UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2018
UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2018
Særlige Betingelser (SB)
April 2018
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIDE NR.
A. Aftalegrundlaget 1
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 5
C. Entreprisens udførelse 7
D. Bygherrens betalingsforpligtelse 15
E.Tidsfristforlængelse og forsinkelse 18
F. Arbejdets aflevering 20
G. Xxxxxxx ved arbejdet 22
H. 1- og 5-års eftersyn 25
I. Særligt om ophævelse 26
J. Tvister 28
Særlige betingelser SB
De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Alminde- lige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92.
A. Aftalegrundlaget
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på afta- ler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk- somhed.
Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved under- entrepriseforhold skal »bygherren« forstås som hoved- entreprenøren og »entreprenøren« som underentrepre- nøren.
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fra- vigelse skal ske.
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbs- angivelser ikke merværdiafgift (moms).
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejds- dage alle mandage til og med fredage, der ikke er hel- ligdage.
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle be- tegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et an- det sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal væ- re entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.
AB 92 er gældende med de præciseringer, suppleringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer.
Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal væ- re indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives sær- skilt.
Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december.
Samtalesproget på arbejdspladsen skal være dansk. Der henvises til §18, stk. 1.
Der henvises til kontrakten, samt nedenstående gæl- dende materiale:
Vejregler og Udbuds- og Anlægsforskrifter, AAB Varmblandet asfalt.
Asfaltbump
DS/EN 13108, Bituminøse blandinger – Materialespecifi- kationer, del 1-9.
Arbejdsplads
Styring og samarbejde Afmærkning af vejarbejder Tilsynshåndbog for asfaltarbejder
Kvalitetsstyring mv. af asfaltproduktion. Bindemidler og klæbemidler
DS/EN 12591, Bitumen og bituminøse bindemidler -
Specifikation for vejbitumener
DS/EN 13808, Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumener DS/EN 14023, Bitumen og bituminøse bindemidler -
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener DS/EN 12271, Vejmaterialer – Behandling af vejoverfla- der.
Specifikation for bituminøse bindemidler til vejformål
Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet
DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i
AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Tilbudsfrister for de enkelte entrepriser er anført på til-
budslisten.
Hvis ikke andet er anført til tilbudslisterne skal entrepri- serne være fuldført og klar til aflevering senest 30. sep- tember 2017
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbageleve- ring af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af ud- budsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigi- ves, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om til- buddets form og kan herunder forlange, at tilbud ud- færdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.
Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som en-
Der henvises til kontraktens punkt 7.
Tilbud afgives ved at udfylde samtlige poster i den udle- verede tilbudsliste.
hedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive til- lagt de enkelte enhedspriser.
Entreprenørens tilbud
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een.
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der for- uden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykke- ligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indehol- de enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgi- veren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved beta- lingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved be- dømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder ale- ne det samlede tilbud.
Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleve- ret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.
Delpriser som Ikast-Brande Kommune har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren.
Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fulde færdiggørelse og således også omfat- te alle nødvendige biydelser, herunder men ikke be- grænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar- bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrettetilbuds- givere, hvis tilbud ikke antages.
Entrepriseaftalen
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en le- verance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forplig- telser m.v.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.
Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 40 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftli- ge tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering.
Entreprenøren kan kun give transport for sit tilgodeha- vende til et af Ikast-Brande Kommune godkendt dansk
pengeinstitut.
Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod un- derentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommu- ne. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen- hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav ved- rørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren be- rettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entre- prenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.
Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. Transport på entreprisesummen kan kun gives som ho- vedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller resten- treprisesummen.
Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af Ikast-Brande Kommune.
Uden den anden parts skriftlige samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.
Entreprenøren kan i henhold til Ikast-Brande Kommunes skriftlige samtykke overlade arbejdets udførelse til an- dre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.
Ikast-Brande Kommune kan trække sit samtykke tilba- ge, såfremt den pågældende underentreprenør efter Ikast-Brande Kommunes skøn ikke udfører arbejdet i overensstemmelse med gældende normer og regler eller såfremt den pågældende underentreprenør ikke frem- mer arbejderne mest muligt.
Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underentre- prenørers ydelser overstiger kr. 50.000,00 kr. ekskl. moms, skal disse anerkende, dels at mangelskrav kan gøres gældende direkte mod dem, og dels at tvister vedrørende mangler kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Anerkendelsen skal dokumenteres skriftligt over for Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune er berettiget til at lade den på- gældende ydelse erstatte af en bygherreleverance jf. § 14, stk. 3 Entreprenøren er forpligtet til at afvente byg- herrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepri- seaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af si- ne forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kau- tionsforsikring eller på anden, betryggende måde.
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stille- de sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen.
Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprise- summen.
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i ra- ter, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleverings- tidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-
Ved entrepriseaftaler med en entreprisesum under
200.000 kr. kræves normalt ingen sikkerhedsstillelse, men Ikast-Brande Kommune er berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse.
Ved entrepriseaftaler med en entreprisesum over
200.000 kr. gælder:
Entreprenøren stiller sikkerhed senest 8 arbejdsdage ef- ter entrepriseaftalens indgåelse. Sikkerhedsstillelse skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftalefor- mular for Entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6.
Sikkerhed skal stilles af anerkendt garantiselskab.
Der kan ikke foretages betalinger før sikkerhedsstillelsen er foretaget. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det aftalte tidspunkt, kan bygherren hæve aftalen i overens- stemmelse med § 40.
Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. når Ikast-Brande Kommune ikke længere kan konstatere mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og
færdigmelding af de på afleveringstidspunktet påpegede mangler.
Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis udgør 15 pct. af entreprisesummen ekskl. moms eller derover, kan Ikast-Brande Kommune stille krav om, at entreprenøren skal forhøje sin sikkerhed tilsvarende.
Entreprenøren er forpligtet til efter krav fra bygherren, at forhøje sikkerheden såvel under entreprisens udførel- se samt efter afleveringen, således at sikkerheden til enhver tid udgør de i AB 92 § 6 angivne procentsatser.
Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede KS, gælder der et 10-årigt ansvar for entreprenøren for den berørte del af arbejderne. Sikkerheden bortfalder i dette tilfælde først 10 år efter afleveringsdatoen.
punktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygher- ren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når mangler- ne er afhjulpet.
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angi- velse af arten og omfanget af den påståede mislighol- delse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette ud- betales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra medde- lelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be- slutning specielt med henblik på, om bygherrens udbe- talingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, her- under krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og til- bagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.
Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta- lingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassega- ranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem- snitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af entreprisesummen
- udregnet således, at entreprisesummen fordeles lige- ligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sik- kerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraar- bejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den op- rindelige aftale.
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Ikast-Brande Kommune har i anledning af aftaleforhol- det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej- der, dagbøder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren.
Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.
størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til en- treprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbeta- lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforhol- det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej- der.
Forsikring
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsik- ringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entre- prenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, en- trepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den byg- ning eller det anlæg, der er genstand for om- eller til- bygning.
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at for- sikringen er i kraft.
C. Entreprisens udførelse
Arbejdsplan og afsætning
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Byg- herren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsæt- ning foretages af entreprenøren.
Der henvises til kontraktens punkt. 6.
AB92 med tilføjelser og ændringer iht. kontraktens punkt 6 er gældende.
Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i over- ensstemmelse med kontraktens bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Ikast- Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale.
Ikast-Brande Kommune vil som følge heraf være beret- tiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med § 40.
Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan til bygher- rens godkendelse inden arbejdet igangsættes. Arbejds- planen skal afleveres senest 10 kalenderdage efter afta- leunderskrivelsen, hvis intet andet er aftalt.
Arbejdsplanen skal være i overensstemmelse med ud- budstidsplanen og §2 stk. 3.
Entreprenørens ydelse
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Ma- terialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er an- ført - være af sædvanlig god kvalitet.
Bygherren skal bruge op til 4 arbejdsdage til at gen- nemgå arbejdsplanen.
Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udfø- relse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugun- stigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gæl- dende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende kunne do- kumentere, at entreprenørens og eventuelle underen- treprenørs ansatte aflønnes som ovenfor anført samt at entreprenøren og eventuelle underentreprenører over- holder ILO-konvention nr. 94.
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune foretage tilba- gehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.
