Bygherrerådgivningsaftale 17. januar 2012
Bygherrerådgivningsaftale 17. januar 2012
mellem
Region Midtjylland – Hospitalsenheden Vest og
NIRAS A/S
vedrørende
Bygherrerådgivning ved etablering af DNV-Gødstrup
C:\Documents and Settings\niepee\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK4\Bygherrerådgivningsaftale - 2012-01-17 - 1.docx
1. Parterne
1.1 Mellem
Region Midtjylland – Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning
Gl. Xxxxxxxx 00
7400 Herning
(i det følgende benævnt bygherren) og
NIRAS A/S
Åboulevarden 80
8000 Aarhus C
CVR-nr. 37 29 57 28
(i det følgende benævnt bygherrerådgiveren)
er dags dato indgået bygherrerådgivningsaftale vedrørende Det Nye ho- spital i Vest (i det følgende benævnt DNV-Gødstrup) omfattende byg- herrerådgivning ved projektering og etablering af DNV-Gødstrup.
1.2 Bygherrerådgiveren har til projektet tilknyttet følgende underrådgivere: XXXXX & XXXXXX A/S
Åboulevarden 1
8000 Aarhus C
Der tiltræder bygherrerådgivningsaftalen for så vidt angår de bestem- melser, der regulerer parternes samarbejde.
2. Definitioner
2.1 ”Almindelige Bestemmelser” er Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.
2.2 "Bygherren" er Region Midtjylland.
2.3 ”Bygherrerådgiveren” er NIRAS A/S.
2.4 ”Byggelederen” er den byggeleder, som bygherren vil tilknytte projek- tet.
2.5 ”Parterne” og "part" er bygherren, bygherrerådgiveren, bygherrerådgive- rens væsentligste underrådgiver, som tiltræder bygherrerådgivningsafta- len.
2.6 "Projektet" er etablering af DNV-Gødstrup eller dele heraf.
2.7 ”Totalrådgiveren” er Konsortiet CuraVita DNV.
2.8 ”Bygherrerådgiverens tilbud” er bygherrerådgiverens tilbud af 8. no- vember 2011.
2.9 "Udbudsmaterialet" er bygherrens endelige udbudsmateriale af 29. sep- tember 2011:
• Udbudsbrev
• Udbudsbetingelser
• Generel beskrivelse med tilhørende bilag
• Tilbudsliste
• Aftaleudkast
• Ydelsesbeskrivelse
med følgende suppleringer og rettelser:
• Rettelsesblad nr. 1, af 2. november 2011
2.10 ”Ydelsesbeskrivelse” er den af bygherren udarbejdede ydelsesbeskrivel- se med udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning af december 2003, udgivet af FRI og DANSKE ARK.
3. Opgaven
3.1 Bygherrerådgivningsaftalen omfatter bistand til bygherrens projektse- kretariat ved overvågning og den overordnede styring af totalrådgivernes kerneydelse igennem hele projektforløbet DNV-Gødstrup, således at der fastholdes en rød tråd i projektet.
4. Aftalegrundlag
4.1 For aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge.
I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest priorite- rede forud for det lavere prioriterede. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret dokument.
Dokumenterne paraferes sammen med nærværende aftale i forbindelse med underskrift heraf.
4.1.1 Nærværende aftale med følgende bilag: Bilag 1 – Forsikringspolice
4.1.2 Almindelige bestemmelser
4.1.3 Udbudsmaterialet
4.1.4 Bygherrerådgiverens tilbud
4.2 Samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af bygherrerådgivningsaftalen gældende love og for- ordninger, standardnormer og myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til arbejdets aflevering, er bygherre- rådgiveren forpligtet til at udføre ydelserne i overensstemmelse med så- danne ændrede love, normer mv.
