entreprenører. Selvrisiko- en er kr. 25.000,00 pr. hændelse. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade. Entreprenøren skal tegne sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal entreprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept. Entreprenøren skal senest samtidig med indgåelse af kontrakt dokumentere, at er- hvervs- og produktansvarsforsikringen er i kraft og betalt. Dette dokumenteres ved fremvisning af et forsikringscertifikat. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende, eksempel- vis stilladser, værktøjer og køretøjer m.v. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. | |
C. ENTREPRISENS UDFØRELSE | |
Arbejdsplan og afsætning | |
Ad § 9 stk. 1 | Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. |
Entreprenøren skal, hvor arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om ”Plan for sikkerhed og sundhed”, udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Byg- herren har hertil udarbejdet en tjekliste ”Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan”, se bilag 5. | |
Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmødet for hvert enkelt arbejds- sted. | |
Ud over de i § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister, og det i AAB-arbejdsplads mv. anførte, skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: - at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger med mindre tidsplanen er overskredet på grund af forhold, der er entreprenø- ren uvedkommende. - at der ved arbejde bestilt til udførelse i perioden 1. november – 31. marts vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Procentsatsen for vintertillæg fastsættes af entreprenøren i tilbudslisten. Det estimeres at 20 % af entre- prisen vil blive udført i vinterperioden. - at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr. - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (1 time efter solnedgang og 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. - at der på følgende vejstrækninger ikke må arbejdes i tidsrummet kl. 6-8.30 og kl. 15-16.30: o Landevej 531 fra Ejstrupholm rundkørsel til byskiltet ”Brande” o Landevej 368 fra kommunegrænsen til Ejstrupholm rundkørsel o Landevej 368 fra Ejstrupholm rundkørsel til byskiltet ”Ikast” Som minimum skal følgende sigtelængder være til stede: - 55 m ved 50 km/h, byområder - 115 m ved 80 km/h, landområder | |
Entreprenørens ydelse | |
Ad § 10, stk. 1 | Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. |
Projektgennemgang, dokumentation og prøver | |
Ad § 11, stk. 1 | For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i ”AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser”. Kontrol af udførte arbejder udføres som visuel kontrol af både entreprenør og byg- herre. Overholder den udførte afmærkning ikke vejreglerne som angivet i AAB for kørebaneafmærkning samt håndbøgerne om afmærkning på kørebanen, skal en- treprenøren, uden ekstra omkostninger for bygherren, lave arbejdet om. Bygherre kan forlange at få udført kontrolmålinger i hele mangelansvarsperioden, hvis denne er i tvivl om kvaliteten. Udførelse af kontrolmålinger er en særskilt del af entreprisen, som angivet i tilbuds- listen. Prøver og dokumentation udføres som angivet i AAB, SAB og ”Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning” juni 2010. Dokumentation (herunder CE-mærkning) der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entreprenøren i hele mangelansvarsperioden, |
jf. AB 92 § 36. | |
Ad § 11, stk. 4 | Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt vejregler- nes krav til arbejdet, kan bygherren tillade, at entreprenøren for egen regning udfø- rer yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med bygherren, der sam- tidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervis- ningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om, samt eftervise at kvalitetskravene er opfyldte. Udgifter til kontrolmålinger, fjernelse og nymarke- ring afholdes af entreprenøren. |
Forhold til myndigheder | |
Ad § 13, stk. 2 | Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenø- ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Afmærkningsarbejdet afmærkes iht. ”Afmærkning af vejarbejder, september 2017. Ved hastighedsnedsættelser indhentes de nødvendige tilladelser hos politiet. |
Xxxxxxxxx i arbejdet | |
Ad § 14, stk. 2 | Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået inden arbejdet påbegyndes. |
Ad § 14, stk. 3 | Mer-/mindreydelserne reguleres iht. tilbudslistens enhedspriser. |
Entreprenørens arbejdsledelse | |
