Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring
Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring
Særlige Betingelser (SB)
Sagsnr. 13.050
Dok. Navn Særlige Betingelser (SB) Version A
Dato 2018.05.15
Rev. -
Udarbejdet JH
Kontrol ES
Godkendt ES
1
A. Aftalegrundlaget 3
Almindelige Bestemmelser 3
Bygherrens udbud 3
Entreprenørens tilbud 4
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 5
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 5
Bygherrens sikkerhedsstillelse 5
Forsikring 5
C. Entreprisens udførelse 6
Arbejdsplan og afsætning 6
Entreprenørens ydelser 6
Forhold til myndigheder 6
Ændringer i arbejdet 7
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 8
Bygherrens tilsyn 8
Entreprenørens arbejdsledelse 9
Byggemøder 11
D. Bygherrens betalingsforpligtelse 11
Betaling 11
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 12
Entreprenørens ret til at standse arbejdet 12
Entreprenørens ret til tidsfristsforlængelse 12
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 14
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 14
F. Arbejdets aflevering 15
Afleveringsforretningen 15
G. Xxxxxxx ved arbejdet 15
Mangelansvarets ophør 15
H. 1- og 5-års eftersyn 15
I. Særligt om ophævelse 15
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 15
J. Tvister 15
Syn og skøn 15
Voldgift 15
2
A. Aftalegrundlaget
Almindelige Bestemmelser
Nærværende SB er supplerende særlige betingelser til AB 92, gældende for nærværende hovedentreprise. De enkelte §- og stk.-numre er angivet i for- matet §X.Y og refererer til de tilsvarende §- og stk.-numre i AB 92.
Ændringer i forhold til AB 92 er angivet eksplicit. Øvrige paragraffer er præ- ciseringer og tilføjelser.
Bygherrens udbud
Grundlaget for tilbuddets udregning samt entreprisens udførelse er gæl- dende i den anførte rækkefølge nedenfor.
Tegninger og beskrivelser gælder hver for sig således, at arbejder henhører under entreprisen, selv om de kun er angivet et af stederne.
Under entrepriserne hører alle arbejder, leverancer og ydelser, der er nød- vendige for den fulde konditionsmæssige udførelse af det på tegningerne vi- ste og i beskrivelsen anførte arbejde. Hvor der i nærværende beskrivelse pålægges entreprenøren forpligtelser eller beskrives arbejdsvilkår, skal dette fortolkes således, at eventuelle udgifter i forbindelse hermed skal medreg- nes i tilbuddet.
Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, påhviler de økonomiske forpligtelser el- ler arbejdsvilkår bygherren.
1. Eventuelle udsendte rettelsesblade og meddelelser
2. Udbudsbrev (UB)
4. Fagbeskrivelser (FB)
5. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)
6. Tilbudsliste (TBL)
7. Tegningsfortegnelse inkl. Tegninger
8. Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB)
9. Almindelige Betingelser for Hovedentreprise (AB92)
10. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), Dansk Ingeniørforenings normer, standarder, vejledninger, forskrifter og retningslinjer, alt med de seneste rettelser og fortolk- ninger.
11. Love, cirkulærer, vedtægter, regulativer, reglementer og anordnin- ger, samt myndighedernes og forsikringsselskabernes bestemmelser, for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse
Materialet pkt. 1. - 7. udleveres til de bydende, medens det øvrige tilbuds- grundlag forudsættes at være de bydende bekendt.
A1 Consult har udarbejdet et detailprojekt for Frederikshavn Kommune, som danner grundlag for entreprisen. Entreprisen omfatter alle øvrige ydelser, der er nødvendige for en fuldt tilfredsstillende gennemførelse af arbejdet.
Såfremt oplysninger i udbudsmaterialet efter de bydendes opfattelse er uklare, opfordres de bydende til at anmode om supplerende oplysninger herom iht. frister angivet i udbudsbrevet.
Hovedentreprenøren har det fulde ansvar for konstruktionernes sikkerhed i byggefasen, og skal træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af beskadigelser af disse.
