Særlige betingelser SB

Særlige betingelser SB

De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Alminde- lige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92.

A. Aftalegrundlaget

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksom- hed.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som kø- beren og »entreprenøren« som sælgeren. Ved underen- trepriseforhold skal »bygherren« forstås som hoveden- treprenøren og »entreprenøren« som underentreprenø- ren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravi- gelse skal ske.

AB 92 er også gældende i underentrepriseaftaler.

AB 92 er gældende med de præciseringer, supplerin- ger og fravigelser, der følger af nedenstående formule- ringer.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbs- angivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejds- dage alle mandage til og med fredage, der ikke er hellig- dage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle beteg- nelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. For- handlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et an- det sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at frem- komme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som in- deholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt.

Samtalesproget på arbejdspladsen skal være dansk.

Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprispe- riode på 12 måneder.

Den bydende skal straks ved modtagelsen af udbuds- materialet kontrollere, at dette er som angivet i ud- budsbrevet.

For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge:

a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de byden- de inden licitationen

b. Tilbudsliste (TBL)

c. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" bestående af "Særlige betingel- ser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) for varmblandet asfalt, ”Særlige arbejdsbe-

skrivelser” (SAB) for overfladebehandling og ”Særlige arbejdsbeskrivelser” (SAB- ARBEJDSPLADS) for arbejdsplads mv.

Teknisk grundlag for kvalitetsstyring af asfalt- produktion og -udlægning i Danmark, forkortet KS – asfalt, se xxx.xxxxxxxxx.xx

d. Kvalitetsstyringskrav til ikke certificerede as- faltfirmaer eller produktion fra ikke certificere- de dele, samt tilhørende udbudskontrolplaner for entreprisestørrelse I og II, se xxx.xxxxxxxxx.xx

e. Vejregler samt udbuds- og anlægsforskrifter m.v.:

AAB - Varmblandet asfalt, Vejregler februar 2012.

AAB (supplerende) - Asfaltarbejder, Xxxxxxxxx, juli 2010.

AAB - Overfladebehandling, Vejregler novem- ber 2007.

AAB (revisionshæfte) - Overfladebehandling, Vejregler december 2011.

AAB - Asfaltbump, Vejregler februar 2011. AAB - Ledningsgrave, Vejregler december 2008.

AAB - Arbejdsplads, Vejregler november 2007. AAB - Styring og samarbejde, Vejregler febru- ar 2011

Vejregler oktober 2013 - Afmærkning af vejar- bejder m.m.

Vejregler oktober 2013 – Tegninger for af- mærkning af vejarbejder i byområder.

Vejregler oktober 2013 – Tegninger for af- mærkning af vejarbejder i åbent land.

Vejregler september 2005 - Tilsynshåndbog for asfaltarbejder.

Vejregler September 2008 - Kvalitetsstyring

m.v. af asfaltproduktion. Generelle bestem- melser for kvalitetsstyring samt miljø- og ar- bejdsmiljøledelse.

Xxxxxxxxx, februar 2011 - Bindemidler og klæ- bemidler.

Vejregler, februar 2011 Specifikationer for bi-

tuminøse bindemidler til vejformål.

f. AB 92.

g. Danske standarder (standarder udarbejdet na- tionalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med sene- ste anførte ændringer, rettelser og fortolknin- ger.

h. Følgende øvrige forskrifter:

Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsma- terialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse.

Det under punkterne a - c angivne materiale udleveres til den bydende.

Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 40 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken – som anført i til- budslisten – efter nærmere aftale med bygherrens til- syn.

Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne, inden tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos:

Ikast-Brande Kommune Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Samtlige entrepriser skal være fuldført og klar til afle-

vering senest 30. september 2016. Der kan dog efter aftale med bygherren udføres arbejde i oktober 2016, hvis vejrliget tillader det.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmate- rialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en ri- melig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.

I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden for hvilket den enkelte entreprise skal udføres.

Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til fortids- minder på arealet.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbud- dets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leve- rede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som en- hedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprenørens tilbud

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på de- le af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun be- tragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Tilbud afgives ved at udfylde samtlige poster i den ud- leverede tilbudsliste.

