Contract

Διακήρυξη Σύμβασης με τίτλο:

«Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Φαιστού

με εκτιμώμενη αξία 170.483,88 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 211.400,00Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Αρ. πρωτ. 7362/06-06-2023

Αρ. μελέτης: 21/2023

Περιεχόμενα

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ» ΜΕ ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΞΊΑ 170.483,88ΕΥΡΏ ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ Ή 211.400,00 ΕΥΡΏ ΜΕ ΦΠΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 2

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

1.1 Στοιχεια Αναθετουσασ Αρχησ 4

1.2 Στοιχεια Διαδικασιασ-Χρηματοδοτηση 4

1.3 Συνοπτικη Περιγραφη φυσικου και οικονομικου αντικειμενου τησ συμβασησ 5

1.4 Θεσμικο πλαισιο 6

1.5 Προθεσμια παραλαβησ προσφορων 9

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 9

1.7 Αρχεσ εφαρμοζομενεσ στη διαδικασια συναψησ 10

2. XXXXXXX ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11

2.1 Γενικεσ Πληροφοριεσ 11

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 11

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 11

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 11

2.1.4 Γλώσσα 12

2.1.5 Εγγυήσεις 12

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 13

2.2 Δικαιωμα Συμμετοχησ - Κριτηρια Ποιοτικησ Επιλογησ 13

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 13

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 14

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 15

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 19

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 19

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 19

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 20

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 20

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 21

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 21

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 22

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 28

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 28

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 29

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 29

2.4 Καταρτιση - Περιεχομενο Προσφορων 29

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 29

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 29

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 32

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 32

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 32

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 33

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 33

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 33

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 35

3.1 Αποσφραγιση και αξιολογηση προσφορων 35

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 35

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 35

3.2 Προσκληση υποβολησ δικαιολογητικων προσωρινου αναδοχου - Δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου 36

3.3 Κατακυρωση - συναψη συμβασησ 38

3.4 Προδικαστικεσ Προσφυγεσ - Προσωρινη και οριστικη Δικαστικη Προστασια 39

3.5 Ματαιωση Διαδικασιασ 41

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 43

4.1 Εγγυησεισ (καλησ εκτελεσησ) 43

4.2 Συμβατικο Πλαισιο - Εφαρμοστεα Νομοθεσια 44

4.3 Όροι εκτελεσησ τησ συμβασησ 44

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44

4.5 Τροποποιηση συμβασησ κατα τη διαρκεια τησ 45

4.6 Δικαιωμα μονομερουσ λυσησ τησ συμβασησ 45

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47

5.2 Κηρυξη οικονομικου φορεα εκπτωτου - Κυρωσεισ 47

5.3 Διοικητικεσ προσφυγεσ κατα τη διαδικασια εκτελεσησ των συμβασεων 49

5.4 Δικαστικη επιλυση διαφορων 49

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 50

6.1 Χρονοσ παραδοσησ υλικων 50

6.2 Παραλαβη υλικων – Χρονοσ και τροποσ παραλαβησ υλικων 51

6.3 Ειδικοι οροι ναυλωσησ – ασφαλισησ - ανακοινωσησ φορτωσησ και ποιοτικου ελεγχου στο εξωτερικο 52

6.4 Απορριψη συμβατικων υλικων – Αντικατασταση 52

6.5 Δειγματα – Δειγματοληψια – Εργαστηριακεσ εξετασεισ 52

6.6 Εγγυημενη λειτουργια προμηθειασ 52

6.7 Αναπροσαρμογη τιμησ 52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικη Περιγραφη Xxxxxxx και Οικονομικου Αντικειμενου 53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων – Τεχνικεσ προδιαγραφεσ 56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδειγμα Οικονομικησ Προσφορασ 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημερωση φυσικων προσωπων για την επεξεργασια προσωπικων δεδομενων 82

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999174227
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1007.Ε87107.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Πάροδος 25ης Μαρτίου 1
Πόλη	Μοίρες
Ταχυδρομικός Κωδικός	70400
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS	EL431
Τηλέφωνο	28923-40226
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	xxxxxxx@0000.xxxxxxxx.xxx.xx
Αρμόδιος για πληροφορίες	X. Xxxxxxx
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Φαιστού και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, επισκευή δικτύων άρδευσης, επισκευή δικτύων δημοτικού φωτισμού, επίβλεψη τεχνικών έργων, κοινωνικές υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελλάδας και συγκεκριμένα ο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Τεύχος Α’) και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) του XXX XXXXXX.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): xxx.xxxxxxxxxxx.xx

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. οικονομικών ετών 2023 και 2024 με τα ποσά:

Κ.Α.	2023	2024
20/6263	20.000,00€	60.000,00€
30/6264	20.000,00€	60.000,00€
70/6263	30.000,00€	21.400,00€

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 5676/12-05-2023 (ΑΔΑ: 98Μ4ΩΗ1- ΝΤ3), 5677/12-05-2023 (ΑΔΑ:90ΡΕΩΗ1-1ΨΓ) και 5678/12-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΤ0ΛΩΗ1-ΩΞΝ) και ΑΔΑΜ:

23REQ012666107 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν αντίστοιχα α/α 219, 220 & 221 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμος Φαιστού.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία της επισκευής και τακτικής συντήρησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου (επιβατικά οχήματα, φορτηγά 4x4, φορτηγά ανατρεπόμενα, απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, ανυψωτικά, δίκυκλα).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Περιγραφή είδους	Κωδικός CPV
Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών	50116500-6
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων	50116100-2
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές	31430000-9
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων	50116200-3
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων	50112000-3
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων	50116300-4
Μέρη μηχανών ή κινητήρων	42124100-5
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα	34330000-9
Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους	34320000-6
Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων	50112110-7

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α Τμήματος	Περιγραφή	π/υ	ΦΠΑ 24%	Σύνολο
1	Επισκευές ελαστικών	13.709,68€	3.290,32€	17.000,00€
2	Επισκευές ηλεκτρολογικών μερών επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	28.225,81€	6.774,19€	35.000,00€

3	Επισκευές φρένων επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	5.161,29€	1.238,71€	6.400,00€
4	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων	19.354,84€	4.645,16€	24.000,00€
5	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων	44.354,84€	10.645,16€	55.000,00€
6	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου	54.838,71€	13.161,29€	68.000,00€
7	Επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου	4.838,71€	1.161,29€	6.000,00€
	Σύνολο μελέτης	170.483,88€	40.916,12€	211.400,00€

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα ζητούμενα είδη ανά τμήμα και για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός XXXXXXXX που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε επτά (7).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 170.483,88€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 211.400,00€)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως1:

­ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

­ του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

­ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

­ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

­ του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

­ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

­ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

1 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

­ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

­ του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)

«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.

­ του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

­ της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

­ της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

­ της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

­ της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

­ της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

­ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

­ του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

­ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

­ του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

­ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

­ του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

3 Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

­ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

­ του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

­ του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

­ του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

­ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

­ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

­ του X.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α’), «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

­ της 3373/390/20.3.1975 (ΦΕΚ Β΄ 349) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53»

­ του Π.Δ. 78 / 1988 (ΦΕΚ 34 Α / 15/25-2-1988) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών»

­ της υπ' αριθμό 3936 / 16697 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 612 Β / 1997) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών - διαδικασία ανάθεσης, επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.»

­ του X. 5005/2022 (ΦΕΚ 236 Τεύχος Α) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

­ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

­ της υπ’ αριθμό 21/2023 μελέτης προμήθειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού (η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της)

­ του υπ’ αριθμό πρωτ. 5103/02.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012653334) πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών

­ τις υπ’ αριθμό πρωτ. 5676/12-05-2023 (ΑΔΑ: 98Μ4ΩΗ1-ΝΤ3), 5677/12-05-2023 (ΑΔΑ:90ΡΕΩΗ1-1ΨΓ) και 5678/12-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΤ0ΛΩΗ1-ΩΞΝ) και ΑΔΑΜ: 23REQ012666107 Αποφάσεις Ανάληψης

Πολυετούς Υποχρέωσης του Δήμου Φαιστού, για την έγκριση της συνολικής δαπάνης και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων

­ Την υπ’ αριθμό 130/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΟΑΩΗ1-ΕΥΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.