Entreprenøren forpligter sig endvidere til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentre- prenører beskæftiger i Danmark er registeret i RUT- Re- gistreret (Registreret over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark). Entreprenøren skal fremsende dokumentati- on for registreringen senest samtidig med entreprenør- garantien, jf. § 6. Registreringerne skal forefindes i en mappe på byggepladsen, således at oplysningerne til en hver tid er tilgængelige for Ikast-Brande Kommune.
Entreprenørenen skal tilstræbe, at mindst 5 pct. af de stil- linger, der anvendes til at opfylde nærværende entrepri- se, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer un- der 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte.
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav vil dette være at anse som en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen, hvorefter Ikast-Brande Kommune endvidere vil være berettiget til at hæve entrepriseafta- len i overensstemmelse med § 40.
Entreprenøren skal endvidere overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virk- somhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med se- nere ændringer.
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggø- relse.
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstan- de er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.
Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, men som er Ikast-Brande Kommunes ejendom, f.eks. fordi der er betalt for dem, jf. §22, stk. 2, skal tydeligt mærkes som sådan (individualiseres).
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperi- oden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan be- handles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk- somhed.
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem- melsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merud- gift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besvær- ligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Byg- herren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.
Projektgennemgang, dokumentation og
prøver
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for ar- bejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte ma- terialers oprindelse og egenskaber og for udførte prø- ver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser her- om kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i pro- jektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumenta-
Entreprenøren har pligt til at underrette Ikast-Brande Kommune, inden produktion af materialer m.v. påbe- gyndes.
Det påhviler entreprenøren uden særligt vederlag løben- de at eftervise kvaliteten og oprindelse af materialer, le- verancer og arbejdsydelser. Dette skal ske ved kvali- tetssikring, jf. SAB og gældende AAB’er.
Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen afsatte pe- riode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med projektgennemgangen er at sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realise- res på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige
xxxxxx og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. samt miljømæssige forhold mv. Ikast-Brande Kommune
udarbejder referat fra projektgennemgangen.
For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfyl- der de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, der er an- ført i SAB.
De materialeprøver der er krævet i denne entreprise kan efter aftale med bygherren tillades udført på produkti- onsstedet eller i andet af bygherren accepteret laborato- rium.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse.
Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I mod- sat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionsste- der, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedøm- me ydelsen.
Stk. 4. Xxxxxxxxx og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller ma- terialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som mu- ligt.
Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB og SAB.
Såfremt prøverne viser, at der ikke er tale om en kon- traktmæssig ydelse, skal entreprenøren selv bære udgif- terne ved prøverne, herunder godtgøre Ikast-Brande Kommunes egne administrationsudgifter eller udgifter til tilsyn. Udgifterne kan til enhver tid modregnes i entre- prenørens vederlag.
Entreprenøren er uanset tidspunkt forpligtet til at rette og betale fejl og mangler begået af sig selv eller dennes underentreprenører. Ikast-Brande Kommunes kassation af et stykke arbejde berettiger ikke til tidsfristforlængel- se. Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger for- bundet med Ikast-Brande Kommunes kassation af ar- bejder, er Ikast-Brande Kommune uvedkommende.
Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan bygher- ren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udfør- te. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer af- tales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller efter- visningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæs- sigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om.
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede mate- rialer fra byggepladsen.
Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdel-
se
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenø- ren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entre- prenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve- ring.
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinan- dens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar- bejde indtil afleveringen.
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrug- tagningen.
Forhold til myndigheder
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder ud- giften herved.
Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne fastlægges.
Ikast-Brande Kommune er berettiget til at påbegynde leveringen og monteringen af egne leverancer før det aftalte afleveringstidspunkt.
Uanset Ikast-Brande Kommune leverer og monterer eg- ne leverancer før afleveringen, kan arbejderne eller dele af disse ikke betragtes som afleveret eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i stk. 1-3 fortsat er gældende.
Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmel- ser, som offentlige og andre myndigheder giver om ar- bejdets – og i påkrævet omfang om de enkelte delar- bejders – anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmel- dinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale for- hold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleve- ringen.
Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejds- pladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det
entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påfø- res oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnum- mer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler er en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation.
Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågæl- dende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag
Xxxxxxxxx i arbejdet
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at ud- føre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader an- dre udføre arbejdet.
