REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 – 2020
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 – 2020
Udbud Januar 2017
1 | ||
Særlige Betingelser (SB) | 2 | |
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) | 3 | |
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Reparation af rendestensbrønde m.m. (SAB-RB) | 4 | |
Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) | 5 | |
Tilbudsliste (TBL) | 6 | |
7 | ||
Bilag 1 | Erklæringer | 8 |
Bilag 2 | Standardformular for transportdokument | 9 |
Bilag 3 | Standardformular for sikkerhedsstillelse | 10 |
Bilag 4 | Sociale klausuler | 11 |
Bilag 5 | Kontrolskema for bodsbestemmelser | 12 |
Bilag 6 | Kontrolskema | 13 |
Bilag 7 | Områdekort | 14 |
Bilag 8 | Spærretider | 15 |
Bilag 9 | Bygherreleverancer | 16 |
Bilag 10 | Principtegning for regulering af dæksler/riste | 17 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020
Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)
Udbud Januar 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE
3
3
2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES 3
4
3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE 4
3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V 7
4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET
7
7
5.3 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET 8
6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET
9
BILAG
Bilag 1: Erklæringer
1. ALMENT
Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.
2. ORIENTERING OM OPGAVEN
2.1 ORDREGIVER
Opgaven er udbudt af: Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby Herefter kaldet Bygherren.
2.2 OPGAVENS OMFANG
Udbuddets opgave omfatter reparation eller udskiftning af defekte: Karme, riste og brønddæksler, rendestensbrønde samt stikledninger fra brøndene til hovedledning inkl. udgravning og retablering.
Alle opgaver bestilles løbende til udførelse gennem kontraktperioden efter behov enten som enkelt bestillinger eller som et større antal inden for et begrænset geografisk område.
Arbejderne skal foretages på det offentlige vejareal primært på veje, men også på stier og pladser.
Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgår af udbudsgrundlagets øvrige dokumenter.
2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES
Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter):
9. januar 2017 | Offentliggørelse af udbudsgrundlag på xxx.xxxxx.xx. |
20. januar 2017 | Frist for modtagelse af spørgsmål. |
27. januar 2017 | Frist for udsendelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelses- blade. |
6. februar 2017 | Licitation. |
10. februar 2017 | Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør. |
1. marts 2017 | Kontraktperiode starter. |
3. UDBUDSBETINGELSER
Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse.
Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal foregå på dansk.
3.1 UDBUDSFORM
Opgaven udbydes som et bygge- og anlægsarbejde i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007”, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”Laveste pris”, se afsnit 3.5.
Udbudsmaterialet er mandag den 9. januar 2017 offentliggjort på xxx.xxxxx.xx.
3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE
Kontrakten udformes som en rammeaftale med én entreprenør.
Kontraktperioden er 1. marts 2017 - 28. februar 2020, hvorefter kontrakten ophører uden opsigelse. Ordregiver har dog option på forlængelse, på uændrede vilkår, med 1 år.
3.3 UDBUDSMATERIALET
Udbudsgrundlaget omfatter:
• Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT)
• Særlige Betingelser (SB)
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS)
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Reparation af rendestensbrønde m.m. (SAB-RB)
• Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
• Tilbudsliste (TBL)
• Bilag 1 - 10
Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I tilfælde af mod- stridende oplysninger vil dokumenter være gældende i den rækkefølge, de er anført i Særlige Betingelser ad § 2, stk. 2.
Krav til tilbudsafgivelse findes i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.3.
3.4 UDVÆLGELSE
Den tilbudsgiver, med hvem Bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremlægge dokumentation i henhold til Udbudsloven § 152 for de oplysninger, der er afgivet i Bilag 1 Erklæringer i henhold til § 148 som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af ude- lukkelsesgrundene i Udbudsloven, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2.
Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og bør fremsendes sammen med tilbuddet.
Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder.
Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for de enheder (underleverandører / underentreprenører / konsortiedeltager), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af mini- mumskrav.
Tilbudsgiver skal opfylde de nedenstående kvalifikationskrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud vil blive taget i betragtning (egnethed).
Økonomisk og finansiel formåen
Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, for ny- startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst svarende til den samlede tilbudssum, jf. TBL side 3.
Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers økonomiske formåen i form af oplysninger om tilbudsgivers omsætning, resultat af primær drift og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.
Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar- bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer.
Bygherren forbeholder sig ret til eventuelt at rekvirere årsrapporter til brug for verificering af oplysningerne.
Teknisk og faglig kapacitet
Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år, idet tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med reparation af rendestensbrønde og stikledninger.
Tilbudsgiver skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er nødvendige for at udføre opgaven.
Det omfatter bl.a. kompetence inden for:
• Projektledelse og administration.
• Reparation af rendestensbrønde og stikledninger.
• Afløbsteknik.
Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende underentreprenører til hovedopgaven, skal det oplyses, hvilke dele af opgaven, der agtes udført af hvilke underentreprenører.
Tilbudsgivers leder af opgaven skal som minimum have følgende kvalifikationer:
• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver.
• Indgående kendskab til rendestensbrønde og stikledninger.
• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II.
• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation.
Tilbudsgivers medarbejdere, der er ansvarlige for gennemførelse af opgaven, skal som minimum have følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:
• Autorisation vedr. kloakarbejder og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen (gælder kun den faglige ansvarlige).
• Indgående kendskab til arbejder med rendestensbrønde og stikledninger.
• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II, hvis de arbejder på vejen.
Tilbudsgiver skal dokumentere, at mindst 1 af disse personer har 3 års erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 5 år.
Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, jf. ovenstående i form af:
• Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave i de seneste 3 år med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af tilbudsgivers konkrete rolle og omsætning i de pågældende opgaver.
• Oplysninger om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de seneste 3 år og nu, inden for relevante fagområder i forhold til den udbudte opgave.
• Dokumentation af tilknyttede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvali- fikationer, f.eks. i form af CV’er.
Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer.
3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier
Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæringen kan afgives ved udfyldelse af bilag 1.
3.5 TILDELING
Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene i afsnit 3.4, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning.
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af ”laveste pris”.
3.6 SÆRLIGE FORHOLD
Ingen.
3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V.
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående på følgende adresser:
Skatter og afgifter | Miljøbeskyttelse | Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt |
4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, e-mail: xxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. Det skal tydeligt fremgå, hvor i udbudsgrundlaget, der rettes spørgsmål til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3.
Seneste frist for modtagelse af spørgsmål er fredag den 20. januar 2017, se afsnit 2.3. Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist.
Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse fremsendt til tilbudsgivere senest fredag den 27. januar 2017. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.
Bygherren forbeholder sig ret til at fremsende supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, senest fredag den 27. januar 2017. Supplerende medde- lelser udsendes på Bygherrens eget initiativ.
5. TILBUD
5.1 ALTERNATIVE TILBUD
Der kan ikke afgives alternative tilbud på opgaven.
5.2 FORBEHOLD
Såfremt tilbuddet indeholder forbehold overfor eller oplysninger, der strider mod grundlæg- gende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af Bygherren.
Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kapitaliseres af Bygher- ren, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitalise- res med tilstrækkelig sikkerhed, vil tilbuddet blive afvist.
5.3 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET
Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om åbning af tilbud fremgår af nedenstå- ende.
Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra- hering skal afholdes af tilbudsgiver.
Tilbuddet skal omfatte de i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6 anførte dokumenter.
Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste (TBL). For at et tilbud kan anses for konditionsmæssigt, skal alle poster i tilbudslisten udfyldes og underskrives af bemyndiget/legitimeret person hos tilbudsgiver. Tilbuddet regnes herved for bindende.
Alle priser anføres uden merværdiafgift (moms).
Endvidere gælder, at tilbudsgiver på tilbudslistens side 2 skal
a) Bekræfte kendskab til eventuelle rettelsesblade.
b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR- nummer, telefon og e-mailadresse.
c) Anføre eventuelle forbehold til tilbuddet.
Tilbud i papirformat skal sammen med elektronisk kopi (USB-stick) af tilbudslisten afleveres i lukket kuvert/pakke, påklæbet ”rød kuvert”, der forefindes sammen med udbudsgrundlaget, mærket "Reparation af rendestensbrønde, Aalborg Kommune 2017 - 2020".
Tilbud skal være Bygherren i hænde senest mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00.
Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal det være modtaget senest kl. 09.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens udløb kl. 10.00.
Åbning af indkomne tilbud foregår hos
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby,
mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00
mødelokale 159
Tilbuddene åbnes i overværelse af tilstedeværende tilbudsgivere. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.
Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver- ken i åbnet eller uåbnet stand.
5.3.3 Underretning om tildeling
Tilbudsvurderingen forventes at være afsluttet senest 5 dage efter licitationen, hvorefter alle tilbudsgivere vil blive underrettet om resultatet.
5.4 VEDSTÅELSE AF TILBUD
Vedståelsesfristen er 2 måneder fra fristen for modtagelse af bud. Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud.
6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET
Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter:
a) Udfyldte tilbudsliste (TBL) jf. afsnit 5.3.1. Alle punkter i tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmæssigt.
Tilbud skal omfatte samtlige ydelser i henhold til udbudsgrundlaget til opgavens fuldstændige gennemførelse i anført omfang og opfylde de stillede kvalitetskrav samt tidskrav.
Der henvises desuden til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).
b) Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 jf. afsnit 3.4.1.
c) Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit 3.4.2.
d) Dokumentation for tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.4.2.
e) Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgørelse 336 af 13. maj 1997. Erklærin- gen skal angives og underskrives på vedlagte blanket (Bilag 1).
f) Udfyldt erklæring om miljøbeskyttelse mv. Erklæringen skal angives og underskrives på vedlagte blanket (Bilag 1).
g) Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular (Bilag 1) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning).
Såfremt tilbud fremsættes af et konsortium skal ovennævnte oplysninger under punkt b) – e) fremlægges for alle deltager i konsortiet.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati- onskrav til referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at de stiller deres ressourcer til rådighed for ansøger.
Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.3.1.
AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020
Særlige Betingelser (SB)
Udbud Januar 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE
4
OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 8
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING
10
ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 10
BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 11
13
PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 14
ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 15
UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 16
ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 18
SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 19
TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN 19
PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 19
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
19
ENTREPRENØRENS RET TIL AT XXXXXXX XXXXXXXX 00
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
23
ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 23
ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 24
BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 24
BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 24
25
27
MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 27
MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 28
BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V 29
BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 29
ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 29
31
32
KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M 32
34
SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 36
BILAG
Bilag 2: Standardformular for transportdokument. Bilag 3: Standardformular for sikkerhedsstillelse.
