Contract

1. Anvendelse

anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. art. Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som

1.1 Anvendelse: Forretningsbetingelserne gælder for alle aftaler, som Serviceplus, xxx.xx.: 36439025 (”virksomheden”), indgår om salg og levering af produkter og serviceydelser. Det gælder for alle

Virksomheden er ikke erstatningsansvarlige for opståede skader på ikke

anviste installationer.

følge af restancer over for sælger, er denne berettiget til, som vilkår

for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling

aftaler, om det er arbejdsydelser, serviceydelser, salg af produkter Al kommunikation foregår via E-mail til Xxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Serviceplus

eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavender samt

eller en kombination heraf mv.

1.2 Ydelser og produkter: Virksomheden leverer produkter og ydelser til både forbrugere og erhvervskunder indenfor bygge og anlæg samt serviceopgaver og relaterede produkter.

2. Gyldighed

2.1 Salgs-ogleveringsbetingelsernegælder for alletilbud, salg og

leverancer,medmindreandet erskriftligtaftalt.

forbeholder sig retten til at alt korrespondance foregår via email. Der skal være ca 3 m2 gulvplads til materialer/affald under hele byggeprocessen. Byggeriet/renoveringen udføres ud fra gældende dansk lovgivning samt beskrivelser i det godkendte tilbud. Som udgangspunkt for byggeriet/renoveringen er aftalt AB18-retningslinjer. Dog er §6 og §7 ikke gældende. (der foretages altså ikke sikkerhedsstillelse i form af gensidige bankgarantier og tilbageholdelse af entreprisesummen ved færdigt og

tilgodehavender henhold til indgåede aftaler. Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrørende såvel dette som andre

3. Tilbud

godkendt arbejde). Anvisning til lukning af vand (Evt. økonomi af bygningens samhandelsforhold.

VVS'er bestilles og betales direkte af bygherre). Al varsling af dette er

3.1 Afgiver Serviceplus tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet

bygherre ansvar. Adgang til arbejdspladsen i tidsrummet: hverdage fra

0700-1700 samt Lørdag mellem 08:00-15:00 (Hvis dette er nødvendigt).

Fri og uhindret adgang til arbejdspladsen i hele byggeperioden. (Anvisning af placering af Serviceplus nøgleboks med 1 sæt nøgler udleveret af bygherre) Er det nødvendigt at lave arbejder hos underboen i forbindelse med vvs-

6.4

Pris og betaling

Tilbuddet: Virksomheden udarbejder altid et konkret tilbud til kunden, hvoraf prisen fremgår. Ønsker Kunden udført arbejde eller

udtrykkeligt eranført.

afløb er dette bygherres ansvar at få adgang hertil. Evt. reparation skader af at købe produkter, der ikke fremgår af tilbuddet, vil dette ikke være

4. Pris

4.1 Alle prisereri danskekroner og eksklusive moms.

Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Serviceplus som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Prisenreguleres,såfremtderitidenmellemdatoen fra ordrens bekræftelseog levering skerændring i Udstyrets/materialernes fabrikspris eller ydelsernes pris.

4.2 Aftalegrundlag:

Aftalegrundlag: Forretningsbetingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede Aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, arbejdsydelser og tjenesteydelser til Kunden (Aftalegrundlaget).

loft eller afløbsinstallationer, samt maling af dette aftales som fast pris inden opstart af disse arbejder med bygherres godkendelse.

Hovedentreprenøren og dennes underentreprenører planlægger og tilrettelægger selv deres arbejde, samt står for den nødvendige interne og eksterne kommunikation. (Bygherre udarbejder tidsplan i samarbejde, som grundlag for aflevering af projektet, ændringer kan forekomme løbende) Ordensregler for ejendommen bedes udleveret på mail. (Hvis der er særlige regler for støj og lignende). Affald kan være på ejendommens grund i et par dage inden afhentning. Der tages forbehold for asbest og/eller anden form for miljøsanering. Der tages forbehold for fejl og mangler ved eksisterende forhold. Der tages forbehold for råd/svamp, samt ikke synlige svækkelser i eksisterende bygning. Eventuelle bygherre leveringer skal være til stede på pladsen ved opstart. Prisen er beregnet ift. Serviceplus har uhindret adgang til arbejdsområdet, er dette ikke tilfældet kan der pålægges ekstra udgifter. Beregnede priser er fastsat ud fra at der ikke foretages ændringer, når arbejdet er påbegyndt. Såfremt bygherre ændrer i arbejdsgange, kan dette medføre meromkostninger for bygherre. Forudsætninger/forbehold: Dansk

omfattet af tilbuddet, men skal betales udover, til den pris, som

Virksomheden meddeler.

Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer udstedt af Virksomheden senest løbende mdr. 30 dage efter fakturadato.

Forudbetaling: Alle kunder opkræves 50 % af ordresummen ved bestilling og resten ved levering, medmindre andet aftales konkret.

Forsinket betaling - suspension: Virksomheden kan til enhver tid suspendere al igangværende arbejde, hvis Kunden ikke har betalt pr. forfaldsdag. Arbejdet kan genoptages ved betaling af forfaldent beløb og påløbne renter.

Renter: Ved forsinket betaling, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb. Renten svarer til den til enhver tid gældende procesrente og pålægges i perioden fra forfaldstid til betaling sker.

Kundens indkøbsbetingelser udgør ikke en del af Aftalegrundlaget, VVS standardforbehold er gældende. Elsikkerhedsloven LBK-30 er

medmindre de er udtrykkeligt accepteret af Virksomheden.

Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

gældende. Dansk Byggeri standardforbehold af maj 2008 er gældende.

5.1

Generelle leveringsbetingelser

Ophævelse: Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura

senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden, udover renter efter pkt. 5.5 og suspension efter pkt. 5.4 også ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af

Juridisk status: Hver af parterne skal straks give medkontrahenten Køber skal stille fornødent mandskab til rådighed ved aflæsning af

serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve

underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person,

tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Ryddet arbejdsareal: Kunden skal sørge for at arbejdsområdet er ryddet og tilgængeligt, så opgaven kan udføres af virksomhedens medarbejdere uden nogen form for hindring. Det betyder bl.a. at arbejdsstedet skal være ryddet for genstande, inden opgaven kan

materialer, såfremt dette er påkrævet. Serviceplus er berettiget til at debitere køber for unødig ventetid og evt. omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varerne/materialerne/ydelserne til den aftalte tid. Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan Serviceplus enten foranledige varerne/materialerne aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for købers (modtagers) regning og risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages

forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priserne, medmindre der udtrykkeligt er aftalt faste priser for et bestemt tidsrum ved kontrakt eller skriftlig ordrebekræftelse.

Leveringsdagens pris er gældende. I den forbindelse er leveringsdagen afhentning lager. Alle priser er eksklusiv moms og andre afgifter.

påbegyndes. Hvis området ikke er ryddet ved planlagt opstart, kan varerne med tilbage, skal køber (modtager) afholde omkostningerne ved

virksomheden opkræve betaling for ekstra, forgæves kørsel.

Egnet kørevej: Kunden skal sørge for, at virksomhedens

den ekstra af- og pålæsning, ventetid og lignende.

5.2 Returvarer/Annullering Varer der er leveret i overensstemmelse med

7. Ejendomsforbehold

7.1 Serviceplus forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendoms- retten til det solgte, indtil hele

medarbejdere har egnet kørevej og køreareal til maskiner,

købsaftalen, tages kun retur efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde, og

købesummeninkl.momsmed tillæg af påløbne omkostninger er betalt

herunder minigraver, lift og lastbiler. Det betyder at kunden selv

det vil være en betingelse at de tilbageleveres i samme stand som den, hvori til Serviceplus eller til den, Serviceplus har til transporteretsin ret, jf.

skal sørge for udlægning af køreplader, hvis det er nødvendigt,

evt. på græsplæner, flisebelægning og andre porøse overflader, hvis det ikke er medtaget i tilbuddet. Der skal herudover være egnet kørevej hen til arbejdsstedet for en lastbil.

Anvisning af ledninger og forsyningslinjer på egen grund: Xxxxxx er forpligtet til at anvise placering af ledninger og forsyningslinjer

de blev leveret. Serviceplus vil I så fald være berettiget til at kreditere

købesummen med et fradrag på min 20 % ved franko levering på vor adresse. Fragtomkostninger ved returvarer påhviler køber. Såfremt bygherre ønsker at udskyde en allerede accepteret dato for det udførte arbejde, skal Serviceplus informeres senest 3 arbejdsdage inden opstart. Såfremt der ikke informeres rettidigt, forbeholder Serviceplus sig retten til at fakturere for en forgæves kørsel samt administration. Forgæves

pkt. 15.