Ad § 18, stk. 1 | I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne xxxxxx- xxx, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en ar- bejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Alle som er beskæftiget med arbejdet, skal som minimum have et gyldigt kursus- bevis i ”Vejen som arbejdsplads, trin 1”, af minimum 2 dages varighed. Formæn- dene skal have et gyldigt kursusbevis i ”Vejen som arbejdsplads, trin 2”. Alle skal til hver en tid kunne forevise gyldigt kursusbevis på arbejdsstedet. Ved etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den an- svarlige være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f. eks. via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelse af entreprisen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdspladsen. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklau- suler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle un- derleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en |
gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller admini- strative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag el- ler industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der ef- ter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleveran- dørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere medarbej- derne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et beretti- get krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte an- sættelsesvilkår. | |
Samvirke med andre entreprenører | |
Ad § 20 | Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - arbejdsplads m.v. |
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE | |
Betaling | |
Ad § 22, stk. 1 | Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyl- des forsømmelse fra entreprenørens side. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren iht. Bekendtgø- relse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 2004. |
Ad § 22, stk. 6 | |
Der henvises til punkt 3 i entreprisekontrakten. | |
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE | |
Entreprenørens hæftelse og forsinkelse | |
Ad § 25, stk. 2 | Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikker- hedsstillelsen. Bodsstørrelserne ved forsinkelse pr. arbejdssted er pr. påbegyndt uge som følger: |
For igangsættelsesfrister: 15.000 kr./uge For færdiggørelsesfrister: 30.000 kr./uge Kontrolmålinger skal udføres senest 1 måned efter bestilling. Eventuel ommarke- ring som følge heraf, skal være udført tre uger efter konstatering af fejl og mangler i kontrolmålinger. For overskridelse af disse tidsfrister for manglende kontrolmåling kan entreprenøren pålægges en bod på 2.000 kr./uge indtil forholdet er bragt i or- den. Enhver forsætlig eller groft uagtsom krænkelse af nærværende bestemmelse om manglende udlevering af projektmateriale jf. §11, stk. 1, medfører betaling af en konventionalbod på typisk 10-20 % af entreprisesummen. Betaling af konventio- nalbod indebærer ikke, at uberettiget anvendelse af informationer eller oplysninger derved lovliggøres. Såfremt konventionalboden kommer til anvendelse, kan dette betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontraktforholdet, hvorefter Ikast- Brande Kommune kan ophæve nærværende aftale i overensstemmelse med § 40. For mangelfuld aflevering af KS-dokumentation: Mangelfuld eller aflevering af utilstrækkelig KS-dokumentation er bodsbelagt. Bo- den er 5.000 kr. Dette gælder, hvis der er fastsat en frist på udbedring af mangler ved afleveringsforretningen. Undladelse af aflevering af entreprenørens KS-dokumentation er bodsbelagt. Bo- den er 2 % af entreprisesummen. For mangelfuld etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder kan entreprenøren idømmes en bod på kr. 5.000 kr. pr gang. Idømmelse af mere end 2 bøder pr. år anses for en væsentlig mangel og berettiger Ikast-Brande Kommune til at ophæve aftalen iht. § 40, stk. 1. For mangler konstateret ved afleveringsforretningen: I afhjælpningsperioden for mangler konstateret på afleveringsforretningen, kan en- treprenøren idømmes en dagbod svarende til kr. 1.000 kr. pr. arbejdsdag, indtil manglerne er afhjulpet og godkendte. Dette gælder, hvis der er fastsat en frist på udbedring af mangler ved afleveringsforretningen. | |
F. ARBEJDETS AFLEVERING | |
Afleveringsforretningen | |
Ad § 28, stk. 1 | Entreprisen anses for afleveret ved kontraktens udløb, med mindre der er væsent- lige mangler. Som udgangspunkt vil ikke færdiggjort arbejde ved kontraktens udløb overgå til næste entreprenør. |
Afleveringsprotokol | |
Ad § 29, stk. 1 | Ikast-Brande Kommunes paradigme for Afleveringsprotokol kan anvendes. Entre- prenøren, bygherren og evt. rådgiver skal underskrive afleveringsprotokollen. |
Mangler påvist efter afleveringen | |
Ad § 31, stk. 1 | Den i ”Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning”, juni 2010 bilag 3 og 4 krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af arbejdet. Entrepriserne kan derfor først afleveres, når denne dokumentation er færdig og overdraget til bygherren. |