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik- kerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger her- om må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprise- sum i overensstemmelse hermed, medmindre der træf- fes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspri- ser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entrepri- sesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte po- ster i tilbudslisten.
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn- dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.
Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregi- streret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ik- ke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenø- ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumen- tation herfor.
Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at lade ændringsarbejder udføre af anden entreprenør, dog un- der forudsætning af, at disse arbejder ikke generer en- treprenørens fremdrift.
Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, in- den arbejdet påbegyndes.
Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes før byg- geledelsens skriftlige accept (rekvisition) foreligger. I modsat fald kan bygherren afvise at betale sådanne ar- bejder.
Ved opgørelse af mer/mindreydelserne afregnes efter opmåling og efter relevante poster og enhedspriser i til- budslisten.
Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 50 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.
Ændringsarbejder honoreres alene såfremt der forelig- ger en underskrevet aftaleseddel fra Ikast-Brande Kommune forinden arbejdet igangsættes. Krav om ændringsarbejder er ikke er fremsat inden en måned ef- ter opstart af ændringsopgaver, kan ikke forventes be- talt af bygherren, med mindre andet er aftalt med byg- herren.
Ændringsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer, vejesedler mv. Dæknings- bidraget kan opkræves med de i kontrakten angivne satser. Entreprenøren kan dog maksimalt kræve 7 pct. i dækningsbidrag af underentreprenørens ydelser. Dæk- ningsbidraget dækker eventuelle administrationsudgif- ter, herunder men ikke begrænset til byggepladsudgifter m.v.
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal en- treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spa- res eller burde have været sparet. Vedrører formind- skelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrear- bejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.
Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørel- se, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstræk- kelig vejledning til udførelse af arbejdet.
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udfø- res i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger.
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger for at und- gå, at bygherren lider tab.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgø- rende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltnin- gerne herimod og ulemperne herved betales som eks- traarbejder.
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forun-
Samtidigt med prisfastsættelsen af ændringsarbejder af- tales eventuelle konsekvenser for tidsplanen.
Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstem- melser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold på byggepladsen, er entreprenøren forpligtet til straks skriftligt at underrette Ikast-Brande Kommune herom.
dersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hen- syntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets vi- dereførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for byg- herren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørel- se til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entre- prenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre ar- bejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider.
Fortidsminder
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af for- tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.
Ved fund af fortidsminder er entreprenøren alene beret- tiget til tidsfristforlængelse for den periode, hvor bygge- arbejdet ikke kan fortsætte. Entreprenøren kan ikke gø- re krav på ekstra honorar i form af forlænget byggetid m.v.
Bygherrens tilsyn
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledel- se, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæg- gelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage med- delelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenø- rers arbejde i deres indbyrdes forhold.
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entrepre- nøren for selv at føre kontrol.
Entreprenørens arbejdsledelse
Såfremt det i udbudsmaterialet er eller under byggeriet bliver foreskrevet eller aftalt, at Ikast-Brande Kommu- nes tilsyn skal tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet, påhviler det entre- prenøren at tilkalde tilsynet i god tid. Undlader entre- prenøren dette, er entreprenøren ansvarlig for et hvert tab som Ikast-Brande Kommune måtte lide som følge heraf.
Ikast-Brande Kommunes bygherrerådgiver har bemyn- digelse til at indgå aftaler på Ikast-Brande Kommunes vegne, med økonomisk begrænsning iht. §14, stk. 4.
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for byg- herren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæg- gelse og udførelse.
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkal- des.
Byggemøder
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræ- der deltage i byggemøderne.
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.
Samvirke med andre entreprenører
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entre- prenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsy- net, således at fejl og forsinkelser ved manglende sam- virke mellem entreprenørerne undgås.
Tilkaldelse af bygherren og entreprenø- ren. Parternes ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinan- den angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.
Der henvises til kontraktens punkt 1.
Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal fremsættes senest på næste byggemøde. I modsat fald betragtes referatet som godkendt og bindende for alle parter.
Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samti- dig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til AAB og SAB.
Vedrørende koordineringen af sikkerheds- og sundheds- arbejdet inden for arbejdsområderne henvises til SAB.