SÆRLIGE BETINGELSER
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 1. Almindelige betingelser finder anven- delse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. | Tilføjelse: Nærværende Særlige Betingelser er ændrin- ger og supplerende, særlige betingelser til ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 1992 (AB 92) for nærværende opgave. Tilføjelse: Arbejdet udbydes med en fastprisperiode på 12 måneder fra kontraktstart. |
Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for- stås som køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal »bygherren« forstås som hovedentreprenø- ren og »entreprenøren« som underentrepre- nøren. | Tilføjelse: Bygherre er Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, se også BUT afsnit 2.1. |
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. | Tilføjelse: AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilføjelser og ændringer er angivet i højre spalte ud for de berørte paragraffer i AB 92 og har fortrins- ret frem for AB 92. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder, vil dette være angivet. |
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat- ter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). | |
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. | |
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. | |
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. | Tilføjelse: Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af aftalen i hele aftalens løbetid sker under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning og alle myndighedskrav, og at de ydelser, der udføres i henhold til |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
aftalen, opfylder den til enhver tid gældende lovgivning og alle myndighedskrav. | |
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. | Tilføjelse: Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT afsnit 3. |
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysnin- ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således ud- formet, at der er klarhed over ydelsernes om- fang og indhold. | Tilføjelse: For tilbudsafgivelse på udbuddet gælder i den angivne rækkefølge, idet a) har højeste gyl- dighed: a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li- citationen. b) Tilbudsliste (TBL). c) Udbudsgrundlagets øvrige dokumenter. d) Nyeste udgaver af normer og vejregler, herunder: "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), nyeste udgaver: AAB for arbejdsplads mv., Vejregelrådet - Vejdirektoratet, november 2007. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2013. AAB – Styring og Samarbejde, Vejregel- rådet - Vejdirektoratet, juni 2016. Vejledning: Ledningsgrave, Vejregelrå- det - Vejdirektoratet, december 2008. XXX Xxxxxxxxxxxxx, Vejregelrådet - Vejdirektoratet, december 2008. AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelrå- det - Vejdirektoratet, februar 2012. AAB - Overfladebehandling, Vejregelrå- det - Vejdirektoratet, november 2007 med AAB revisionshæfte for overfladebehand- ling, december 2011. AAB - Asfaltbump, Vejregelrådet - Vej- direktoratet, februar 2011. AAB – Asfaltarbejder (supplerende), Vejregelrådet - Vejdirektoratet, juli 2010. ”SAB – Støjreducerende slidlag (SRS)”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, marts 2013. ”2. generationssystem for dokumenta- tion af støjreducerende slidlag ”SRS”, Vej- regelrådet - Vejdirektoratet, marts 2013. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
"Tilsynshåndbog for asfaltarbejder", Vejregelrådet - Vejdirektoratet, september 2005. e) Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, be- tegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendel- ser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger, herunder: DS 475 "Norm for etablering af lednings- anlæg i jord". "Standardregulativ for udførelse af arbej- der i og over veje". Almindelige Betingelser for arbejder og le- verancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92). Byggevarer skal leveres i overens- stemmelse med Erhvervs- og Bygge- styrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. f) Følgende øvrige forskrifter: ”Bindemidler og klæbemidler. Specifikatio- ner for bituminøse bindemidler til vejfor- mål”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, fe- bruar 2011. ”Produktionsstyring for sand, sten og grus til vejbygning”. December 2005.Prøvnings- metoder, Bituminøse belægningsmateria- ler, Tilslag, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. Det under punkterne a), b) og c) angivne ma- teriale fremgår af udbudsgrundlaget på xxx.xxxxx.xx. | |
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. | Tilføjelse: Vedrørende tidsfrister for ydelser henvises til SAB-RB, afsnit 2.11. |
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op- lysning om eventuelle fortidsminder på ejen- dommen, jf. § 16. | |
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op- lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. | |
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur- dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria- let stille krav om tilbudets form og kan herun- der forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leve- rede tilbudslister. | Ændring: Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT. |
Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. | |
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een. | Ændring: Udgår og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og afsnit 6. |
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende- givet ved tilbudet. | |
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bin- dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom- mer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end byg- herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes række- følge gælder alene det samlede tilbud. | Tilføjelse: Tildelingskriterium fremgår af BUT afsnit 3.5. Tilføjelse: Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg- nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. |
Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegnin- ger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. | |
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved- ståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. | Ændring: Udgår og erstattes af BUT afsnit 5.4. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for- lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin- ger og beskrivelser tilbageleveret. | |
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under- rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. | |
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt doku- ment. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. | Tilføjelse: Aftale om entreprisen udførelse træffes ved skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig ved begge parters underskrift. Begge parter skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret person. Entreprenøren skal senest ved kontraktindgå- else forelægge dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 135. Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs- styrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in- deholder tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder, se BUT afsnit 3.4.1. Entreprenøren og dennes eventuelle under- entreprenører skal for alle medarbejdere på den udbudte opgave overholde regler svar- ende til de danske kollektive overenskomster på området. Kontrakten omfatter de i nærværende udbudsgrundlag anførte ydelser. Xxxxxxxxx har ret til ved siden af denne kontrakt at antage anden entreprenør til at foretage reparation af rendestensbrønde og stikledninger, f.eks. i forbidnelse med anden opgave og hvor dette findes hensigtsmæssigt. Vilkår om ændringer i arbejdets omfang fremgår af § 14 samt tilføjelser hertil. |
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler xxxxxx- xxx. | |
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. | Tilføjelse: Rettigheder og forpligtelser, efter den indgåede kontrakt med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvis kunne overdrages af entreprenøren. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. | Tilføjelse: Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til et anerkendt og af Byg- herren godkendt pengeinstitut eller kautions- virksomhed. I givet fald skal transporten gælde for hele kontraktsummen eller rest- kontraktsummen. Transport skal anmeldes til Bygherren. Såfremt der er afgivet transport skal dette tydeligt være påført fakturaen. Transportdokumentet i Bilag 2 skal benyttes. |
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. | Ændring: Hvis entreprenøren efter kontraktindgåelse ønsker at antage andre underentreprenører end de i kontrakten anførte, kan dette kun ske efter skriftlig godkendelse fra Bygherren. Xxxxxxxxx har ret til at nægte godkendelse af ny underentreprenør. Entreprenøren kan dog uden godkendelse antage underentreprenører til assistance ved opgaver, hvor selve udførelsen primært varetages af entreprenøren selv eller af godkendt underentreprenør. Denne regel omfatter eksempelvis indlejning af maskiner og vognmænd. Det er en betingelse at alle underentreprenører opfylder kravene i dette udbudsmateriale. |
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sæd- vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un- derentreprise. | Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de ude- lukkelsesgrunde, som fremgår af Udbuds- lovens § 135. Entreprenøren hæfter for underentrepre- nørens ydelser efter denne kontrakt på samme måde som for egne forhold. |
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod en- treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og entreprenører, jf. § 10, stk. 4. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsma- terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds- dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryg- gende måde. | Ændring: Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor- sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo- religge senest ved kontraktens underskri- velse. Entreprenørens forpligtelser er ikke begrænset til den stillede sikkerhed. Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 3 skal benyttes. |
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en- treprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. | Ændring: Som sikkerhed for opgavens gennemførelse stiller entreprenøren senest samtidig med kontraktens underskrift en garanti på 15 % af den forventede årlige sum, ekskl. moms. Den ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgift af- holdes af entreprenøren. Sikkerheden stilles for mindst 1 år ad gangen. |
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. | |
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskri- ves sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. | |
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve- ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. | |
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhe- den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum. | |
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenø- ren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre en- treprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalings- krav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. | |
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af af- taleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. | |
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal byg- herren ved private arbejder senest 8 arbejds- dage efter kravets fremsættelse stille sikker- hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel- ser over for entreprenøren. Sikkerheden stil- les i form af betryggende bank- eller spare- kassegaranti, kautionsforsikring eller på an- den, betryggende måde. | Ændring: Bygherren stiller ikke sikkerhed. |
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af entreprisesummen - udregnet således, at en- treprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al- lerede betalte - overstiger det halve af 1 må- neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprinde- lige aftale. | |
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entre- prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel- sens fremkomst, medmindre bygherren forin- den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be- gæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er be- rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. | |
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anled- ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø- rende eventuelle ekstraarbejder. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenø- rens anmodning skal denne og eventuelle un- derentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den byg- ning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø- rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den byg- ning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. | Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også miljø- skader (ved påført forurening) samt hænde- lige skader, der måtte opstå i forbindelse med arbejdets udførelse eller som følge af dette, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Entreprenøren er i disse tilfælde pligtig at holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. |
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil- let som selvforsikrer. | Tilføjelse: Bygherren er selvforsikret. |
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen- treprenører skal have sædvanlig ansvarsfor- sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikrin- gen er i kraft. | Entreprenøren skal i hele kontraktperioden have erhvervs- og produktansvarsforsikring til dækning af entreprenørens ansvar. Forsikringen skal være påtegnet, således at denne også dækker skader på ting, som forsikrede har i sin varetægt, under be- arbejdning eller behandling samt skade som følge at brug af motorredskaber/motorkøre- tøjer, der ikke er registreringspligtige og dermed ikke er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Entreprenøren skal forpligtige sine eventuelle underentreprenører til at tegne tilsvarende erhvervsansvarsforsikring. Entreprenøren skal under hele kontrakt- perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor- sikring for sit mandskab. Entreprenørens ansvarsforsikring skal have følende minimumsdækning pr. år: For tingsskade mindst 2,5 mio. kr. For personskade mindst 10 mio. kr. Dokumentation for forsikringer skal på forlangende foreligge senest 8 dage efter kontraktindgåelse. Det skal være anført i forsikringspolicen, at forsikringsselskabet skal underrette Aalborg |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Kommune, såfremt præmien for ansvarsfor- sikringen ikke betales eller forsikringsselska- bet opsiger forsikringen. | |
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam- arbejde med bygherren udarbejde en arbejds- plan. | Ændring: Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2. |
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (ko- ter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. | Ændring: Entreprenøren foretager alle afsætninger. |
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem- melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventu- elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. | Tilføjelse: Entreprenøren skal uføre opgaven i henhold til SAB-RB. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæld- ende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. |
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materi- aler og præstere alle fornødne biydelser til ar- bejdets færdiggørelse. | Tilføjelse: De materialer, som bygherren leverer, fremgår af SAB-RB. Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. Entreprenøren skal afhente bygherre- leverancer på anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering på entreprenørens egen plads. |
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byg- gepladsen, tilhører de bygherren. | |
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar- bejdet skal være leveret med 5 års entrepre- nøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses såle- des, at entreprenørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. En- treprenøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod entreprenøren, dels at | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. | |
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. | |
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be- stemme, at entreprenøren skal deltage i pro- jektgennemgang. Der kan endvidere fastsæt- tes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbej- dets udførelse, for udførte anlæg, for an- vendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen- nemgangen samt tilvejebringelse af doku- mentationen og prøverne er et led i entrepre- nørens ydelse. | Tilføjelse: Forhold vedr. projektgennemgang er angivet i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3. Dokumentation og kontrol skal gennemføres som anført i SAB-SOS og SAB-RB. Entreprenøren skal på anmodning og uden betaling aflevere alle af Bygherren ønskede oplysninger af relevans for genudbud. På an- modning skal sådanne oplysninger gives indtil 3 måneder inden kontraktophør. |
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø- relse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entrepre- nøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæs- sig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenø- ren betale bygherrens udgifter. | |
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysnin- ger, der er nødvendige til at bedømme ydel- sen. | |
Stk. 4. Xxxxxxxxx og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæs- sige arbejder eller materialer. Denne kassa- tion skal ske så hurtigt som muligt. | |
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. | Tilføjelse: Såfremt entreprenøren ikke løbende og minimum ved arbejdsdagens ophør, fore- |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
tager oprydning og rengøring, er Bygherren berettiget til at lade dette foretage for entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i entreprenørens tilgode- havende. Når entreprenørens arbejde på en opgave er afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og rengjort. Alt affald skal bortskaffes i overensstem- melse med Aalborg Kommunes Anvisnings- regulativ for erhvervsaffald. Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal være indeholdt i tilbudet. Entreprenøren skal sortere demonterede riste, karme og dæksler i genanvendelige materialer og i kasserede materialer. Riste, karme og dæksler, der kan genanvendes, er Bygherreafdelingens ejendom, men skal opbevares hos entreprenøren. | |
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forhol- det kan henføres til bygherren. Hvis bygher- ren leverer materialer til entreprenørens ar- bejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. | Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig ret til, at tilbageholde beløb til dækning af skader entreprenøren er ansvarlig for, i dennes tilgodehavende for udført arbejde. Bygherrens eventuelle krav mod entrepre- nøren ophører 3 måneder efter kontraktens afslutning, med mindre Bygherren inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. |