Ad § 32, stk. 3 | Såfremt der konstateres fejl/mangler der har betydning for trafiksikkerheden og tra- fikkens afvikling skal afhjælpning være påbegyndt senest 6 timer efter, at entrepre- nøren er tilkaldt af Ikast-Brande Kommune. Såfremt entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for den ovenfor angivne tidsfrist, kan Ikast-Brande Kommune tilkalde en anden entreprenør efter eget valg. Udgifterne til en anden entreprenørs udbedring af forholdet afholdes af entreprenøren. |
Ad § 32, stk. 4 | Ikast-Brande Kommune skal alene dokumentere manglernes omfang i form af do- kumenterede udgifter. Entreprenøren accepterer således at Ikast-Brande Kommu- ne har lempet beviskrav, for så vidt angår mangler der har betydning for trafiksik- kerheden og trafikkens afvikling. Bygherren vedlægger dokumentation i form af fotos mm. |
Entreprenørens ansvar for følgeskader | |
Ad § 35, stk. 2 | Entreprenøren hæfter for Ikast-Brande Kommunes umiddelbare tab i form af er- statning til eller reduceret indtægt fra brugere, lejere m.v., herunder men ikke be- grænset til mistet dækningsbidrag m.v. under forudsætning af, at tabet er forårsa- get af manglen. |
Mangelansvarets ophør | |
Ad § 36, stk. 1 | Den i AB 92 nævnte mangelansvarsperiode på 5 år udgår og erstattes af følgende regnet fra ibrugtagningsåret: • Langsgående kørebaneafmærkning: 4 år • Tværgående kørebaneafmærkning: 1 år Entreprenøren skal fremsende udfyldte kontrolskemaer iht. ”Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning” juni 2010. Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhedsstillelse frigives. For arbejder, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages afleveringsforretning normalt altid 30. september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april. |
Ad § 36, stk. 2 | Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede KS, gælder der et 10-årigt mangelsansvar for entre- prenøren for den berørte del af arbejderne. |
I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE | |
Bygherrens hæveret | |
Ad § 40, stk. 1 | Ud over de i §40 nævnte punkter 1) - 3) vil konstatering af en af følgende væsentli- ge mangler gøre bygherren berettiget til at hæve entrepriseaftalen: • Manglende sikkerhedsstillelse iht. §6. |
• Manglende fremvisning af gyldig forsikringscertifikat senest ved kontraktun- derskrivelsen iht. §8. • Udløsning af mere end 2 bøder pr. år for mangelfuld etablering, vedligehold og eftersyn med afmærkning af vejarbejder. | |
Fælles regler om ophævelse | |
Ad § 44, stk. 1 | Bygherren er berettiget til at hæve entrepriseaftalen iht. §40 stk. 1. Bygherren kan skriftligt hæve entrepriseaftalen med 14 kalenderdages varsel. |
Ad § 44, stk. 6 | Ved ophævelse fra Ikast-Brande Kommunes side, kan entreprenøren alene kræve betaling for faktisk udført arbejde frem til datoen for ophævelsen. |
J. TVISTER | |
Syn og skøn | |
Ad § 45, stk. 1 | Tvister mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren berettiger ikke til tidsfrist- forlængelse eller standsning af arbejderne. Entreprenøren og bygherren skal søge uoverensstemmelser løst ved forlig, inden der tys til syn og skøn. |
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAF- MÆRKNING
1. | ALMENT |
Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Kørebaneafmærkning, juni 2010. | |
1.1 | Omfang |
Møder Hvert forår kan udvalgte veje gennemgås af bygherren og entreprenøren i fælles- skab. Entreprenøren skal påregne at deltage i et møde af ca. 4 timers varighed. Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed Arbejdet omfatter al permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed som anført i tilbudslisten. Afmærkningsarbejder udføres på følgende arealer: • Kørebaner • Cykelstier • Parkeringspladser, torve og lign. Nye afmærkninger med lang holdbarhed kan være efter slidlagsarbejder (herunder fulddækkende slidlag udført uden for denne entreprise), reparation og vejistand- sættelse. De aktuelle afmærkningstyper og det årlige afmærkningsomfang og skønnet forde- ling mellem typerne kommer til udtryk i tilbudslistens skønnede mængder. Afmærkning på belægninger m.m. omfatter typerne: • Længdeafmærkning • Pilafmærkning • Tværafmærkning • Tekst og symboler • Cykelfelter og fodgængerfelter Arbejdet omfatter afsætning, klargøring af underlag, levering af materialer og udfø- relse af afmærkning og dokumentation. For kørebaneafmærkning på slidlag gælder følgende: • Der må ikke udføres afmærkning, der er i strid med den øvrige afmærkning • Kørebaneafmærkning udføres normalt med lang holdbarhed • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed må ikke udføres med maling • Kantlinjer udføres normalt som plan afmærkning. • Hvis der bestilles profilerede kantlinjer skal afmærkningen i bymæssige og andre støjfølsomme områder dog udføres som plan afmærkning 150 meter før og efter bebyggelser, for at undgå støjgener for vejens naboer. • Langsgående midtermarkering udføres normalt som plan afmærkning • Tværgående markering udføres som plan afmærkning • Fuldt optrukne kantlinjer og midterlinjer skal normalt punkteres ud for sideve- |
je og overkørsler. Dette gælder dog ikke markoverkørsler.