­ Την υπ’ αρ. πρωτ. 4989/31.05.2023 (ΑΔΑ: 6Π4ΘΟΡ1Θ-ΛΥΥ) Απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/2023 και ώρα

15:00:004.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx)

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη5 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193591 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) του ΟXX XXXXXX.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο6 7 8, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ με ημερομηνία δημοσίευσης την Πέμπτη 08/06/2023

Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ με ημερομηνία δημοσίευσης την Πέμπτη 08/06/2023

Εφημερίδα ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ με ημερομηνία δημοσίευσης την Παρασκευή 09/05/2023

4 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

5 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

6 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

7 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

8 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο xxxx://xx.xxxxxxxx.xxx.xx/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατηθεί από τον/ους ανάδοχο/ους αναλογικά με τα τμήματα που θα του/τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά:

Α/Α Τμήματος	Περιγραφή	Ποσοστό πληρωμής εφημερίδων (%)
1	Επισκευές ελαστικών	8,04
2	Επισκευές ηλεκτρολογικών μερών επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	16,56
3	Επισκευές φρένων επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	11,35
4	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων	3,03
5	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων	26,01
6	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου	32,17
7	Επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου	2,84
	Σύνολο	100,00

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,9 είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

9 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ10.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.11

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

10 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

11 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

χρηματικού ποσού12. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ13, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 714 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

12 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων15.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης16

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τρεις χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (3.409,68€) σε περίπτωση συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων. Για κάθε τμήμα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναφέρεται παρακάτω:

Α/Α Τμήματος	Περιγραφή	Π/Υ Τμήματος	Εγγυητική συμμετοχής (2%)
1	Επισκευές ελαστικών	13.709,68€	274,19€
2	Επισκευές ηλεκτρολογικών μερών επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	28.225,81€	564,52€
3	Επισκευές φρένων επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	5.161,29€	103,23€
4	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων	19.354,84€	387,10€
5	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων	44.354,84€	887,10€
6	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου	54.838,71€	1.096,77€
7	Επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου	4.838,71€	96,77€
	Σύνολο	170.483,88€	3.409,68€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

13 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

14 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

15 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

16 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη17 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

17 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α) ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται18 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις19:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201620, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,21

18 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

19 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

20 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

21 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.22

2.2.3.5. Δεν διαγράφεται λόγω μη μεταβολής της αρίθμησης.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία23, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα

22 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ- 09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

23 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201624.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής25

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ σχετική με το είδος επισκευών του/ων τμήματος/ων που θα συμμετάσχουν.

24 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

25 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου

2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό συνεργείου (ράμπες, διαγνωστικά μηχανήματα, εργαλεία) και το εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με το αντικείμενο του/ων τμήματος/ων που θα συμμετάσχουν.

Τα αποδεικτικά για τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο φάκελο δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς ή από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Όταν ο οικονομικός φορέας επιλέξει να τα προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος τότε στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά αντί της άδειας λειτουργίας συνεργείου θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας συνεργείου για το/α τμήμα/τα στο/α οποίο/α συμμετέχει.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς26. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της

26 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας27. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ28 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.29

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να

27 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

28 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

29 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,30 την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης31 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα32

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

30 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

31 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)

32 Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e- Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.433 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ] δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία3435 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

33 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

34 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1)

35 Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής)

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.36

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Άδεια λειτουργίας συνεργείου από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα (ράμπες-αναβατόρια, εργαλεία, διαγνωστικά μηχανήματα) και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων για το/α τμήμα/τα στο/α οποίο/α συμμετέχει.

Β.5. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ37, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης38, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

36 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

37 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L.

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της

στην ημεδαπή,

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

38 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης39

Κριτήριο ανάθεσης40 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

39 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

40 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 2741 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

41 Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 42

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ43 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199944,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την

42 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

43 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

44 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 45.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

45 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης:

Η τιμή των ζητούμενων υπηρεσιών και υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα όπως φαίνεται στον π/υ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου … % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ … %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης46, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της47, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

46 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016

47 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών48.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.49

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

48 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.

49 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Ηρακλείου50. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι

50 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Α/Α Τμήματος	Περιγραφή	Π/Υ Τμήματος	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (4%)
1	Επισκευές ελαστικών	13.709,68€	548,39€
2	Επισκευές ηλεκτρολογικών μερών επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	28.225,81€	1.129,03€
3	Επισκευές φρένων επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων	5.161,29€	206,45€
4	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων	19.354,84€	774,19€
5	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων	44.354,84€	1.774,19€
6	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου	54.838,71€	2.193,55€
7	Επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου	4.838,71€	193,55€
	Σύνολο	170.483,88€	6.819,36€

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δεν απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας»

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016..

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.4.4. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/51 52

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)53. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

51 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

52 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016).

53 Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 και άρθρο 350 εδάφιο 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 7 του ν. 4912/2022) επί όλων των συμβάσεων άνω των 1.000,00€ άνευ ΦΠΑ

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/201654 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ – ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων55

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

55 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει το κάθε μεταφορικό μέσο:

- Σε περίπτωση τακτικής συντήρησης εντός 24 ωρών από την είσοδο του στο συνεργείο.

- Σε περίπτωση έκτακτης επισκευής εντός 24 ωρών από την είσοδο του στο συνεργείο θα προβαίνει στην διάγνωση για το είδος της ζημιάς και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών. Η υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάστασή της και απλώς να καταβάλλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας έως την φάση της διάγνωσης της βλάβης. Όταν η Υπηρεσία εγκρίνει την επισκευή ο χρόνος παράδοσης του επισκευασμένου οχήματος θα είναι μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Έγκρισης, ενώ σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγκριση. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει παράταση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου η οποία χορηγείται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1656 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: από πρακτική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

56 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.57

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

57 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επισκευή και η τακτική συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού (επιβατικά οχήματα, φορτηγά 4x4, φορτηγά ανατρεπόμενα, απορριμματοφόρα, Μ.Ε., ανυψωτικά, δίκυκλα) που διαθέτει την παρούσα χρονική περίοδο καθώς και τα μεταφορικά μέσα που θα προμηθευτεί στο μέλλον.

Ο συνολικός π/υ της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 211.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΕΣΟΔΑ του Δήμου Φαιστού.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες ύστερα από απόφαση της Ο.Ε. σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί το συμβατικό ποσό.

Ο Δήμος Φαιστού διαθέτει τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Απορριμματοφόρο	IVECO	ΚΗΗ 3185	24/10/2008	WJME3TSS40 C215474	F3BE3681D*	315/80/22,5
Απορριμματοφόρο	IVECO	ΚΗΙ 9343	24/08/2007	Z0FA1VM0302 500477	F4AE2681ER 106	315/70/22,5
Απορριμματοφόρο	Piaggio	ΚΗΙ 9342	31/7/2007	ZD622T00000 000185	HC849161	165/70/14
Απορριμματοφόρο	Mercedes	ΚΗΙ 5592	18/7/2006	WDB9321431 L101236	ΟΜ501LAIII/ 17	315/80/22,5
Απορριμματοφόρο	Mercedes	ΚΗΟ 7465	25/2/1998	WDB656109K 230973	4459241090 7500	225-315
Απορριμματοφόρο	ΜΑΝ	ΚΗΥ 9610	1/11/2001	WMAL87ZZZ1 Y072885	1589603612 5271	295/80/R22,5
Απορριμματοφόρο	Mercedes	ΚΗΙ 5595	28/4/2006	WDB9320031 L082780	ΟΜ501LAIII/ 15	315/80/22,5
Απορριμματοφόρο	Mercedes	ΚΗΟ 7463	25/2/1998	WDB6561091 K229622	4459241090 7463	315/80/22,5
Απορριμματοφόρο	IVECO	ΚΗΙ 9344	20/2/2008	ZCFA1LG0302 521911	F4AE3681BR	285/70/R19,5
Απορριμματοφόρο	Mercedes	ΚΗΟ 5755	05/12/2018	WDB9576601 V221837	OM906LA	315/80/22,5

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Φορτηγό	IVECO	ΚΗΥ 9606	19/1/2000	WJMB1VMT00 0063270	9460-41C	315-80R22,5
Φορτηγό	IVECO	ΚΗΥ 9611	13/11/2001	WJMB1VMT00 C063581	846041C	315-80R22,5
Φορτηγό	IVECO	ΚΗΗ 9240	19/5/2022	ZCFCA70B405 45445518	Ε23*NIV18/ 858*220010	225/75/R16

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Φορτωτής	KOMATSU	ΜΕ ΙΧ 96535	5/6/2007	WA380- H21591	21495961	23,5-25
Grader	KOMATSU	ΜΕ ΙΧ 43955	6/5/1999	G52A-12067	26241180	1400-24
Grader	SANY	ΜΕ ΙΧ 113111	4/9/2009	07PY00570216	46711622	17,5-25
Grader	CATERPILL AR	ΜΕ ΙΧ 89149	20/8/2015	89Η1460	89Η1460	1400-24
Οδοστρωτήρας	ΗΑΜΜ	ΜΕ ΙΧ 117643	20/8/2015	821187	102510	Μεταλλικοί κύλινδροι
Φορτωτής	BOBCAT	ΜΕ ΙΧ 89148	20/8/2015	5033Μ12166	LD7017U2 2568	14-17,5
Σάρωθρο	DULEVO	ΜΕ ΙΧ 99356	1/8/2007	204E22283	64B76913	700x12
Σάρωθρο	UNIECO	ΜΕ ΙΧ 86234	5/10/2005	UCM*UNECO4 06SE144*	785664	27x10/12
Καλαθοφόρο	Piaggio Colombo	ΜΕ ΙΧ 86203	8/6/2005	ZAPS85000005 03116	755891	155/80/12
Καλαθοφόρο	Piaggio Colombo	ΜΕ ΙΧ 99399	21/11/2007	ZAPS85000005 6857	913683	155/R12
Τσαπάκι	CASE	ΜΕ ΙΧ 62984	15/10/2001	CGG0216313	21441005	12/5/18 και 16,5/85/R28
Τσαπάκι	CASE	ΜΕ ΙΧ 62954	9/8/2001	CGG0215849	21432089	12/5/18 και 16,5/85/R28
Τσαπάκι	JCB	ΜΕ ΙΧ 43934	11/2/1999	299064/P	845712/5	900-16 και 16-9- 28
Τσαπάκι	JCB	ΜΕ ΙΧ 115286	17/2/2010	JCB4CXPCV916 17627	SF320/403 34V08886 09	440/80/24
Τσαπάκι	JCB	ΜΕ ΙΧ 140120	03/04/2019	JCB3CX4TCK28 22587	SL320/415 90U15480 18	12.5-18-10 και 16.9-28-12
Ασφαλτοδιανομέα ς	Mercedes	ME IX 149768	19/7/2022	W1T4050901V 269962	934971C0 257054	335/051
Καλαθοφόρο	SOCAGE	ΜΕ ΙΧ 149727	27/6/2022	ZCFCH35A105 441964	F1AGL411 D*F	195/75/R16