7.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbyggesielle sammenføjes med andre egenstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

7.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes

på egen grund. Virksomheden har ikke mulighed for fuldt ud at

kørsel/administration faktureres til 9.375 kr. inkl. moms (7.500 kr ex moms). ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller

undersøge, hvor disse er placeret på grunden. Det er således

kundens fulde ansvar at gøre virksomheden opmærksom på ledningers og forsyningslinjers placering på grunden, og dermed kundens fulde ansvar, hvis forsyningslinjer og ledninger beskadiges ved virksomhedens gravearbejde på grunden.

5. Tilbud og accept: Salgstilbud er frit blivende. Salgsaftalen er først kommet i stand ved sælgers fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren. Køber bærer risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhed passer til købers behov. Forbrugsberegning er vejledende, da faktuelt forbrug afhænger af underlag og udførelse. Sælger kan ikke holdes ansvarlig

bearbejdede genstand/materiel/materialer ietomfangsvarende tilden værdi, detsolgte repræsenterede vedsalget.

7.4 Køberhar på Serviceplus begæring pligt til at forsikre varen/ydelsen forsvarligt.

Anvisning skal ske til virksomhedens medarbejdere på

ved afvigelse af faktuel mængde. Ved mangelfuldt kvantum kan sælger ikke8. Levering

arbejdsstedet inden opstart.

Virksomheden forespørger altid i LER registeret om ledninger og forsyningslinjers placering udenfor grunden, og tager altid højde for disse oplysninger. Virksomheden er derfor ikke erstatningsansvarlige overfor skader på ledninger og forsyningslinjer, der ikke er anvist af Xxxxxx.

Skellinjer og terrænhøjde: Kunden er ansvarlig for at anvise skellinje og terrænhøjde. I tilfælde af forskelle på terrænhøjden langs hegnslinje, tilpasses monteringen af materialer disse forskelle i forbindelse med opsætningen, og sluthøjden over terræn kan derfor variere fra den opgivne produkthøjde.

Tilbuddet er givet ud fra standard: Tilbuddet er givet ud fra en standard vedr. udbudsmateriale, projektbeskrivelse og fremsendte billeder.

holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købssummen, tillige med renter, omkostninger mv. fuldt ud er betalt, selvom det udførte arbejde befinder sig på købers ejendom. Veksel, check eller lignende betalingsmidler anses ikke som betaling før de er indfriet i sin helhed. Sælger har ret til at tage varerne tilbage, hvis betalingsfristen overskrides.

6. Betaling

6.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betalingske kontant ved levering.

6.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora),erkøber- med mindre Serviceplus skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Serviceplus,

8.1 Levering sker fra Serviceplus adresse, uanset om Serviceplus ved egne folk eller tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Til levering til byggepladser, hvor risikoen for byggematerialer overgår til bygherre. Bygherre skal derfor tegne egne forsikringer for detleverede.

8.2 Leveringstiden er fastsat af Serviceplus efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er Serviceplus berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

8.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Serviceplus er i en situation som angivet i pkt.11.3.,udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer/ydelser, idet begge parter dog skal være

Forbehold for ekstraomkostninger: Der tages forbehold for at der

kan komme ekstraudgifter i forbindelse med ekstra arbejde ved fund af skjulte kabler, skjulte rør, fundamenter og miljøskadelige stoffer.

Hvis det viser sig nødvendigt at udføre ekstraarbejde, udføres dette kun mod tillægsbetaling.

Lovgivning, standarder og ansvar: Virksomheden er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan

xxxxx levering var sket til aftalttid.

6.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Serviceplus berettiget til at beregne morarenter efter Serviceplus tilenhver tid gældende morarentesats, pt. 2%p.m. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Serviceplus, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grundafmodfordringerafnogen

berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

8.4

Leveringstid: Virksomheden leverer serviceydelser og produkter senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens tilbud eller

ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle arbejdsydelser, serviceydelser og produkter ved leveringen. Hvis Xxxxxx opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Kunden er ansvarlig for iværksættelse af miljøundersøgelse ved mistanke om miljøskadelige stoffer.

Delleveringer: Kunden kan ikke afvise delleveringer.