Det af Hovedentreprenøren anvendte materiel skal være tidssvarende og driftssikkert og egnet til de pågældende arbejder. Hovedentreprenøren skal ud over det for entreprisens gennemførelse nødvendige materiel råde over passende reservemateriel til at imødegå eventuelle uheld, beskadigelser og forsinkelser.
Arbejdsområde, byggeplads samt midlertidig depotområde overtages som de henligger på tilbudsdagen.
Hovedentreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealer i den tid han di- sponerer over disse.
Hovedentreprenøren skal besigtige arbejdsområder for at danne sig et over- blik over områder mht. adgangsforhold mv. Ekstra krav, på grund af mang- lende kendskab til områderne og lokale forhold i øvrigt, vil ikke blive hono- reret.
Vejrligsforanstaltninger i vinterperioden
Udgifter til vinterforanstaltninger iht. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsar- bejder i perioden 1. november til 31. marts skal være indeholdt i tilbuddet.
Alle arbejder forudsættes udført så vejrligsforanstaltninger som følge af vin- tervejr ikke er påkrævede.
Hvis entreprenøren tilrettelægger sit arbejde således, at vejrligsforanstalt- ninger som følge af vintervejr alligevel skulle blive nødvendige, skal udgifter til disse afholdes af entreprenøren.
I perioder med ekstremt vejrlig, hvor det kan ses, at fremdriften ikke er til- fredsstillende, kan arbejdet indstilles eller der kan iværksættes de fornødne vinterforanstaltninger efter nærmere aftale med bygherren. Inden iværk- sættelse af disse vejrligsforanstaltninger skal omfanget af de enkelte ydelser aftales med bygherren, og betaling herfor vil kun kunne ske, såfremt byg- herrens godkendelse foreligger.
Det påhviler entreprenøren at kontakte tilsynet for at få truffet de nødven- dige aftaler.
Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom. Der ønskes ikke sikkerhedsstil- lelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet.
Entreprenørens tilbud
Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal et af konsortiets medlemmer have fuld prokura over for bygherren. Dersom et konsortium får tildelt hoveden- treprisen, skal hvert medlem af konsortiet over for bygherren afgive erklæ- ring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten.
Vedståelsesfristen er 3 måneder regnet fra licitationsdagen.
Udgår.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Sikkerheden skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerheds- stillelse jf. bilag B.
Sikkerhedsstillelse reguleres ikke ved evt. delafleveringer. Udgår.
Bygherrens sikkerhedsstillelse
Bygherren stiller ikke sikkerhed.
Forsikring
Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer.
Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, påhviler det ham at tegne og betale en kombineret entrepriseforsikring bestående af en All Risk forsikring og en ansvarsforsikring.
All Risk forsikringen skal omfatte følgende genstande:
- Alle af entreprisen omfattede arbejder med en forsikringssum sva- rende til kontraktsummen og med en selvrisiko på max. kr. 50.000,- af enhver skade.
Forsikringen skal omfatte, men ikke være begrænset til skade for- voldt ved storm eller brand, samt fra havet, f.eks. ved bølgeslag, is- gang, oversvømmelse eller lignende.
- Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer og ting under udførelse af entreprisen. Forsikringssummen skal an- drage mindst kr. 10.000.000 med en selvrisiko på max. kr. 50.000,- af enhver skade. Forsikringen skal dække Hovedentreprenøren og dennes underentreprenører.
Policen skal forelægges bygherren til accept.
Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for forsikringen ikke betales og såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.
Bygherren er ikke selvforsikrer.
C. Entreprisens udførelse
Arbejdsplan og afsætning
Entreprenøren foretager all afsætning.
Entreprenørens ydelser
Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger, beregnin- ger og særlige udførelsesmetoder til bedømmelse af interimskonstruktioner mm.
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.
Såfremt der er materialer eller andre leverancer til arbejdet, der ikke leve- res med 5-års leverandøransvar, jf. §10 stk. 4, skal dette oplyses ved til- buddets afgivelse.