ΦΟΡΤΗΓΑ 4x4:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Φορτηγό 4x4	NISSAN	ΚΗΟ 7462	15/2/1993	CGD21C9422 1	Z 16097446	14/185
Φορτηγό 4x4	NISSAN	ΚΗΗ 4017	24/01/2002	ΚΑ24	JN1BCUD22U 0010425	235/75/R15
Φορτηγό 4x4	TOYOTA	ΚΗΙ 2199	30/12/2003	JTDFS696300 024192	2KD1061148	255/70/R15
Φορτηγό 4x4	MITSUBISHI	ΚΗΥ 9609	2/2/2001	MMBCNK740Y D049949	4D56 AP8462	205/80/16
Φορτηγό 4x4	MAZDA	ΚΗΟ 7483	16/4/1999	JMZUF8E2007 19958	G6-224392	205/R16
Φορτηγό 4x4	MAZDA	ΚΗΙ 9341	9/7/2007	JMZUN82427 W426926	WL	16/205

Φορτηγό 4x4	MAZDA	ΚΗΥ 9603	28/6/1999	JMZUF8UE200 719970	G6	16/205
Φορτηγό 4x4	MAZDA	ΚΗΗ 3188	30/3/2009	JMZUN82120 W826247	P5	235/75/R15
Φορτηγό 4x4	TOYOTA	ΚΗΗ 5753	06/08/2015	W1T4050901 V269962	2L	205/80/16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΤΖΙΠ:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Επιβατικό Mini Bus	HYUNDAI	ΚΗΙ 3768	7/11/2005	NLJWWH7WP 5Z032250	G4JS	207/70R15
Επιβατικό Mini Bus	HYUNDAI	ΚΗΙ 5594	7/3/2006	NLJWWH7WP 5Z034137	G4JS	207/70R15
Επιβατικό	HYUNDAI	ΚΗΙ 2191	20/9/2002	KM4PM810P2 U066758	G4ED	180/60/R14
Επιβατικό	HYUNDAI	ΚΗΙ 2192	16/10/2002	KMHPM81CP2 U066776	G4ED	185/65/R14
Επιβατικό	HYUNDAI	ΚΗΥ 9615	20/9/2002	KMHPM81CP2 U067267	G4ED	185/65/R14
Επιβατικό (Τζιπ)	NISSAN	ΚΗΗ 4015	31/07/2009	JN1TBNT31U0 013384	MR20	215/60/R17
Ασθενοφόρο	NISSAN	ΚΗΥ 9604	7/7/1999	JN1VHGE24U 0009016	Z20	185/R14

ΔΙΚΥΚΛΑ:

Είδος οχήματος	Μάρκα	Αρ. κυκλοφ.	Ημερ. 1ης κυκλοφορίας	Αρ. πλαισίου	Αρ. κινητήρα	Ελαστικό
Μοτοποδήλατο	DAELIM	ΙΡΟ 0301	4/1/2005	KMYCB4BLS3 C000844	CA110E	3-16
Μοτοποδήλατο	DAELIM	ΗΚΧ 500	4/1/2005	KMYCB4BLS3 C000877	CA110E	3-16

Οι παραπάνω πίνακες δύναται να τροποποιηθούν με προσθήκη μεταφορικών μέσων που τυχόν αποκτήσει ο Δήμος ή αφαίρεση-διαγραφή μεταφορικών μέσων εφόσον κάποια μεταφορικά μέσα κριθούν ακατάλληλα για κυκλοφορία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης με κοινοποίηση απλού εγγράφου προς τον/ους ανάδοχο/ους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές προδιαγραφές

Τα προς προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση ελαστικών είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μεταφορικό μέσο ή Μ.Ε. του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν σε επισκευές θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από πρόσφατη έρευνα αγοράς.

Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών ελαστικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου, για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών ελαστικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών μεταφορικών μέσων και Μ.Ε. είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μεταφορικό μέσο ή Μ.Ε. του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές ηλεκτρολογικών εργασιών προηγουμένων ετών.

Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ηλεκτρολογικής φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ηλεκτρολογικής φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης και αναρτήσεων είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά

μεταφορικό μέσο ή Μ.Ε. του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές συστημάτων πέδησης και αναρτήσεων προηγουμένων ετών. Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών συστημάτων πεδήσεως οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών συστημάτων πεδήσεως οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3.

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών και διαφορικών επιβατικών οχημάτων είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μεταφορικό μέσο του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές και συντηρήσεις κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών και διαφορικών επιβατικών οχημάτων προηγουμένων ετών.

Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, που αφορούν τα οχήματα, ασθενοφόρα και φορτηγά 4x4 που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, που αφορούν τα οχήματα, ασθενοφόρα και φορτηγά 4x4 που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4.

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών και διαφορικών απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μεταφορικό μέσο του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές και συντηρήσεις κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών και διαφορικών απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων προηγουμένων ετών.

Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, που αφορούν τα λεωφορεία, απορριμματοφόρα, φορτηγά που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών συστημάτων πεδήσεως οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επί τόπου επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μηχάνημα έργου του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές και συντηρήσεις εργασιών μηχανημάτων έργου προηγουμένων ετών.

Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου για τα μεταφορικά μέσα είτε στο κατάστημα τους είτε σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο Δήμος. Θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος μετάβασης στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά μεταφορικό μέσο ή Μ.Ε. του Δήμου θα είναι μικρότερη της 1,5 ώρας. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, γνήσια ή ΟΕΜ ανταλλακτικά.

Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 είναι ενδεικτικός. Οι ποσότητες που αναφέρονται λήφθηκαν από επισκευές και συντηρήσεις εργασιών φανοποιείου μεταφορικών μέσων προηγουμένων ετών. Στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 υπάρχει κωδικός με περιγραφή "Προμήθεια ανταλλακτικών εργασιών φανοποιείου που δεν μπορούν να προβλεφθούν". Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού η οποία δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό θα χρεώνεται στον παραπάνω κωδικό μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του εν λόγω κωδικού. Η κοστολόγηση θα γίνεται με προσφορά του αναδόχου ή των αναδόχων, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αναδόχου για εργασίες και προμήθειες υλικών, για το ζητούμενο κάθε φορά υλικό. Για κάθε προσφορά θα υπάρχει γνωμοδότηση της επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Φαιστού. Μετά την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται στον κωδικό με περιγραφή "Προμήθεια ανταλλακτικών εργασιών φανοποιείου που δεν μπορούν να προβλεφθούν" η οποιαδήποτε απρόβλεπτη προμήθεια υλικού θα χρεώνεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 χωρίς να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7.

Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα προσκομίσει στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ αντίστοιχη για το/α τμήμα/τμήματα που θα συμμετάσχει ή υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας συνεργείου και θα προσκομίσει την άδεια λειτουργίας σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Για κάθε τμήμα το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα (παλιά) αντικατασταθέντα ανταλλακτικά.

Επειδή οι επισκευές αφορούν απρόβλεπτες περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν, ο Δήμος Φαιστού δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Α. 3373/390/20-3-1975 προβλέπει ότι κάθε βλάβη διαπιστώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων και στη συνέχεια η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής της Υ.Α. 3373/390/20-3-1975, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, κοστολογεί την επισκευή, πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή. Για την ανάθεση των επισκευών ο ανάδοχος αναδεικνύεται με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, οπότε η επιτροπή θα πραγματοποιεί έρευνα αγοράς όπου και αν κρίνεται απαραίτητο για επισκευές που δεν αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η κοστολόγηση των εργασιών γίνεται χρησιμοποιώντας τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών κάθε τμήματος αφαιρώντας το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών αυτές θα υπολογίζονται με βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής για τεχνίτη και βοηθό.

Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους ενώ η χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης .

Όσον αφορά τον χρόνο επισκευής μεταφορικών μέσων:

- Σε περίπτωση τακτικής συντήρησης θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την είσοδο του στο συνεργείο

- Σε περίπτωση έκτακτης επισκευής εντός 24 ωρών από την είσοδο του στο συνεργείο θα προβαίνει στην διάγνωση για το είδος της ζημιάς και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών. Η υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάστασή της και απλώς να καταβάλλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας έως την φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο όχημα στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

. Όταν η Υπηρεσία εγκρίνει την επισκευή ο χρόνος παράδοσης του επισκευασμένου οχήματος θα είναι μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης, ενώ σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγκριση. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύει και θα τοποθετεί ο εκάστοτε ανάδοχος θα είναι είτε γνήσια είτε ΟΕΜ ανταλλακτικά (Original Equipment Manufacturer).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού

ΤΙΤΛΟΣ: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(Ν. 4412/16)

Τμήμα 1: Επισκευή ελαστικών

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 315/80R22,5 ή 315/70/R22,5 ή 225/75/R17,5 ή 295/80/R22,5 ή 285/70/R19,5 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	15	17	255,00 €
2	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 315/80R22,5 ή 315/70/R22,5 ή 225/75/R17,5 ή 295/80/R22,5 ή 285/70/R19,5 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	15	35	525,00 €
3	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 155/R12 ή 185/R14 ή 175/70R13 ή 185/65R14 ή 215/60R17 ή 195/60R15 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	10	50,00 €
4	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 155/R12 ή 185/R14 ή 175/70R13 ή 185/65R14 ή 215/60R17 ή 195/60R15 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	15	18	270,00 €

5	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 1400-24 ή 12,5-18 ή 340/80-18 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	10	30	300,00 €
6	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 1400-24 ή 12,5-18 ή 340/80-18 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	60	300,00 €
7	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 16,5/85R28 ή 16,9R28 ή 440/80-28 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	50	250,00 €
8	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 16,5/85R28 ή 16,9R28 ή 440/80-28 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	15	90	1.350,00 €
9	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 23,5-25 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	120	600,00 €
10	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 23,5-25 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	200	1.000,00 €
11	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 700-12 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	25	125,00 €
12	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 700-12 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	50	250,00 €
13	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 900-16 ή 235/85R16 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	20	100,00 €
14	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 900-16 ή 235/85R16 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	10	35	350,00 €
15	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 205R16 ή 235/75R15 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	12	60,00 €
16	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 205R16 ή 235/75R15 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	20	100,00 €
17	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 440/80R24 ή 17,5-25 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	4	60	240,00 €
18	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 440/80R24 ή 17,5-25 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	6	90	540,00 €
19	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 205/70R15 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	12	60,00 €

20	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 205/70R15 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	25	125,00 €
21	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 27x10/12 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	35	175,00 €
22	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 27x10/12 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	50	250,00 €
23	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 255/70R15 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	12	60,00 €
24	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 255/70R15 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	20	100,00 €
25	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 80/90-16 στο κατάστημα του αναδόχου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	12	60,00 €
26	Επισκευή ελαστικού διαστάσεων 80/90-16 εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	23	115,00 €
27	Αεροθάλαμος 23,5-25	ΤΕΜ.	1	130	130,00 €
28	Αεροθάλαμος 185R14 ή 155R12 ή FR13 ή FR14	ΤΕΜ.	2	12	24,00 €
29	Αεροθάλαμος 700x12 ή 27x10x12	ΤΕΜ.	2	18	36,00 €
30	Αεροθάλαμος 900x16 ή 205R16 ή 235/75R15 ή 205/70R15	ΤΕΜ.	2	23	46,00 €
31	Αεροθάλαμος 16,8-28 ή 1400-24	ΤΕΜ.	2	70	140,00 €
32	Αεροθάλαμος 16,9-24	ΤΕΜ.	1	65	65,00 €
33	Αεροθάλαμος 12,5-18	ΤΕΜ.	1	35	35,00 €
34	Αεροθάλαμος 250-17	ΤΕΜ.	1	12	12,00 €
35	Αεροθάλαμος 17,5-25	ΤΕΜ.	1	78	78,00 €
36	Μανσόν 05 ή 103 ή UP6 ή ΕΤ13 ή Ε04 ή PAD115 ή PAD116 ή PAD122 ή GNR-35	ΤΕΜ.	4	17	68,00 €
37	Μανσόν 101 ή 102 ή PAD110 ή UP4,5 ή Ν1 ή ΡΝ02 ή GNR-25	ΤΕΜ.	4	17	68,00 €
38	Μανσόν 1 ή GNR-08 ή GNR-10 ή GNR-12	ΤΕΜ.	4	10	40,00 €
39	Μανσόν 105 ή Ε05 ή GNR-42	ΤΕΜ.	4	27	108,00 €
40	Μανσόν 107 ή ΡΝ05	ΤΕΜ.	4	33	132,00 €
41	Μανσόν ΕΤ15	ΤΕΜ.	2	24	48,00 €
42	Μανσόν ΕΤ19	ΤΕΜ.	1	55	55,00 €

43	Μανσόν PAD184	ΤΕΜ.	1	55	55,00 €
44	Μανσόν UP03 ή GUTAO ή GUTOO ή GUTBO ή GNR-20	ΤΕΜ.	3	10	30,00 €
45	Μανσόν PAD142 ή PAD140 ή GNR-44	ΤΕΜ.	2	45	90,00 €
46	Μανσόν GNR-18 ή GNR-22	ΤΕΜ.	2	12	24,00 €
47	Βαλβίδα φορτηγού, προέκταση ή διαστολή	ΤΕΜ.	2	18	36,00 €
48	Βαλβίδα φορτωτή ή grader	ΤΕΜ.	3	27	81,00 €
49	Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών ελαστικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	1948,68	1.948,68 €
50	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €
51	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €
				Σύνολο	13.709,68 €
				ΦΠΑ 24%	3.290,32 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		17.000,00 €

Τμήμα 2: Επισκευές ηλεκτρολογικών μερών επιβατικών οχημάτων, απορριμματοφόρων, Μ.Ε. και δικύκλων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μπαταρία 45Αh κλειστού τύπου	ΤΕΜ.	8	60,00 €	480,00 €
2	Μπαταρία 55Αh κλειστού τύπου για τα μεταφορικά μέσα	ΤΕΜ.	5	70,00 €	350,00 €
3	Μπαταρία 70Αh για το απορριμματοφόρο ΜΑΝ (ΚΗΥ 9610)	ΤΕΜ.	4	90,00 €	360,00 €
4	Μπαταρία κλειστού τύπου 95Ah για το φορτηγό 4x4 MAZDA (ΚΗΙ 9341)	ΤΕΜ.	2	110,00 €	220,00 €
5	Μπαταρία 100Ah για το φορτηγό IVECO (ΚΗΥ 9606)	ΤΕΜ.	3	120,00 €	360,00 €
6	Μπαταρία 180Ah για το φορτηγό MERCEDES (ΚΗΥ 9614)	ΤΕΜ.	3	250,00 €	750,00 €
7	Μπαταρία 140Αh κλειστού τύπου	ΤΕΜ.	3	210,00 €	630,00 €
8	Μπαταρία 230Αh κλειστού τύπου για τον φορτωτή KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 96535)	ΤΕΜ.	2	270,00 €	540,00 €
9	Ρελέ 12V/20A	ΤΕΜ.	5	5,00 €	25,00 €
10	Ρελέ 12V/70A	ΤΕΜ.	5	7,00 €	35,00 €
11	Ρελέ 12V/30A	ΤΕΜ.	2	6,00 €	12,00 €

12	Ρελέ 24V/30Α	ΤΕΜ.	2	10,00 €	20,00 €
13	Ρελέ 24V/150A	ΤΕΜ.	2	15,00 €	30,00 €
14	Ρελέ 100Α για το grader	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
15	Ρελέ μίζας για το grader KOMATSU	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
16	Λάμπα Η3	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €
17	Λάμπα Η4	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €
18	Λάμπα Η7	ΤΕΜ.	5	10,00 €	50,00 €
19	Λάμπα 24V/1,2W	ΤΕΜ.	10	0,30 €	3,00 €
20	Λάμπα 24V/H1	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €
21	Λάμπα 24V/H3	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €
22	Λάμπα 24V/21	ΤΕΜ.	10	0,50 €	5,00 €
23	Φάρος	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
24	Ανεμιστήρας ψυγείου λαδιού	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
25	Προβολέας εργασίας για τα απορριμματοφόρα	ΤΕΜ.	1	25,00 €	25,00 €
26	Φίσα βαλβίδας	ΤΕΜ.	3	5,00 €	15,00 €
27	Φαναράκι όγκου LED συνεργαζόμενο με ηλεκτρονικό εγκέφαλο	ΤΕΜ.	3	25,00 €	75,00 €
28	Φαναράκι όγκου	ΤΕΜ.	8	15,00 €	120,00 €
29	Καλώδιο μπαταρίας	ΤΕΜ.	6	15,00 €	90,00 €
30	Μάκτρα 60cm		4	25,00 €	100,00 €
31	Μάκτρα 70cm	ΤΕΜ.	6	30,00 €	180,00 €
32	Μάκτρο για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	2	300,00 €	600,00 €
33	Μίζα πλήρης για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	1	250,00 €	250,00 €
34	Ρολόι ταχογράφου για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
35	Φανάρι οπίσθιο για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	2	90,00 €	180,00 €
36	Διακόπτης φλας για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
37	Πλακέτα κινητήρα για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
38	Αισθητήρας συμπλέκτη για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
39	Μπομπίνα για το απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	1	70,00 €	70,00 €
40	Μπουτόν μίζας για το απορριμματοφόρο IVECO	ΤΕΜ.	1	40,00 €	40,00 €
41	Καθρέπτης για το απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	1	40,00 €	40,00 €