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. | |
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. | |
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta- ges i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. | |
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god- kendelse af projektet og afholder udgifterne herved. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem- skaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. | Ændring: Betingelser fremgår af SAB-SOS afsnit 4. |
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i ar- bejdets art og omfang, når ændringen har na- turlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. | Tilføjelse: Entreprenøren er pligtig til efter Bygherrens ordre at udføre ekstra arbejder, som naturligt henhører under ydelsen. Forandringer i leverancen afregnes under de i tilbudslisten anførte enhedspriser. Se også § 3 stk. 3 Tilføjelse. |
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder par- ternes eventuelle krav om forandringer i afta- len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skrift- lig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbej- dets udførelse. | |
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstem- melse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en- treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. | |
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø- res ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. | Ændring: Regningsarbejder udføres i henhold til SAB- RB afsnit 3.7. |
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindre- arbejdet medfører, at entreprisesummen for- mindskes med mere end 15 pct. | |
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. | |
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un- derrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig an- svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu- ligt træffe foranstaltninger for at undgå, at byg- herren lider tab. | |
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op- lysninger om foretagne undersøgelser vedrø- rende grundvands- og jordbundsforhold, foru- rening eller andre hindringer. I det omfang ud- budsmaterialet ikke indeholder fyldestgø- rende oplysninger om hindringerne, skal for- anstaltningerne herimod og ulemperne her- ved betales som ekstraarbejder. | |
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så- danne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anven- delse, viser sig uforudsete forhold, som med- fører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urime- lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe- stille entreprisen mod godtgørelse til entrepre- nøren. Godtgørelsen omfatter ikke entrepre- nørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld- føre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre- prenøren lider. | |
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, æn- dres eller flyttes. | |
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg- herren, og arbejdet skal standses i det om- fang, det berører fortidsmindet. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen- stande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. | |
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. | |
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø- rende, særligt udpeget af bygherren. | |
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. | Ændring: Entreprenøren skal selv føre kontrol med leverancens udførelse, herunder gennemføre egenkontrol som anført i SAB-SOS afsnit 5.3. Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved særligt behov. |
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg- herren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsy- net kan give og modtage meddelelser vedrø- rende arbejdet, godkende eller kassere mate- rialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for- hold. | |
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. | |
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet per- sonligt eller ved en stedfortræder som repræ- sentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø- relse. | Ændring: Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1. |
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræ- der skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. | |
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg- gemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. | Ændring: Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3. |
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an- givelse af årsag det antal arbejdsdage - spild- dage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. | Ændring: Der foretages ikke opgørelse af spilddage, idet disse ikke giver anledning til tids- fristforlængelse. |
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide for- handle med tilsynet, således at fejl og forsin- kelser ved manglende samvirke mellem entre- prenørerne undgås. | Tilføjelse: Entreprenøren er pligtig til, uden separat vederlag, at tage hensyn til andre planlagte arbejder, som måtte blive udført på arbejds- pladsen samtidig med nærværende entre- prise. Vedrørende arbejder, der udføres for Bygher- ren samtidig med entreprisen, og som har el- ler kan få indflydelse på denne, henvises til AAB-arbejdsplads m.v. Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. |
TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET | |
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes sted- fortræder, skal kunne tilkaldes. | |
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bin- dende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den på- gældende parts vegne kan føres med bin- dende virkning. | |
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for. | Tilføjelse: Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra entreprenøren i henhold til Be- kendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 2004. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgiven konto i pengeinstitut. Øvrige forhold vedrørende fakturering og betaling, herunder indeksregulering, fremgår af TAG. Tilføjelse: Slutopgørelse for en opgave skal være Byg- herren i hænde senest 8 arbejdsdage efter ar- bejdets afslutning. Entreprenørens opgørelse skal indeholde udførte mængder for de enkelte poster på tilbudslisten. Bygherren kan foretage tilbageholdelse i betalingen, såfremt opgaver ikke er gennemført kontraktmæssigt. Tilbagehold- elsen skal svare til manglerne ved udførelsen. Bygherren kan modregne eventuelle pålagte bøder mv. i betalingen. Entreprenøren skal løbende udarbejde øko- nomisk oversigt over entreprisernes forløb. Der skal opstilles oversigt over tilbudssum, den forventede pris, hvis denne afviger væ- sentligt fra tilbudssummen samt slutopgørel- sen. Tilføjelse: Ved kontraktperiodens ophør udarbejder en- treprenøren en endelig og fuldstændig opgø- relse over tilgodehavende for kontraktleveran- cer og for alle aftalte ekstraopgaver. Efter at Bygherren har modtaget denne slutopgø- relse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgø- relsen. Slutopgørelse skal senest fremsendes 25 arbejdsdage efter kontraktperiodens ud- løb. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Bygherren inden udløbet af fristen, kan Byg- herren skriftlig kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørel- sen herefter ikke til Bygherren inden udløb af denne frist, fortaber entreprenøren krav på ve- derlag for leverancer, der ikke er faktureret. | |
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme reg- ler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
for materialer m.v., som er købt af entrepre- nøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø- ren stille sikkerhed for kontraktsmæssig leve- ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. | |
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byg- gepladsen kan alene kræves, hvis der er op- lyst herom i tilbudet. | |
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalings- plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise- summen eller dele deraf skal udbetales. Beta- lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesum- men eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. | |
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf- fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be- taling kræves efter reglen i stk. 1. | |
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise- summen skal reguleres som følge af ændrin- ger i indeks, overenskomstmæssige arbejds- lønninger, materialepriser m.v., finder regule- ringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenø- rens dokumenterede opgørelse. | Tilføjelse: De i tilbudet angivne priser er gældende fra og med 1. marts 2017 og til og med 28. februar. december 2018. Priserne reguleres derefter 1 gang årligt pr. 1. marts på grundlag af ændring i det nedenfor definerede driftsindeks fra 4. kvartal til 4. kvartal. Regulering for stigning af indeks sker på entreprenørs foranledning. Til nærværende entreprise foretages re- guleringen efter Danmarks Statistiks om- kostningsindeks for anlæg/ driftindeks, der er sammensat på følgende vis: Lønomkostninger 70 % Lastvognskørsel 15 % Materiel/maskiner 12 % Brænselsolier 3 % |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre- prenøren en endelig og fuldstændig opgø- relse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta- get denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbe- hold om i slutopgørelsen. | |
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejds- dage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsen- delse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. | |
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve op- gørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg- herren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraar- bejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. | |
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel- sen. | Ændring: Betalingsfristen fastsættes til 30 arbejdsdage. |
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for- rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren- tesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. | |
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entre- prenøren skriftlig meddelelse herom. | |
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgø- relse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. | |
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepre- nørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. | Tilføjelse: Xxxxxxxxx har ret til tilbageholdelse i betaling for ikke udførte ydelser i henhold til kontrakten og for pålagt bod og bøder jf. SAB-SOS, afsnit 6.2. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for en- treprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. | |
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre- prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejds- dage standse arbejdet. | |
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs el- ler betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher- rens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. | |
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14, 2) bygherrens forhold eller anden entrepre- nørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi- venheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller an- det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar- bejdet, når sådant vejrlig forekommer i væ- sentligt større omfang, end det er sædvan- ligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl- des entreprenørens egne forhold. | Tilføjelse: 4) Xxxxxxxxx giver ikke ret til tidsfristfor- længelse. 5) Arbejdstilsynets eventuelle påbud beretti- ger ikke til tidsfristforlængelse. |
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkel- sen undgået eller begrænset ved sådanne di- spositioner, som med rimelighed kan kræves. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. | |
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenø- ren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå- dragende. | |
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat- ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud- over. | Tilføjelse: Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2. |
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. | |
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tids- frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. | |
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispo- sitioner, som med rimelighed kan kræves. | |
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for- længelse af en frist, skal entreprenøren sna- rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. | |
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, el- ler 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af- taleparts ansvarspådragende forsinkelse. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede for- tjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbej- der i forsinkelsesperioden eller lignende vide- regående tab. | |
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. | |
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggø- relse skal entreprenøren give bygherren skrift- lig meddelelse om tidspunktet herfor (færdig- melding). Bygherren indkalder derefter entre- prenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an- givne tidspunkt, jf. dog stk. 4. | Ændring: For den samlede entreprise afholdes afleveringsforretning, når entreprisen er fuldført i sin helhed ved kontraktperiodens udløb. Denne afleveringsforretning om- handler forhold, der ikke er varetaget gennem afholdte delafleveringer. Aflevering af entreprisen er betinget af at entreprenøren forinden har afleveret al krævet dokumentation. Generelt gælder, at hvis en opgaveløsning ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller på anden måde ikke er kontraktmæssig, skal en- treprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den udstrækning dette er muligt. Umiddelbart inden kontraktperiodens udløb afholdes afleveringsforretning (fælleskontrol) med deltagelse af Bygherren og entre- prenøren. Konstaterede mangler i forhold til kontrakten og i forhold til indgåede aftaler i kontrakt- perioden noteres og der træffes aftale om udbedring af disse og/eller fradrag i betalingen. Entreprenøren skal ved afleverings- forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen- tation for egenkontrol, hvis dette kræves af Bygherren. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Ændring: Entreprenøren har ansvar for at indkalde til af- leveringsforretningen. | |
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher- ren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsent- lige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny af- leveringsforretning, når entreprenøren har gi- vet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. | |
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl- der for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. | Ændring: Udgår. |
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg- herren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af om- stændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. | |
Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de en- kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. | |
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø- res påberåbte mangler ved arbejdet og even- tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mu- lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku- mentet. | |
Stk. 2. Dokumentet underskrives af xxxxxx- xxx og entreprenøren. | |
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gen- nemføres uden den pågældende parts med- virken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem- melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventu- elle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenø- ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for- bindelse med arbejdet. | Mangler og bodssystem fremgår af SAB-SOS afsnit 6.1 og 6.2. Vurderer Xxxxxxxxx, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold til § 40 med tilføjelse. |
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore- ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia- levalg godtgør, at kontraktsmæssige ma- terialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lig- nende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenø- ren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren sna- rest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. | |
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. | |
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. | |
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at af- hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. | Tilføjelse: Entreprenøren skal afholde alle omkostninger ved afhjælpning af mangler. |
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri- stens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul- pet. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælp- ning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar- bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. | |
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesum- men, jf. § 34. | |
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleverin- gen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på- vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. | |
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så- danne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef- ter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. | |
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri- stens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul- pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef- tersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. | |
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. | |
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
afhjælpning på rette måde eller uden ufornø- dent ophold. | |
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm- melsen heraf skal der tages hensyn til bygher- rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher- ren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. | |
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne ud- bedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. | |
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at af- hjælpe manglerne. | |
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den fo- religgende stand, 2) eller som forskellen mellem det aftalte ar- bejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. | |
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en- trepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40. | |