Forsinket levering: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og/eller arbejdsydelser og serviceydelser, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forsinket leveringstid.

almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag i købesummen.

13.5 Serviceplus ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af Serviceplus i den individuelle kontrakt/aftale fastsatte frist regnet fra den dag, materialet/ydelsen er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denneperiode forholdsmæssigt.

13.6 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager Serviceplus sig de samme forpligtelser,som gælder fordet oprindelige materiale. Formateriellets øvrige dele forlænges den i punkt10.5 nævnte periode kun med det tidsrum, materielletikke har, kunne anvendes somfølge ad de i punkt 10.2 nævnte mangler. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Serviceplus skriftlige samtykke fritager Serviceplus forenhver forpligtelse. Brugt udstyr og brugte reservedele/materiel sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for Serviceplus for eventuelle mangler.

14. Ansvarsbegrænsning

Den registreredes rettigheder: Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Opbevaring og videregivelse: Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet udtrykkeligt samtykke til dette.

Kontakt: Ønsker Kunden oplysninger om hvilke data, der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Xxxxxx kontakte direktør og ejer af Virksomheden; Gøkhan Økten.

14.1 Erstatningskrav overfor Serviceplus er maksimeret til entreprisesumm1e7n.i Transport af rettigheder ogpligter

9. Emballage

9.1 Emballering sker for købers regning,med mindre det udtrykkeligt fremgår,at detteer inkludereti prisen.

erhvervsforhold på skader på ting.

14.2 Serviceplus hæfter ikke for drift- stab, råvaretab,avancetab ellerandre indirektetabianledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte uanset om

17.1 Serviceplus er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

9.2 Emballagen tages kunretureftersærskilt aftale.

9.3 Eventuelleomkostningersomfølgeaf producentansvar for emballage(tilbagetagningspligt)betales afkøber.

der er tale om levering af ydelser, materialer eller produkter.

14.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Serviceplus, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig

18. Tvistigheder

18.1 Enhveruoverensstemmelsemellemparternei forbindelse med leverancenafgøresendeligt og bindendeved

10. Produktinformation

10.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af Serviceplus for eller efter aftalens indgåelse, forbliver Serviceplus ejendom og må ikke videregives udenskriftlig aftale elleri øvrigt misbruges.

10.2 Serviceplus forbeholder sig ret til uden varsel atforetage ændringeriaftaltespecifikationer,hvis dettekan ske uden ulempe for køber.

10.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale ervejledende. Specifikkekrav fra købererkun bindende, hvisde er bekræftetskriftligtaf Serviceplus.

10.4 Serviceplus leverer de sikkerhedsmæssigeforskrifterog anvisninger,der gælderfor det solgte på dagen for aftalens indgåelse.

11.Tekniske specifikationer

Angivelse af værdier i tekniske specifikationer er gennemsnitsværdier medmindre andet udtrykkeligt er anført. Sælger fraskriver sig ansvaret for sådanne afgivelser, som det ved almindelig omhu ved fremstilling af produktet eller ved bestemmelse af værdierne er umuligt eller vanskeligt at undgå. Sælgers rådgivning med hensyn til teknisk anvendelse af produkterne sker på basis af sælgers forskning og erfaring.

Sælgers rådgivning er derfor uforbindende. Alle angivelser og oplysninger om produkternes egnethed og anvendelse er vejledende og fritager ikke køber for egne undersøgelser og forsøg. Køber er ved anvendelse af produkterne ansvarlig for overholdelse af den hertil knyttede lovgivning og andre offentlige forskrifter.

12. Installation og ibrugtagning af udstyr

12.1 Købersørgerforfremførelseafkorrekte og tilstrækkelige forsyninger tiludstyret.

12.2 Uanset om Serviceplus har foreslået udstyrets placering m.v., er det Serviceplus uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse påandet udstyr,installationer,bygninger

m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

12.3 Bygningens og gulvets eventuelle manglende stabilitet samt

byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhverandenomstændighed,som parterne ikke er Københavns Byret. herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete

militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindeligvareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancerfraunderleverandører,somskyldesnogen afdei dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dettetidspunkt.

14.4 Det påhviler Serviceplus uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.

14.5 Serviceplus er ikke ansvarlig for skader, der forårsages ved, at Serviceplus foretager nedbrydningsarbejde eller grundvandssænkninger og andet grundvandsregulering.