42	Φλας φτερού για το απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	4	15,00 €	60,00 €
43	Πλακέτα STOP για το απορριμματοφόρο IVECO	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
44	Καλώδιο 95mm2	m	15	5,00 €	75,00 €
45	Ρουλεμάν για δυναμό ή μίζα	ΤΕΜ.	6	15,00 €	90,00 €
46	Δυναμό 24V/120A για το απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	2	250,00 €	500,00 €
47	Πόλος μπαταρίας 100Αh	ΤΕΜ.	10	2,00 €	20,00 €
48	Κόπλερ ΡΤΟ για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	1	250,00 €	250,00 €
49	Καλώδιο μπαταρίας	ΤΕΜ.	1	5,00 €	5,00 €
50	Καλώδιο 70mm2	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €
51	Εγκέφαλος σασμάν για το φορτηγό MERCEDES	ΤΕΜ.	1	1.000,00 €	1.000,00 €
52	Κρύσταλλο οπίσθιου φαναριού για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	1	20,00 €	20,00 €
53	Back up alarm για το απορριμματοφόρο IVECO	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
54	Κρύσταλλο φάρου για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	3	20,00 €	60,00 €
55	Φλασέρ μεταφορικού μέσου	ΤΕΜ.	5	25,00 €	125,00 €
56	Ανορθωτική διάταξη απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	4	150,00 €	600,00 €
57	Φίσα πηνίου για τον φορτωτή	ΤΕΜ.	3	30,00 €	90,00 €
58	Κρύσταλλο οπίσθιου φαναριού	ΤΕΜ.	1	20,00 €	20,00 €
59	Διακόπτης φώτων για σάρωθρο	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
60	Τερματικός διακόπτης πόρτας απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
61	Κρύσταλλο καθρέπτη απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
62	Βαλβίδα STOP απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	25,00 €	25,00 €
63	Φαναράκι καμπίνας απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	20,00 €	20,00 €
64	Βαλβίδα καυσίμου για Μ.Ε.	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
65	Κάρβουνα για Μ.Ε.	ΤΕΜ.	4	30,00 €	120,00 €
66	Αισθητήρας τιμονιού Μ.Ε.	ΤΕΜ.	1	200,00 €	200,00 €
67	Μπίλια κοτσαδόρου φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
68	Κόρνα 12V	ΤΕΜ.	3	25,00 €	75,00 €
69	Κόρνα 24V			30,00 €	0,00 €
70	Πλήκτρο καλοριφέρ φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	3	30,00 €	90,00 €
71	Λάμπα ταμπλώ επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	10	10,00 €	100,00 €

72	Μοτέρ ταχογράφου φορτηγού ή απορριμματοφόρου ή λεωφορείου	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
73	Καθρέπτης θερμαινόμενος απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
74	Μονάδα ελέγχου απορριμματοφόρου	ΤΕΜ.	1	1.000,00 €	1.000,00 €
75	Διακόπτης 1-0-2	ΤΕΜ.	4	50,00 €	200,00 €
76	Λάμπα 24/2	ΤΕΜ.	5	5,00 €	25,00 €
77	Λουρί 10x1400	ΤΕΜ.	2	15,00 €	30,00 €
78	Βαλβίδα ΡΤΟ για απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
79	Έμβολο ΡΤΟ για απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	2	130,00 €	260,00 €
80	Διακόπτης κλειδί	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
81	Πόλος - καλώδιο για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	3	5,00 €	15,00 €
82	Φανάρι για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	20,00 €	20,00 €
83	Φλας γωνιακό για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	3	25,00 €	75,00 €
84	Βάση φανού για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	3	30,00 €	90,00 €
85	Δυναμό για φορτηγό 4x4 ή επιβατικό	ΤΕΜ.	1	200,00 €	200,00 €
86	Μπουτόν μίζας για φορτηγό 4x4 ή επιβατικό	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
87	Μοτέρ καλοριφέρ για φορτηγό 4x4 ή επιβατικό	ΤΕΜ.	2	150,00 €	300,00 €
88	Ψυγείο καλοριφέρ	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
89	Φάρος 12V	ΤΕΜ.	4	50,00 €	200,00 €
90	Δυναμό 24V/90A	ΤΕΜ.	2	250,00 €	500,00 €
91	Μίζα πλήρης για φορτηγό 4x4 MAZDA	ΤΕΜ.	1	190,00 €	190,00 €
92	Φλασέρ	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
93	Όργανο θερμοκρασίας Μ.Ε.	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
94	Βαλβίδα θερμοκρασίας Μ.Ε.	ΤΕΜ.	2	30,00 €	60,00 €
95	Φρέον κλιματισμού	kg	25	100,00 €	2.500,00 €
96	Καθαρισμός φρέον συστήματος κλιματισμού μεταφορικού μέσου και service κλιματιστικού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	6	100,00 €	600,00 €
97	Συντήρηση κλιματιστικού μεταφορικού μέσου	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
98	Φίλτρο κλιματιστικού καμπίνας	ΤΕΜ.	5	15,00 €	75,00 €
99	Βαλβίδα καυσίμου	ΤΕΜ.	3	50,00 €	150,00 €
100	Βαλβίδα όπισθεν Μ.Ε.	ΤΕΜ.	2	30,00 €	60,00 €

101	Διακόπτης ταμπλώ Μ.Ε.	ΤΕΜ.	2	30,00 €	60,00 €
102	Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων Μ.Ε.	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
103	Μίζα Μ.Ε.	ΤΕΜ.	3	150,00 €	450,00 €
104	Γέφυρα 70mm2	ΤΕΜ.	5	100,00 €	500,00 €
105	Γρύλος παραθύρου επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	3	100,00 €	300,00 €
106	Μοτέρ μετρητή χιλιομέτρων	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
107	Ταινία ταχογράφου	ΤΕΜ.	5	70,00 €	350,00 €
108	Επιτηρητής φώτων	ΤΕΜ.	4	15,00 €	60,00 €
109	Mini ρελέ	ΤΕΜ.	5	15,00 €	75,00 €
110	Ντίζα	ΤΕΜ.	3	25,00 €	75,00 €
111	Απρόβλεπτες προμήθειες ηλεκτρολογικής φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	5.015,81 €	5.015,81 €
112	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €
113	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	28.225,81 €
				ΦΠΑ 24%	6.774,19 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):		35.000,00 €

Τμήμα 3: Επισκευή συστημάτων πέδησης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Έλεγχος δικτύου αέρος	ΤΕΜ.	3	30,00 €	90,00 €
2	Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών απορριμματοφόρων, λεωφορείων ή φορτηγών (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	3	50,00 €	150,00 €
3	Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών μηχανημάτων έργου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	3	50,00 €	150,00 €
4	Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων απορριμματοφόρων, λεωφορείων ή φορτηγών (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €

5	Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων μηχανημάτων έργου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
6	Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ επιβατικών οχημάτων (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	2	40,00 €	80,00 €
7	Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ απορριμματοφόρων, λεωφορείων ή φορτηγών (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	3	80,00 €	240,00 €
8	Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ μηχανημάτων έργου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	3	80,00 €	240,00 €
9	Αλλαγή τακάκια φρένων επιβατικών οχημάτων (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	4	30,00 €	120,00 €
10	Αλλαγή τακάκια φρένων απορριμματοφόρων, λεωφορείων ή φορτηγών (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	8	40,00 €	320,00 €
11	Αλλαγή τακάκια φρένων μηχανημάτων έργου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	6	40,00 €	240,00 €
12	Μπουλόνια m/s (κωδ. αριθμό 69328) για το απορριμματοφόρο ΜΑΝ (ΚΗΥ 9610)	ΤΕΜ.	10	20,00 €	200,00 €
13	Καθαριστικό φρένων για το απορριμματοφόρο ΜΑΝ (ΚΗΥ 9610)	ΤΕΜ.	4	10,00 €	40,00 €
14	Φίλτρο ξηραντήρα για το απορριμματοφόρο IVECO (ΚΗΙ 9344)	ΤΕΜ.	1	40,00 €	40,00 €
15	Δισκόπλακες εμπρόσθιες (κωδ. αριθμός 30467) για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
16	Τακάκια εμπρόσθια (κωδ. αριθμός 10067) για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	1	70,00 €	70,00 €
17	Φίλτρο ξηραντήρα (κωδ. αριθμός 53783) για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	2	40,00 €	80,00 €
18	Καθαριστικό φρένων (κωδ. αριθμός 60477) για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	2	10,00 €	20,00 €
19	Συνεμπλόκ σουστών εμπρόσθιο για το απορριμματοφόρο IVECO (ΚΗΙ 9343)	ΤΕΜ.	2	25,00 €	50,00 €
20	Συνεμπλόκ σουστών οπίσθιο για το απορριμματοφόρο IVECO (ΚΗΙ 9343)	ΤΕΜ.	2	25,00 €	50,00 €
21	Ακρόμπαρο για το απορριμματοφόρο IVECO (ΚΗΙ 9343)	ΤΕΜ.	2	40,00 €	80,00 €
22	Σετ τακάκια για το φορτηγό 4x4 TOYOTA (ΚΗΙ 2199)	ΤΕΜ.	1	45,00 €	45,00 €
23	Σετ σιαγώνες για το ασθενοφόρο NISSAN (ΚΗΥ 9604)	ΤΕΜ.	1	70,00 €	70,00 €
24	Δισκόφρενα για το mini bus HYUNDAI (ΚΗΙ 3768)	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
25	Σετ τακάκια για το απορριμματοφόρο IVECO (KHI 9343)	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
26	Αλλαγή φούσκας ανάρτησης (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	5	30,00 €	150,00 €
27	Δισκόπλακες για το λεωφορείο IVECO (ΚΗΟ 7484)	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
28	Σετ τακάκια για το επιβατικό HYUNDAI (ΚΗΙ 2191)	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €

29	Ζεύγος αμορτισέρ	ΤΕΜ.	1		0,00 €
30	Δισκόφρενο (τακάκια)	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
31	Σετ τακάκια για το λεωφορείο IVECO (ΚΗΟ 7484)	ΤΕΜ.	1	75,00 €	75,00 €
32	Φυσούνα για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
33	Ρεγουλατόρος αυτόματος δεξιός για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΙ 5595)	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
34	Σετ σιαγώνες για το Mazda 4x4 (ΚΗΥ 9603)	ΤΕΜ.	1	70,00 €	70,00 €
35	Σετ τακάκια για το Mazda 4x4 (ΚΗΥ 9603)	ΤΕΜ.	1	50,00 €	50,00 €
36	Σετ δισκόφρενα για το Nissan Pick Up (ΚΗΟ 7462)	ΤΕΜ.	1	70,00 €	70,00 €
37	Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών συστημάτων πεδήσεως οχημάτων, λεωφορείων, απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	781,29 €	781,29 €
38	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	30	20,00 €	600,00 €
39	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	20	15,00 €	300,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	5.161,29 €
				ΦΠΑ 24%:	1.238,71 €
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):			6.400,00 €

Τμήμα 4:Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αντικατάσταση φίλτρου αέρα ή λαδιού ή πετρελαίου ή βενζίνης μόνο εργασία	ΤΕΜ.	28	10,00 €	280,00 €
2	Γενικό σέρβις επιβατικών οχημάτων πετρελαίου ή βενζίνης μόνο εργασία (περιλαμβάνει αλλαγή λαδιών κινητήρα, φίλτρου βενζίνης ή πετρελαίου, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, έλεγχος συσφίξεων, φρένων) μη συμπεριλαμβανομένου ανταλλακτικών	ΤΕΜ.	28	50,00 €	1.400,00 €
3	Μπουζί επιβατικών οχημάτων, φορτηγών 4x4, mini bus, ασθενοφόρων	ΤΕΜ.	50	4,00 €	200,00 €
4	Σετ συμπλέκτη για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	360,00 €	360,00 €

5	Σετ συμπλέκτη για επιβατικό	ΤΕΜ.	3	300,00 €	900,00 €
6	Επισκευή συστήματος διεύθυνσης	ΤΕΜ.	5	50,00 €	250,00 €
7	Μαρκούτσι φρένων επιβατικού ή φορτηγού	ΤΕΜ.	4	50,00 €	200,00 €
8	Ευθυγράμμιση εμπρόσθιου συστήματος επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	15	40,00 €	600,00 €
9	Ψαλίδι κάτω δεξιό για επιβατικό όχημα	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
10	Αντικατάσταση ψαλίδι δεξιό για επιβατικό όχημα	ΤΕΜ.	8	40,00 €	320,00 €
11	Φίλτρο αέρος για επιβατικό ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	5	12,00 €	60,00 €
12	Φίλτρο βενζίνης ή πετρελαίου για επιβατικό ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	10	17,00 €	170,00 €
13	Φίλτρο λαδιού κινητήρα για επιβατικό ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	10	12,00 €	120,00 €
14	Φίλτρο λαδιού σασμάν για επιβατικό ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	10	20,00 €	200,00 €
15	Μπαλάκια επάνω για επιβατικό ή φορτηγό	ΤΕΜ.	5	30,00 €	150,00 €
16	Μπαλάκια κάτω για το επιβατικό ή φορτηγό	ΤΕΜ.	5	35,00 €	175,00 €
17	Πείρος ψαλιδιού για το φορτηγό MAZDA 4x4 (ΚΗΟ 7483)	ΤΕΜ.	2	70,00 €	140,00 €
18	Ακρόμπαρο εξωτερικό για επιβατικό ή φορτηγό	ΤΕΜ.	5	30,00 €	150,00 €
19	Ψυγείο νερού για επιβατικό όχημα ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	2	200,00 €	400,00 €
20	Ψαλίδι κάτω δεξιό για το φορτηγό CITROEN SAXO (ΚΗΙ 5591)	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
21	Αντλία νερού για επιβατικό όχημα ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
22	Κολάρο ψυγείου για επιβατικό όχημα ή φορτηγό 4X4	ΤΕΜ.	4	20,00 €	80,00 €
23	Φλάντζα κεφαλής κινητήρα για φορτηγό	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
24	Θερμοστάτης για το επιβατικό όχημα ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
25	Κεντρική μπάρα για φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
26	Φούσκα μπιλιοφόρου για επιβατικό όχημα ή φορτηγό 4x4	ΤΕΜ.	1	25,00 €	25,00 €
27	Αντλία φρένων επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	3	120,00 €	360,00 €
28	Κυλινδράκι πίσω τροχών	ΤΕΜ.	4	40,00 €	160,00 €
29	Αντικατάσταση ζεύγους εμπρόσθιων αμορτισέρ επιβατικού οχήματος και φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	5	150,00 €	750,00 €
30	Αντικατάσταση ζεύγους οπίσθιων αμορτισέρ επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	5	150,00 €	750,00 €
31	Ζεύγος εμπρόσθιων αμορτισέρ επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	5	120,00 €	600,00 €
32	Ζεύγος οπίσθιων αμορτισέρ επιβατικού οχήματος ή και φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	5	120,00 €	600,00 €
33	Αντικατάσταση αντλίας νερού επιβατικού οχήματος ή φορτηγού 4x4	ΤΕΜ.	5	100,00 €	500,00 €

34	Σετ ιμάντα χρονισμού και έξω λουριών	ΤΕΜ.	2	100,00 €	200,00 €
35	Επισκευή κινητήρα, ρεκτιφιέ, τοποθέτηση πιστονιών, μετάλλων και ελατηρίων	ΤΕΜ.	1	500,00 €	500,00 €
36	Πλανιάρισμα κινητήρα	ΤΕΜ.	3	80,00 €	240,00 €
37	Λιπαντικό κινητήρα 10W40	Λίτρο	100	6,50 €	650,00 €
38	Σετ συμπλέκτη	ΤΕΜ.	4	250,00 €	1.000,00 €
39	Βαλβολίνη σασμάν επιβατικού οχήματος	Λίτρο	40	11,00 €	440,00 €
40	Υγρά φρένων	Λίτρο	20	5,00 €	100,00 €
41	Θερμοστάτης επιβατικού οχήματος	ΤΕΜ.	1	25,00 €	25,00 €
42	Κολάρο νερού	ΤΕΜ.	1	20,00 €	20,00 €
43	Αντλία συμπλέκτη για το πετάλι	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
44	Αντλία συμπλέκτη για το σασμάν	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
45	Μπουλόνια τροχών	ΤΕΜ.	40	15,00 €	600,00 €
46	Δισκόπλακες	ΤΕΜ.	3	70,00 €	210,00 €
47	Σετ τακάκια	ΤΕΜ.	5	50,00 €	250,00 €
48	Σιαγόνες πίσω τροχού	ΤΕΜ.	3	70,00 €	210,00 €
49	Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, που αφορούν τα οχήματα, ασθενοφόρα και φορτηγά 4x4 που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	1.489,84 €	1.489,84 €
50	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €
51	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	19.354,84 €
				ΦΠΑ 24%	4.645,16 €
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):			24.000,00 €