Forhold til myndigheder
Bygherren er ved at indhentet tilladelse til anlæggets etablering hos myn- dighederne. Forventet afgørelse ultimo maj 2018.
Hovedentrepriseprojektet skal respektere tilladelser/afgørelser med tilhø- rende vilkår idet væsentlige ændringer hertil i forbindelse med hovedentre- priseprojektet vil kræve nye tilladelser.
Bestemmelsen i AB92 er gældende. Entreprenøren kan som minimum for- vente at varetage det følgende:
a. Midlertidige afmærkninger ifm. udførelsen af projektet iht. Sø- fartsstyrelsens standardvilkår og anvisninger.
b. Indhentning af nødvendige ramme- og gravetilladelser.
c. Indhente ledningsoplysninger via systemet LER. Umiddelbart efter kontraktindgåelse skal entreprenøren selv indhente de endelige ledningsoplysninger og give ledningsejerne mulighed for eventuel fornyelse eller ændringer af ledningsoplysninger.
Hovedentreprenøren er pligtig til selv at kontrollere oplysnin- gerne, at orientere sig om den nøjagtige ledningsplacering ved håndgravning samt ved kontakt til ledningsejerne, og kan ikke påberåbe sig at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.v. skyldes unøjagtige angivelser på tegninger.
d. Entreprenøren skal sørge for anmeldelse af arbejdsstedet til Arbejdstilsynet og efter færdiggørelsen for afmelding af arbej- det.
e. Såfremt entreprenøren i forbindelse med entreprisen anven- der skibe eller pramme, skal oplysninger om navne og kalde- signaler på sådanne skibe og pramme, samt oplysninger om kanaler der lyttes på, meddeles Søfartsstyrelsen med henblik på offentliggørelse i Efterretninger for Søfarende.
Bygherren skal have kopi af entreprenørens korrespondance med myndighe- der.
Selv om entreprenøren skal aflevere forskellige oplysninger og dokumenta- tion til bygherren ved udførelsen af arbejdet, fritager det ikke entreprenøren for dennes evt. oplysningspligter over for andre myndigheder
Entreprenøren må ikke søge nogen form for dispensation fra myndigheds- krav uden bygherrens accept.
Xxxxxxxxx i arbejdet
Bygherren afgør, hvorvidt afregning af ydelsesændringer skal ske efter til- bud, de i tilbudslisten angivne enhedspriser, eller i regning. Ledningsejere vil kunne kræve selv at udføre ledningsarbejder.
Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes eller effektueres uden byg- herrens skriftlige accept heraf/anmodning herom. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.
Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde.
Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entrepre- nøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Ho- vedentreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regn- skab og bilag.
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og til bygherren aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.
Ved aftalte regningsarbejder, for hvilke tilbudslistens poster ikke kan finde anvendelse, afregnes efter nedennævnte bestemmelser:
a) Arbejdsløn
De medgåede timer afregnes efter de i Tilbudslisten (TBL) anførte timesat- ser.
Såfremt en byggeleder, formand eller byggepladsingeniør udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer i bereg- ningen. Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved ar- bejdet, vil hans timer kun efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes.
b) Materialer
Der ydes betaling for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.
Materialer, forbrugsgods mm. forudsættes indkøbt bedst muligt af entrepre- nøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med faktu- rapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens årsbonus tilfalder entreprenøren.
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet.
Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., lægges et honorar på 7%.
c) Materiel
Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 25.000 kr. skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen.
Til sådanne lejebetaling tillægges intet honorar.
d) Arbejdsplads
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse som følge af vejrlig eller ekstraar- bejder udført på den kritiske vej afregnes efter tilbudslistens post for drift af byggeplads.
Hvis de ydelser, der er angivet i tilbudslisten udgår helt eller delvist, reduce- res entreprisesummen tilsvarende.
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Entreprenøren skal på stedet verificere alle mål som angivet på tegninger og faktiske forhold.
Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af ikke uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet op- mærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrekti- oner.
Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblik- kelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at fo- retage afhjælpning for entreprenørens regning.
Entreprenøren kan ikke kræve ekstrabetaling for overvindelse af gener og ulemper, som skyldes hindringer, der er normalt forekommende for et ar- bejde af denne art, uanset om udbudsmaterialet indeholder oplysninger om sådanne hindringer eller ej.
Bygherrens tilsyn
Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel vedrørende støj, støv og vibration, ikke overholdes.
Entreprenørens arbejdsledelse
En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid fo- refindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gen- nem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.
Arbejdsvilkår
Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som denne og even- tuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr.
94.
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et be- rettiget krav fra de ansatte, kan Kommunen tilbageholde vederlag til entre- prenøren med henblik på at tilgodese dette krav.
Entreprenøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som denne beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige ar- bejds- og opholdstilladelser. Kommunen forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladel- ser.
Såfremt entreprenøren ikke overholder Frederikshavn Kommunes krav om arbejdsvilkår, kan kontrakten ophæves. Dokumenteres der overtrædelse af ILO-konventionens nr. 94, er Frederikshavn Kommune berettiget til at kræve en bod på kr. 100.000. Boden skal senest være betalt en måned efter fremsættelse af dokumenteret krav. Fremsættelse af krav om bod og beta- ling heraf medfører ikke i sig selv ophævelse af kontrakt.
Såfremt entreprenøren ikke bringer overtrædelsen af ILO-konventionens nr. 94 til ophør, kan Frederikshavn Kommune på ny fremsætte krav om bod og betaling heraf.
Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for underentreprenørens opfyldelse af Frederikshavn Kommunes krav om overholdelse af ILO-konventionens nr. 94.
Xxxxx, etik og socialt ansvar
Frederikshavn Kommune har vedtaget en miljøvenlig anlægspolitik, der er gældende for samtlige afdelinger og institutioner.
Kommunen ønsker med en miljøbevidst anlægspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af min- dre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø.
Endvidere ønsker Frederikshavn Kommune aktivt at medvirke til, at der ska- bes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel Or- dregivers egne afdelinger, byggepladser m.v. som hos Ordregivers leveran- dører af varer og tjenesteydelser.
Entreprenøren skal på Ordregivers forlangende dokumentere, at produkter leveret under nærværende aftale er produceret under socialt ansvarlige for- hold, eksempelvis SA 8000.
Entreprenøren skal garanterer, at alt, hvad der bliver leveret under nærvæ- rende kontrakt, opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, - bekendtgørelser, EU-direktiver m.m.
På Ordregivers forlangende skal entreprenøren, uden udgifter for Ordregi- ver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et pro- dukt til brug for Ordregivers miljøvurdering af produktet.
Internationale konventioner
Ordregiver kræver, at entreprenøren og dennes underentreprenører over- holder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:
• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgå- ende indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning
• Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94 fast- lægger blandt andet, at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres).
Det forudsættes endvidere, at entreprenøren og dennes underentreprenør respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskon- vention.
Såfremt entreprenøren ikke overholder Frederikshavn Kommunes krav om etik og socialt ansvar, kan kontrakten ophæves uden varsel. Dokumenteres der overtrædelse af ILO-konventionen, er Frederikshavn Kommune beretti-
get til at kræve en bod på kr. 100.000. Bod skal senest være betalt en må- ned efter fremsættelse af dokumenteret krav. Fremsættelse af krav om bod og betaling heraf medfører ikke i sig selv ophævelse af kontrakt.
Såfremt entreprenøren ikke bringer overtrædelse af ILO-konventioner til op- hør, kan Frederikshavn Kommune på ny fremsætte krav om bod og betaling heraf.
Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for underentreprenører opfyldelse af Frederikshavn Kommunes krav om etik og socialt ansvar.
Byggemøder
Bygherrerådgiveren leder og refererer byggemøder.
Indsigelse mod mødereferater skal ske inden eller senest 5 hverdage efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt.
