SCIENTACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Μυτιλήνη σήμερα την 1 Απριλίου 2009 μεταξύ:
αφενός του X.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο
«Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αντιπτύτανι Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αυτού, καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη,
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία SCIENTACT Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο
SCIENTACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με
Α.Φ.Μ 094518396 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (xxxx Xxxxxx 00, X.X. 00000) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από την Εφροσύνη Μαμμάνη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Xxxxxxxx Xxxxxx 27, με ΑΔΤ Π 792775,
και αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τις Συνεδριάσεις 27/23.10.2007, θέμα: 6.6 και 38/17-18.04.2008 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις οποίες αποφάσισε τη διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων, με μέριμνα του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, και προϋπολογισμό το ποσό ύψους εκατόν δυο χιλιάδων διακοσίων σαράντα euro (102.240,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.
2. Τις Συνεδριάσεις 20/29.06.2007, Θέμα 5.1 και 27/23.10.2007, Θέμα 6.6 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις οποίες συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
3. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό 3869/2008 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας την 08/07/2008 ημέρα Τρίτη και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την 13/10/2008 ημέρα Δευτέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες: ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ, SCIENTACT Α.Ε., XXXXXXXXXX Α.Ε.Β.Ε. και CONCEPTUM Α.Ε.
4. Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το από 04/09/2008 Πρακτικό της αξιολόγησε την προσφορά του Διαγωνισμού και την έκρινε συμφερότερη, από τεχνοοικονομική άποψη.
5. Την από 4618/04-07-2008 προσφορά της εταιρείας SCIENTACT Α.Ε., και συγκεκριμένα, τους πίνακες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
6. Το φάκελο του διαγωνισμού που διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών με την από 24/10/2008 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνεδρίασή του 51/04.11.2008 Θέμα 6.3, απέκλεισε αρχικά την προσφορά της SCIENTACT Α.Ε. για λόγους μη προσήκουσας προσκόμισης δικαιολογητικών, αλλά στη συνέχεια και κατόπιν εξέτασης της από με α.π.. 7622/26- 11-2008 υποβαλλόμενης προς το Πανεπιστήμιο ένστασης από την εταιρεία, αποφάσισε την αποδοχή αυτής με την 52/27-11-2008 θέμα 5.8 απόφασή του.
7. Την απόφαση 1052/26-2-2009 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για πού αφορά την προέγκριση για την υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την SCIENTACT Α.Ε.
8. Την απόφαση 58/24-03-2009 θέμα 3/19 του Πρυτανικού Συμβολυίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία ενέκρινε την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την SCIENTACT Α.Ε., για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, η οποία, και θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 15%, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έναντι του ποσού των είκοσι χιλιάδων εξήντα οκτώ euro και ογδόντα λεπτών (20.068,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης
Με την παρούσα το «Πανεπιστήμιο» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού που της κατακυρώθηκε.
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από μέρους του Αναδόχου προμήθειας των ειδών που αναγράφονται αναλυτικά στον υπογραφόμενο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης, «Πίνακα υπό Προμήθεια Ειδών» του παρόντος άρθρου.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή, σύμφωνα με την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | Ποσότητα | ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% |
Είδος 6: Μετρητής Υδατικού Δυναμικού Φυτών | 1 | 4.300,00 € | 4.859,00 € |
Είδος 7: Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους | 1 | 350,00 € | 395,50 € |
Είδος 8: Διηθητόμετρο | 1 | 560,00 € | 632,80 € |
Είδος 9: Πλήρες Φορητό Σύστημα Μέτρησης του Δείκτη Φυλλικής Επιφάνειας (LAI) | 1 | 6.300,00 € | 7.119,00 € |
Είδος 10: Φορητό Πορόμετρο Φύλλων | 1 | 6.250,00 € | 7.062,50 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 17.760,00 € | 20.068,80 € | |
Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με την προσφορά του Xxxxxxxx στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
1. Το κόστος της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα euro (17.760,00 €), πλέον του Φ.Π.Α. 13%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ euro και ογδόντα λεπτών (2.308,80 €) και θα καταβληθεί από το Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 15%, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το εν λόγω τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στον «Πίνακα υπό Προμήθεια Ειδών».
2. Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.
3. Επίσης, ο Xxxxxxxx βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος της μονάδας Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου (Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, ΤΚ 81100).
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Πανεπιστημίου με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, και μετά την έκδοση, και κατάθεση στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών του Πανεπιστημίου, των τιμολογίων του ιδίου θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ. και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150):
Α. Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών.
Β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται.
5. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.
6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Xxxxxxx. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής του Εξοπλισμού
Ο Xxxxxxxx αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια εντός τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Τόπος παράδοσης του είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, στη Μυτιλήνη, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100.
Α. Ο Xxxxxxxx, πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τον Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής τους προκειμένου ο Πρόεδρος να φροντίσει τόσο για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον καθορισμό της ημερομηνίας παραλαβής τους.