Sælgers ansvar: Ved faktiske mangler, produktskade og forsinkelse er sælger kun ansvarlig, hvis det bevises at manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, og da kun såfremt manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger er ikke ansvarligt for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs i det omfang, som sælgers ansvar er begrænset til I henhold nærværende bestemmelser. Risiko: Medmindre andet er bestemt ved særlig skriftlig aftale, transporteres alle forsendelser for købers risiko, også selvom sælger afholder transportomkostningerne. Reklamation på baggrund af transportskader skal ske straks ved påtegning på stykliste eller fragtbrev, og krav fremsættes direkte overfor transportfirmaet inden for de tidsfrister, der er gældende I henhold til lov , handels sædvane, branchesædvane og lignende. Køber er forpligtiget til at fortage kontrol ved levering.

Reklamation i tilfælde af mangler, herunder fejllevering, som køber konstaterer eller bør konstatere ved indgangskontrol, skal ske straks og i alle tilfælde uden ugrundet ophold. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misligholdelse.

Ved rettidig reklamation er er sælger berettiget til at efterleve manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering at ombytte produktet. Ønsker sælger ikke at om levere eller efter levere produktet eller er produktet ved om levering fortsat behæftet med mangler, tager sælger produktet tilbage eller giver køber et forholdsmæssigt nedslag i

eventuelle følger af,at myndighederne nægtertilladelse til udstyrets købesummen. Køber er ikke berettiget til at returnere varer uden sælgers

brug i købers lokale er sælgeruvedkommendeog berettigerikke køber til at gøre misligholdelses beføjelser gældende.

.

12.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende

samtykke.

15. Returnering

15.1 Det solgte modtages kunreturefterforudgående skriftlig aftale.

15.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller

funktion,ligesomdetpåhvilerkøberi godtid førlevering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne tilladelser fra

såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytningeller

afhjælpningafmangler,skal det solgte fremsendes til Serviceplus i original

bygningsmyndigheder,arbejdstilsyn, el-myndigheder, brandvæsen og emballage og for købers regning og risiko. I det omfang Serviceplus påføres

eventuelt andre myndigheder.

12.5 Myndighedernes nægtelse af tilladelse til udstyrets brug er Serviceplus uvedkommende og berettigerikke købertil at gøre misligholdelsesbeføjelsergældende.

13. Mangler ogreklamation

13.1 Ved leveringskal køber straks foretage ensådan undersøgelse afdet solgte,som ordentlig forretningsbrug kræver.

13.2 Hviskøber vil påberåbe sig enmangel,skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Serviceplus skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

forsendelsesomkostninger m.v., er Serviceplus berettiget til at kræve disse refunderetafkøberog modregnedisseikøbers eventuellekrav mod Serviceplus.

16. Produktansvar

16.1 For produkt ansvar gælder de tilenhvertid gældenderegleri dansk ret.

16.2 Serviceplus erdog aldrig ansvarlig for driftstab,tabt arbejdsfortjeneste ellerandenindirektetab.

16.3 I den udstrækning, Serviceplus måtte blive pålagt produktansvarover for tredjemand, er køberenforpligtettil at holde Serviceplus skadesløs i samme omfang, som Serviceplus ansvar er begrænsetefterpkt. 11.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen

16.4 Disse begrænsninger i Serviceplus ansvar gælder ikke, hvis Serviceplus

har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

gældende. Xxxxxxx, opstået som følge af overlast, usædvanligbrug 16.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om

eller almindeligt slid, omfattes ikke af Serviceplus ansvar.

13.3 Efter Serviceplus valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet/udført af Serviceplus, kan dog samme betingelser gælde mellem Serviceplus og køber som mellem Serviceplus leverandør og Serviceplus,således at Serviceplus alene er ansvarlig over for køber i det omfang, Serviceplus leverandør er ansvarlig over for Serviceplus. Disse betingelser skal i så fald Serviceplus oplyse køberom senestvedaftalensindgåelse.

13.4 Skerafhjælpning elleromlevering i henhold til pkt.10.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets

erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette

den anden herom.

16.6 Serviceplus og køberenergensidigt forpligtettil at ladesigsagsøge ved Københavns Byret.

personoplysninger

Behandling: Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail og telefonnummer benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation med Kunden efterfølgende. Se Virksomhedens privatlivspolitik.