• Afmærkning efter slidlagsarbejder skal udføres umiddelbart efter slidlagsar- bejdernes færdiggørelse. Entreprenøren vil ca. 2 uger før modtage under- retning om forventet tidspunkt for slidlagsarbejder.
Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed
Arbejdet omfatter desuden kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GAB- overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag.
For kørebaneafmærkning på bærelag gælder følgende:
• Kantlinjer udføres som plan afmærkning
• Langsgående midtermarkering må normalt ikke udføres med maling ved årsdøgntrafik > 4.000
• Langsgående midtermarkering udføres som plan afmærkning
• Tværgående markeringer udføres som plan afmærkning.
Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning
Arbejdet omfatter derudover fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning på overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag eller i forbindelse med æn- dring af eksisterende afmærkning.
Nymarkering:
Senest 1 uge inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherren en samlet liste til entreprenøren over strækninger til nymarkering efter nyudlagt asfalt samt tilhøren- de kort, for det pågældende år.
Ved fremsendelsen af listen udarbejder entreprenøren en tidsplan, der sendes til bygherren til godkendelse. Ændres tidsplanen skal den igen godkendes af xxxxxx- xxx.
Asfaltentreprenøren udfører, i forlængelse af asfaltarbejdet vigelinjer og stoplinjer.
Det resterende markeringsarbejde skal koordineres med asfaltentreprenørens tids- plan. Asfaltentreprenøren melder opstart til bygherren og afmærkningsentreprenø- ren minimum 2 uger før asfaltarbejdets start.
Nymarkeringer skal som udgangspunkt være færdiggjort 3 uger efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet, med mindre andet er aftalt med bygherre. Dette kan også være uden for sæson.
Dog skal nymarkering af spærrefladers afgrænsning være opstartet senest 1 uge efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet.
Genmarkering:
Senest 1 uge inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherren en samlet liste med tidsfrister for genmarkeringsarbejder til entreprenøren. Heraf vil bl.a. fremgå ”ha-
steopgaver”, der skal udføres minimum 3 uger efter fremsendelse af listen.
Ved fremsendelsen af listen udarbejder entreprenøren en tidsplan for disse arbej- der, der sendes til bygherren til godkendelse. Ændres tidsplanen skal den godken- des af bygherren.
De resterende genmarkeringsarbejder kan udføres løbende, dog senest 15. august
i udførelsesåret. Det må forventes at overskridelse af ovenstående frister vil medføre bod jf. SB § 25 stk. 2, med mindre andet er aftalt med bygherre. | |
1.2 | Endelige entreprisegrænser |
Entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med bygher- rens tilsyn forud for arbejdets påbegyndelse. Nymarkering i forbindelse med nyanlæg baseres på tegningsmateriale, mens gen- markering og nymarkering i forbindelse med genudlægning af asfalt baseres på luftfotos. | |
1.4 | Standarder / Anvisninger |
I kontraktperioden skal gældende standarder på udbudstidspunktet anvendes. Standarder er angivet i AAB. | |
2. | MATERIALER |
Kørebaneafmærkningsmaterialer skal opfylde kravene i vejreglerne for kørebane- afmærkning. Entreprenørens materialevalg er frit på nær de i punkt 1.1 omtalte begrænsninger. Som materialer med lang holdbarhed kan benyttes: − Termoplastisk stribemasse − Præfabrikerede afmærkning (folier og termoplast) som striber, symboler og flader af forskellige materialemæssige sammensætninger og farver Ovenstående kørebaneafmærkning med lang holdbarhed udføres med refleksper- ler. Alternativt kan der, efter aftale med bygherre, som materiale med lang holdbarhed anvendes: − Solventfri flerkomponent koldplastic uden refleksperler i hvid, blå eller rød til cykelfelter og fodgængerfelter Solventfri flerkomponent koldplastic skal være iblandet friktionsskabende materia- le. Friktionsskabende materialer skal være gennemfarvede. Solventfri flerkomponent koldplastic skal være trafikérbar efter maksimalt 40 minut- ter ved en overfladetemperatur på 20°C. Refleksionsegenskaber, farveegenskaber, friktion og andre specifikationskrav skal for alle materialer leve op til AAB. Der stilles friktionskrav S2-krav til tværafmærkning, dog stilles der S5-krav til fod- gængerfelter og blå cykelfelter uanset materiale. På stier må afmærkning ikke væ- re retroreflekterende. Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 4 år. Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 1 år. |