4.3 Enhver ændring i bygherrerådgivningsaftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende.
5. Samarbejdsform
5.1 Samarbejdet baseres på partneringlignende principper, dvs. en samar- bejdsform, hvor åbenhed, tillid og gensidig forståelse er en forudsætning for at kunne gennemføre og realisere projektet i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet fastsatte mål og rammer og inden for den økono- miske ramme og de tidsplaner, som endeligt fastlægges for DNV- Gødstrup.
5.2 Parterne har sat sig følgende mål for samarbejdet
• At gennemføre en effektiv og udviklende proces med inddragelse af brugere, hospital og forskning, der sikrer efterlevelse af de fastsatte mål vedrørende funktionalitet, kvalitet, tid og økonomi
• At processen gennemføres i et tæt samarbejde baseret på engage- ment, åbenhed, ærlighed og gensidig respekt
• At efterleve de i fællesskab fastlagte rammer og spilleregler for teamarbejde
• At bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima for alle involverede parter og tilsvarende i forhold til alle berørte interessenter, herunder brugere
• At sikre optimal integration mellem disponering, projektering og ud- førelse
• At gennemføre en løbende evaluering, herunder med inddragelse af relevante brugergrupper med henblik på at vurdere, om de opstillede mål for projektet nås
• At opretholde og udbygge en høj grad af teamspirit baseret på åben- hed, ærlighed og gensidig respekt
• At sikre, at teamspirit er forankret i egen organisation
• At inddrage et godt arbejdsmiljø under udførelsen som en naturlig fortsættelse af et samarbejde i de indledende faser
6. Organisation
6.1 Bygherrens formelle og overordnede organisationsstruktur er nærmere beskrevet i kapitel 2.2 i styringsmanualen, dateret 3. august 2011.
6.2 Bygherrerådgiveren er forpligtet til at anvende de nøglemedarbejdere, som er beskrevet i bygherrerådgiverens tilbud.
Udskiftning af bygherrerådgiverens nøglemedarbejdere på projektet kan uden bygherrens godkendelse kun finde sted, hvor den pågældende medarbejder har lovligt forfald i en periode eller efter eget ønske ophø- rer sin ansættelse hos bygherrerådgiveren. I tilfælde af bygherrerådgive- rens udskiftning af medarbejdere skal bygherren orienteres herom samt om årsagen til udskiftningen.
Nye nøglemedarbejdere skal skriftligt godkendes af bygherren efter fo- revisning af cv’er. Nye nøglemedarbejdere til erstatning for udskiftede og således af bygherren tidligere godkendte nøglemedarbejdere skal som minimum have samme kvalifikationer som den nøglemedarbejder, de er- statter.
Bygherrerådgiveren og bygherren skal samarbejde om at afdække evt. svagheder i bemandingen af organisationen både hos bygherrerådgive- ren og bygherren. Med henblik på at sikre projektets succes kan bygher- ren i særlige tilfælde kræve, at medarbejdere hos bygherrerådgiveren el- ler bygherrerådgiverens underrådgivere udskiftes, eller at bygherreråd- giverens bemanding på projektet forøges og/eller forstærkes.
Udskiftning af de af bygherrerådgiveren tilbudte og således af bygherren godkendte nøglemedarbejdere uden bygherrens forudgående accept vil uden for ovennævnte tilfælde, herunder ved bygherrerådgiverens bevid- ste fjernelse af medarbejdere fra projektet uden bygherrens forudgående accept, blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten.
6.3 Bygherrerådgiveren kan efter bygherrens forudgående godkendelse til- knytte yderligere underrådgivere eller specialister til løsning af opgaven. Bygherrerådgiverens aftale med underrådgivere skal med det formål at opnå størst mulig loyalitet over for projektet og samarbejdet indgås på vilkår, som afspejler ånden i samarbejdet og de vilkår, der er gældende mellem bygherrerådgiveren og bygherren.