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre- prenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be- løb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige ar- bejder og materialer for.
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som an- ført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byg- gepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø- ren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den kræ- vende betaling – inklusive moms – for de ikke-leverede materialer.
Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 ar- bejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingspla- nen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunk- ter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen an- går, er præsteret.
Entreprenørens aconto-opgørelser skal opbygges på grundlag af tilbudslisten.
Bygherren skal attestere entreprenørens aconto- opgørelser inden fremsendelse af faktura. Faktura beta- les senest 30 kalenderdage efter modtagelsen, såfremt de opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura.
Betalingen sker ved overførsel til konto, der er oplyst af entreprenøren.
Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 4 vedrørende betaling.
Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer m.v., som er købt, men som ikke er leveret på bygge- pladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering.
Entreprenøren udarbejder en betalingsplan til bygher- rens godkendelse inden arbejdets opstart. Stipuleret be- talingsplan betales iht. stk. 1.
Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 4 vedrørende betaling.
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, over- enskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalin- gen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens do- kumenterede opgørelse.
Eventuelle ekstraarbejder skal betales af Ikast-Brande Kommune senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af faktura, der opfylder Ikast-Brande Kommunes formelle krav til udformning af faktura. Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 4 vedrørende betaling.
Der henvises til kontraktens punkt 3.
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgo- dehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra så- danne, der er taget specificeret forbehold om i slutop- gørelsen.
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod- ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til byg- herren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afle- veringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entre- prenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udfø- res som regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin- ger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales se- nest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er eni- ge om.
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om byg- herrens adgang til at holde betalinger tilbage eller fore- tage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbej- dets standsning, kan bygherren for entreprenørens reg- ning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.
Entreprenørens ret til at standse arbej-
Entreprenørens slutopgørelse skal godkendes af bygher- ren inden faktura fremsendes. Faktura skal betales af Ikast-Brande Kommune senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af faktura.
Entreprenørens tilgodehavende forrentes 30 dage fra modtagelsen af fakturaen med rentelovens rentesats. Der beregnes ikke løbedage.
det
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skrift- ligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar- bejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstands- ning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsak- kord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet – eller på entre- prenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af afta- len.
E.Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens ret til tidsfristforlængel- se
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af
1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,
2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsin- kelse,
3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock- out eller hærværk,
4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr- lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes en- treprenørens egne forhold.
Samtidigt med prisfastsættelsen aftales eventuelle kon- sekvenser for tidsplanen.
4) Som grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt en tidsfristforlængelse på grund af unormalt vejrlig er be- rettiget, vil bygherren benytte efterfølgende skema.
Xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
Januar | 6 |
Februar | 6 |
Marts | 5 |
April | 3 |
Maj | 2 |
Juni | 1 |
Juli | 2 |
August | 4 |
September | 4 |
Oktober | 4 |
November | 5 |
December | 5 |
I arbejdsplanen skal der på forhånd indregnes følgende vejrligsdage (arbejdsdage):
Hvis ovennævnte antal vejrligsdage overskrides, betrag- tes det overskridende antal dage som dage, der i hen- hold til stk. 1 nr. 4 giver ret til tidsfristforlængelse. Op-
gørelsen af antal overskridende dage vil normalt blive beregnet ud fra en overførsel af ”ubrugte” vejrligsspild- dage fra måned til måned. Kun hvor der i arbejdsplanen er indregnet et længerevarende produktionsstop - som fx en vinterperiode - vil eventuelle ”ubrugte” vejrligs- spilddage ikke blive overført fra foregående måneder.
Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlæn- gelse pga. usædvanligt vejrlig, skal entreprenøren do- kumentere dette med dokumentation fra f.eks. Meteoro- logisk Institut. Der gives alene tidsfristforlængelse ved usædvanligt vejrlig ved udendørs arbejde og såfremt arbejder indendørs ikke kan udføres i stedet.
En nødvendig betingelse for, at en registreret spilddag kan give ret til tidsfristforlængelse er, at arbejdet har ligget stille på en aktivitet, der i arbejdsplanen er på den kritiske vej, og er betegnet som sådan.
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und- gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved så- danne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und- gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsin- kelse ikke rejses herudover.