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbej- det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsøm- melse fra entreprenørens side, eller hvis | Tilføjelse: Entreprenøren er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
manglerne angår egenskaber, som ifølge af- talen må anses for tilsikret. | som behandler erstatningskrav rejst mod bygherren. Entreprenøren skal holde bygherren skadesløs i den udstrækning, bygherren pålægges ansvar overfor tredjemand for skade, der kan henføres til manglende vedligeholdelse og tilsyn. |
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. | Tilføjelse: Entreprenøren er dog erstatningsansvarlig for personskader og tingskader, også overfor tredjemand. |
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en- treprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. | |
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at af- talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. | |
Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansva- ret efter dansk rets almindelige regler, med- mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik- kerheden ændres til, at sikkerheden ophø- rer. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde be- stemmelsen i § 10, stk. 4, om entreprenør- ansvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. | Ændring: Det konkrete arbejde betragtes som et af § 36, stk. 1 og 2 omfattet arbejde. |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fin- der ikke anvendelse. | |
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. | Ændring: Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 1- års eftersyn. |
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før ud- løbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. | Ændring: Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 5- års eftersyn. |
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. | |
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages varsel. | |
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfø- res påberåbte mangler ved arbejdet og even- tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mu- lige bemærkninger. | |
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. | |
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skrift- lig underretning om eftersynets gennemfø- relse og om indholdet af eftersynsprotokollen. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra en- treprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører bety- delige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fo- religger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for byg- herren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse ud- betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el- ler 3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kva- litet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mang- ler. | Tilføjelse: Bygherren kan hæve kontrakten, såfremt uden, at entreprenøren har ret til erstatning eller økonomisk kompensation, hvis a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser, se også Ad § 45. b) Entreprenøren erklæres konkurs, går i betalingsstandsning, tvangsakkort m.m. jf. § 42. Entreprenøren afhænder sin virksomhed og/eller overdrager opgaven til en (ny) underentreprenør. |
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt på- krav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. | |
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepri- seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig- ger væsentlig forsinkelse med hensyn til for- hold af afgørende betydning for entreprenø- ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre- prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgode- set gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. | |
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang kon- kurslovens regler ikke er til hinder derfor. | |
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet ef- | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
ter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejds- dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind- træde. | |
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åb- nes forhandling om tvangsakkord, eller par- tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. | |
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel- skab, kan den anden part hæve entrepriseaf- talen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar- bejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingel- serne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik- kerhed for aftalens opfyldelse. | |
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. | |
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. | |
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne be- rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte- fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel- sesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for afta- lens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. | |
Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel- sesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan for- ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. | |
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. | |
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skrift- ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta- deforretning), der skal afholdes hurtigst mu- ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi- streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. | |
Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsproto- kol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold- giftsnævnet, jf. § 45. | |
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforret- ningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skrift- lig underretning om registreringens gennem- førelse og om registreringsprotokollens ind- hold. | |
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte en- treprenørens materialer og materiel, som be- finder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven- delsen. | |
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. | |
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmel- ser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsæt- tes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København. | Tilføjelse: Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri- sen. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne i anledning af nærværende aftale disse ikke kan nå frem til en aftale i henhold til SAB-SOS afsnit 2.3.5 Konfliktløsning, udpeges en uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
parter kan godkende. Opmandens mening tillægges afgørende betydning, med mindre en af parterne kræver voldgift om sagen. Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem entreprenøren og bygherren. Voldgiftstvisterne afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens- stemmelse med "Regler for behandling af sa- ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan- mark". Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par- terne er forpligtet til at efterkomme kendel- serne. Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom- mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. Der henvises i øvrigt til Lov nr. 553 af 24/06/2005 om voldgift. | |
Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø- rer, samt disse parters adresse og telefon- nummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens er- klæring ønskes (skønstemaet), 3) de dokumenter, der er af betydning for sa- gen, 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og 5) an- givelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som ha- stesag. | |
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. | |
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns- mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnæv- net finder, at der er anledning dertil. Hvis be- gæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. | |
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi- sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts- retten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsom- kostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. | |
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingel- ser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, entreprenører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. | |
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an- lægsvirksomhed. | |
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnæv- net udpege en sagkyndig til at træffe beslut- ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage mod- regning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. | |
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka- rakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. | |
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys- ninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. | |
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sag- kyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil – give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Ef- ter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage be- slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra- vet skønnes begrundet, og hvem der skal be- | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho- norar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. | |
Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entre- prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingel- serne for dens udbetaling eller ophør. Ved be- gæring om udbetaling af bygherrens sikker- hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til- fælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47. | |
Stk. 6. Under ganske særlige omstændighe- der kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. | |
Stk.. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga- ranten har fået skriftlig meddelelse om beslut- ningen. | |
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Vold- giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. | Ændring: Der henvises til § 45. |
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Vold- giftsnævnet. | |
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø- rer, samt disse parters adresse og telefon- nummer, 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 3) angivelse af de dokumenter og andre bevi- ser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. | |
Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præ- sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand. | |
AB 92 | Tilføjelser/ændringer |
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsi- diet eller dets suppleanter. De dermed for- bundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supple- ring, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. | |
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts- retten bestå alene af 1 medlem. | |
Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa- gerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk- somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. | |
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingel- ser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, entreprenører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. |
AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020
Særlige Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS)
Udbud Januar 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE
2
2
3
3
2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION 3
2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION 4
6
4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE
6
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE 7
7
10
BILAG
Bilag 4: Sociale klausuler
Bilag 5: Kontrolskema for bodsbestemmelser Bilag 6: Kontrolskema
1. ALMENT
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget for Entreprenørens gennemførelse af opgaven og skal således efterleves af Entreprenøren. Den fastlægger de væsentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal foregå mel- lem Entreprenøren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes opgaverne kvalitetsstyres.
2. ORGANISATION OG SAMVIRKE
2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION
Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten.
Entreprenørens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri- selederen skal være den i Entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entreprise- lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren.
Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kon- taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger inden for hele kontrakten.
Entrepriseleder skal som minimum have følgende kvalifikationer:
• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver.
• Indgående kendskab til rendestensbrønde og stikledninger.
• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II.
• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation.
Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entrepri- selederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på Entreprenørens vegne.
Entreprenøren skal ved anmodning fra Bygherren fremlægge dokumentation på medarbejder- nes faglige kvalifikationer.
Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Bygherren, og der skal være kontaktmulighed til denne eller dennes stedfortræder i kommunens åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktper- sonen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens åb- ningstid kunne møde på By- og Landskabsforvaltningen senest følgende arbejdsdag.
Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebærer bl.a. kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt.
Entrepriselederen skal personligt deltage i de i afsnit 2.3 anførte møder samt øvrige møder, som Xxxxxxxxx indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i alle fælleskontroller.
Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle Entreprenørens doku- menter angående kvalitetsstyring.
Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på Entreprenørens kontor, hvorfra denne opgave ledes.
Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende forhold.
Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse.
Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi- lag 4). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gun- stige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gæl- dende såfremt Entreprenørens kontrakt overstiger 10 mio. kr.
Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler påhviler virksomhedens leder.
Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.
Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aal- borg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten.
Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode Entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan Entreprenøren ikke inden fristens udløb doku- mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aal- borg Kommune berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel."
2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION
Entreprenøren får på det første driftsmøde efter kontraktindgåelse meddelelse om, hvem der repræsenterer Xxxxxxxxx og dennes bestillerfunktion over for Entreprenøren. Denne er i det følgende benævnt "bestilleren".
Bestilleren repræsenterer Bygherren over for Entreprenøren med hensyn til opgavens gen- nemførelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrørende opgaven, bestille ydel- ser til udførelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret- telæggelsen af Entreprenørens ydelser.
Bestillerens gennemgang af Entreprenørens planer, materialeopgaver, registreringer og doku- mentation fritager ikke Entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler eller konsekvenser heraf.
Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren er forpligtet til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydelsen, til rådighed for Bygherren. Bygherren udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen måde kunne fritage Entreprenøren fra dennes forpligtelser.
Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssigt udførte arbejder. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.
2.3 SAMVIRKE
Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprenøren samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk.
Entreprenøren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt.
Bygherren skal have aktindsigt hos Entreprenøren angående data om tekniske og administra- tive forhold vedrørende udførelse af opgaven.
Entreprenøren skal løbende orientere Bygherren om forestående arbejder.
Entreprenøren skal deltage i nedenstående opstartsmøde (projektgennemgang), driftsmøder samt fælleskontroller og eventuelle andre møder (enkelte) efter behov uden særskilt betaling.
Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde (projektgennemgang) mellem Bygherren og Entreprenøren. På mødet skal som minimum behandles følgende:
• Entreprenørens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner.
• Entreprenørens forslag til tidsplan for afvikling af opgaven.
• Entreprenørens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3.
• Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse.
• Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvali- tetstilstand.
Der må påregnes afholdt driftsmøde mindst 3 - 4 gange årligt, hvor bl.a. følgende punkter behandles:
• Arbejdernes stade (standardarbejder, bestillingsarbejder, registreringer).
• Forhold vedrørende arbejdets udførelse.
• Koordinering med andre arbejder, f.eks. fortovsarbejder og andre ledningsarbejder.
• Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder Entreprenørens egenkontrol og status for eventuelle overskridelser af kvalitetskrav.
• Dokumentation for afleveret affald.
• Faglig drøftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4.
• Forhold til grundejere, forretninger mv.
• Økonomi.
Bygherren og Entreprenøren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik på, at begge par- ter får informationer af værdi for optimering af planlægning og gennemførelse af opgaven også til gavn for brugere og borgere.
Den praktiske udøvelse af videndeling sker på driftsmøder, men også i den daglige kontakt og ved fælleskontrol.
Udvikling af drift og vedligeholdelse kan omfatte forslag til ekstraordinær indsats (ekstraopga- ver) eller ændringer til standardopgaverne. Disse tiltag vil normalt blive afregnet efter kontrak- tens enhedspriser.
I Særlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anført vilkår om anvendelse af en opmand ved opståede tvister.
Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes – forinden brug af en opmand - ”beslutnings- trappen”. Der er her følgende niveauer:
1) Faglederniveau - og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 1 uge, flyttes denne et trin op til niveau 2
2) Afdelingslederniveau – og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 2 uger, flyttes denne et trin op til niveau 3.
3) Stadsingeniør og områdechefer for Entreprenøren.