6.4 Udskiftning af de af bygherren godkendte medarbejdere på projektet i øvrigt, herunder de medarbejdere der fremgår af bygherrerådgiverens tilbud, med anden grund kan alene finde sted med bygherrens forudgå- ende accept.
6.5 Bygherrerådgiveren er forpligtet til at være til stede på bygherrens adresse efter bygherrens rimelige anmodning herom. Bygherrerådgive- ren er desuden forpligtet til at være repræsenteret på kvalificeret niveau ved møder på bygherrens adresse inden for et varsel på 24 timer.
Såfremt bygherrerådgiveren med et varsel på minimum fire uger har ori- enteret bygherren om ferieperioder for navngivne personer, er fristen for sådanne personers vedkommende 24 arbejdstimer fra feriens afslutning.
Bygherren skal kunne rette henvendelse til bygherrerådgiveren telefo- nisk eller pr. e-mail inden for almindelig arbejdstid i Danmark.
7. Bygherrerådgiverens ydelser
7.1 Bygherrerådgiveren skal bistå bygherrens projektsekretariat med de nødvendige bygherrerådgivningskompetencer, der gør det muligt for projektsekretariatet at varetage bygherrerollen på et højt professionelt niveau.
Ydelserne udføres i henhold til ydelsesbeskrivelsen.
7.2 Bygherrerådgiveren skal varetage bygherrens interesser i forhold til øv- rige parter og drifte nedsatte ad hoc udvalg.
7.3 Bygherrerådgiveren skal forestå den styrende og koordinerende rådgi- verrolle igennem hele projektforløbet frem til aflevering og ibrugtag- ning.
Bygherrerådgiverens ydelser omfatter i den forbindelse følgende hoved- områder:
• Risikostyring, samt drifte risikostyring
• Tidsstyring og planlægning af tidsstyring
• Kontraktstyring
• Projekt- og processtyring
• Budget- og økonomistyring
• Kvalitetsstyring, herunder faseopdelt projektgranskning og gransk- ning ved særlige beslutninger mv.
• Medvirken ved ajourføring af styringsmanualer
• Medvirken ved valg af rådgivere til videre projekteringsforløb, her- under evt. afvikling af projektkonkurrence(r) med forudgående præ- kvalifikation
• Udarbejdelse af strategi for og afvikling af udbud af bygherreleve- rancer
• Bygherrerådgiveren skal foretage den fornødne kvalitetssikring og miljøledelse af egne ydelser efter gældende regler, herunder ret- ningslinjerne i henholdsvis DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 14001:2009 og i henhold til godkendt plan herfor, i øvrigt henvises til styringsmanual for byggeprojektet DNV-Gødstrup
• Overvågning og sikring, at projektet gennemføres i henhold til IKT BEK. 1365 om krav til IKT i byggeriet samt bygherrens stillede krav
• Kontrol og godkendelse af tilsyns- og kontrolplaner, inden de enkel- te entrepriser igangsættes på byggepladsen
• Føre fornødent tilsyn på totalrådgiverens og tilknyttede underrådgi- veres tegnestuer samt på byggepladsen
• Deltagelse i samarbejdet om vidensdeling vedr. produktivitet i byg- geriet (Cuneco)
• Kommunikation med det tredje øje, samt rigsrevisionen Ydelserne udføres i øvrigt i henhold til ydelsesbeskrivelsen.
Med det formål at konkretisere bygherrerådgivningsopgaven yderligere udarbejder parterne i fællesskab et ydelseskatalog indeholdende en over- sigt over bygherrerådgivningsopgaver med tilhørende tidsplan, beman- dingsplan og budgetramme. Ydelseskataloget skal afspejle bygherreråd- givningsopgavens fleksible og dynamiske karakter. Parterne er således enige om i takt med det samlede projekts udvikling og forløb løbende og minimum hver 3. måned at opdatere og revurdere ydelseskataloget med tilhørende tidsplan, bemandingsplan og budgetramme.