Τμήμα 5: Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1	Τακτικό service απορριμματοφόρου, φορτηγού ή λεωφορείου μόνο εργασία χωρίς ανταλλακτικά (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων-διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	26	150,00 €	3.900,00 €
2	Φίλτρο λαδιού κινητήρα απορριμματοφόρου ή φορτηγού ανατρεπόμενου	ΤΕΜ.	26	20,00 €	520,00 €
3	Φίλτρο πετρελαίου απορριμματοφόρου ή φορτηγού ανατρεπόμενου	ΤΕΜ.	26	30,00 €	780,00 €
4	Φίλτρο λαδιού υδραυλικού απορριμματοφόρου ή φορτηγού ανατρεπόμενου	ΤΕΜ.	26	20,00 €	520,00 €
5	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1/4'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	25	50,00 €	1.250,00 €
6	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 3/8'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	15	50,00 €	750,00 €
7	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1/2'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	25	50,00 €	1.250,00 €
8	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 5/8'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	20	50,00 €	1.000,00 €
9	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 3/4'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	20	5,00 €	100,00 €
10	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	20	50,00 €	1.000,00 €
11	Λιπαντικό βαλβολίνη 80W-90	Λίτρο	800	9,00 €	7.200,00 €
12	Λιπαντικό κινητήρα πετρελαίου 15W-40	Λίτρο	300	6,50 €	1.950,00 €
13	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 68	Λίτρο	600	5,50 €	3.300,00 €
14	Νερό παραφλού	Λίτρο	350	5,00 €	1.750,00 €
15	Σετ στεγανά υδραυλικής μπουκάλας ανατροπής φορτηγού IVECO	ΤΕΜ.	2	90,00 €	180,00 €
16	Αντλία λαδιού σασμάν απορριμματοφόρου MERCEDES ACTROS	ΤΕΜ.	1	650,00 €	650,00 €
17	Φίλτρο ξηραντήρα απορριμματοφόρου MERCEDES	ΤΕΜ.	6	30,00 €	180,00 €
18	Σετ στεγανά χειριστηρίου απορριμματοφόρου ΜΑΝ	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
19	Σετ πλατώ δίσκου και ρουλεμάν για το καλαθοφόρο Piaggio	ΤΕΜ.	1	600,00 €	600,00 €
20	Σετ στεγανά για τις μπουκάλες ανύψωσης κάδων για το απορριμματοφόρο MERCEDES	ΤΕΜ.	4	90,00 €	360,00 €
21	Σετ στεγανά για τον κινητήρα που δίνει κίνηση στην βαρέλα για το απορριμματοφόρο MERCEDES (ΚΗΟ 7465)	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
22	Πλύσιμο και γρασάρισμα απορριμματοφόρου, λεωφορείου, φορτηγού	ΤΕΜ.	40	50,00 €	2.000,00 €
23	Σετ στεγανών αντλίας υδραυλικού απορριμματοφόρου MERCEDES ACTROS	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
24	Αντλία νερού λεωφορείου IVECO	ΤΕΜ.	1	200,00 €	200,00 €
25	Σετ συμπλέκτη (δίσκος-πλατώ-ρουλεμάν) απορριμματοφόρων, φορτηγών και λεωφορείων	ΤΕΜ.	5	700,00 €	3.500,00 €

26	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 46	Λίτρο	400	5,50 €	2.200,00 €
27	Λιπαντικό ATF	Λίτρο	200	8,50 €	1.700,00 €
28	Μπουλόνια τροχών βαρέων οχημάτων	ΤΕΜ.	40	30,00 €	1.200,00 €
29	Κολάρο νερού ενισχυμένο για το απορριμματοφόρο	ΤΕΜ.	5	40,00 €	200,00 €
30	Τσιμούχα εμπρόσθιου τροχού για το φορτηγό IVECO	ΤΕΜ.	4	30,00 €	120,00 €
31	Τσιμούχα οπίσθιου τροχού για το φορτηγό IVECO	ΤΕΜ.	4	30,00 €	120,00 €
32	Φίλτρο νεροπαγίδα	ΤΕΜ.	5	55,00 €	275,00 €
33	Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, που αφορούν τα λεωφορεία, απορριμματοφόρα, φορτηγά που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	2.579,84 €	2.579,84 €
34	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €
35	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	44.354,84 €
				ΦΠΑ 24%	10.645,16 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):		55.000,00 €

Τμήμα 6: Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Τακτικό service φορτωτή - εκσκαφέα CASE ή JCB ή KOMATSU ή BOBCAT μόνο εργασία (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων-διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	3	150,00 €	450,00 €
2	Τακτικό service φορτωτή KOMATSU μόνο εργασία (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων- διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	3	150,00 €	450,00 €

3	Τακτικό service grader KOMATSU ή SANY ή VOLVO ή CATERPILLAR μόνο εργασία (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων-διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	3	150,00 €	450,00 €
4	Τακτικό service ανυψωτικού μηχανήματος μάρκας Piaggio Colombo μόνο εργασία (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων-διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	2	150,00 €	300,00 €
5	Τακτικό service οδοστρωτήρα μάρκας HAMM μόνο εργασία (αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού-πετρελαίου-αέρα, αλλαγή λειτουργικών υγρών μειωτήρων- διαφορικών-σασμάν, έλεγχος μπροστινού συστήματος-συστήματος διεύθυνσης, έλεγχος αρθρώσεων, έλεγχος συγκράτησης πίσω διαφορικού)	ΤΕΜ.	2	150,00 €	300,00 €
6	Φίλτρο λαδιού κινητήρα φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 299064) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	20,00 €	60,00 €
7	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 299064) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	17,00 €	51,00 €
8	Φίλτρο αέρος εσωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 299064) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	73,00 €	219,00 €
9	Φίλτρο αέρος εξωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 299064) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	66,00 €	198,00 €
10	Φίλτρο υδραυλικού φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 299064) γνήσιο	ΤΕΜ.	2	74,00 €	148,00 €
11	Φίλτρο λαδιού κινητήρα φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 2822587) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	36,00 €	108,00 €
12	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 2822587) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	122,75 €	368,25 €
13	Φίλτρο αέρος εσωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 2822587) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	45,02 €	135,06 €
14	Φίλτρο αέρος εξωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 2822587) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	72,00 €	216,00 €
15	Φίλτρο υδραυλικού φορτωτή - εκσκαφέα JCB 3CX (Aριθμός πλαισίου 2822587) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	86,00 €	258,00 €
16	Φίλτρο λαδιού κινητήρα φορτωτή - εκσκαφέα JCB 4CX (Aριθμός πλαισίου 1617627) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	36,00 €	108,00 €
17	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτή - εκσκαφέα JCB 4CX (Aριθμός πλαισίου 1617627) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	81,00 €	243,01 €

18	Φίλτρο αέρος εσωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 4CX (Aριθμός πλαισίου 1617627) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	45,00 €	135,00 €
19	Φίλτρο αέρος εξωτερικό φορτωτή - εκσκαφέα JCB 4CX (Aριθμός πλαισίου 1617627) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	72,00 €	216,00 €
20	Φίλτρο υδραυλικού φορτωτή - εκσκαφέα JCB 4CX (Aριθμός πλαισίου 1617627) γνήσιο	ΤΕΜ.	3	57,00 €	171,00 €
21	Φίλτρο λαδιού κινητήρα grader CATERPILLAR (Aριθμός πλαισίου 89Η1460)	ΤΕΜ.	3	30,00 €	90,00 €
22	Φίλτρο πετρελαίου grader CATERPILLAR (Aριθμός πλαισίου 89Η1460)	ΤΕΜ.	3	20,00 €	60,00 €
23	Φίλτρο αέρος εσωτερικό grader CATERPILLAR (Aριθμός πλαισίου 89Η1460)	ΤΕΜ.	3	65,00 €	195,01 €
24	Φίλτρο αέρος εξωτερικό grader CATERPILLAR (Aριθμός πλαισίου 89Η1460)	ΤΕΜ.	3	78,00 €	234,00 €
25	Φίλτρο υδραυλικού grader CATERPILLAR (Aριθμός πλαισίου 89Η1460)	ΤΕΜ.	3	38,00 €	114,00 €
26	Φίλτρο λαδιού κινητήρα φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	51,00 €	153,00 €
27	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	41,00 €	123,00 €
28	Φίλτρο αέρος εσωτερικό φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	53,00 €	158,99 €
29	Φίλτρο αέρος εξωτερικό φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	92,00 €	276,00 €
30	Φίλτρο υδραυλικού φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	114,00 €	342,01 €
31	Φίλτρο νεροπαγίδας φορτωτή KOMATSU (Aριθμός πλαισίου WA380-21591)	ΤΕΜ.	3	38,00 €	114,00 €
32	Φίλτρο λαδιού κινητήρα grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	24,00 €	72,00 €
33	Φίλτρο πετρελαίου grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	16,00 €	48,00 €
34	Φίλτρο αέρος εσωτερικό grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	84,00 €	252,00 €
35	Φίλτρο αέρος εξωτερικό grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	110,00 €	329,99 €
36	Φίλτρο υδραυλικού grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	74,00 €	222,00 €
37	Φίλτρο καμπίνας grader KOMATSU GD521A (Aριθμός πλαισίου G52A-12067)	ΤΕΜ.	3	63,00 €	189,01 €
38	Φίλτρο λαδιού κινητήρα φορτωτάκι BOBCAT (Aριθμός πλαισίου 5033M12166)	ΤΕΜ.	3	34,00 €	102,00 €
39	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτάκι BOBCAT (Aριθμός πλαισίου 5033M12166)	ΤΕΜ.	3	28,00 €	84,00 €
40	Φίλτρο αέρος εσωτερικό φορτωτάκι BOBCAT (Aριθμός πλαισίου 5033M12166)	ΤΕΜ.	3	60,00 €	180,00 €
41	Φίλτρο αέρος εξωτερικό φορτωτάκι BOBCAT (Aριθμός πλαισίου 5033M12166)	ΤΕΜ.	3	47,00 €	141,00 €
42	Φίλτρο υδραυλικού φορτωτάκι BOBCAT (Aριθμός πλαισίου 5033M12166)	ΤΕΜ.	3	78,00 €	234,01 €
43	Φίλτρο λαδιού μηχανής φορτωτή - εκσκαφέα CASE ή KOMATSU	ΤΕΜ.	3	25,00 €	75,00 €
44	Φίλτρο λαδιού μηχανής grader SANY ή VOLVO	ΤΕΜ.	3	50,00 €	150,00 €
45	Φίλτρο λαδιού μηχανής οδοστρωτήρα μάρκας HAMM	ΤΕΜ.	2	30,00 €	60,00 €
46	Φίλτρο πετρελαίου φορτωτή - εκσκαφέα CASE ή KOMATSU	ΤΕΜ.	2	80,00 €	160,00 €