3. BESTILLING AF YDELSER
3.1 OPGAVEBESTILLING
Alle opgaver udføres på bestilling af Bygherren som udgangspunkt via elektronisk rekvisition. Bestilling kan foregå mundtlig med efterfølgende bekræftelse via rekvisitionen. Entreprenøren skal registrere hvornår opgaven er udført samt hvilke positioner jf. tilbudslisten, der er udført.
Der forventes oprettet et projektrum, der kan tilgås af Bygherren og Entreprenøren. Heri arki- veres rekvisitioner samt Entreprenørens dokumentation.
3.2 MATERIALELEVERANCER
Bygherren leverer materialer efter aftale jf. SAB-RB afsnit 2.8.
4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE
4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER
Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig- hedsopgaver.
Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er gældende for opgavens gennemførelse og drift af Entreprenørens virksomhed, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler Entreprenøren.
For myndighedsforhold, der relateres direkte til Entreprenørens udførelse af opgaven, er En- treprenøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed.
Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med Bygherren rette henvendelse til myndighe- der med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler.
Bygherren skal på forlangen have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af betydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke Entreprenøren for ansvar.
Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg- herren og Entreprenøren om justering af kontrakten.
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE
Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan- ter, således at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og adgangen til ejendomme.
Hvis Entreprenøren modtager henvendelser eller klager fra brugere skal han forklare om Aal- borg Kommunes serviceniveau på området og i øvrigt henvise dem til at kontakte Bygherren, hvis sagen ikke kan afklares tilfredsstillende.
Entreprenøren må ikke iværksætte arbejder på henvendelse fra brugere uden aftale med Byg- herren.
Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af ar- bejdsfølgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af Entre- prenøren for egen regning.
Såfremt Entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfø- relse, påhviler det Entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Bygherren om så- danne aftaler.
5. KVALITETSSTYRING
5.1 GENERELT
Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som En- treprenøren skal udføre for nærværende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhørende kvali- tetsdokumentation er en del af Entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal være indregnet i tilbuddet.
Kvalitetsstyringen er baseret på, at Entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten af ydelserne.
Der er vedlagt standard kontrolskema (bilag 7), som skal benyttes af Entreprenøren, uanset han har sit eget kvalitetsstyringssystem. Kun undtagelsesvist og efter særlig aftale kan tillades at Entreprenøren benytter andre skemaer.
Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-RB.
Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere noteres fotodokumentation.
Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse.
5.2 KVALITETSKRAV
Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er anført i SAB-RB under beskrivelse af opgaverne og er principielt opdelt i 2 typer:
• Udførelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udførelse (proceskrav) og de kva- liteter, som anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse.
• Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav anvendes på opgaver, der udføres som standardopgave og løbende gen- nem kontraktperioden.
5.3 KVALITETSKONTROL
Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen fremlægge plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un- derentreprenørers arbejder.
Kontrol af opgavens gennemførelse og kvalitet gennemføres efter følgende typer kontrol:
a) Egenkontrol. Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter, se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-RB. Kontrollanter må som hovedregel ikke kontrollere eget arbejde.
Entreprenøren skal udføre egenkontrol af mindst 10 % af de udførte arbejder jævnt fordelt på opgaver og over sæsonen.
Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen frem- lægge plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle underentreprenørers arbejder.
Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, måling samt dokumentation som kontrolmetoder.
Entreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden dokumentation for en bestemt periode.
Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperio- den.
b) Fælleskontrol gennemføres af Entreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik på at kunne dokumentere, at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Kon- trolskema i bilag 6 anvendes.
Bygherren fastlægger kontrolområder samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder En- treprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysning om kontrolområder på forhånd. Kontrolområderne udvælges tilfældigt på forhånd af Bygherren.
Herudover kan der gennemføres fælleskontroller efter behov.
c) Stikprøvekontrol gennemføres af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der kontrolleres om de anførte tilstands- og udførelseskrav er overholdt, herunder om ydel- sen er udført fagmæssigt korrekt samt om opgaven er udført i aftalt omfang og til aftalt tid.
Bygherren afgør i hvert tilfælde, hvorvidt der er tale om overskridelse af de kvalitets- krav, som er angivet i udbudsmaterialet.
Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til Entreprenøren, der gives mu- lighed for at kommentere resultatet.
Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov.
5.4 KONTROLNIVEAUER
Der kan udføres kontrol på 3 niveauer:
Startniveau Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførelsen (proces- kontrol og slutkontrol).
Normalt niveau Fælleskontrol ved delafleveringer.
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2.
Skærpet niveau Kontrolomfang øges.
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2.
Ved gentagne overskridelser af kvalitetskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette inde- bærer at omfanget af områder, der kontrolleres, kan hæves.
5.5 KONTROLSKEMAER
Kontrolskema er vedlagt som Bilag 6. Skemaet kan benyttes såvel ved egenkontrol, fælles- kontrol som stikprøvekontrol.
Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-RB.
Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, måling samt dokumentation som kontrolmetoder. Kontrol dokumenteres i kontrolskema, bilag H.
• Rist, karm, og topplade
• Brønd
• Stikledning
• Tilfyldning og retablering
• Afspærring – daglig visuel kontrol jf. gældende bestemmelser
• Oprydning – dagligt tilsyn med løbende oprydning på arbejdsstedet
Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperioden.
Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere noteres fotodokumentation.
Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse.
5.6 DOKUMENTATION
Kontroldokumenter (kontrolskemaer mv.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anførte kontrol er gennemført. Dokumentationen skal være dateret og underskrevet. Dokumentationen udarbejdes straks efter kontrollen er gennemført. På driftsmøder skal Entreprenøren på an- modning forelægge dokumentation for udført egenkontrol for den forud for mødet forløbne periode.
Ved Entreprenørens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af Entreprenørens kontrollant. Ved fælleskontrol underskrives og godkendes resultatet af Entreprenøren og Byg- herren. Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til Entreprenøren, der gives mu- lighed for at kommentere resultatet.
Der skal være entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede område.
Entreprenøren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og på baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet.
Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperioden.
6. MANGLER OG BODSSYSTEM
6.1 UDBEDRING AF MANGLER
Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller på anden måde ikke er kontraktmæssig, skal Entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud- strækning dette er muligt.
Ved overskridelse af krav til belægninger skal Entreprenøren foretage udbedring inden for en frist på 2 uger.
Udbedring af mangler fritager ikke Entreprenøren for betaling af bod.
6.2 BODSSYSTEM
Til kvalitetsstyringssystemet hører et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke udløser pålægning af bod.
Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underretning om over- skridelser, således at Entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten.
Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. måned, udløser overskridelserne bod.
Antallet af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende:
• Antal overskridelse ved gennemførte fælleskontroller.
• Hver mangel ved Entreprenørens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon- staterende overskridelser af kvalitetskrav).
• Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver.
• Antal mangler i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav vedrørende organisation og samvirke, udførelse af egenkontrol, afmærkning og arbejds- plads samt materiel og mandskab.
Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fastsættes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over- skridelser i en måned, vil det indebære bøder på 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Pålagt bod fratræk- kes i næstfølgende årlige betaling.
Såfremt Entreprenøren ikke overholder en af begge parter godkendt tidsplan vil Bygherren kræve dagbod. Dagboden pålægges Entreprenøren, indtil det konstateres, at forsinkelsen af det totale arbejde er ophørt. Dagboden modregnes i Entreprenørens tilgodehavende.
Vurderer Xxxxxxxxx, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser.
Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-RB.
AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Reparation af rendestensbrønde m.m. (SAB-RB)
Udbud Januar 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE
2
2
3
4
2.3 KOORDINERING MED ANDRE ARBEJDER 5
2.9 BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF MATERIALER 8
9
3.2 REPARATION / UDSKIFTNING AF KARME, RISTE, BRØNDDÆKSLER OG TOPPLADER 10
3.3 REPARATION / UDSKIFTNING AF KOMPLETTE RENDESTENSBRØNDE 10
3.4 REPARATION / UDSKIFTNING AF STIKLEDNINGER 11
3.5 ETABLERING AF NYE RENDESTENSBRØNDE 11
3.6 TILFYLDNING OG RETABLERING 11
13
13
BILAG
Bilag 8: Områdekort
Bilag 9: Spærretider
Bilag 10: Bygherreleverancer
Bilag 11: Principtegning for regulering af dæksler/riste
1. GENERELT
Særlig Arbejdsbeskrivelse for reparation af rendestensbrønde m.m. angiver krav og bestem- melser for gennemførelse af entreprisen.
Det er Bygherres strategiske mål for afvanding af veje, at der ikke opstår vandansamlinger på kørebaner og cykelstier, der er til fare for trafikken, at vejens konstruktion bevares og at vand fra vejen ikke (i væsentligt omfang) løber ind til vejens naboer.
1.1 OPGAVENS ART OG OMFANG
Entreprisen, der skal gennemføres i Aalborg Kommune, omfatter:
• Reparation eller udskiftning af defekte karme, riste og topplader inkl. retablering af belægninger. Årligt omfang 200 – 300 stk.
• Reparation eller udskiftning af komplette rendestensbrønde med sandfang og stikledning fra brøndene inkl. udgravning og retablering samt fjernelse af eksisterende brønd med karm og rist. Årligt omfang 50 – 75 stk.
• Reparation af stikledninger inkl. udgravning og retablering. Årligt omfang ca. 25 stk.
• Etablering af nye rendestensbrønde/kassebrønde og stikledninger inkl. udgravning og retablering. Årligt omfang ca. 10 stk.
• Reparation eller udskiftning af defekte kloakkarme, brønddæksler og brøndringe på regnvands-ledninger inkl. retablering af belægninger. Karmene kan være varierende størrelse mellem Ø415 og Ø600. Årligt omfang 15 – 20 stk.
• Udskiftning af kloak betondæksler i tærræn
Der er ca. 52.000 rendestensbrønde i Aalborg Kommune. Bygherren råder også over ca. 115 km regnvandsledninger, som kun afvander vejvand. Antallet af kloakkarme på disse ledninger er ikke kendt, men vurderes til omkring 1.200 stk.
1.2 BRØNDTYPER
Der findes forskellige typer af rendestensbrønde. Generelt er rendestensbrønde enten beton- brønde eller plastbrønde.
I Aalborg Kommune er der følgende typer rendestensbrønde:
• Rendestensbrønde med sandfang på veje, stier, torve og pladser
• Kassebrønde ved kantsten med afløb til sandfangsbrønd i fortov/sti (udgør mindre end 3 % af det samlede antal brønde).
• Rendestensbrønde i rabatter.
• Sandfangsbrønde, der typisk er betonbrønde i dimension fra ø300 mm til ø1000 mm, og udstyret med kuppelrist eller fast dæksel.
Brøndene er udstyret med følgende forskellige typer riste:
• Fjederrist med smæklås.
• Rist uden låseanordning.
• Rist ved sideindløb i kantsten.
• Kuppelriste (fortrinsvis anvendt i rabatter).
• Fast dæksel (Fortrinsvis anvendt ved separate sandfang, kan være betondæksel eller støbejernsdæksel).
2. ENTREPRENØRENS YDELSER
2.1 GENERELT OM OPGAVEN
Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til gennemførelse af de af entre- prisen omfattede arbejder. Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt.