7.4 Fælles for bygherrerådgiverens ydelser i henhold til nærværende aftale, pkt. 7.1 – 7.3, gælder, at bygherren skal inddrages i alle væsentlige be- slutninger.
Bygherrerådgiveren er ikke bemyndiget til at handle på vegne af bygher- ren uden forudgående aftale.
7.5 Bygherrerådgiveren skal efter bygherrens rimelige anmodninger deltage i møder vedrørende projektet.
Referater af interne projektmøder mellem bygherrerådgiveren og dennes underrådgivere fremsendes til bygherren til orientering.
Bygherrerådgiveren har efter bygherrens nærmere beslutning adgang til at deltage i interne projekteringsmøder mellem totalrådgiveren og total- rådgiverens underrådgivere, i det omfang bygherren vurderer, at en så- dan deltagelse er relevant for varetagelse af bygherrens interesser under projektet.
7.6 Alt projektrelateret materiale skal håndteres digitalt via den dertil opret- tede projektwebportal. Bygherrerådgiveren skal medvirke ved den fort- satte strukturering og drift af webportalen.
8. Tidsfrister
8.1 Bygherrerådgiveren skal umiddelbart efter aftaleindgåelse og i samar- bejde med bygherren udarbejde en hoved- og detailtidsplan, som bliver de styrende tidsplaner for projektets forløb.
8.2 Bygherrerådgiveren har i øvrigt pligt til ved den overordnede rådgivning over for bygherren samt i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemfø- relse af de enkelte ydelser at medvirke til, at den overordnede, tidsmæs- sige ramme overholdes.
8.3 Bygherrerådgiveren er forpligtet til at følge de til enhver tid aftalte fri- ster og afrapportere om alle væsentlige forhold, der kan medføre forsin- kelse i forhold til disse frister.
Bygherrerådgiveren er i tilfælde af forsinkelse, herunder risiko for for- sinkelse, forpligtet til at fremkomme med forslag, som efter bygherrens nærmere bestemmelse kan bidrage til at sikre overholdelse af de til en- hver tid aftalte tidsterminer. Dette gælder også, hvor en forsinkelse kan henføres til, at bygherrerådgiveren skal udføre væsentlige supplerende ydelser, der berettiger til justering af den fastlagte tidsramme.
Bygherrerådgiveren er forpligtet til, at bygherrens organisation løbende under hele projektforløbet er opdateret om alle forhold af betydning for projektet, herunder overholdelse af tidsrammen.
9. Økonomisk ramme
9.1 Bygherrerådgiveren har pligt til over for bygherren og i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de enkelte ydelser og opgaver løbende at overvåge og dermed medvirke til, at den økonomiske ramme overholdes.
9.1.1 Der træffes i øvrigt nærmere aftale mellem parterne om bygherrerådgi- verens økonomirapportering med henblik på, at bygherren løbende un- der hele projektforløbet er opdateret om alle forhold af væsentlig øko- nomisk betydning for projektet, herunder overholdelse af den økonomi- ske ramme.
Bygherrerådgiverens rapporteringspligt skal tilrettelægges således, at bygherrerådgiveren skriftligt underretter bygherren, så snart bygherre- rådgiver konstaterer forhold, som kan bevirke, at den økonomiske ram- me, herunder den økonomiske ramme for de enkelte ydelser og projekt- afsnit, ikke kan overholdes.
Bygherrerådgiveren er i så fald forpligtet til at fremkomme med forslag, som efter bygherrens nærmere bestemmelse kan bidrage til at sikre lø- bende overholdelse af den økonomiske ramme for projektet.
10. Honorering
10.1 Honoraret afregnes i løbende regning på baggrund af medgået tid og beregnes på grundlag af de tilbudte timesatser for de medarbejdere, der har arbejdet med opgaven.
I forbindelse med fremsendelse af fakturaer på honorar skal bygherre- rådgiveren angive en specifikation af timeforbruget fordelt på de aktuel- le delopgaver og de involverede medarbejdere. Detaljeringen af denne specifikation skal nærmere aftales forinden fremsendelse af den første faktura.