Entreprenøren skal i sit tilbud vedlægge oplysninger om fabrikater, refleksperler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder i kg/m², som angivet i Betingelser for Udbud og Tilbud. Øvrige specifikationer og krav i henhold til AAB afsnit 2. | |
3. | UDFØRELSE |
Afmærkningen skal udføres således, den fremtræder i lige flugter for retlinede strækninger og i jævnt buet forløb, hvor vejen svinger. Hvor tilsynet har angivet placering af afmærkningen, skal denne overholdes. Udlægning af stribemasse udføres manuelt med håndskuffer eller maskinelt med selvkørende stribemaskine. Længdeafmærkning udføres såvel manuelt som maskinelt. Tværafmærkning udfø- res manuelt. Kørebaneafmærkningen skal i normal trafiksynsafstand fremtræde med lige og skarpe konturer. Profileret kørebaneafmærkning skal, set på 50 m afstand, frem- træde som ubrudte linjer. Solventfri flerkomponent koldplastic udlægges med malerrulle eller lign. Affræsning af eksisterende afmærkning skal udføres på en sådan måde, at belæg- ningsoverfladen fremstår så intakt som muligt og uden spor, riller eller lignende ar. Ved sandspuling oplyses tykkelse af eksisterende afmærkning. Ved fræsning oply- ses max. tilladt dybde af fræsespor. Mængde og metode til fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning er angivet i tilbudslisten. | |
3.1 | Kørebaneafmærkning generelt |
Opmærkning af vejmidten udføres som ”maskinopmærkning”, medmindre andet er aftalt. Opmærkning af kantlinjer udføres som ”maskinopmærkning” efter vejmidten, med mindre andet er aftalt. Kørebaneafmærkning skal udføres med de gældende dimensioner, med afvigelser i henhold til AAB. Kørebaneafmærkningen skal udføres med de gældende dimensioner, idet en afvi- gelse på ± 5 % tillades. Ved fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal mængde og metode udfø- res på en sådan måde, at belægningsoverfladen efter fjernelse fremstår intakt. | |
4. | KONTROL |
4.1 | Generelt |
Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overhol- der funktionskravene, som er angivet i AAB. |
Kontrolmålinger skal kun udføres af entreprenøren, efter aftale med bygherren. Målingerne udføres i overensstemmelse med ”Tilsynshåndbog for Kørebaneaf- mærkning” juni 2010. Alle kontrolmålinger skal anføres på kontrolskemaet. Kontrolmålinger udføres kun efter bygherrens bestilling, jf. SB § 11, stk. 1. Kon- trolmålinger skal udføres senest 1 måned efter bestilling. Eventuel ommarkering som følge heraf, skal være udført tre uger efter konstatering af fejl og mangler i kontrolmålinger. Undladelse af udførelse af kontrolmålinger er bodsbehæftet iht. SB §25, stk. 2. Udgifter til kontrolmålinger der påviser fejl og mangler skal afholdes af entreprenø- ren, uanset at kontrolmåling er bestilt af bygherren. | |
4.3 | Krav i mangelansvarsperioden |
Bygherren vil i mangelansvarsperioden foretage stikprøvevis kontrolmåling af en- treprenørens fremsendte kontroldata og på vejstrækningerne i øvrigt. Dersom der ikke er enighed om, at kravene er opfyldt, påhviler det entreprenøren at eftervise, at kravene er opfyldt. Såfremt det under udførelsen eller inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæssig udført og afhjælpning ikke kan give tilfredsstillende egenskaber, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand. |
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS
0. | ALMENT |
Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads m.v. er supplerende, særlig beskrivelse til ”Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for arbejdsplads m.v.” af januar 2017. | |
1. | SITUATION VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE |
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelæg- ninger. | |
2. | AFSÆTNING |
2.1 | Bygherrens afsætning |
Bygherren foretager ikke anden afsætning end hvad der er angivet på fremsendte kortbilag. | |
2.2 | Entreprenørens afsætning |
Afsætning foretages af entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. Afsætning foretages i henhold til gældende vejregler og bekendtgørelser og i øvrigt efter aftale med bygherren. | |
3. | ARBEJDSOMRÅDE, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE |
Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede, ryddede og for muldarealer grubbede i 2 retninger med 50 cm mellem grubbetænderne under hensyntagen til eventuelle ledninger i jord. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. | |
4. | FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER |
4.1 | Alment |