47	Φίλτρο πετρελαίου grader SANY ή VOLVO	ΤΕΜ.	3	40,00 €	120,00 €
48	Φίλτρο πετρελαίου οδοστρωτήρα μάρκας HAMM	ΤΕΜ.	2	35,00 €	70,00 €
49	Φίλτρο αέρος φορτωτή - εκσκαφέα CASE ή KOMATSU	ΤΕΜ.	2	100,00 €	200,00 €
50	Φίλτρο αέρος grader SANY ή VOLVO	ΤΕΜ.	2	100,00 €	200,00 €
51	Φίλτρο αέρος οδοστρωτήρα μάρκας HAMM	ΤΕΜ.	2	40,00 €	80,00 €
52	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	20	50,00 €	1.000,00 €
53	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1/4'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	45	50,00 €	2.250,00 €
54	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 3/8'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	45	50,00 €	2.250,00 €
55	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 1/2'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	45	50,00 €	2.250,00 €
56	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 5/8'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	45	50,00 €	2.250,00 €
57	Σωλήνα υψηλής πιέσεως με διπλά σύρματα διατομής 3/4'' με δύο ρακόρ και κυάθια	m	45	50,00 €	2.250,00 €
58	Γλίστρα μαχαιριού (κωδικός αριθμό παραγγελίας 232-7012420) για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	4	134,00 €	536,00 €
59	Αντικατάσταση λεπίδας μαχαιριού Grader	ΤΕΜ.	20	30,00 €	600,00 €
60	Παξιμάδι λαμών και ακρολέπιδων για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	120	17,00 €	2.040,00 €
61	Βίδα ακρολέπιδων για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	20	20,00 €	400,00 €
62	Βίδα λάμας γνήσια για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	100	20,00 €	2.000,00 €
63	Μπουλόνια τροχού για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	12	30,00 €	360,00 €
64	Παξιμάδι τροχού για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	12	20,00 €	240,00 €
65	Ροδέλα για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	12	20,00 €	240,00 €
66	Νύχια για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984 και ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	45	35,00 €	1.575,00 €
67	Ασφάλειες νυχιών για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984 και ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	45	7,00 €	315,00 €
68	Μάνες νυχιών για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984 και ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	10	65,00 €	650,00 €
69	Φίλτρο καμπίνας A/C εξωτερικό οικολογικό γνήσιο για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	2	100,00 €	200,00 €
70	Λιπαντικό βαλβολίνη 80W-90	Λίτρο	400	9,00 €	3.600,00 €
71	Λιπαντικό κινητήρα πετρελαίου 15W-40	Λίτρο	400	6,50 €	2.600,00 €
72	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 68	Λίτρο	500	5,50 €	2.750,00 €
73	Νερό παραφλού	Λίτρο	300	5,00 €	1.500,00 €
74	Νύχια για τον φορτωτή KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 96535)	ΤΕΜ.	25	45,00 €	1.125,00 €
75	Λουρί κινητήρα για το grader SANY	ΤΕΜ.	1	120,00 €	120,00 €

76	Σετ στεγανών μπουκάλας μπαστουνιού για το τσαπάκι CASE	ΤΕΜ.	1	45,00 €	45,00 €
77	Μπουλόνια τροχών βαρέων οχημάτων	ΤΕΜ.	40	8,00 €	320,00 €
78	Τάπα ρεζερβουάρ για το τσαπάκι CASE	ΤΕΜ.	2	20,00 €	40,00 €
79	Σετ τσιμούχες για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	4	60,00 €	240,00 €
80	Ροδέλα για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	6	25,00 €	150,00 €
81	Ροδέλα για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	6	25,00 €	150,00 €
82	Ροδέλα για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	6	25,00 €	150,00 €
83	Βίδα (κωδ. αριθμός 175982Α1) για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	3	20,00 €	60,00 €
84	Βίδα (κωδ. αριθμός 11227031) για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	10	20,00 €	200,00 €
85	Φλάντζα δεξαμενής υδραυλικού για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	1	30,00 €	30,00 €
86	Βίδα για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	3	20,00 €	60,00 €
87	Παξιμάδι για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	3	5,00 €	15,00 €
88	Τακάκια ποδαρικού για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	2	50,00 €	100,00 €
89	Λάμα (κωδ. αριθμός D6) για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	2	250,00 €	500,00 €
90	Ακρόμπαρο για το σάρωθρο UNIECO (ΜΕ ΙΧ 86234)	ΤΕΜ.	3	250,00 €	750,00 €
91	Ρουλεμάν οπίσθιων τροχών για το σάρωθρο UNIECO (ΜΕ ΙΧ 86234)	ΤΕΜ.	3	120,00 €	360,00 €
92	Αντλία λαδιού πορείας για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62954)	ΤΕΜ.	1	450,00 €	450,00 €
93	Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανήματος έργου	ΤΕΜ.	25	50,00 €	1.250,00 €
94	Ρουλεμάν πηνίου (κωδ. αριθμός Ε 135762) για το τσαπάκι CASE (ΜΕ ΙΧ 62984)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
95	Τσιμούχα μπρούτζινη για το grader KOMATSU (ΜΕ ΙΧ 43955)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
96	Αντλία υδραυλικού για το Φορτωτάκι BOBCAT (ΜΕ ΙΧ 89148)	ΤΕΜ.	3	450,00 €	1.350,00 €
97	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 46	Λίτρο	200	5,50 €	1.100,00 €
98	Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων και υδραυλικού τιμονιού	Λίτρο	150	7,50 €	1.125,00 €
99	Απρόβλεπτες προμήθειες ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	929,36 €	929,36 €
100	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €
101	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €

				ΣΥΝΟΛΟ	54.838,71 €
				ΦΠΑ 24%	13.161,29 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		68.000,00 €

Τμήμα 7: Επισκευή και συντήρηση εργασιών φανοποιείου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αντικατάσταση παρμπρίζ απορριμματοφόρου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
2	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων απορριμματοφόρου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
3	Βαφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα απορριμματοφόρου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
4	Αντικατάσταση παρμπρίζ λεωφορείου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	150,00 €	150,00 €
5	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων λεωφορείου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
6	Βαφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα λεωφορείου (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
7	Αντικατάσταση παρμπρίζ grader (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
8	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων grader (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
9	Αντικατάσταση παρμπρίζ τσαπακιού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
10	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων τσαπακιού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	80,00 €	80,00 €
11	Αντικατάσταση παρμπρίζ επιβατικού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
12	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων επιβατικού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	60,00 €	60,00 €
13	Βαφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα επιβατικού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
14	Βαφή οπίσθιου προφυλακτήρα επιβατικού (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
15	Αντικατάσταση παρμπρίζ φορτηγού 4x4 (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	90,00 €	90,00 €
16	Αντικατάσταση λοιπών υαλοπινάκων φορτηγού 4x4 (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	60,00 €	60,00 €
17	Βαφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα φορτηγού 4x4 (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
18	Βαφή οπίσθιου προφυλακτήρα φορτηγού 4x4 (μόνο εργασία)	ΤΕΜ.	1	100,00 €	100,00 €
19	Προμήθεια ανταλλακτικών εργασιών φανοποιείου που δεν μπορούν να προβλεφθούν	Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου	1	408,71 €	408,71 €
20	Εργασία τεχνίτη	Εργατοώρα	100	20,00 €	2.000,00 €

21	Εργασία βοηθού	Εργατοώρα	50	15,00 €	750,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	4.838,71 €
				ΦΠΑ 24%:	1.161,29 €
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):			6.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού

ΤΙΤΛΟΣ: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Ν. 4412/16)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ Π/Υ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€)
ΤΜΗΜΑ 1	Επισκευές ελαστικών	13.709,68 €
ΤΜΗΜΑ 2	Επισκευές ηλεκτρολογικών	28.225,81 €
ΤΜΗΜΑ 3	Επισκευές φρένων	5.161,29 €
ΤΜΗΜΑ 4	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών επιβατικών οχημάτων	19.354,84 €
ΤΜΗΜΑ 5	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών φορτηγών, απορριμματοφόρων	44.354,84 €
ΤΜΗΜΑ 6	Επισκευές κινητήρων, διαφορικών μηχανημάτων έργου	54.838,71 €
ΤΜΗΜΑ 7	Επισκευές φανοποϊιας	4.838,71 €
	ΣΥΝΟΛΑ:	170.483,88 €
				ΦΠΑ 24%:
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

/ /2023

Ο Προσφέρων (ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

23PROC012816826 2023-06-06

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Σελίδα 82