Forud for reparationer, skal Entreprenøren sikre sig, at arbejdet forventes at svare til det bestilte, altså om den tiltænkte reparationsmetode er egnet. Entreprenøren er forpligtet til over for Bygherren at gøre opmærksom på synligt manglende forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren at vedligeholde på anden vis (f.eks. reparation frem for udskiftning), skal han meddele Bygherren dette. Der kan herefter, såfremt Bygherren er af samme opfattelse, træffes aftale om at ændre bestillingen.
Hvis Entreprenøren i forbindelsen med udførelsen konstatere andre skader, som vurderes at kræve akut udbedring, skal Entreprenøren straks underrette Bygherren.
Er Entreprenøren forhindret i at udføre opgaven inden for den angivne tidsfrist på grund af dårligt vejr, udføres opgaven så hurtigt som muligt herefter. Entreprenøren skal i givet fald kunne dokumentere, at vejrforholdene har umuliggjort reparation.
Herudover omfatter Entreprenørens ydelserne i afsnit 2.2 – 2.12.
2.2 TRAFIKREGULERING
Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra- fikreguleringen omfatter bl.a.:
a) Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe- gyndes.
b) Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha- stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler Entreprenø- ren.
Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med " Håndbog: Afmærkning af vejarbejder m.m.”, Vejregler oktober 2013, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vej- bestyrelsens anvisninger.
Hvor trafikreguleringen og arbejder foregår på veje, der benyttes som ruter for offentlig kollektiv trafik, skal Entreprenøren i god tid (minimum 2 uger før forventet starttidspunkt) give besked om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 2.4), således at de berørte trafikselskaber eventuelt kan omlægge ruterne.
Hvis der findes nedfræsede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kørebanen, skal En- treprenøren senest 2 arbejdsdage inden arbejdet på en berørt strækning igangsættes, oplyse dette til Xxxxxxx Xxxx (tlf. 00 00 00 00) således at spolerne i forvejen kan afbrydes.
Undlader Entreprenøren denne underretning, vil skader, der skyldes manglende afbrydelse af spolerne, blive udbedret for Entreprenørens regning.
Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres minimum en gang i døgnet, ligesom der skal søges tilladelse til Råden over vejareal jf. afsnit 2.4.
Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne.
Entreprenøren skal planlægge og gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres.
2.3 KOORDINERING MED ANDRE ARBEJDER
Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til entreprisen.
Entreprenøren skal acceptere de bindinger, der kan forekomme, hvis der pågår andre opga- ver på strækninger, hvor Entreprenøren skal udføre arbejde.
2.4 TILLADELSER
For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden:
• For hvert arbejdssted skal Entreprenøren ansøge om gravetilladelse. Ansøgningen skal være Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet påbegyndes.
Ansøgning foretages elektronisk via xxxxx://xxx.xx.xx/ (xxxx.xx), vedhæftet en tegning af arbejdet. Kontaktperson Xxxxxxx X. Xxxx, xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx, tlf. 00 00 00 00.
Ansøgningen skal vedlægges en afmærkningsplan, som nævnt i afsnit 2.2. Udføres afmærkningen som angivet på Vejdirektoratets standardtegninger, er det tilstrækkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra Vejdirektoratets standarder skal der vedlægges afmærkningsplan.
Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Færdigmelding” udfyldes med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstående adresser. Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.
• Entreprenøren skal altid forud for gravearbejder indhente ledningsoplysninger i LER, xxx.xxx.xx, og om nødvendigt indhente supplerende oplysninger hos de ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet.
Bygherren påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger er alene Entreprenørens ansvar og risiko.
Ledninger skal om nødvendigt lokaliseres ved håndgravning. Udgiften hertil skal være indeholdt i tilbuddet.
Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Entreprenøren skal tåle, at ledningsejeren udfører dette arbejde, uden ekstra udgift for Bygherren.
• Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal Entreprenøren endvidere ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndigheds- godkendelse ved Bygherren. Xxxxxx og Xxxx indhenter herefter godkendelse hos Poli- tiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet.
Kontaktperson ved Bygherren er Xxxx Xxxxx, xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx.
Ved akutte arbejder kan arbejdet igangsættes uden forudgående tilladelse, men vejmyndighe- den skal orienteres. Efterfølgende skal Entreprenøren foretage en anmeldelse (under 1 dags varighed og ingen gravning) eller søge gravetilladelse (mere end 1 dags varighed og/eller gra- vearbejde).
2.5 ARBEJDSTIDER
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til:
At der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.
At arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen.
At der på visse strækninger er restriktioner i form af spærretider (se bilag 8) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale hensyn.
Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være hensigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum.
Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger.
Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde.
2.6 ARBEJDSMILJØFORHOLD
”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 er gældende for entreprisen.
Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds- gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.
Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til reparation af rendestens- brønde og stikledninger har viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse og det regelgrundlag, som gælder herfor, bl.a. vejledninger fra Bran- chearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.
Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår endvidere af afsnit 2.2 Trafikregulering (afmærkning af vejarbejder) og af afsnit 2.7 Materiel.
Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som Entre- prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han skal på anmodning kunne dokumentere dette.
Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for Entreprenøren.
Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. Opstilling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med vejmyndigheden, se afsnit 2.4.
Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler det Entreprenøren at overholde.
Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.
Bygherren har ikke modtaget påbud af betydning for tjenesteydelsens udførelse.
Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anførte, tage hensyn til bl.a.:
At strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt.
At adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udførelse.
Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Affald må ikke efterlades på tilstødende arealer/ rabatarealer.
Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er Bygherren berettiget til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entreprenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse.
Skader, som Entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse skal registreres og omgående meddeles Bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren afholder alle udgifter herved.
2.7 MATERIEL
Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel.
For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes:
• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader belægningen.
• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.
• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune.
• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 motor med partikelfilter eller højere niveau.
• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på hjemmeside, Tomgangsregulativ.
Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om natten, se også om råden over vejareal i afsnit 2.4.
2.8 MATERIALER
Bygherren leverer brøndgods i form af riste, karme og dæksler samt betonvarer i form af topringe, se bilag 9, samt eventuelle erstatningsmaterialer i form af kantsten, fortovsfliser og granitmaterialer.
Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. Entreprenøren skal afhente bygherreleverancer på anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering på Entreprenørens egen plads.
Entreprenøren skal føre ”regnskab” over tilgang til lageret og forbrug. Af opgørelsen skal fremgå til hvilke opgaver, materialerne er anvendt.
Alle øvrige materialer, herunder sand og beton, leveres af Entreprenøren. Kravene til sand og beton fremgår af AAB – Ledningsgrave, december 2008. PVC-rør og -fittings skal være VA-godkendt og rørklasse SN8.
Ved retablering af belægning med fliser, betonsten eller chaussésten forudsættes eksisterende belægningsmaterialer genanvendt med mindre andet er aftalt.
Asfaltmaterialer skal generelt leve op til kravene i AAB - Varmblandet asfalt, Vejregeludvalget
- Vejdirektoratet, februar 2012.
Genbrug i asfalt kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at materialekravene til bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt:
• I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug.
• I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % genbrugsmateriale i en kvalitet med minimum 70 – 80 % granit.
• I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale.
• Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB.
Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes kvalitet.
2.9 BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF MATERIALER
Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, dæksler, karme og riste.
Entreprenøren skal selv bortskaffe/deponere opbrudte belægninger, der ikke skal genanvendes (asfalt og beton) og overskudsjord. Entreprenøren afholder gebyrer og afgifter i forbindelse med bortskaffelsen.
Entreprenøren skal dokumentere at det afleverede materiale er bortskaffet/deponeret i henhold til gældende regler/lovgivning. Dokumentation herfor fremlægges på forlangende.
2.10 FUNKTIONSKONTROL
Alle brønde og stikledninger skal efter endt reparation kontrolleres for om de er funktions- dygtige. Det vil sige, at brønd, karm, rist og lignende er intakte samt at der er frit afløb fra brønden. Entreprenøren skal derudover sikre at der ikke er materiale i rist og karm, der kan påvirke vandets fri tilløb til og gennem risten.
2.11 TIDSFRISTER
Vedligeholdelse af rendestensbrønde skal ske indenfor følgende tidsfrister:
• Høj prioritet
Opgaverne bestilles via elektronisk rekvisition. Herudover adviseres Entreprenøren ved telefonisk besked.
Reparation/udskiftning skal udføres senest 2. arbejdsdag efter bestilling og Entreprenøren skal senest 2 timer efter bestilling opsætte afmærkning af skadestedet typisk med N42-skilte, se også afsnit 2.2.
• Normal prioritet
Opgaverne bestilles områdevis via elektronisk rekvisition.
Reparation/udskiftning skal udføres senest 10 arbejdsdage efter bestilling. Ved bestilling oplyses om behov for afspærring af skadestedet typisk med N42-skilte, se også afsnit 2.2.
Prioritet af en opgave angives i rekvisitionen ved bestilling. Aalborg Kommunes område- inddeling fremgår af bilag 7.
2.12 DOKUMENTATION
Krav til Entreprenørens dokumentation af udførte arbejder fremgår af SAB-SOS afsnit 5.6 samt TAG afsnit 1.2.
3. UDFØRELSE
3.1 GENERELT
Entreprenøren skal udføre alt jord- og retableringsarbejde i forbindelse med opgaverne udfø- relse, se desuden afsnit 2.1.
Krav til retablering af belægninger fremgår af afsnit 3.6.
3.2 REPARATION / UDSKIFTNING AF KARME, RISTE, BRØNDDÆKSLER OG TOPPLADER
Udskiftning eller regulering af dæksler eller riste skal foretages efter princip som vist på principtegninger i bilag 10.
Ved riste/dæksler med flydende karm, skal karmen altid understoppes jf. typetegninger med GAB eller AB. Karmene må ikke understoppes med beton og må ikke hvile direkte på brøndgods.
Ved påstøbning af betontopringe må brønden ikke udsættes for belastning, inden cementmørtelstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke til at bære belastningen.
Ved opgravning i asfaltbelægning skal Entreprenøren foretage forudgående skæring af asfalten. Den eksisterende belægning må ikke have været løftet eller undermineret og kanterne skal fremstå som rene snit. Ved udskiftning af karm/rist skæres normalt 25 - 30 cm fra rist/dæksel. I tilfælde af lunker mv. skal hele den ødelagte belægning retableres. Ekstra retablering af belægning skal godkendes af Bygherren, og der gives tillæg for retablering ud over de 30 cm fra rist/dæksel jf. TBL pos. 3.2.5.
Nye rendestensbrønde skal anbringes tættest muligt på kantstenen med en maksimal afstand på 5 cm. Ved montering af riste skal risten altid placeres, så den lukker i kørselsretningen.
Det skal sikres, at der bag ved rendestensbrønden er fald mod rendestensbrønden, så vandet ikke løber forbi.
Riste højdereguleres til et niveau svarende til 0 – 5 mm under færdig belægningsoverflade.
Ved reparation/udskiftning af karme, riste og topplader skal Entreprenøren undersøge (visuelt) om der er behov for yderligere reparationer, herunder for den resterende del af rendestensbrønd og om stikledningen er i dårlig stand og bør udskiftes. Dette meddeles i givet fald samme dag det konstateres til Bygherren og der træffes aftale om eventuel udskiftning.