Arbejdstilsynet påbud giver ikke ret til tidsfristforlængel- se.
Vedrørende bod henvises der til kontraktens punkt 9. Vedrørende bod henvises der til kontraktens punkt 8 og 9.
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i
§ 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller
2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådrag- ende forsinkelse.
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsa- gen til forsinkelsen kan henføres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærvæ- rende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til er- statning eller til godtgørelse.
Såfremt entreprenøren vil kræve erstatning for sådanne tab, skal kravet inden 10 kalenderdage fremsættes over for Ikast-Brande Kommune, bilagt dokumentation for kravets berettigelse så vidt muligt for dets størrelse.
Såfremt entreprenøren vil kræve godtgørelse for sådan- ne tab, skal kravet 10 kalenderdage fremsættes over for Ikast-Brande Kommune, bilagt dokumentation for kra- vets berettigelse så vidt muligt for dets størrelse.
F. Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.
Entreprisen vil kunne afleveres når den er fuldført i sin helhed.
Bygherrens ibrugtagning eller delvise ibrugtagning be- rettiger ikke entreprenøren til aflevering af hele entre- prisen eller dele af entreprisen. Del-mangelgennemgang kan foretages efter aftale med bygherren, uden at det berettiger entreprenøren til aflevering af hele entrepri- sen eller dele af entreprisen.
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfæl- det, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenø- ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggø- relse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtli- ge entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal ind- kalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.
Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.
Afleveringsprotokol
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku- ment (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på- peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre- prenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumen- tet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og en- treprenøren.
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleve- ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal sna- rest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om ind- holdet af afleveringsprotokollen.
Ved væsentlige mangler forstås bl.a. væsentlige gener for planlagt ibrugtagning.
Fuldstændigt Kvalitetssikringsmateriale samt alle såle- des udført tegninger for det samlede anlæg skal afleve- res i elektronisk form senest ved afleveringsforretnin- gen.
Manglende aflevering af fuldstændigt Kvalitetssikrings- materiale samt alle således udført tegninger for det samlede anlæg vil blive anset som en væsentlig mangel, hvorefter bygherren kan nægte at modtage anlægget.
Manglende aflevering af fuldstændigt Kvalitetssikrings- materiale er bodsbelagt iht. §25 stk. 2 og §36 stk. 2.
Ikast-Brande Kommunes paradigme for Afleveringspro- tokol kan anvendes.
Entreprenøren, bygherren og evt. rådgiver skal under- skrive afleveringsprotokollen.
G. Xxxxxxx ved arbejdet
Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, fore- ligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entre- prenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindel- se med arbejdet.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sæd- vanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mang- ler. Dette gælder dog ikke
1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller
2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindrin- ger, jf. § 15.
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om ar- bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tids- punkt kan konstateres eller er skjulte.
Mangler påvist ved afleveringen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af- hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt- tes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg- herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de
påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem ud- bedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.
Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleve- ringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang- ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse her- om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenø- ren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af- hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt- tes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg- herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, kon- stateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise- summen, jf. § 34.
Såfremt der konstateres fejl/mangler der har betydning for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling skal af- hjælpning være påbegyndt senest 6 timer efter, at en- treprenøren er tilkaldt af Ikast-Brande Kommune.
Såfremt entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpnin- gen inden for den ovenfor angivne tidsfrist, kan Ikast- Brande Kommune tilkalde en anden entreprenør efter eget valg. Udgifterne til en anden entreprenørs udbed- ring af forholdet afholdes af entreprenøren.
Ikast-Brande Kommune skal alene dokumentere mang- lernes omfang i form af dokumenterede udgifter. Entre- prenøren accepterer således at Ikast-Brande Kommune har lempet beviskrav, for så vidt angår mangler der har betydning for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling. Bygherren vedlægger dokumentation i form af fotos mm.
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entre- prenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager af- hjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.
Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt mv.
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens reg- ning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved be- dømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i
alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. Bygherrens ret til afslag i entreprise- summen
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens reg- ning – kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis af- hjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fast- sættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt el- ler på en af følgende måder:
1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprise- sum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,
2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes vær- di uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf- talen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.
Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afta- len må anses for tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avance- tab eller andet indirekte tab.