Β. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών, γίνεται από την πιο πάνω Επιτροπή στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου
• Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Xxxxxxxx με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Xxxxxxx.
• Ο Xxxxxxxx δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
• Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τον εξοπλισμό που παραδίδει στο Πανεπιστήμιο, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλος για τη συμφωνημένη χρήση, απαλλαγμένος από ελαττώματα και προσαρμοσμένος σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Ο εξοπλισμός πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις απαριθμούμενες στην διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού πριν την παράδοση του στο Πανεπιστήμιο, καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία του. Ο Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν
είναι προσαρμοσμένο στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μετά από σχετική ενημέρωση του Πανεπιστημίου. Ο Xxxxxxxx υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία του Πανεπιστημίου που προκαλείται από το ελάττωμα ή την έλλειψη συνομοληγηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.
• Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία, προερχόμενη από αξίωση τρίτου, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου δυνάμει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων, έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.). Ο Xxxxxxxx αναλαμβάνει επίσης πλήρως έναντι του Πανεπιστημίου και τρίτων κάθε ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος για τον εξοπλισμό σύμφωνα με το Ν. 2251/94.
• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης αφορούν το σύνολο των ειδών.
• Η εγγύηση και η συντήρηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από κανονική χρήση του εξοπλισμού και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. κακός χειρισμός, πτώση, φωτιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.).
• Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Αναδόχου εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους της προμήθειας για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. Ο Xxxxxxxx ευθύνεται επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας του Πανεπιστημίου.
ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Υποχρεώσεις Πανεπιστημίου
Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει στους τεχνικούς του Αναδόχου άμεση πρόσβαση στον εξοπλισμό.
ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Εγγύηση Εξοπλισμού – Δωρεάν Συντήρηση Εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο για περίοδο τουλάχιστον δυο (2) ετών. Η εγγύηση ξεκινά με την οριστική παραλαβή των ειδών και συνεχίζεται η ισχύς της ακόμη και εάν λήξει γρηγορότερα η παρούσα Σύμβαση.
Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την, χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα, θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό (στα έξοδα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα
προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών.
Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος.
Όλα τα είδη του διαγωνισμού καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :
• Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
• Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
• Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων.
• Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων.
• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με επιστολή του στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.
Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00). Για τις αργίες, η υποστήριξη παρέχεται μετά από ιδιαίτερη συμφωνία. Η απόκριση του Αναδόχου είναι μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κλήση.
ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Xxxxxxxx κατέθεσε την με αριθμό
212/702654-4 και ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009, εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης
εκτέλεσης της Σύμβασης, της Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 10% της συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή χιλίων επτακοσίων εβδομήντα έξι euro (1.776,00 €).
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι από την ημέρα έκδοσής της ως την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια είδους από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της τελευταίας παράδοσης των ειδών και με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Πανεπιστημίου που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Xxxxxxxx δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο Xxxxxxxx ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου για κάθε προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για την ανάθεση ή οποιοδήποτε μέρος του που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση.
Ειδικότερα ο Xxxxxxxx θα αναλαμβάνει δικαστικό ή εξώδικο αγώνα εναντίον κάθε αγωγής, μήνυσης ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής ενέργειας ή διεκδίκησης ή δραστηριότητας στρεφόμενης κατά του Πανεπιστημίου και που αφορά στον ισχυρισμό ότι η ανάθεση της Προμήθειας ή δικαιώματα επ’ αυτών.
ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει τριάντα
(30) ημέρες μετά.
2. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Xxxxxxxx δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου,
(β) αν ο Xxxxxxxx δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολής του Πανεπιστημίου,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από εβδομαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας.
2. Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
3. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας ή/και αυτή δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.
4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου ή σε ανώτερη βία.
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες
Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος
Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα
(30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Xxxxxxx. Η χρονική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και με σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, τότε το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα κατά περίπτωση, να υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Xxxxxxxx να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Xxxxxxx.
ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
1. Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης.
ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Παράρτημα: Διέποντα την Προμήθεια Έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με αρ. πρ. 4618/04-07-2008
2. Τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τις Συνεδριάσεις του 48/18- 09-2008 θέμα 6.2, και 58/24-03-2009 θέμα 3.19 με τις οποίες έγινε η οικονομική αξιολόγηση και η έγκριση για την υπογραφή της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Λοιποί Όροι
Αποκλείεται η από τον Xxxxxxx σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
Ο Xxxxxxxx είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάστασή της.
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.
Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη,
προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του X. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Xxxxxxxx και X.Π.Δ.Δ. διατάξεις.
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα Σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Χρυσή Βιτσιλάκη Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης | Ο νόμιμος εκπρόσωπος Xxxxxx Xxxxxxxxx |