10.2 Bygherrerådgiveren honoreres inden for den til enhver tid fastlagte bud- getramme, jf. ovenfor pkt. 7.3, efter det medgåede tidsforbrug og i hen- hold til de timerater, der fremgår af bygherrerådgiverens tilbud.
Transporttid honoreres ikke, medmindre der er tale om transporttid fra bygherrens kontor til møder, besigtigelser, inspektioner mv. uden for Region Midtjylland. Tilsvarende honoreres tid, der medgår til at rette bygherrerådgiverens egne eller bygherrerådgiverens underrådgiveres fejl, ikke.
10.3 Bygherren er til enhver tid berettiget til på forlangende at få tilsendt for- nøden dokumentation for grundlaget for regningerne, ligesom bygherren til enhver tid er berettiget til at lade sin revisor gennemgå og attestere grundlaget for regningerne eller forlange en sådan gennemgang og atte- station foretaget af bygherrerådgiverens revisor.
10.4 Timeraterne, jf. bygherrerådgiverens tilbud, samt budgetrammen for en rådgivningsopgave reguleres én gang årligt med virkning fra den 1. ja- nuar i henhold til udviklingen i Byggeomkostningsindekset for boliger, byggeomkostninger i alt, arbejdsomkostninger mv.
Den første regulering foretages den 1. januar 2013 i henhold til udvik- lingen i Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger, byg- geomkostninger i alt, arbejdsomkostninger i perioden 1. oktober 2011 –
1. oktober 2012.
10.5 For eventuelle ekstraarbejder honoreres bygherrerådgiveren – medmin- dre andet aftales – i henhold til de timerater, der fremgår af bygherre- rådgiverens tilbud.
Ved ekstraarbejder forstås arbejder, der ikke er omfattet af ydelseskata- loget, jf. pkt. 7.3, og som bygherrerådgiveren ikke med rimelighed kun- ne forudse på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.
Bygherrerådgiveren er dog kun berettiget til honorar for ekstraydelser, såfremt bygherrerådgiveren forud for udførelsen af ekstraydelsen skrift- ligt har orienteret bygherren herom og bygherren skriftligt har givet sin accept af ydelsen/arbejdets udførelse.
10.6 Såfremt bygherrerådgiver anvender bistand fra tredjemand, dvs. eksterne specialister og underrådgivere mv. uden for tilbudsgivers egen virksom- hedsorganisation, og som ikke er ansat hos tilbudsgiver eller på anden måde tilknyttet tilbudsgivergruppen/konsortiet, anvendes et styringsbi- drag på 0% af kostprisen.
11. Udlæg
11.1 Udlæg som ABR 89, pkt. 3.2, dog med følgende præciserin- ger/undtagelser:
11.1.1 Udlæg i forbindelse med bygherrerådgivningen dokumenteres med un- derbilag og refunderes uden administrationstillæg, jf. ABR 89, pkt. 3.2.3.
11.1.2 Udlæg i forbindelse med trykning og reproduktion, dog ekskl. interne tryk hos bygherrerådgiveren og bygherrens underrådgivere, refunderes efter nærmere aftale med bygherren.
Anvendelse af reproduktionsanstalt til større trykninger og produktioner finder sted efter bygherrens nærmere anvisninger.
Det forventes dog, at der ikke vil fremkomme væsentlige tryk grundet digitaliseringen af projektet.
11.1.3 Udgifter i forbindelse med rejser til og fra bygherrens projektsekretariat, herunder udgifter til transport for bygherrerådgiverens medarbejdere til og fra byggepladsen og bygherrens kontorer i Herning, er bygherren uvedkommende og refunderes ikke (herunder kørsel i egen bil, fortæring og ophold mv.).