Ikast-Brande Kommune accepterer alene Dansk Byg- geris Standardforbehold af maj 2008 pkt. 2 og pkt. 8.

Tilbudssummen er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl på tilbudslisten, skal de enkelte poster regu- leres på en måde, der kan godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Såfremt tilbudslisten ikke er fuldstændig udfyldt, eller tilbuddet ikke indeholder krævet tilbudsdokumentati- on, forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til, at anse tilbuddet for ukonditionsmæssigt og dermed kas- sere tilbuddet.

Der ydes ikke vederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud. Ej heller til tilbudsgivere som ikke bliver tildelt kontrakt.

Såfremt Ikast-Brande Kommune i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutnin- gen om tildeling af hovedentreprisekontrakten til ho- vedentreprenøren og/eller hovedentreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere hovedentreprisekontrakten i sin helhed.

Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvem der har forhand- lingsretten.

Delpriser som Ikast-Brande Kommune har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenø- ren.

Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregule- ring på grund af større eller mindre ydelser, end bygher- ren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret en- treprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar- bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for an- dre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets date- ring.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit til- bud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser til- bageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrettetilbuds- givere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en le- verance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtel- ser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen- hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fulde færdiggørelse og således også omfatte alle nødvendige biydelser, herunder men ikke begrænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v.

Alle vinterforanstaltninger, herunder men ikke be- grænset til snerydning, varmetæpper m.v. er inklude- ret i prisen, og alle udgifter i forbindelse hermed afhol- des af entreprenøren.

De bydende skal vedstå deres tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationsdagen, eller 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering, hvor der er tale om andre skriftlige tilbud.

Entreprenøren kan kun give transport for sit tilgodeha- vende til et af Ikast-Brande Kommune godkendt dansk pengeinstitut.

Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transporte- re eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommune. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar.

Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrø- rende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

Udbetaling til transporthaver foretages fra det tids- punkt, transporten er godkendt og registreret af Ikast- Brande Kommune.

Uden den anden parts skriftlige samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Entreprenøren kan i henhold til Ikast-Brande Kommu- nes skriftlige samtykke overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Ikast-Brande Kommune kan trække sit samtykke til- bage, såfremt den pågældende underentreprenør efter Ikast-Brande Kommunes skøn ikke udfører arbejdet i overensstemmelse med gældende normer og regler el- ler såfremt den pågældende underentreprenør ikke fremmer arbejderne mest muligt.

Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underen- treprenørers ydelser overstiger kr. 50.000,00 kr. excl. moms, skal disse anerkende, dels at mangelkrav kan gøres gældende direkte mod dem, og dels at tvister vedrørende mangler kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Anerkendelsen skal dokumenteres skriftligt over for Ikast-Brande Kommu- ne .

Ikast-Brande Kommune er berettiget til at lade den pågældende ydelse erstatte af en bygherreleverance. Entreprenøren er forpligtet til at afvente bygherrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepri- seaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af si- ne forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kau- tionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Ved entrepriser med en tilbudssum under 200.000 kr. kræves normalt ingen sikkerhedsstillelse.

Bygherren kan forlange, at der inden forhandlingerne om entrepriseaftalen indledes skal være tilsagn om, at pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut vil yde sik- kerhed.

Entreprenøren stiller sikkerhed senest 8 arbejdsdage ef- ter entrepriseaftalens indgåelse. Garantistillelse skal ud- formes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformu- lar for Entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6.

Garantien skal stilles af anerkendt garantiselskab

Der kan ikke foretages betalinger før sikkerhedsstillelsen er foretaget. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det aftalte tidspunkt, kan bygherren hæve aftalen i overens- stemmelse med de Særlige Betingelser § 40.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stille- de sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen.

Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprise- summen.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i ra- ter, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleverings- tidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-

Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. når Ikast-Brande Kommune ikke længere kan konstatere mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og aflevering af de på afleveringstidspunktet påpegede mangler.

Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis udgør 5 pct. af entreprisesummen ekskl. moms eller derover, er entreprenøren forpligtet til at forhøje sin sik- kerhed tilsvarende. Entreprenørens forpligtelse til at forhøje sikkerheden er gældende såvel under entrepri- sens udførelse samt efter afleveringen, således at ga- rantien til enhver tid udgør de i AB 92 § 6 angivne pro- centsatser.

punktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygher- ren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når mangler- ne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angi- velse af arten og omfanget af den påståede mislighol- delse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette ud- betales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra medde- lelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be- slutning specielt med henblik på, om bygherrens udbe- talingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, her- under krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og til- bagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta- lingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassega- ranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem- snitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af entreprisesummen

- udregnet således, at entreprisesummen fordeles lige- ligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sik- kerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraar- bejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den op- rindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til en- treprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens

Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Ikast-Brande Kommune har i anledning af aftaleforhol- det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej- der, dagbøder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren.

Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.

fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbeta- lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforhol- det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej- der.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsik- ringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entre- prenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, en- trepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den byg- ning eller det anlæg, der er genstand for om- eller til- bygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at for- sikringen er i kraft.

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Byg- herren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsæt- ning foretages af entreprenøren.

Entreprenøren skal senest ved kontraktunderskrivelsen forevise dokumentation for at entrepriseforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring er tegnet med ikrafttræden fra anlægsstart. Såfremt entreprenøren ik- ke har tegnet forsikring i overensstemmelse med oven- nævnte bestemmelser, vil det være en væsentlig mislig- holdelse af den mellem Ikast-Brande Kommune og en- treprenøren indgåede aftale. Ikast-Brande Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser § 40.

Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennem- førelse er entreprenøren pligtig til at holde bygherren skadesløs.

Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand med det materiel, der er udleveret af bygherren.

Entreprenøren skal tegne forsikring med restitutions- dækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal en- treprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept.

Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt un- der forhandlingerne om entrepriseaftalen.

Forslaget til kontrakttidsplanen skal være i overens- stemmelse med udbudstidsplanen.

Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfat-

tet af arbejdsmiljølovens krav om ”Plan for sikkerhed og sundhed” udarbejde og vedligeholde en sådan plan.

Entreprenørens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Ma- terialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er an- ført - være af sædvanlig god kvalitet.

Ud over de i § 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB- arbejdsplads mv. anførte skal entreprenøren i arbejds- planen tage hensyn til bl.a.:

- at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i usigtbart vejr.

- Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede:

55 m ved 50 km/t i byområde. 120 m ved 80 km/t i landområde.

- at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke og usigtbart vejr.

- at bygherren ikke yder betaling for vinterforan- staltninger eller for andet vejrlig

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udfø- relse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugun- stigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gæl- dende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende kunne do- kumentere, at entreprenørens og eventuelle underen- treprenørs ansatte aflønnes som ovenfor anført samt at entreprenøren og eventuelle underentreprenører over- holder ILO-konvention nr. 94.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune foretage tilba- gehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.

Entreprenøren forpligter sig endvidere til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentre- prenører beskæftiger i Danmark er registeret i RUT- Re- gistreret (Registreret over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark). Entreprenøren skal fremsende dokumentati- on for registreringen senest samtidig med entreprenør- garantien, jf. § 6. Registreringerne skal forefindes i en mappe på byggepladsen, således at oplysningerne til en hver tid er tilgængelige for Ikast-Brande Kommune.

Entreprenøren skal tilstræbe, at mindst 5 pct. af de stil- linger, der anvendes til at opfylde nærværende entrepri- se, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer un- der 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav vil dette være at anse som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvorefter Ikast-Brande Kommune endvidere vil være berettiget til at hæve entrepriseaftalen i over- ensstemmelse med de Særlige Betingelser § 40.

Entreprenøren skal endvidere udvirke at Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virk- somhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med se- nere ændringer overholdes.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggø- relse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstan- de er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperi- oden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan be-

Entreprenøren skal senest ved kontraktforhandlingerne aflevere en liste med de underentreprenører som entre- prenøren vil benytte i den pågældende anlægssag.

Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, men som er Ikast-Brande Kommunes ejendom, f.eks. fordi der er betalt for dem, skal tydeligt mærkes som sådan (individualiseres).