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling
Fakturerer skal fremsendes elektronisk. Den elektroniske faktura skal udar- bejdes i det fælles offentlige format OIOUBL og fremsendes via en VANS le- verandør eller via NemHandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaen stiles til det af bygherre oplyste EAN-nummer og skal som minimum indeholde en- treprenørens navn og CVR.
A conto begæringer opstilles efter anvisning af bygherren.
Betaling skal ske med betalingsfrist løbende måned + 30 kalenderdage fra modtagelse af anmodningen. Betaling heraf vil kun ske for mængder god- kendt af bygherren.
Arbejdet udføres iht. Cirkulære om pris og til bygge- og anlægsarbejder
m.v. (fast pris og tid).
Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lov- mæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.
For hele entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden kan der ydes en- treprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.
Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisre- gulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.
Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på til- budsdagen.
Til denne procentsats lægges 0,50 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der ind- træder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale el- ler sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.
Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de bereg- nede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.
Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.
I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen beregnet efter samme principper som oven- for angivet.
Kursregulering
Hovedentreprenøren bærer selv risiko for evt. kursudsving og skal i forbin- delse med tilbudsafgivelsen selv sørge for eventuel kurssikring af leverancer og ydelser, som entreprenøren skal afregne i udenlandsk valuta.
Hovedentreprenørens omkostninger til evt. kurssikring skal være indeholdt i tilbuddet, og eventuel kursregulering fra tilbudstidspunktet til entreprenø- rens betalingstidspunkt er således bygherren uvedkommende.
Hovedentreprenørens slutopgørelse betales med fradrag for eventuel ikke udført mangelafhjælpning på udbetalingstidspunktet.
Entreprenørens ret til at standse arbejdet
Tvister mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og under- entreprenører eller leverandører, berettiger ikke nogen til at standse eller udsætte arbejdet.
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens ret til tidsfristsforlængelse
Tidsfristforlængelse kan indrømmes hvis et af følgende to forhold er opfyldt:
1. Antallet af vejrligsdage inden for samme måned overstiger det antal der er angivet i §24.1.4.
2. Tillægsarbejder udføres på den kritiske vej og ikke kan imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, afreg- net efter gældende regler.
Krav om ret til tidsfristforlængelse skal anmeldes skriftligt til bygherren in- den 10 arbejdsdage fra den dato, hvor xxxxxxxxxxxx indtrådte.
Har tilsynet, eller anden kompetent myndighed standset arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke entreprenøren er ansvarlig eller som følge af at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvali- tets- og miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller godtgørelse for udgifter i forbindelse med standsningen.
En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor nedenfor angivne betin- gelser er opfyldt samtidigt:
1. at et eller flere vejrligskriterier er opfyldt
2. at den aktivitet, som er belastet med vejrligsdagen, ligger på den kri- tiske vej
3. at aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen
4. at aktiviteten faktisk ikke er blevet eller kan udføres
Tidsfristforlængelse begrundet med vejrlig kan ydes, hvor mindst et af føl- gende kriterier er overskredet:
Vejrfænomen | Minimumskrav |
Regn | 15 mm på 30 min (skybrud) eller 24 mm regn inden for 6 timer (kraftig regn) |
Temperatur | Gives ikke |
Vind | Vind fra havsiden: 8,0 m/sek. i middel over 10 min. (frisk vind) Vind fra landsiden: 13,9 m/sek. i middel over 10 min. (stiv kuling) |
Højvande | > +0,7 m |
Bølger | Ved overskridelse af vandstand eller vind- kriterierne, samt ved billeddokumentation af forhold hvor der åbenlyst ikke kan ar- bejdes. |
Strømhastighed | Gives ikke |
Isdannelse på vandet | Ved pakis eller bundfrosne forhold |
Vejrligsdage opgøres i hele og halve dage.