Udgifter til møder, besigtigelser, inspektioner mv. uden for Region Midtjylland, som sker efter aftale med bygherren, refunderes efter for- udgående skriftlig aftale og efter de for ansatte i staten til enhver tid gældende regler uden tillæg.
11.2 Bygherrerådgiveren skal senest fire uger efter aftalens underskrift udar- bejde et budget for udlæg til bygherrens godkendelse.
12. Udbetaling af honorar og udlæg
12.1 Udbetaling af honorar i henhold til medgået tidsforbrug, jf. pkt. 10.1, finder sted ved månedlige acontobegæringer for udført arbejde.
Betalingen forudsætter, at det arbejde, som betalingen angår, er præste- ret, herunder at den aftalte kvalitetssikring og den aftalte miljøledelse er udført og dokumenteret, og at arbejdet således har nået et stade svarende til det i betalingsplanen forudsatte, jf. pkt. 10.2.
12.2 Udlæg faktureres månedsvist bagud efter regning vedlagt fornøden do- kumentation for afholdte udlæg.
12.3 Betaling finder sted ved afsendelse fra bygherren senest 30 dage efter betalingsbegæringens modtagelse (indstemplingsdato).
12.4 Fakturaer skal udstedes til: Projektsekretariatet Regionshospitalet Herning, bygn. 08 Gl. Xxxxxxxx 00
7400 Herning
Att.: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
og mærkes ”Bygherrerådgivningsaftale”
Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk på EAN-nr. 5798002768930. På fakturaen anføres nærmere oplysninger i henhold til aftale med pro- jektsekretariatet.
13. Ansvar
13.1 Bygherrerådgiveren er ansvarlig i forhold til reglerne i ABR 89 med de præciseringer, der følger af nærværende aftale.
Parterne er altid – uanset ansvar – forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere evt. fejl og mangler.
13.2 Det forhold, at bygherren i samarbejde med bygherrerådgiveren repræ- senteres af medarbejdere eller en anden rådgiver med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, herunder godkender materiale udarbejdet af bygherrerådgiveren, fritager på intet tidspunkt bygherrerådgiveren fra rådgivningsansvaret.
13.3 For bygherrerådgiverens ansvar for ydelser i henhold til nærværende aftale er aftalt en ansvarsbegrænsning, beløbsmæssigt svarende til den totale dækningssum på den af bygherren for henholdsvis ting-
/formueskader og personskade tegnede forsikring.
14. Bygherrens ret til at bringe bygherrerådgivningsaftalen til ophør
14.1 Bygherren skal til enhver tid være berettiget til ved opsigelse med et af bygherren fastsat passende varsel at bringe bygherrerådgivningsaftalen og samarbejdet mellem bygherren og bygherrerådgiveren til ophør.
14.2 Bygherren skal skriftligt meddele bygherrerådgiveren de omstændighe- der, som efter bygherrens opfattelse giver anledning til at bringe bygher- rerådgivningsaftalen og samarbejdet mellem parterne til ophør. Bygher- rerådgiveren skal senest 2 uger efter modtagelse af bygherrens medde- lelse fremsende en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, hvorledes bygherrerådgiveren i det omfang det er muligt vil afhjælpe de omstæn- digheder, som efter bygherrens opfattelse begrunder opsigelse af samar- bejdet. Senest 8 dage efter bygherrens modtagelse af bygherrerådgive- rens redegørelse behandles forholdet på et møde i Region Midtjyllands direktion, hvor tillige bygherrerådgiveren deltager. På eller senest 8 dage efter mødet i Region Midtjyllands direktion meddeler bygherren, hvor- vidt bygherren agter at opsige samarbejdet. Hvis bygherren træffer be- slutning herom, fastsætter bygherren et passende opsigelsesvarsel.