Såfremt der ikke er foretaget tilstrækkelig individualise- ring af Ikast-Brande Kommunes materialer og dette medfører at materialerne inddrages i en konkursmasse, er entreprenøren forpligtet til at levere nye materialer. Entreprenøren er i den forbindelse ikke berettiget til tidsfristforlængelse, jf. AB 92 § 24.

Entreprenøren har pligt til at underrette Ikast-Brande Kommune, inden produktion af materialer m.v. påbe- gyndes.

Det påhviler entreprenøren uden særligt vederlag løben- de at eftervise kvaliteten og oprindelse af materialer, le- verancer og arbejdsydelser. Dette skal ske ved kvali- tetssikring, jf. SAB og gældende AAB’er.

handles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk- somhed.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem- melsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merud- gift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besvær- ligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Byg- herren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og

prøver

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for ar- bejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte ma- terialers oprindelse og egenskaber og for udførte prø- ver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser her- om kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i pro- jektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumenta- tionen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

Entreprenøren skal inden for den i kontrakttidsplanen afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med projektgennemgangen er at sikre en fæl- les forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, at projek- tet kan realiseres på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenø- ren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udfø- relsesmetoder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold mv. Pro- jektgennemgangen skal kunne dokumenteres overfor Ikast-Brande Kommune.

For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfyl- der de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, der er an- ført i SAB.

De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne en- treprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium.

I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke jævn- ligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolle- ret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning – i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kon- trollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, - analyser etc.

Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre prø- veblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifi-

kationer.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse.

Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I mod- sat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionsste- der, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedøm- me ydelsen.

Stk. 4. Xxxxxxxxx og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller ma- terialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som mu- ligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede mate- rialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdel-

se

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenø- ren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entre- prenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve-

Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB og SAB.

Såfremt prøverne viser, at der ikke er tale om en kon- traktmæssig ydelse, skal entreprenøren selv bære udgif- terne ved prøverne, herunder godtgøre Ikast-Brande Kommunes egne administrationsudgifter eller udgifter til tilsyn. Udgifterne kan til enhver tid modregnes i entre- prenørens vederlag.

Entreprenøren er uanset tidspunkt forpligtet til at rette og betale fejl og mangler begået af sig selv eller dennes underentreprenører. Ikast-Brande Kommunes kassation af et stykke arbejde berettiger ikke til tidsfristforlængel- se. Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger for- bundet med Ikast-Brande Kommunes kassation af ar- bejder, er Ikast-Brande Kommune uvedkommende.

Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan bygher- ren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udfør- te. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer af- tales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller efter- visningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæs- sigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om.

ring.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinan- dens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar- bejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrug- tagningen.

Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder ud- giften herved.

Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne fastlægges.

Ikast-Brande Kommune er berettiget til at påbegynde leveringen og monteringen af egne leverancer før det aftalte afleveringstidspunkt.

Uanset Ikast-Brande Kommune leverer og monterer eg- ne leverancer før afleveringen, kan arbejderne eller dele af disse ikke betragtes som afleveret eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i stk. 1-3 fortsat er gældende.

Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmel- ser, som offentlige og andre myndigheder giver om ar- bejdets – og i påkrævet omfang om de enkelte delar- bejders – anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmel- dinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale for- hold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleve- ringen.

Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejds- pladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det

entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påfø- res oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnum- mer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt.

Vejesedler kan fremsendes elektronisk på adressen bi- xxx@xxxxx-xxxxxx.xx.

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågæl- dende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag

Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregi- streret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ik-

Xxxxxxxxx i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at ud- føre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader an- dre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik- kerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger her- om må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprise- sum i overensstemmelse hermed, medmindre der træf- fes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspri- ser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entrepri- sesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte po- ster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn- dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

ke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenø- ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumen- tation herfor.

Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at lade ændringsarbejder udføre af anden entreprenør, dog un- der forudsætning af, at disse arbejder ikke generer ho- vedentreprenørens fremdrift.

Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, in- den arbejdet påbegyndes.