Ved ilægning af kloakdæksler med indbygget fjederlås under skal det sikres, at låsene låser korrekt og at de kan fastholde dækslet, så det ikke kan springe op ved overkørsel af tunge køretøjer.
3.3 REPARATION / UDSKIFTNING AF KOMPLETTE RENDESTENSBRØNDE
Arbejdet omfatter reparation eller udskiftning af rendestensbrønde og stikledning fra brøndene inkl. udgravning og retablering samt fjernelse af eksisterende brønde med karm og rist.
Brøndafslutning i asfaltbelægning og normalt også i belægninger med fliser, betonsten eller chaussesten udføres som flydende karm. Udføres som beskrevet i afsnit 3.2.
Brøndafslutning med fast karm udføres kun, når det er aftalt med tilsynet.
Ved udskiftning af komplet rendestensbrønd viser erfaringen, at der typisk skal udskiftes en del af stikledningen. Som standard for komplet udskiftning skal der derfor medregnes udskiftning af ca. 1 meter stikledning inkl. tilslutninger.
Ved udskiftning af rendestensbrønde udført som ”kassebrønde” i beton skal der, medmindre andet er aftalt med Bygherren, udskiftes med nye 315/280 PE-brønde med Ø160 mm afløb uden sandfang og uden vandlås og med flydende karm og 30 x 30 cm firkantet rist.
Entreprenøren skal på bestilling udføre reparation af eksisterende rendestensbrønde og/eller stikledninger. Normalt er eksisterende rendestensbrønde af beton. Vandspejl (højde på afløb) i udskiftet rendestensbrønd skal så vidt muligt være min. 75 cm under kørebaneoverflade.
I områder, hvor rendestensbrønde er tilsluttet fælleskloaksystem, skal rendestensbrønden umiddelbart efter tømning efterfyldes med vand op til afløbet, således at vandlås er lukket.
3.4 REPARATION / UDSKIFTNING AF STIKLEDNINGER
Ved udskiftning af stikledning skal denne lægges efter gældende normer. Stikledning skal udføres med fald, mindst 15 ‰, hvis muligt.
Stikledninger udføres af ø160 mm PVC-rør med mindre der ved bestillingen er aftalt ø110 mm. Stikledning tilsluttes eksisterende ledning med overgangsstykker.
Entreprenøren kan forvente, at gravedybden ved reparationer/udskiftninger af rendestensbrønde og stikledninger i langt de fleste tilfælde vil ligge fra 1,5 m til ca. 3 m. Overstiger gravedybden dette interval væsentligt, kan der træffes aftale om ekstrabetaling med Bygherren. Gravedybde i forbindelse med etablering af nye kassebrønde kan forventes at være 0,50 – 0,75 m
Alle samlinger mellem rør og brønde skal udføres tætte.
3.5 ETABLERING AF NYE RENDESTENSBRØNDE
Etabelering af nye rendestensbrønde med sandfang eller nye kassebrønde med tilslutning til eksisterende rendestensbrønd med sandfang udføres som beskrevet i afsnit 3.3 og afsnit 3.4.
3.6 TILFYLDNING OG RETABLERING
Tilfyldning og retablering skal udføres således, at der ikke opstår efterfølgende sætninger.
Reparationer må ikke give anledning til xxxxxxxxxxxxxxx. Generelt skal eksisterende tvær- og længdefald bevares efter udførelse af reparationer. Langsgående samlinger må ikke influere på vandafledningen. I tilfælde af at eksisterende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring ved det forberedende møde (se SB ad § 11, stk. 1).
Brønde skal ved arbejdets færdiggørelse være tømt for alt, der kan hidrøre fra skade på brønd og fra reparationen, såsom sand, sten, betonstykker, asfalt mv.
Opgravede materialer skal så vidt muligt genbruges ved tilfyldning og retablering. Såfremt opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal der benyttes nye materialer med samme egenskaber som den eksisterende vejs opbygning med hensyn til bæreevne, deformation og frostfarlighed. Materialerne skal således kunne arbejde sammen med de omkringliggende materialer.
Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejret og genindbygges så hurtigt som muligt.
Opblødte eller frosne materialer, sne, is, affald eller større sten (større end 100 mm) må ikke anvendes til tilfyldning.
Såfremt ovennævnte ikke kan opfyldes, anvendes nye materialer, som opfylder gældende normer og standarder.
Tilfyldning omkring og over stikledninger skal ske omhyggeligt og i maksimalt 200 mm tykke lag, der enten vandes ned ved begrænset vandtilførsel eller komprimeres med egnet let komprimeringsmateriel ved et optimalt vandindhold. Tilfyldningen må ikke give anledning til efterfølgende sætninger.
Hvis komprimering udføres ved vanding, kan det, hvis forholdene nødvendiggør det, komme på tale at træffe foranstaltninger til bortledning af overskydende vand.
Bundsikringslaget skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 200 mm’s tykkelse, og med optimalt vandindhold. Bundsikringslag skal komprimeres således, at komprimeringsgraden er som omgivelserne.
Stabilt gruslag skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 150 mm’s tykkelse og med optimalt vandindhold. Indbygningen skal udføres således, at komprimeringsgraden er som omgivelsernes.
Ved retablering af asfalt omkring rendestensbrønde skal belægningen normalt retableres med GAB 0 i tykkelse svarende til eksisterende belægning og således at færdig overflade er i niveau med overfladen af den intakte belægning.
Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og komprimering af asfalt.
Der skal ved anvendelse af ”asfaltstop” af pap/plast/fiber sikres, at der ikke kommer asfalt i brønden.
Ved retablering af ledningsgrav retableres med GAB I eller GAB 0 efter aftale. Alle reparationer skal komprimeres. Hvor forholdene tillader det, skal komprimering udføres med tromle. Ellers skal der foretages omhyggelig håndstampning. Der skal foretages komprimering således at kravene i AAB for varmblandet asfalt, pkt. 2.2 er opfyldt og således at trafikken kun undtagelsesvis kan afsætte svage spor.
Riste, dæksler og lignende må ikke tilsmudses med asfalt, klæbemiddel eller lign. Brønde må ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudlægningen foregår, skal riste, dæksler og lignende beskyttes mod tilsmudsning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning og/eller tilstopning, skal Entreprenøren vederlagsfrit sørge for den nødvendige afrensning/ oprensning.
Brolægningsarbejde, herunder sætning af kantsten, lægning af fliser og belægningssten, skal udføres således, at det færdige arbejdes kvalitet fremstår håndværksmæssigt korrekt udført.
Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. Den færdige overflade og overgang til tilgrænsende belægning må ikke have afvigelser større end 10 mm målt med 3 m retskinne. Er der skader i den tilgrænsende belægning, skal Bygherren kontaktes.
3.7 REGNINGSARBEJDE
I forbindelse med opgaveløsningen kan der blive tale om opgaver, der baseres på udførelse efter regning eller på forhånd aftalt pris. Til brug for afregning af regningsarbejde skal afgives enhedspriser på mandskab og materiel. Regningsarbejde skal altid gennemføres på den for Bygherren mest økonomisk fordelagtige måde.
For alle opgaver som regningsarbejde gælder, at Bygherren kan vælge at lade dem udføre af anden Entreprenør.
Regningsarbejder må ikke igangsættes uden Bygherrens accept. Entreprenøren skal altid ef- ter en mundtlig accept sende en skriftelig opgavebekræftelse. Bygherren kan nægte at udbe- tale penge for opgaver, hvor der ikke foreligger en opgavebekræftelse.
4. KONTROL
Der henvises til Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) afsnit 5.
5. AFHÆLPNING
Der henvises til det i SB, under ad § 36 anførte.
AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019
Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
Udbud Januar 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE
3
3
3
1. GENERELT
Tilbuds- og afregningsgrundlag angiver generelle bestemmelser, hvorledes bestilling, fakture- ring og afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte poster i Tilbudslisten (TBL).
1.1 BESTILLING
Alle bestillinger foretages elektronisk via rekvisition. Rekvisitionen er foruden ydelsen (posti- onsnumre fra TBL) påført adresse, EAN-nummer samt projektnummer for fakturering.
1.2 FAKTURERING
Al fakturering skal fremsendes elektronisk og skal som minimum indeholde oplysninger fra rekvisitionen i form af rekvisitionsnummer, EAN-nummer samt projektnummer. Herudover skal fakturaen påføres positionsnummer, beskrivelse m.m. som anført i tilbudslisten (TBL). Mængde angives for hvert positionsnummer.
Entreprenøren skal på den tilsendte rekvisition registrere dato for udførelse og udførte mæng- der for de enkelte poster svarende til tilbudslisten. Registreringerne foretages elektronisk og udgør faktureringsgrundlaget og skal være tilgængeligt for Bygherren.
Der skal som minimum fremsendes faktura 1 gang pr. måned.
2. PRISREGULERING
De i tilbuddet angivne priser er gældende fra 1. marts 2016 til og med 28. februar 2017. Regulering af priserne 1 gang årligt pr. 1. marts sker jf. Særlige Betingelser § 22, stk. 6.
3. TILBUDSLISTE
De afgivne enhedspriser skal dække alle omkostninger, såvel direkte som indirekte omkostninger, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder driftsmidler, afspærring under arbejdets udførelse, arbejdsplads, trafikregulering samt kontrolarbejder og mødedeltagelse.
Gebyrer og afgifter for aflevering af affaldsmaterialer betales af entreprenøren jf. SAB-RB afsnit 2.9.
Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser.
De i Tilbudslisten anførte rammer for entreprisen, er stipulerede mængder baseret på erfaring fra de seneste 4 år. Der er angivet stipulerede mængder, således at ydelserne med en vis vægt indgår i prisvurderingerne.
Positionsnumrene angivet i det følgende refererer til standardpunkter i Tilbudslisten (TBL) og modsvarer afsnitsnumre i Særlig Arbejdsbeskrivelse for reparation af rendestensbrønde m.m. (SAB-RB).
Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder:
TBL | Mængdevariation i % | |
Mindre | Mere | |
Position 3.2. - 3.6 | 50 | 100 |
Position 3.7 | 100 | 200 |
Enhedspriserne for pos. 3.2 – 3.5 er baseret på arbejder i distrikt centrum (område 1 – 4). For områderne 5 - 10 gives et opstartsgebyr i position 3.8. Områderne fremgår af bilag 7.
Herudover skal der på Tilbudslistens side 3 angives eventuel prisreduktion i enhedspriser ved samtidig bestilling af en større mængde opgaver i samme område.
Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) fremgår af neden- stående afsnit:
Position 3.2 Reparation / udskiftning af karme, riste, brønddæksler og topplader
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.2 skal omfatte afspærring af skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning i indtil 0,30 m afstand fra karmen. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter skal være indeholdt.
Position 3.3 Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.3 skal omfatte afspærring af skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning. Der skal indregnes udskiftning af ca. 1 meter stikledning og tilslutninger af denne. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter skal være indeholdt.
Position 3.4 Reparation / udskiftning af stikledninger
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.4.1 – 3.4.6 vedrører reparation af stikledninger i forbindelse med reparation af rendestensbrønde.