Mangelansvarets ophør
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som føl- ge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets af- levering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, finder ikke anvendelse i disse tilfælde.
Entreprenøren hæfter for Ikast-Brande Kommunes umiddelbare tab i form af erstatning til eller reduceret indtægt fra brugere, lejere m.v., herunder men ikke begrænset til mistet dækningsbidrag m.v. under forud- sætning af, at tabet er forårsaget af manglen.
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbej- Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret
det, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali- tetssikring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entre- prenørens side.
Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.
KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede KS, gælder der et 10-årigt mangelsansvar for entrepre- nøren for den berørte del af arbejderne.
Ved anlægsarbejder gælder et mangelsansvar på 5 år efter afleveringsdatoen.
5 års mangelsansvarsperiode svarer til:
5-års entreprenørsikkerhed,
5-års gennemgang,
5 års afhjælpningsret- og pligt,
5 års leverandøransvar
H. 1- og 5-års eftersyn
1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gen- nemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.
5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslut- tende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted se- nest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet.
Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.
Fælles regler for eftersyn
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages var- sel.
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et doku- ment (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på- peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre- prenørens mulige bemærkninger.
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entre- prenøren.
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersy- net, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gen- nemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.
I. Særligt om ophævelse
Bygherrens hæveret
§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entre- prenøren – hæve entrepriseaftalen
1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller
2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgøren- de betydning for bygherren, medmindre dennes interes- ser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller
3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ik- ke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsent- lige mangler.
Entreprenørens hæveret
§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entreprise- aftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entrepre- nøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsak-
Ud over de i §40 nævnte punkter 1) - 3) vil konstatering af en af følgende væsentlige mangler gøre bygherren berettiget til at hæve entrepriseaftalen:
Manglende sikkerhedsstillelse iht. §6.
Manglende fremvisning af gyldig forsikringscerti- fikat senest ved kontraktunderskrivelsen iht. §8.
Udløsning af mere end 2 bøder for mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkning
kord mv.
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i med- før af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts beta- lingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryg- gende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsda- ge fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part do- kumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik- kerhed for aftalens opfyldelse.
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.
En parts død
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragå- elsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, til- svarende anvendelse.
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder par- tens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel- sesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stil- let betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indven- dinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.
Fælles regler om ophævelse
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. Bygherren er berettiget til at hæve entrepriseaftalen iht.
§40 stk. 1. Bygherren kan skriftligt hæve entrepriseafta- len med 14 kalenderdages varsel.
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 ar- bejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.
Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfær- diges et dokument (registreringsprotokol), der be- skriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde.
Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registrerin- gens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er byg- herren eller den, der færdiggør arbejdet på bygher- rens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.
Ved ophævelse fra Ikast-Brande Kommunes side, kan en- treprenøren alene kræve betaling for faktisk udført arbej- de frem til datoen for ophævelsen.
J. Tvister
Syn og skøn
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mel- lem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.
Tvister mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren berettiger ikke til tidsfristforlængelse eller standsning af arbejderne. Entreprenøren og bygherren skal søge uover- ensstemmelser løst ved forlig, inden der tys til syn og skøn.
Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort rede- gørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste- maet),
3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifi- kationer hos skønsmanden og
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning der- til, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved af- gørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehand- ling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgifts- retten stilling til fremsatte begæringer om supple- rende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf ind- bringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmel- serne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk- somhed.
Sagkyndig beslutning om stillet sik-
kerhed mv.
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om ud-
betaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger til- bage eller foretage modregning i tilfælde af parter- nes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sag- kyndige.
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entreprise- aftalen.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give par- terne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sag- kyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejds- dage beslutning om, i hvilket omfang udbetalings- kravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at ud- betaling til private bygherrer og til entreprenører be- tinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og om- fang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til- fælde endvidere henvise entreprenøren til at anlæg- ge voldgiftssag efter § 47.
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbeta- ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar- bejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig be- slutning gælder de regler, som er fastsat af Vold- giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgifts- retten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indle- vering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og
3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.
Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, ud- peget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Vold- giftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets for- mand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand.
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter for- deles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da be- stemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var til- strækkeligt begrundet at fremsætte kravet.
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.
Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmel- serne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.