For slidlag/bæreslidlag/bærelag og OB-belægninger er mængden angivet ud fra oplysningerne i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den på- gældende entreprise ved en mængdeafvigelse op til +/- 50 %.

Ved opgørelse af mer/mindreydelserne benyttes post for postmetoden. Såfremt entreprenøren ikke er bekendt med denne opgørelsesmetode, opfordres entreprenøren til at forespørge Ikast-Brande Kommune herom.

Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes før byg- geledelsens skriftlige accept (rekvisition) foreligger. I modsat fald kan bygherren afvise at betale sådanne ar- bejder.

Uanset størrelsen af afvigelsen afregnes efter udførte mængder.

Ændringsarbejder honoreres alene såfremt der forelig- ger en underskrevet aftaleseddel fra Ikast-Brande Kommune. Entreprenørens standard aftaleseddel kan benyttes efter godkendelse af bygherren. Bygherreråd- giver har ikke bemyndigelse til at igangsætte ændrings- arbejderarbejder. Ændringsarbejder igangsat af bygher- rerådgiver kan ikke anses som accepteret af Ikast- Brande Kommune og vil derfor ikke blive honoreret.

Ændringsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer, vejesedler mv. Ændringsar- bejder afregnes efter forbrugte materialer og tid uden

tillæg.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal en- treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spa- res eller burde have været sparet. Vedrører formind- skelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrear- bejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende

forhold

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørel- se, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstræk- kelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udfø- res i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger for at und- gå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgø- rende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltnin- gerne herimod og ulemperne herved betales som eks- traarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forun- dersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hen- syntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets vi- dereførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for byg- herren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørel- se til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entre-

Samtidigt med prisfastsættelsen aftales eventuelle kon- sekvenser for tidsplanen.

Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstem- melser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold på byggepladsen, er entreprenøren forpligtet til at straks skriftligt at underrette Ikast-Brande Kommune herom.

prenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre ar- bejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af for- tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledel- se, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæg- gelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage med- delelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenø- rers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entrepre- nøren for selv at føre kontrol.

Entreprenørens arbejdsledelse

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for byg- herren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæg- gelse og udførelse.

Ved fund af fortidsminder er entreprenøren alene beret- tiget til tidsfristforlængelse for den periode, hvor bygge- arbejdet ikke kan fortsætte. Entreprenøren kan ikke gø- re krav på ekstra honorar i form af forlænget byggetid m.v., ligesom der ikke vil ske indeksregulering af entre- prisesummen.

Ikast-Brande Kommunes tilsyn fritager ikke hovedentre- prenøren fra nogen tilsynspligt vedrørende de af nær- værende kontrakt omfattede arbejder. Omkostninger til Ikast-Brande Kommunes tilsyn er entreprenøren uved- kommende.

Bygherrens tilsyn varetages af Ikast-Brande Kommune. Såfremt det i udbudsmaterialet er eller under byggeriet bliver foreskrevet eller aftalt, at Ikast-Brande Kommu- nes tilsyn skal tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet, påhviler det entre- prenøren at tilkalde tilsynet i god tid. Undlader Entre- prenøren dette, er entreprenøren ansvarlig for et hvert tab som Ikast-Brande Kommune måtte lide som følge heraf.

Ikast-Brande Kommunes tilsyn har ikke bemyndigelse til at indgå aftaler på Ikast-Brande Kommunes vegne, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af fuldmagt fra bygherre til tilsynet. Entreprenøren er ved forespørgsel berettiget til at få forevist fuldmagten. Xxxxxxxx har ikke fuldmagt til at acceptere ændringsarbejder.

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrol- lere arbejdets udførelse og varetage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har krævet ved tilbudsindhentning. Denne skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise

samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der er nævnt i AAB og SAB.

Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus ”Vejen som

arbejdsplads”. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse.

Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærk- ning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid un- der entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f.eks. via mobiltelefon).

Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udfø- relsen være en dansktalende repræsentant for entre- prenøren på arbejdsstedet.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører be- skæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførel- se, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunsti- gere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gælden- de på den egn, hvor arbejdet udføres.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune tilbageholde vederlag til entre- prenøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkal- des.