14.3 I tilfælde af bygherrens opsigelse af bygherrerådgivningsaftalen er byg- herren forpligtet til at betale de dokumenterede udgifter, som bygherre- rådgiveren og bygherrerådgiverens underrådgivere har afholdt indtil bygherrerådgivningsaftalens ophør med tillæg af bygherrerådgiverens rimelige omkostninger til afvikling af samarbejdet. Bygherrerådgiveren er herudover berettiget til honorering af de ydelser, som bygherrerådgi- veren har præsteret indtil bygherrerådgivningsaftalens ophør. Bygherre- rådgiverens honorar fastsættes i den forbindelse på baggrund af det medgåede tidsforbrug og i henhold til de aftalte timesatser, jf. bygherre- rådgiverens tilbud.
14.4 Xxxxxxxxx skal være berettiget til uden betaling at overtage det af byg- herrerådgiveren og dennes underrådgivere udarbejdede materiale. An- vendelse af det af bygherrerådgiveren og dennes underrådgivere udar- bejdede materiale sker på bygherrens ansvar.
15. Forsikring
15.1 Bygherren har tegnet projektforsikring, som vedlægges nærværende aftale som bilag 1.
15.2 Selvrisiko udgør DKK 500.000 ekskl. moms pr. skade, afholdes af byg- herrerådgiveren.
16. Tvister
16.1 Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved drøftelser mellem de direkte involverede, skal den part, som har rejst et krav eller indsigelse, være berettiget til at indbringe sagen for voldgifts- nævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs- virksomheder (AB 92) § 47 indeholdte regler, jfr. ABR 89, pkt. 9.
16.2 Såfremt bygherren i forbindelse med projektet bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, er bygherren berettiget til at medinddrage rådgi- veren under et sådant søgsmål. I kontrakter, som bygherrerådgiveren indgår med underrådgivere, skal bygherrerådgiveren desuden foranledi- ge, at der indsættes en bestemmelse, hvorefter underrådgiveren ligeledes accepterer at kunne medinddrages i sager ved de ordinære domstole efter ovennævnte bestemmelse.
17. Kontaktpersoner
17.1 Følgende kontaktpersoner er bemyndiget til at indgå bindende aftaler i forbindelse med gennemførelsen af projektet:
For bygherren:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Hospitalsdirektør
For bygherrerådgiveren:
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Team- og projektchef
Ved beslutninger inden for projektets rammer og vedrørende den daglige varetagelse af opgaverne er følgende bemyndiget til at varetage opgaven
For bygherren:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
For bygherrerådgiveren, efter fuldmagt:
Xxxxxx Xxxxxxxx
17.2 Bygherrerådgiveren er forpligtet til at drage omsorg for, at bygherreråd- giverens repræsentant i hele kontraktperioden frem til aflevering er i stand til at være og komme til stede på byggepladsen i overensstemmel- se med bygherrens rimelige anmodninger herom.
18. Sprog og lovvalg
18.1 Retsforholdet mellem bygherren og bygherren er underlagt dansk ret, og kontraktsproget er dansk.
19. Fortrolighed
19.1 Det er alene bygherren, der må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om projektet eller forhold med relation til projektet. Såfremt bygherren omtaler bygherrerådgiverens forhold, skal denne om- tale være loyal med efterfølgende orientering til bygherrerådgiveren. Så- fremt bygherrerådgiveren for at varetage egne vitale interesser helt und- tagelsesvist har behov for at udtale sig til offentligheden eller nyheds- medierne om forhold vedrørende opgaven, skal sådanne udtalelsers form og indhold forinden drøftes med bygherren.
20. Underskrift
20.1 Bygherrerådgivningsaftalen oprettes i to enslydende underskrevne ek- semplarer, hvoraf et eksemplar beror hos bygherren og et hos bygherre- rådgiveren.
20.2 Parterne afholder evt. egne omkostninger i forbindelse med oprettelse af bygherrerådgivningskontrakten.
Dato Dato
Bygherren Bygherrerådgiveren
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Direktør
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Projekt-, og teamchef