I almindelighed vil vejstrækningerne være normalt trafikerede under udførelsen. kørebaneafmærkningsarbejder afmærkes iht. ”Håndbog for Afmærkning af vejar- bejder”, september 2017 Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje med trafik kan afvikles farefrit og uden væsentlige gener fra de med nærværende entreprise forbundne arbejder. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Mangelfuld etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder er bodsbehæftet iht. SB §25, stk. 2. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foreta- ge for entreprenørens regning. Udførelse af kantlinjer skal ske i kørselsretningen med mindre andet er aftalt med bygherrens tilsyn. | |
4.2 | Materialer |
Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. |
4.3 | Udførelse |
Følgende foranstaltninger: Al nødvendig afmærkning af vejarbejder, inkl. bl.a. afspærring og omkørsel i for- bindelse med udførelsen af entreprisen skal udføres inden for entreprisen. Af- mærkning af vejarbejder, afspærring og omkørsel skal opretholdes indtil kørebane- afmærkningen er trafikérbar. Ved nye asfaltarbejder opsætter asfaltentreprenøren advarselstavler om manglen- de kørebaneafmærkning. Når kørebaneafmærkningen er udført, skal entreprenøren dreje/nedtage disse tav- ler, så de ikke er synlige for trafikanterne. Entreprenøren skal færdigmelde arbejdet til bygherren, således at bygherre foranlediger at skiltene fjernes. | |
4.4 | Kontrol |
Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved 2 inspektioner på hverdage samt 1 inspektion pr dag i weekender og helligdage sikre, at kravene til færdselsregule- rende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 3 i ”Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning” juni 2010. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden ved inspektion, skal en- treprenøren straks bringe dette til ophør og redegøre for forholdene. | |
6. | LABORATORIEFACILITETER |
Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. |
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)
1. | GENERELT |
TAG angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser un- der de enkelte poster. Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost i tilbudslisten. Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14) bestemmes efter samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, bereg- ninger mv. samt spild – eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv. samt al- le for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger skal være indeholdt i enheds- priserne. Alle udgifter for opfyldelse af de i arbejdsbeskrivelser for Arbejdsplads og AAB for Styring og Samarbejde anførte krav skal være indeholdt i enhedspriserne. De udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte enhedspriser. | |
2. | UDBUDSMÆNGDER |
Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. For de enkelte poster i tilbudslisten fastsættes variationsprocenten til ± 100. Kun ændringer ud over ± 15 % af den samlede entreprisesum kan medføre æn- dringer i enhedspriser jf. AB 92 § 14. | |
3. | AFREGNING |
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring. Alle nødvendige trafikregulerende foranstaltninger, herunder bl.a. afmærkning af vejarbejder, afspærring og omkørsel skal være indeholdt i enhedsprisen for køre- baneafmærkning. Desuden skal enhedspriserne indeholde udgifter til fjernelse af eksisterende køre- baneafmærkning i de tilfælde, hvor fjernelse nødvendiggøres af hensyn til ved- hæftning af nye materialer eller af kravet i AAB om at den færdige kørebaneaf- mærkning højst må have 5 mm overhøjde i forhold til kørebanen, og hvor fjernel- sen ikke er angivet i tilbudslisten. Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kræves deponeringsafgift eller lig- |
nende, skal dette være indeholdt i enhedsprisen. Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en afledt ydelse sær- skilt. Arbejderne skal afregnes enkeltvis i takt med udførelsen. Xxxxxxxxx vil kun blive betalt, såfremt kravene til kørebaneafmærkning er opfyldt. Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter linje. For profilerede linjer regnes eventuelt mellemrum mellem striberne med til stribens længde. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt nettomængde målt i m2. Ved fjernelse af kørebaneafmærkning afregnes arealerne i m2. Tekst og symboler er opgjort i antal tegn/stk. symboler. |
Kontrolmålinger foretages efter bestilling og som beskrevet i ”Tilsynshåndbogen for Kørebaneafmærkning” juni 2010. Kontrolmålinger afregnes pr. gang. |
Mængden for arbejde udført i vinterperioden er estimeret til 20 %. Satsen for vintertillæg afregnes særskilt og angives i %. |
Bilag 1 Erklæring på tro og love
ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE
om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. § 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende:
kr., skriver kroner.
Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstiger 100.000 kr. oplyses, hvorvidt (sæt X):
A. der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dokumentation herfor er vedlagt.
B. der er med inddrivelsesmyndigheden den / 20 indgået aftale om en afdragsord- ning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet.
Tilbudsgiver giver samtykke til, at må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. Entreprenørens navn og adresse:
, den / - 20
(underskrift og stempel)
Bilag 2: Materialeoplysninger ved tilbudsgivning
Materialer | Lang holdbarhed | Kort holdbarhed |
Fabrikat | ||
Udlægningstemperatur | °C | °C |
Materialeforbrug | Lang holdbarhed (kg/m²) | Kort holdbarhed (kg/m²) |
Vognbanelinjer | ||
Kantlinjer | ||
Håndarbejde |
Refleksperler | Lang holdbarhed | Kort holdbarhed |
Fabrikat | ||
Størrelse | ||
Coating |
Solventfri flerkomponent koldpla- stic | Lang holdbarhed | Kort holdbarhed |
Fabrikat | - | |
Materiale | - | |
Friktionsskabende materiale | - | |
Trafikérbar efter | - |
Bemærkninger:
den / - 20
(Entreprenørens underskrift og stempel)
STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT |
Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til |
den os tilkommende entreprisesum på kr. ekskl. moms skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, § 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren. den 20 (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren: den 20 (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel) |
STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE |
Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020. Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. Skriver: kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligti- gelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB92, § 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtigelser. den 20 (garantens underskrift) (garantens stempel) |
Bilag 5: Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS
Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan | |||
Arbejdsstedets navn og adresse | Entreprisenavn | ||
Vejnr. og km | |||
Vejnavn / rutenr. | |||
Arbejdspladsens or- ganisation | Adresseliste for bygherren og hans tilsynsførende Adresseliste for entreprenøren Adresseliste for entreprenørens byggepladsledelse og formand Adresseliste for underentreprenører og deres formænd | Vedlagt: | |
Sikkerhedsorganisa- tion | Entreprenørens redegørelse for sin sikkerhedsorganisation med op- lysning om placering af førstehjælpsudstyr m.m. | Vedlagt: | |
Instruks for brug af sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn og sikkerhed- støj forefindes på arbejdspladsen. | Set: | ||
Tidsplan | Tidsplan for arbejdet med angivelse af hoved- og underentreprenørers tilstedeværelse på pladsen er anført på Protokol for projektgennem- gang. | Set: | |
Angivelse af samtidig tilstedeværelse af antal arbejdsgivere og medarbejdere (inkl. vognmænd og chauffører). | Xxxxx arbejdsgivere | ||
Antal medarbejdere | |||
Afmærkningsplan for vejarbejder | Afmærkningsplanen foreligger som tegning påført arbejdsstedets navn. Henvisning til standardtegning er ikke tilstrækkeligt. | Vedlagt: | |
Arbejdsplan | Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen be- skæftiger flere end 10 personer, skal der foreligge en plan over ”skur- vognspladsen”. | Vedlagt: | |
Beredskabsplan | Entreprenørens beredskabsplan skal foreligge på pladsen. | Set: | |
Affald | Procedure for hvilke affaldstyper der frembringes under entreprisen, og hvorledes de indsamles og bortskaffes. | Set: | |
Ansvarlig for udar- bejdelse og vedlige- hold af plan for sik- kerhed og sundhed | Entreprenørens navn: | ||
Ansvarlig for koordi- nering af sikkerhed og sundhed | Koordinatorens navn: (Udfyldes kun såfremt to eller flere arbejdsgivere på arbejdspladsen samtidig be- skæftiger flere end 10 personer). | ||
Godkendelse | Dato: | ||
Entreprenør Bygherre | |||