Byggemøder

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlan- ge medarbejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for arbejdets udførelse.

Bygherren har ret til at være til stede på alle byggemø- de.

til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræ- der deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprenører

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entre- prenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsy- net, således at fejl og forsinkelser ved manglende sam- virke mellem entreprenørerne undgås.

Tilkaldelse af bygherren og entreprenø- ren. Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinan- den angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsfor- pligtelse

Betaling

Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal fremsættes senest på næste byggemøde. I modsat fald betragtes referatet som godkendt og bindende for alle parter.

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samti- dig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB.

Bygherren skal forestå koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for arbejdsområderne iht. Lov om arbejdsmiljø.

Bygherren skal – hvor to eller flere arbejdsgivere samti- dig og på samme byggeplads udpege en koordinator, der opfylder arbejdsmiljølovens krav, herunder har gen- nemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Eventuel nødvendig sikkerhedskoordinering med side- ordnede entrepriser varetages af bygherren, medmindre andet aftales ved forhandlingerne om entrepriseaftalen.

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre- prenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be- løb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige ar- bejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som an- ført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byg- gepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø- ren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den kræ- vende betaling – inklusive moms – for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 ar- bejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbuddet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingspla- nen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunk- ter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.

Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen an- går, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, over- enskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalin- gen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens do- kumenterede opgørelse.

Entreprenørens aconto-opgørelser skal opbygges på grundlag af tilbudslisten.

Entreprenørens aconto-opgørelser betales 40 dage efter modtagelsen, såfremt de opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura. Betalingen sker ved ind- sættelse på en af entreprenøren oplyst konto.

Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer m.v., som er købt, men som ikke er leveret på bygge- pladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering.

Eventuelle ekstraarbejder skal betales af Ikast-Brande Kommune senest 40 dage efter modtagelsen af faktura, der opfylder Ikast-Brande Kommunes formelle krav til udformning af faktura.

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af an- den regulering. Reguleringen sker i henhold til medde- lelser fra Bygge- og Boligstyrelsen.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes va- lutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarke- dets overenskomstforhold.

For hele entreprisen/den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godt- gørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materia- le, som det i færdig form eller på sædvanlig måde ind- går i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Der kan således ikke ydes godtgørelse på delmaterialer isoleret som f.eks. bitumen og cement.

Bitumen anvendt i forbindelse med overfladebehandling betragtes ikke som delmateriale.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft.

Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mel- lem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet.

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor ma- terialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en under- entreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne ef- ter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgo- dehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren

Entreprisens enhedspriser indeksreguleres 1 gang pr. år i kontraktperiodens løbetid. Der indeksreguleres pr. 1. januar hvert år. Grundlaget for denne indeksregulering er det forudgående indeks for asfaltarbejder i 4. kvartal. Ved beregningen tages udgangspunkt i Danmarks Stati- stiks asfaltindeks for 4. kvartal 2015 på 178,15. En- hedspriser reguleres første gang den 1. januar 2017.

ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra så- danne, der er taget specificeret forbehold om i slutop- gørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod- ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til byg- herren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afle- veringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entre- prenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udfø- res som regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin- ger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales se- nest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er eni- ge om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om byg- herrens adgang til at holde betalinger tilbage eller fore- tage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbej- dets standsning, kan bygherren for entreprenørens reg- ning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbej-

det

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skrift- ligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar- bejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstands-

Entreprenørens slutopgørelse skal betales af Ikast- Brande Kommune senest 20 arbejdsdage efter modta- gelsen af faktura, der opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura.

Entreprenørens tilgodehavende forrentes 40 dage fra modtagelsen af fakturaen med rentelovens rentesats. Der beregnes ikke løbedage.

ning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsak- kord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet – eller på entre- prenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af afta- len.

E.Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængel- se

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsin- kelse,

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock- out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr- lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes en- treprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und- gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved så- danne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und- gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

1) Ikast-Brande Kommunes ændringer som følge af § 14 berettiger ikke til tidsfristforlængelse.

4) Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristfor- længelse pga. usædvanligst vejrlig, skal entreprenøren dokumentere dette ved udtalelse fra Metrologisk Insti- tut. Der gives alene tidsfristforlængelse ved usædvan- ligst vejrlig ved udendørs arbejde og såfremt arbejder indendørs ikke kan udføres i stedet.

En nødvendig betingelse for, at en registreret spilddag kan give ret til tidsfristforlængelse er, at arbejdet har ligget stille på en aktivitet, der i arbejdsplanen er på den kritiske vej, og er betegnet som sådan.

Arbejdstilsynet påbud opfattes ikke som offentligt påbud og giver ikke ret til tidsfristforlængelse.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsin- kelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger:

For færdiggørelsesfristen:

2,0 % af entreprisens tilbudssum, når ikke andet er an- ført i tilbudslisterne.

For mangelfuld etablering og vedligehold af vej- afmærkning:

Mangelfuld etablering og vedligehold af vejafmærknin- gen er bodsbelagt. Boden er 5.000 kr. pr. gang

For mangelfuld etablering af kørebaneafmærk- ning:

Mangelfuld etablering eller undladelse af etablering af kørebaneafmærkning er bodsbelagt. Boden er 10.000 kr. pr. gang.

For mangelfuld aflevering af KS-dokumentation: Mangelfuld eller aflevering af utilstrækkelig KS- dokumentation er bodsbelagt. Boden er 5.000 kr. pr. påbegyndt uge, indtil forholdet er udbedret.

Undladelse af aflevering af entreprenørens KS- dokumentation anses for en væsentlig mangel og er bodsbelagt. Boden er 2 % af kontraktsummen.

I afhjælpningsperioden for mangler konstateret på afle- veringsforretningen, kan hovedentreprenøren idømmes en dagbod svarende til kr. 1.000 kr. pr. arbejdsdag, ind- til manglerne er afhjulpet og godkendte.

Dagbøder kan modregnes i acontoudbetalin- ger/betalinger i henhold til betalingsplanen eller i slut- opgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage mod- regning uanset om kravet om dagbod er bestridt af en- treprenøren.

forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i

§ 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådra- gende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsa- gen til forsinkelsen kan henføres til

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærvæ- rende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til er- statning eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfæl- det, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenø- ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at

Såfremt entreprenøren vil kræve erstatning for sådanne tab, skal kravet straks fremsættes overfor Ikast-Brande Kommune.

Såfremt entreprenøren vil kræve godtgørelse for sådan- ne tab, skal kravet straks fremsættes overfor Ikast- Brande Kommune.

Entreprisen vil kunne afleveres når den er fuldført i sin helhed. Xxxxxxxx og entreprenør kan ved flere entrepri- ser aftale samlet aflevering.

Bygherrens ibrugtagning eller delvise ibrugtagning be- rettiger ikke entreprenøren til aflevering af hele entre- prisen eller dele af entreprisen

Ved væsentlige mangler forstås bl.a. væsentlige gener for planlagt ibrugtagning.

Fuldstændigt kvalitetssikringsmateriale samt alle såle- des udført tegninger for det samlede anlæg skal afleve-

manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. res i elektronisk form.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggø- relse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtli- ge entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal ind- kalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku- ment (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på- peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre- prenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumen- tet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og en- treprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleve- ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal sna- rest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om ind- holdet af afleveringsprotokollen.

G. Xxxxxxx ved arbejdet

Mangelsbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, fore- ligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entre- prenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbin- delse med arbejdet.

Manglende aflevering af fuldstændigt Kvalitetssikrings- materiale samt alle således udført tegninger for det samlede anlæg vil blive anset som en væsentlig mangel, hvorefter bygherre kan nægte at modtage anlægget

Ikast-Brande Kommunes paradigme for Afleveringspro- tokol, skal anvendes.

Rådgiver skal underskrive afleveringsprotokollen.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sæd- vanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mang- ler. Dette gælder dog ikke

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må an- ses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindrin- ger, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om ar- bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tids- punkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af- hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt- tes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg- herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – me- ner, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren in- den 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem ud- bedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleve- ringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang- ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller bur- de være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entrepre- nøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af- hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt- tes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg- herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, kon- stateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Såfremt der konstateres fejl/mangler der har betydning for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling skal af- hjælpning være påbegyndt senest 6 timer efter, at en- treprenøren er tilkaldt af Ikast-Brande Kommune.