Hovedentreprenøren skal selv indhente skriftlige oplysninger som dokumen- tation for vejrligsdage. Målinger fra en repræsentativ station eller korttids- prognosemodeller fra DMI anerkendes som tilstrækkelig dokumentation. Al- ternativt skal entreprenøren selv forestå og indeholde udgifterne til målinger på pladsen efter en anerkendt metode. Opstiller hovedentreprenøren eget måleudstyr skal tilsynet have adgang til måledataene uden beregning.
Dokumentation skal foreligges og godkendes af tilsynet. På hvert bygge- møde gennemgås vejrrapporten for den foregående periode, og antallet af vejrligsdage for den pågældende aktivitet registreres.
Entreprenøren skal generelt i sin tidsplan indregne følgende antal vejrligs- dage baseret på en 4 dages arbejdsuge med 10 timer pr. dag:
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Tidsfristforlængelse for vejrlig indrømmes kun for det antal dage ud over de i tabellen angivne dage inden for samme måned.
Vejrlig på fredage, lørdage eller søndage indrømmes kun hvis der arbejdes på bygherrens anmodning og vejrliget med rimelighed ikke har kunnet for- udsiges på baggrund af de almindelige vejrprognoser.
Inden iværksættelse af vejrligsforanstaltninger skal omfanget af de enkelte ydelser aftales med bygherren, og betaling herfor vil kun kunne ske, så- fremt bygherrens godkendelse foreligger.
Det påhviler entreprenøren at kontakte tilsynet for at få truffet de nødven- dige aftaler.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Overskridelse af mellem- og slutterminer medfører, at entreprenøren ifalder de nedenfor specificerede bøder:
1. For slutaflevering 1‰ af entreprisesummen, dog minimum kr.
10.000 ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsuge.
2. For fyldestgørende slutdokumentation (KS materiale): kr. 10.000 ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsuge.
Sanktionsbærende forsinkelser registreres i byggemødereferaterne. Dagbø- der berigtiges ved modregning i den først følgende betalingsanmodning eller udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed.
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Såfremt entreprenøren anser sig for berettiget til erstatning eller godtgø- relse jf. §24.1.1 og §27.2 på grund af bygherrens forhold eller vejrlig, skal denne anmelde dette krav skriftligt til bygherren inden 5 arbejdsdage fra den dato, hvor forsinkelsen indtrådte.
Samtlige omkostninger til tillægsarbejder skal fremgå af aftalesedlerne, her- under byggepladsdrift, hvis arbejdet foregår på den kritiske vej.
Anmeldes kravet ikke inden dette tidspunkt skriftligt over for bygherren, be- tragtes det som bortfaldet.
Hovedentreprenøren har ikke ret til godtgørelse, hvis forsinkelsen kan hen- føres til §24 stk. 1 nr. 5.
F. Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen
Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse.
Samtlige arbejder i hovedentreprisen skal være fuldført, forinden afleve- ringsforretning kan kræves afholdt.
Manglende kvalitetssikring og dokumentation heraf er at betragte som en væsentlig mangel jf. §25 stk. 2.
G. Xxxxxxx ved arbejdet
Mangelansvarets ophør
Fejl og mangler samt eventuelle deraf opståede skader, der måtte afdækkes ved 5-års eftersynet, afhjælpes af hovedentreprenøren for dennes regning. Er omfanget af disse forhold betydeligt, kan der ske en forlængelse af an- svarsperioden for de berørte dele af arbejdet samt en forlængelse af sikker- hedsstillelsens løbetid.
H. 1- og 5-års eftersyn
Ingen ændringer i forhold til AB 92.
I. Særligt om ophævelse
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.
Hvis boet ikke meddeler at ville indtræde i aftalen inden denne frist, tilkom- mer der bygherren samme dispositionsrettigheder som i henhold til §6 stk. 7.
J. Tvister
Syn og skøn
Tvister mellem bygherre og entreprenøren ligesom tvister entreprenøren, underentreprenør, entreprenørens rådgiver eller leverandør imellem, beretti- ger ikke til at standse eller forsinke arbejdet.
Voldgift
Tekst som i §45.1