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.4.7 – 3.4.12 vedrører reparation af stikledninger, hvor der ikke skal laves andre samtidige arbejder.
For hele position 3.4 skal enhedspriserne omfatte afspærring af skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning. Herudover skal tilkoblinger være indregnet. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter skal være indeholdt.
Position 3.5 Etablering af nye rendestensbrønde
Etablering af nye rendestensbrønde med sandfang og stikledninger afregnes efter særskilt tilbud.
Etablering af kassebrønd med tilkobling til eksisterende sandfangsbrønd af- regnes pr. stk. Enhedsprisen pr. brønd i position 3.5.2 skal omfatte afspærring af skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning i indtil 0,30 m afstand fra karmen. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter skal være indeholdt.
Stikledning til kassebrønden afregenes efter tilbudslistens position 3.4.13 eller 3.4.14.
Position 3.6 Tilfyldning og retablering
Enhedspriserne for tilfyldning og reparationer skal alle nødvendige ydelser.
Position 3.7 Regningsarbejder
Timebeløbene for arbejdsløn (formand og specialarbejder) skal omfatte so- ciale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle op- holds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de øvrige godtgørelser. Timepris angives for formand og for specialarbejder. Formænd afregnes kun for den del de har været direkte beskæftiget med pågældende regningsarbejde.
Endvidere skal udgifter til anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, hvor anskaffelsesværdien er mindre end kr. 20.000, være indeholdt i timebe- løb.
Normaltimerne skal fastsættes i henhold til en 37 timers arbejdsuge.
For arbejde efter regning uden for normal arbejdstid kan ydes et tillæg pr. time pr. medarbejder. I tilbudet skal dette tillæg til normale timetakster anføres.
Timebeløbende for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne enhedspriser og skal indeholde driftsmidler.
Nødvendig anvendelse af materiel, for hvilket der ikke er afgivet timepris i tilbudslisten, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets ud- førelse under hensyn til normale markedspriser.
Position 3.8 Opstartsgebyr for arbejder i område 5 - 9
For arbejder i områderne 5 – 9 oplyses et eventuelt opstartsgebyr. Såfremt der løses flere opgaver i samme område på samme dag, kan der kun opkræ- ves et gebyr pr. område.
By- og Landskabsforvaltningen |
Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur |
Stigsborg Brygge 5 |
9400 Nørresundby |
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE |
AALBORG KOMMUNE 2017 2020 |
Tilbudsliste (TBL) |
Udbud Januar 2017
Redegørelse i henhold til BUT afsnit 5.3.1: | |||
Rettelsesblad nr. 1 | (afkryds for modtaget) | ||
Rettelsesblad nr. 2 | (afkryds for modtaget) | ||
Rettelsesblad nr. 3 | (afkryds for modtaget) | ||
Navn, kontaktperson: | |||
Firma: | |||
CVR-nr.: | |||
Tlf. Nr.: | |||
e-mail: | |||
Eventuelle forbehold: | |||
Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.: | |||
Erklæringer (Bilag 1) | (afkryds for vedlagt) | ||
Dokumentation for økonomisk og teknisk formåen samt erfaring | (afkryds for vedlagt) | ||
Navn: | |||
Firma: | |||
Tlf. Nr.: | |||
e-mail: | |||
(Dato) | (Stempel) | Entreprenør (bemyndiget/legitimeret) | |
Udbud Januar 2017
Ekskl. moms | ||
3.2 Reparation / udskiftning af karme, riste, brønddæksler og topplader, pris pr. år | kr. | |
3.3 Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde, pris pr. år | kr. | |
3.4 Reparation / udskiftning af stikledninger, pris pr. år | kr. | |
3.5 Etablering af nye rendestensbrønde, pris pr. år | kr. | |
3.6 Tilfyldning og retablering, pris pr. år | kr. | |
3.7 Regningsarbejder, pris pr. år | kr. | |
3.8 Tillægspriser, pris pr. år | kr. | |
Pris i alt pr. år (ekskl. moms), position 3.2 - 3.8 | kr. | |
Pris i alt for 3-års kontraktperiode (ekskl. moms), pos. 3.2 - 3.8 | kr. | |
Reduktion i enhedspriser ved 5 - 10 opgaver i samme område | % | |
Reduktion i enhedspriser ved flere end 10 opgaver i samme område | % | |
(Dato) | (Stempel) | Entreprenør (bemyndiget/legitimeret) |
Udbud Januar 2017
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.2.1 | Reparation af rendestensbrønde ved omsætning af karm + rist og udskiftning af topplade (karm og rist genanvendes). | Stk. | 5 | ||
3.2.2 | Reparation af skadede betonbrønde ved støbning (ved vandlås eller lign), i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | Stk. | 10 | ||
3.2.3 | Reparation af skadede betonbrønde ved støbning (ved vandlås eller lign), i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 10 | ||
3.2.4 | Udskiftning af rist | Stk. | 25 | ||
3.2.5 | Udskiftning af rist + karm i asfaltbelægning (0 – 10 cm tykkelse) | Stk. | 50 | ||
3.2.6 | Udskiftning af rist + karm i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 20 | ||
3.2.7 | Udskiftning af rist + karm + topplade i asfaltbelægning | Stk. | 150 | ||
3.2.8 | Udskiftning af rist + karm + topplade i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 20 | ||
3.2.9 | Udskiftning af rist + karm + topplade + kegle i asfaltbelægning (0 – 10 cm tykkelse) | Stk. | 1 | ||
3.2.10 | Udskiftning af rist + karm + topplade + kegle i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 1 | ||
SUM position 3.2.1 -3.2.10 (overføres til næste side) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret længde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
SUM overført fra forrige side | |||||
3.2.11 | Omsætning af eksisterende kloakkarm | Stk. | 1 | ||
3.2.12 | Udskiftning af eksisterende kloakkarm | Stk. | 3 | ||
3.2.13 | Omsætning af eksisterende kloakkarm + brøndringe | Stk. | 3 | ||
3.2.14 | Udskiftning af eksisterende kloakkarm + brøndringe | Stk. | 5 | ||
3.2.15 | Udskiftning af defekt betondæksel | Stk. | 2 | ||
3.2.16 | Montering af ny klapring i kloakkarm | Stk. | 5 | ||
SUM position 3.2.1 - 3.2.16 (overføres til side 3 i TBL, 3.2 Reparation af karme, riste, brønddæksler og topplader) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
3.3 REPARATION / UDSKIFTNING AF KOMPLETTE RENDESTENSBRØNDE (område 1 - 4) | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.2.1 | Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til eksisterende stikledning i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | Stk. | 25 | ||
3.2.2 | Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til eksisterende stikledning i asfaltbelægning (over 10 cm tykkelse) | Stk. | 25 | ||
3.2.3 | Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til eksisterende stikledning i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 1 | ||
3.2.4 | Udskiftning af komplet kassebrønd med tilslutning til eksisterende stikledning i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | Stk. | 5 | ||
3.2.5 | Udskiftning af komplet kassebrønd med tilslutning til eksisterende stikledning i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten | Stk. | 1 | ||
SUM position 3.3.1 - 3.3.5 (overføres til side 3 i TBL, 3.3 Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
3.4 REPARATION / UDSKIFTNING AF STIKLEDNINGER (område 1 - 4) | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret længde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
Position 3.4.1 - 3.5.6 anvendes, når der samtiidg er poster under position 3.3 | |||||
3.4.1 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | lbm | 100 | ||
3.4.2 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger 5-10 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse). Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 75 | ||
3.4.3 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m længde, i flisebelægning eller lign. | lbm | 5 | ||
3.4.4 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, 5-10 m længde, i flisebelægning eller lign. Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 10 | ||
3.4.5 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, op til 5 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. retablering af areal. | lbm | 5 | ||
3.4.6 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, 5 - 10 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. retablering af areal. Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 10 | ||
SUM position 3.4.1 -3.4.6 (overføres til næste side) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret længde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
Position 3.4.7 - 3.5.12 anvendes, når der alene skal anvendes position 3.4 | |||||
SUM overført fra forrige side | |||||
3.4.7 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | lbm | 50 | ||
3.4.8 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger 5-10 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse). Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 50 | ||
3.4.9 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m længde, i flisebelægning eller lign. | lbm | 5 | ||
3.4.10 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, 5-10 m længde, i flisebelægning eller lign. Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 10 | ||
3.4.11 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, op til 5 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. retablering af areal. | lbm | 5 | ||
3.4.12 | Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, 5 - 10 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. retablering af areal. Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 10 | ||
3.4.13 | Levering og etablering af stikledning til kassebrønd (gravedybde 50 - 75 cm) i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | lbm | 5 | ||
3.4.14 | Levering og etablering af stikledning til kassebrønd (gravedybde 50 - 75 cm) i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger 5-10 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse). Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. | lbm | 10 | ||
SUM position 3.4.1 -3.4.14 (overføres til side 3 i TBL, 3.4 Reparation / udskiftning af stikledninger) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
3.5 ETABLERING AF NYE RENDESTENSBRØNDE | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.5.1 | Rendestensbrønd med sandfang og stikledninger | Afregnes efter særskilt tilbuid | |||
3.5.2 | Etablering af komplet kassebrønd inkl. tilslutning til eksisterende rendestensbrønd ekskl. stikledning (position 3.4.13 / 3.4.14) i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) | stk. | 3 | ||
SUM position 3.5.1 - 3.5.2 (overføres til side 3 i TBL, 3.5 Etablering af nye rendestensbrønde) | |||||
3.6 TILFYLDNING OG RETABLERING | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.6.1 | Omsætning af kantsten | lbm | 15 | ||
3.6.2 | Udskiftning af kantsten (inkl. kantsten) | lbm | 15 | ||
3.6.3 | Retablering af asfaltbelægning ud over 25 cm | m2 | 50 | ||
3.6.4 | Retablering af belægning af fliser, betonsten eller chaussésten ud over 25 cm | m2 | 50 | ||
SUM position 3.6.1 - 3.6.4 (overføres til side 3 i TBL, 3.6 Etablering af nye rendestensbrønde) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
Udbud Januar 2017
3.7 REGNINGSARBEJDER | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.7.1 | Formand | Time | 10 | ||
3.7.2 | Specialarbejder | Time | 30 | ||
3.7.3 | Timetillæg for specialarbejder udenfor normal arbejdstid | Time | 5 | ||
3.7.4 | Minigraver med fører | Time | 10 | ||
SUM position 3.7.1 - 3.7.4 (overføres til side 3 i TBL, 3.7 Regningsarbejder) | |||||
3.8 TILLÆGSPRISER | |||||
Pos. | Arbejde | Enhed | Stipuleret mængde pr. år | Enhedspris kr. ekskl. moms | Samlet pris pr. år kr. ekskl. moms |
3.8.1 | Opstartsgebyr for opgaver i distrikt Nord (område 5 + 9) | pr. dag | 50 | ||
3.8.2 | Opstartsgebyr for opgaver i distrikt SV (område 6 + 10) | pr. dag | 30 | ||
3.8.3 | Opstartsgebyr for opgaver i distrikt SØ (område 7 + 8) | pr. dag | 30 | ||
SUM position 3.8.1 - 3.8.3 (overføres til side 3 i TBL, 3.8 Tillægspriser) | |||||
(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)