Såfremt entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpnin- gen inden for den ovenfor angivne tidsfrist, kan Ikast- Brande Kommune tilkalde en anden entreprenør efter eget valg. Udgifterne til en anden entreprenørs udbed- ring af forholdet afholdes af entreprenøren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise- summen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entre- prenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager af- hjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens

afhjælpningspligt mv.

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygher- rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprise-

summen

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens reg- ning – kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis af-

Ikast-Brande Kommune skal alene dokumentere mang- lernes omfang i form af dokumenterede udgifter. Entre- prenøren accepterer således, at Ikast-Brande Kommune har lempet beviskrav, for så vidt angår mangler, der har betydning for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling

hjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fast- sættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt el- ler på en af følgende måder:

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprise- sum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes vær- di uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf- talen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afta- len må anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avance- tab eller andet indirekte tab.

Mangelansvarets ophør

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som føl- ge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rej- se krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr.

274 af 22. december 1908 om forældelse af visse for- dringer, finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbej- det, for hvilke det gælder,

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali- tetssikring har svigtet væsentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entre- prenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i

Entreprenøren hæfter for Ikast-Brande Kommunes umiddelbare tab i form af erstatning til eller reduceret indtægt fra brugere, lejere m.v., herunder, men ikke begrænset til, mistet dækningsbidrag m.v. under forud- sætning af, at tabet er forårsaget af manglen.

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 92, §37 og 39.

Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret KS-dokumentation eller der er væsentlige mangler ved det afleverede KS-dokumentation, gælder bestemmel- serne i §25 stk. 2.

udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter ophø- rer efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gen- nemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

5-års eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslut- tende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted se- nest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet.

Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages var- sel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et doku- ment (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på- peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre- prenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entre- prenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersy- net, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gen- nemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

1) Den efter 1 år resterende 2 %'s sikkerhed (jf. AB 92,

§ 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af op- hør af mangelansvar for jævnhed og profil.

I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret

§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entre- prenøren – hæve entrepriseaftalen

1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgøren- de betydning for bygherren, medmindre dennes interes- ser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ik- ke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsent- lige mangler.

Entreprenørens hæveret

§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entreprise- aftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entrepre- nøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsak-

kord mv.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i med- før af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts beta- lingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være

ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryg- gende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsda- ge fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part do- kumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik- kerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragå- elsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, til- svarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder par- tens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel- sesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stil- let betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indven- dinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 ar- bejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfær- diges et dokument (registreringsprotokol), der be- skriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde.

Dokumentet underskrives af parterne, medmindre

registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registrerin- gens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er byg- herren eller den, der færdiggør arbejdet på bygher- rens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Syn og skøn

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mel- lem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort rede- gørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste- maet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifi- kationer hos skønsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning der- til, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved af- gørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

Ved ophævelse fra Ikast-Brande Kommunes side, kan en- treprenøren alene kræve betaling for faktisk udført arbej- de frem til datoen for ophævelsen.

Tvister mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren berettiger ikke til tidsfristforlængelse eller standsning af arbejderne.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehand- ling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgifts- retten stilling til fremsatte begæringer om supple- rende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf ind- bringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmel- serne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk- somhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sik-

kerhed mv.

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om ud- betaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger til- bage eller foretage modregning i tilfælde af parter- nes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sag- kyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entreprise- aftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give par- terne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sag- kyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejds- dage beslutning om, i hvilket omfang udbetalings-

kravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar.

Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at ud- betaling til private bygherrer og til entreprenører be- tinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og om- fang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til- fælde endvidere henvise entreprenøren til at anlæg- ge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbeta- ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar- bejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig be- slutning gælder de regler, som er fastsat af Vold- giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgifts- retten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indle- vering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, ud- peget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Vold- giftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets for- mand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter for-

deles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da be- stemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var til- strækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmel- serne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.