Børge Jacobsen A/S

Xxxxx Xxxxxxxx A/S

Salgs- og leveringsbetingelser – Tømrer

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler, som Xxxxx Xxxxxxxx A/S (”B.J”) indgår og udfører for sine kunder (”Kunden”), medmindre andet er skriftligt aftalt, herunder AB 18 eller AB Forbruger.

1.2 I tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser gælder B.J.s Drifts- og vedligeholdelsesmanual, som Xxxxxx er forpligtet til at følge.

1.3 Kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende er ikke bindende for B.J.

2. TEKNISKE DOKUMENTER, OPLYSNINGER M.V.

2.1 Forud for evt. tilbudsafgivelse skal B.J. fra Kunden modtage nødvendige og fuldstændige tekniske dokumenter og/eller en udførlig beskrivelse af arten og omfanget af det arbejde, som Kunden ønsker, B.J. skal udføre.

2.2 Medmindre andet er aftalt, er X.X. xxxxxxxxxx til at bortskaffe det modtagne 4 uger efter fakturadato.

3. TILBUD, ORDREBEKRÆFELSE OG PRISER

3.1 Medmindre andet fremgår af tilbud, er tilbud afgivet med en acceptfrist på 14 dage fra tilbudsdato.

3.2 Ordre er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse fra X.X. xxxxxxxxxx.

3.3 Stemmer B.J.’s ordrebekræftelse ikke overens med Xxxxxxx bestilling skal Kunden reklamere straks. I modsat fald vil Kunden være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.4 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er, medmindre andet fremgår, excl. Moms og afgifter, som Kunden skal betale.

3.5 B.J har ret til indtil aftale er indgået at regulere alle priser i tilbud.

3.6 Ekstraordinære prisstigninger reguleres i overensstemmelse med AB 18, § 35, stk. 2.

4. AFLEVERINGSTID OG FORSINKELSE

4.1 Afleveringstidspunktet er angivet i tilbud eller ordrebekræftelse.

4.2 B.J har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet som følge af I) ændringer i arbejdet, som kræves af Xxxxxx, II) Kundens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, III) forhold, der opstår uden B.J’s skyld, og over hvilke B.J. ikke er herre, f.eks krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk, IV) nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet samt V) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes B.J.s egne forhold.

4.3 Anser B.J sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Xxxxxx snarest orienteres herom skriftligt.

B.J skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

4.4 B.J er ansvarlig for forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse. B.J vælger, om der skal svares erstatning efter dansk rets almindelige regler eller svares dagbod svarende til 1% af kontraktsbeløbet ( beløbet er angivet i ordrebekræftelse eller kontrakt excl. Moms.

4.5 B.J yder dog i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab på grund af forsinket levering.

5. BETALING

5.1 Evt. rater, á conto betalinger mv. fremgår af parternes aftale, herunder B.J’s ordrebekræftelse. Medmindre andet er skriftligt aftalt, forfalder B.J’s vederlag til betaling 14 dage efter opkrævning hos Xxxxxx.

5.2 Betaler Kunden ikke i rette tid, er X.X. xxxxxxxxxx til fra forfaldsdagen at kræve morarenter i henhold til renteloven.

5.3 Såfremt der er tale om løbende leverancer, er B.J. ikke forpligtet til at foretage yderligere levering før forfaldent vederlag er betalt.

5.4 Reklamationer berettiger ikke Xxxxxx til at tilbageholde betaling.

6. ANSVAR FOR MANGLER

6.1 Kunden skal straks ved aflevering, og inden det leverede tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig, at dette er mangelfrit.

6.2 Kundens reklamationer over mangler anses kun rettidige, såfremt de skriftligt og specificeret er fremsat straks ved manglens konstatering og senest 14 dage efter det leveredes modtagelse/aflevering. Kundens eventuelle omkostninger til konstatering af mangler, er B.J uvedkommende.

6.3 B.J. er kun ansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved det leverede, såfremt Kunden godtgør at manglerne skyldes fejl eller forsømmelser fra B.J’s side.

6.4 Ved mangler som B.J. er ansvarlig for, har X.X xxx til at foretage afhjælpning, indenfor rimelig tid. Foretager B.J. ikke denne, kan Xxxxxx give en endelig, rimelig frist for afhjælpningen. Overholdes fristen, kan Kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor B.J.

6.5 B.J yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab og erstatter ikke Kundens omkostninger til afmontering og genmontering af det leverede.

6.6 B.J’s ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af Kunden, eller mangler ved en af Kunden forlangt konstruktion.

6.7 Medmindre andet er skriftligt aftalt, ophører B.J’s ansvar 5 år efter aflevering. Evt. ansvar udover retten til afhjælpning er begrænset til 1 gange det aftalte vederlag i henhold til ordrebekræftelse eller kontrakt.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 Ved produktansvarsskade er B.J. ansvarlig i henhold til Produktansvarsloven, pt. Lovbekendtgørelse 2007-03-20 nr 261., og B.J er ikke ansvarlig for produktansvar efter de i retspraksis udviklede regler.

7.2 B.J er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 B.J er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens indirekte skader og tab af nogen art, herunder erstatnings-, dagbods- eller konventionalbodskrav, som Xxxxxxx måtte ifalde over for tredjemand, samt Kundens driftstab, tidstab, avancetab eller lignende tab.

9. VÆRNETING OG LOVVALG

9.1 Enhver tvist med en forbruger afgøres ved de almindelige domstole ved B.J’s til enhver tid værende værneting. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

9.2 Enhver tvist med en ikke-forbruger skal afgøres i overensstemmelse med AB 18, d.v.s. voldgiftsbehandling med Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg efter anvendelse af den i AB 18 anførte konflikttrappe.